Home

Minuta do Contrato de Concessão ()

1. 106 9 A aplica o das multas previstas na presente cl usula n o prejudica a aplica o de outras san es previstas na lei ou em regulamento b A responsabilidade criminal ou contra ordenacional em que a Concession ria incorra pelos actos em que o incumprimento se traduz c A responsabilidade civil da Concession ria perante terceiros ou perante o Concedente pelas consequ ncias dos mesmos actos mas no que respeita ao Concedente exceptuando para todos os efeitos os incumprimentos que se traduzam em atrasos na constru o ou duplica o e limitada a responsabilidade nos demais casos ao dano comprovado que exceda o valor da multa aplicada 107 For a maior 107 1 Consideram se unicamente casos de for a maior os acontecimentos imprevis veis e irresist veis cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunst ncias pessoais da Concession ria 107 2 Constituem nomeadamente casos de for a maior actos de guerra ou subvers o hostilidade ou inva s o tumultos rebeli o ou terrorismo epidemias radia es at micas fogo explos o raio graves inunda es ciclones tremores de terra e outros cataclismos naturais que directa mente afectem as actividades compreendidas na Concess o 107 3 Consideram se exclu dos da previs o dos n meros anteriores os eventos naturais cujo impacte deva ser suportado pela Auto Estrada nos termos dos projectos aprovados e dentro dos
2. e quaisquer outros aditamentos e altera es que o mesmo venha a sofrer x Contrato de Opera o e Manuten o o contrato celebrado entre a Concession ria e a Operadora tendo por objecto a opera o da Auto Estrada e a manuten o do Empreendimento Concessionado o qual n o inclui a presta o do servi o de cobran a de portagens e constitui o Anexo 19 y Contrato de Presta o de Servi os o contrato de presta o do servi o de cobran a de portagens aos utiliza dores na Auto Estrada a celebrar entre a Concession ria e a EP cuja minuta figura no Anexo 21 z Contrato de Projecto e Constru o o contrato cele brado entre a Concession ria e o ACE tendo por objecto a concep o projecto e constru o dos Lan os referidos na Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 cl usula 5 1 e a concep o projecto e duplica o do Lan o referido na cl usula 5 2 o qual constitui o Anexo 1 aa Contratos de Financiamento os contratos cele brados entre a Concession ria e os Bancos Financiadores que constituem o Anexo 2 bb Contratos do Projecto os contratos como tal iden tificados no Anexo 3 cc Corredor a faixa de largura de 400 m quatro centos metros definida por 200 m duzentos metros para cada lado do eixo do tra ado rodovi rio que lhe serve de base dd Crit rios Chave os crit rios a utilizar para a repo si o do equil brio financeiro
3. h Pavimenta o i Integra o paisag stica J Equipamento de seguran a k Sinaliza o Equipamentos de contagem e de classifica o de tr fego e circuitos fechados de TV m Telecomunica es n Ilumina o o Veda es p Servi os afectados q Obras de arte correntes r Obras de arte especiais s T neis 1 Centro de assist ncia e manuten o u Areas de Servi o e reas de repouso v Projectos complementares w Expropria es x Relat rio das medidas de minimiza o de impactes ambientais y Portagens Z Sistemas de controlo e gest o de tr fego aa Canal T cnico Rodovi rio bb Auditoria de seguran a 34 5 Toda a documenta o entregue em quintu plicado excepto os Estudos de Impacte Ambiental de que devem ser entregues 9 nove c pias e com 1 uma c pia de natureza inform tica cujos elementos devem ser manipul veis em equipamentos do tipo computador pes soal PC ou PS em ambiente Windows ltima vers o 34 6 documenta o inform tica usa os seguintes tipos a Textos Microsoft Word armazenados no formato standard b Tabelas e folhas de c lculo Microsoft Excel ar mazenados no formato standard c Pe as desenhadas formato DXF ou DWG 34 7 Os estudos e os projectos apresentados ao Con cedente nas diversas fases devem ser instru dos com parecer de revis o emitido por entidades t cnicas inde pendentes
4. Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 CAP TULO III Dura o da Concess o 13 Prazo da Concess o 13 1 O prazo da Concess o de 30 trinta anos a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o expirando automaticamente s 24 vinte e quatro horas do dia em que ocorrer o 30 trig simo anivers rio dessa assinatura 13 22 O disposto no n mero anterior n o prejudica a aplica o das disposi es do cap tulo XIX nem a aplica o para al m daquele prazo das disposi es do presente contrato que perduram para al m do Termo da Concess o CAP TULO IV Sociedade Concession ria 14 Objecto social sede e forma 14 1 A Concession ria tem como objecto social ao longo de todo o per odo da Concess o o exerc cio das actividades que nos termos do presente contrato se consi deram integradas na Concess o bem como das actividades autorizadas nos termos das cl usulas 14 4 e 14 5 14 2 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a sua sede em Portugal 14 3 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a forma de sociedade an nima regulada pela lei portuguesa 14 4 Mediante pr via autoriza o do Concedente a Concession ria pode desenvolver dentro dos limites f sicos da Concess o outras actividades para al m das que se encontram referidas na cl usula 14 1 com partilha
5. S o de utilidade p blica com car cter de urg n cia todas as expropria es por causa directa ou indirecta da Concess o competindo ao Concedente a pr tica dos actos que individualizem os bens a expropriar nos termos do C digo das Expropria es 27 2 Compete Concession ria apresentar ao Conce dente nos prazos previstos no Programa de Trabalhos todos os elementos e documentos necess rios pr tica dos actos de declara o de utilidade p blica com car cter de urg ncia de acordo com a legisla o em vigor com excep o do docu mento comprovativo do caucionamento dos valores indem nizat rios a pagar previsto no C digo das Expropria es 27 3 Caso os elementos e os documentos referidos no n mero anterior exibam incorrec es ou insufici ncias o Concedente notifica a Concession ria nos 15 quinze dias teis seguintes sua recep o para as corrigir 27 4 O prazo para realiza o das expropria es in dicado na cl usula 28 5 considera se suspenso relativa mente s parcelas face s quais a falta ou a incorrec o se tenha verificado a partir da data em que a Concession ria seja notificada pelo Concedente para o efeito e at efec tiva e completa correc o das mesmas 27 5 Sempre que se torne necess rio realizar expro pria es para manter direitos de terceiros do estabeleci mento ou restabelecimento de redes vias de qualquer tipo ou servi os afectados s o estas d
6. o e suspens o da Concess o 108 Resgate 108 1 Nos ltimos 5 cinco anos de vig ncia da Concess o pode o Concedente sempre que o interesse p blico o justifique proceder ao respectivo resgate a todo o tempo mas nunca antes de decorrido 1 um ano ap s a notifica o Concession ria da inten o de resgate 108 2 Pelo resgate o Concedente assume automatica mente todos os direitos e obriga es da Concession ria emer gentes dos Contratos do Projecto e dos contratos outorgados anteriormente notifica o referida no n mero anterior que te nham por objecto a explora o e conserva o da Auto Estrada 108 3 As obriga es assumidas pela Concession ria por for a de contratos por si celebrados ap s a notifica o do resgate s s o assumidas pelo Concedente quando tais con tratos tenham obtido previamente a autoriza o do MOPTC 108 4 Em caso de resgate a Concession ria tem di reito presta o pelo Concedente a t tulo de indemniza o 1920 103 e em cada ano desde a data do resgate at ao termo do prazo da Concess o a que se refere a cl usula 13 1 de uma quan tia correspondente ao somat rio dos reembolsos remunera es e outros cash flow para accionistas previstos no Caso Base mas ainda n o pagos para cada ano desse per odo 108 5 Os montantes a pagar pelo Concedente nos termos do n mero anterior s o deduzidos de eventuais obriga es da Concession
7. ra es e s beneficia es necess rias manuten o dos padr es de qualidade previstos no Contrato de Concess o e no Plano de Controlo de Qualidade 50 6 A Concession ria submete o Plano de Controlo de Qualidade que contenha os indicadores de qualidade que se prop e cumprir aprecia o do Concedente no prazo de 90 noventa dias contados da data fixada na cl usula Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 118 1 ou no prazo de 90 noventa dias contados da data em que ocorrer altera o das disposi es normativas e ou da legisla o em vigor a que se refere a cl usula 50 1 sem preju zo de prazo diferente previsto na lei ou da data em que ocorrer altera o de normas contratuais com o mesmo objecto 50 7 O Plano de Controlo de Qualidade considera se tacitamente aprovado pelo Concedente quando n o seja re Jeitado por escrito no prazo de 60 sessenta dias a contar da data da respectiva apresenta o pela Concession ria 50 8 No Plano de Controlo de Qualidade s o estabe lecidos os crit rios a verificar a respectiva periodicidade de verifica o os padr es m nimos a respeitar e o tipo de opera o de reposi o designadamente nos seguintes componentes a Pavimentos flex vel r gido e semi r gido b Obras de arte correntes c Obras de arte especiais d T neis e Drenagem f Equipamentos de seguran a g Sinaliza o h Integra o
8. 111 1 O presente contrato caduca quando se verificar o fim do prazo da Concess o extinguindo se as rela es contratuais existentes entre as Partes sem preju zo das disposi es que perdurem al m daquela data 111 2 Verificando se a caducidade do Contrato de Concess o a Concession ria inteiramente respons vel pela cessa o dos efeitos de quaisquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte sem preju zo do disposto nas cl usulas 48 2 e 48 3 112 Dom nio p blico do Estado e revers o de bens 112 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 112 8 no Termo da Concess o revertem gratuita e automatica mente para o Concedente todos os bens que integram a Concess o nos termos da cl usula 10 obrigando se a Concession ria a entreg los em bom estado de conserva o e de funcionamento sem preju zo do normal desgaste do seu uso para efeitos do Contrato de Concess o e livres de quaisquer nus ou encargos 112 2 Caso a Concession ria n o d cumprimento ao disposto no n mero anterior o Concedente promove a realiza o dos trabalhos e aquisi es que sejam necess rios reposi o dos bens referidos nesse n mero correndo os respectivos custos pela Concession ria e podendo ser utilizada a cau o para os liquidar no caso de n o ocorrer pagamento volunt rio e atempado dos montantes despen didos pelo Concedente Di rio da Rep blica 1 s rie N 108
9. nea d da cl usula 9 na medida em que se encontrem igualmente afectos presta o do servi o de cobran a de portagens no mbito de outros contratos de concess o continuem afectos execu o desses contratos CAP TULO XX Condi o financeira da Concession ria 113 Assun o de riscos A Concession ria assume expressamente integral e ex clusiva responsabilidade por todos os riscos inerentes 1920 105 Concess o excepto se o contr rio resultar do Contrato de Concess o 114 Caso Base 114 1 OCaso Base representa a equa o financeira com base na qual efectuada a reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos estabelecidos na cl usula 115 114 2 Sem preju zo do disposto na cl usula 24 o Caso Base apenas pode ser alterado quando haja lugar nos termos da cl usula 115 reposi o do equil brio financeiro da Concess o e exclusivamente para reflectir a reposi o efectuada 115 Reposi o do equil brio financeiro 115 1 Tendo em aten o a distribui o de riscos esti pulada no presente contrato a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da presente cl usula nos seguintes casos a Modifica o unilateral imposta pelo Concedente das condi es de desenvolvimento das actividades integradas na Concess o desde que em resultado directo da mesma se verifique para a Concession ria
10. o e conserva o da rede rodovi ria nacional da defini o do pre o global do ser vi o representado pelo uso e pela disponibilidade da rede rodovi ria nacional da associa o de investimento privado ao desenvolvimento da rede rodovi ria nacional e refor o da seguran a rodovi ria Assim Nos termos do artigo 4 do Decreto Lei n 44 C 2010 de 5 de Maio do artigo 164 da Lei n 3 B 2010 de 28 de Abril e da al nea g do artigo 199 da Constitui o o Conselho de Ministros resolve 1 Aprovar a minuta do contrato de altera o ao con trato de concess o da concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o em regime de portagem sem cobran a aos utilizadores dos lan os de auto estrada e conjuntos associados designada por Costa da Prata anexa presente resolu o da qual faz parte integrante a celebrar entre o Estado Portugu s represen tado pelos Ministros de Estado e das Finan as e das Obras P blicas Transportes e Comunica es com a faculdade de delega o e a LUSOSCUT Auto Estradas da Costa de Prata S A 2 Determinar que a presente resolu o entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o Presid ncia do Conselho de Ministros 6 de Maio de 2010 O Primeiro Ministro Jos S crates Carvalho Pinto de Sousa Contrato de Concess o Entre Primeiro outorgante Estado Portugu s neste acto repre sentado por doravante designado
11. ria respons vel nica pela ob ten o do financiamento necess rio ao desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Concess o por forma a que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obriga es que assume no presente contrato 23 2 Com vista obten o dos fundos necess rios ao desenvolvimento das actividades objecto da Conces s o a Concession ria celebrou na Data de Assinatura do Contrato de Concess o os Contratos de Financiamento entretanto alterados e o Acordo de Subscri o que em conjunto com o cash flow l quido gerado pela Concess o declara garantirem lhe tais fundos 23 3 N o s o opon veis ao Concedente quaisquer excep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas pela Concession ria nos termos do n mero anterior salvo quando respeitem a responsabi lidade directamente assumida pelo Concedente 23 4 AConcession ria temo direito areceber as import n cias previstas nos cap tulo XI e XII os rendimentos de explo ra o das Areas de Servi o e quaisquer outros rendimentos ob tidos no mbito da Concess o nos termos do presente contrato 24 Refinanciamento da Concess o 24 1 A Concession ria em articula o com o Conce dente pode proceder ao Refinanciamento da Concess o de forma a assegurar a obten o de n veis de efici ncia mais elevados e custos adequados aos riscos envolvidos 24 2 As condi es consta
12. ria ou da sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual nos termos da cl usula 86 69 Isen es de portagem 69 1 Est o isentos do pagamento de taxas de portagem os ve culos afectos s seguintes entidades ou organismos a Presidente da Rep blica b Presidente da Assembleia da Rep blica c Presidentes do Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal de Justi a do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas d Membros do Governo e Procurador Geral da Rep blica f Ve culos afectos ao Comando da GNR ou da PSP e ve culos das for as de seguran a afectos fiscaliza o do tr nsito 2 Ve culos de protec o civil de bombeiros ambul n cias e outros ve culos de emerg ncia a estes equipar veis quando devidamente identificados h Ve culos militares ou das for as de seguran a quando em coluna i Ve culos da Concession ria bem como os que se possam considerar no mbito da sua actividade ou ao seu servi o 1920 91 J Ve culos afectos EP e ao InlIR no mbito das res pectivas fun es de fiscaliza o k Ve culos afectos ANSR Autoridade Nacional da Seguran a Rodovi ria no mbito das respectivas fun es de planeamento coordena o controlo e fiscaliza o 69 2 Os ve culos a que se refere o n mero anterior com excep o dos indicados nas al neas g e A devem circular munidos dos respectivos t tulos de isen o a
13. 4 de Junho de 2010 112 3 No fim do prazo da Concess o cessam para a Concession ria todos os direitos emergentes do presente contrato sendo entregues ao Concedente todos os bens que constituem o Estabelecimento da Concess o em estado que satisfa a as seguintes condi es Bens Condi es m nimas Pavimento 85 oitenta e cinco por cento da exten s o total com dura o residual superior a 10 dez anos Obras de arte Dura o residual superior a 30 trinta anos Postes de ilumina o Dura o residual superior a 8 oito anos Elementos mec nicos e Dura o residual superior a 5 cinco anos el ctricos excepto l m padas Sinaliza o vertical Dura o residual superior a 6 seis anos Sinaliza o horizontal Dura o residual superior a 2 dois anos Equipamentos de seguran a Dura o residual superior a 12 doze anos Equipamentos de cobran a Dura o residual superior a 3 tr s anos de portagem Todos os bens n o contemplados no quadro anterior de vem ser entregues em estado que garanta 50 cinquenta por cento da vida til de cada um dos seus componentes 112 4 Se no decurso dos 5 cinco ltimos anos da Concess o se verificar que a Concession ria n o consegue cumprir a obriga o referida no n mero anterior e se a cau o n o for suficiente para cobrir as despesas a realizar tem o Concedente o direito de se compens
14. 4 de Junho de 2010 que estejam em vigor data do resgate ou da resolu o com excep o das reclama es que contra a Concession ria estejam pendentes e daquelas que embora apresentadas ap s o resgate ou a resolu o se refiram a factos que lhes sejam anteriores 48 5 Os contratos referidos na cl usula 48 1 devem incluir cl usula que contenha a expressa anu ncia dos terceiros em causa cess o da posi o contratual prevista na cl usula 48 2 e o reconhecimento do efeito que nesses contratos tem o resgate ou a resolu o do Contrato de Concess o indicados no n mero anterior 49 Entrada em funcionamento A entrada em funcionamento das Areas de Servi o deve ocorrer o mais tardar 6 seis meses ap s a entrada em servi o do Lan o onde se integram ou 15 quinze meses ap s a transfer ncia para a Concession ria dos Lan os j constru dos CAP TULO X Manuten o explora o e conserva o da Auto Estrada 50 Manuten o da Auto Estrada 50 1 A Concession ria deve manter a Auto Estrada e os demais bens que integram ou estejam afectos Conces s o em funcionamento ininterrupto e permanente em bom estado de conserva o e em perfeitas condi es de utiliza o e seguran a nos termos e condi es estabelecidos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis e no pre sente contrato realizando oportunamente as repara es as renova es e as adapta es que para
15. Auto Estrada sem descurar os aspectos de integra o ambiental e de enquadramento adaptado regi o que a mesma atravessa e s o apresentados sucessivamente sob as formas de estudos pr vios incluindo Estudos de Impacte Ambiental anteprojectos e projectos podendo alguma destas fases ser dispensada pelo Concedente a solicita o devidamente fundamentada da Concession ria 32 3 Em caso de d vidas de interpreta o a nomen clatura a adoptar nos diversos estudos e projectos deve estar de acordo com o Vocabul rio de Estradas e Aer dromos editado pelo Laborat rio Nacional de Engenharia Civil 32 4 O estabelecimento do tra ado da Auto Estrada com os seus n s de liga o Areas de Servi o e reas de repouso e instala o dos sistemas de contagem e de clas sifica o de tr fego deve ser objecto de pormenorizada Justifica o nos estudos e nos projectos a submeter pela Concession ria e tem em conta os estudos de car cter urban stico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou regi es abrangidas nas zonas em que esse tra ado se desenvolve nomeadamente os planos regionais de ordenamento do territ rio os planos directores municipais os planos de pormenor urban sticos e o Estudo de Impacte Ambiental 32 5 As normas a considerar na elabora o dos pro jectos que n o sejam taxativamente indicadas no presente contrato nem constem de disposi es legais ou regula mentares em vi
16. IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t IS concess o portagem indice de sinistralidade de cada uma das concess es com portagem real em opera o L extens o dos lan os em servi o de cada uma das concess es com portagem real expresso em quil metros c O ndice de sinistralidade ponderado calcula se nos seguintes termos IS ponderado 60 x IS Conc 40 x IS CONPOR em que IS ponderado ndice de sinistralidade ponderado para o ano t Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t 96 6 Sempre que se verifique a IS Conc lt IS ponderado o Concedente soma remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea a do n mero seguinte b IS Conc gt IS ponderado o Concedente deduz remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea b do n mero seguinte 96 7 Os incrementos e dedu es referidos no n mero anterior s o calculados da seguinte forma a Incremento IS ponderado IS Conc IS Conc Sin 2 x Dis x b Dedu o IS Conc IS ponderado IS Conc Sin 2 x Dis x 96 8 Para efeitos do c lculo do ndice de sinistralidade pr
17. a data da sua re aliza o sem preju zo do disposto no n mero seguinte 12 9 Ao longo dos ltimos 5 cinco anos de dura o da Concess o os termos dos neg cios referidos na cl u sula 12 6 devem ser comunicados pela Concession ria ao Concedente com uma anteced ncia m nima de 30 trinta dias podendo este opor se fundamentadamente e de acordo com crit rios de razoabilidade sua concretiza o nos 10 dez dias seguintes recep o daquela comunica o 12 10 Sem preju zo do disposto na cl usula 112 8 revertem automaticamente para o Concedente no Termo da Concess o e sem qualquer custo ou pre o a suportar por este todos os bens que integram a Concess o 12 11 Os bens e direitos da Concession ria n o abrangidos nos n meros anteriores que sejam utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Con cess o podem ser alienados onerados e substitu dos pela Concession ria 12 12 Os bens m veis referidos no n mero ante rior podem ser adquiridos pelo Concedente no Termo da Concess o pelo valor que seja determinado por acordo das Partes ou na aus ncia deste por uma comiss o de avalia o da qual fa am parte 3 tr s peritos um nomeado pelo Concedente outro pela Concession ria e outro por acordo de ambas as Partes ou na sua falta por escolha do Baston rio da Ordem dos Engenheiros que tamb m nomeia o representante de qualquer das Partes caso estas n o o tenham feito
18. d coeficiente de dura o da falha de disponibilidade sendo para este efeito s o considerados 3 tr s graus de indisponibilidade i indisponibilidade durante o per odo nocturno entre as 22 vinte e duas e as 6 seis horas a que corresponde um coeficiente de valor 0 3 zero v rgula tr s ii indisponibilidade durante o per odo diurno entre as 6 seis e as 22 vinte e duas horas a que corresponde um coeficiente de valor 0 7 zero v rgula sete iii indisponibilidade durante 1 um dia a que cor responde um coeficiente de valor 1 um 96 19 Ocorrendo um alargamento de um Sublan o nos termos da cl usula 39 devem ser revistos a O calend rio das grandes repara es desse Sublan o mantendo se os pressupostos de periodicidade para a sua realiza o b Os respectivos custos unit rios por quil metro de forma a ter em considera o o custo adicional decorrente do novo n mero de vias 96 20 Ocorrendo a situa o prevista no n mero an terior os pagamentos por disponibilidade s o ajustados de modo a reflectir os ajustamentos de calend rio e os custos adicionais com grandes repara es devendo manter se a TIR Accionista inalterada 96 21 A revis o dos custos unit rios a que se refere a cl usula 96 19 e os ajustamentos previstos no n mero anterior devem ser objecto de acordo entre as Partes sem preju zo da possibilidade de posterior recurso arbitragem nos termos do
19. desenvolvimento pela Concession ria dentro dos limites f sicos da Concess o de outras actividades para al m das integradas na Concess o nos termos do presente contrato c O desenvolvimento de outras actividades pela Con cession ria fora do mbito e dos limites f sicos da Con cess o d A altera o da hierarquia dos Membros do Agrupa mento no capital da Concession ria e A redu o do capital social da Concession ria f A altera o dos Estatutos da Concession ria g A aliena o do capital social da Concession ria in cluindo a transmiss o ou a onera o das ac es nos termos previstos nas cl usulas 15 e 18 h A concretiza o de uma opera o de Refinanciamento da Concess o i As autoriza es previstas nas cl usulas 92 e 93 J O trespasse da Concess o k As altera es nas condi es das ap lices de seguros 94 2 Sem preju zo de outro regime expressamente estabelecido as autoriza es ou as aprova es previs tas no n mero anterior devem ser expressas e escritas 94 3 Sem preju zo de outras situa es expressamente previstas compete conjuntamente ao MEF e ao MOPTC o exerc cio dos poderes do Concedente em mat ria de res gate de sequestro e de resolu o do presente contrato bem como de reposi o do equil brio financeiro da Concess o 94 4 As autoriza es ou aprova es a emitir pelo Concedente nos termos das cl usulas 92 e 93 ou a
20. dos Bancos Financiado res nos termos e para os efeitos estabelecidos no Anexo 14 110 7 A comunica o da decis o de resolu o refe rida na cl usula 110 5 produz efeitos imediatos indepen dentemente de qualquer outra formalidade 110 8 Em casos de fundamentada urg ncia que n o se compade a com as delongas do processo de sana o do incumprimento regulado na cl usula 110 3 o Concedente pode proceder de imediato ao sequestro da Concess o nos termos definidos na cl usula 109 sem preju zo da pr via notifica o por escrito ao Agente dos Bancos Financiadores nos termos e para os efeitos estabelecidos no Anexo 14 110 9 A resolu o do Contrato de Concess o n o preclude a obriga o de indemniza o que seja aplic vel por lei devendo o montante desta ser calculado nos termos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer cau o caso n o seja pago voluntariamente pela Concession ria 110 10 A resolu o do Contrato de Concess o pelo Concedente origina a perda da cau o a favor dele 110 11 Ocorrendo resolu o do Contrato de Con cess o por motivo imput vel ao Concedente este deve indemnizar a Concession ria nos termos gerais de direito e respons vel pela assun o de todas as obriga es da Con cession ria emergentes dos Contratos de Financiamento com excep o das relativas a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do motivo da resolu o 111 Caducidade
21. emitir pelo Concedente 69 3 Os t tulos de isen o t m um per odo de vali dade de 2 dois anos renov vel 69 4 A Concession ria n o pode conceder isen es de portagem 69 5 A passagem de um ve culo isento n o d lugar a uma Transac o nem contabilizada na determina o da remunera o devida Concession ria pela presta o do servi o de cobran a de portagens SEC O IV Presta o do servi o de cobran a de portagens 70 Direito de cobran a de portagens 70 1 A EP titular nos termos regulados no contrato de concess o celebrado entre esta e o Concedente do direito de cobran a de portagens na rede concessionada incluindo a Auto Estrada assumindo integralmente a EP o risco de tr fego associado a esse direito 70 2 As portagens devidas pelos utentes da Auto Estrada constituem receita da EP sem preju zo do disposto na cl usula 85 71 Servi o de cobran a de portagens 71 1 Com vista presta o do servi o regulado no presente cap tulo a Concession ria celebra com a EP o Contrato de Presta o de Servi os 71 2 Como contrapartida pela presta o do servi o de cobran a de portagens a Concession ria tem o direito a receber da EP uma remunera o nos termos definidos no presente contrato e no Contrato de Presta o de Servi os 71 3 Na presta o do servi o de cobran a de porta gens aplic vel o disposto no presente contrato no
22. equi tativa de benef cios entre o Concedente e a Concession ria atrav s de um dos mecanismos previstos na cl usula 24 7 14 5 Na estrita medida em que tal n o afecte nem condicione o cumprimento das obriga es que Con cession ria incumbem nos termos do presente contrato a Concession ria pode mediante autoriza o do Conce dente desenvolver fora do mbito e dos limites f sicos da Concess o outras actividades 15 Estrutura accionista da Concession ria 15 1 O capital social da Concession ria encontra se inicialmente distribu do entre os Membros do Agru pamento na exacta medida que foi pelo Agrupamento indicado na Proposta 15 2 Qualquer altera o da hierarquia dos Membros do Agrupamento no capital da Concession ria carece de autoriza o pr via do Concedente 15 3 A transmiss o de ac es da Concession ria expressamente proibida at 3 tr s anos ap s a data de en trada em servi o do ltimo Lan o a construir sendo nulas e de nenhum efeito quaisquer transmiss es efectuadas em viola o desta disposi o salvo autoriza o em contr rio do Concedente 15 4 Decorrido o prazo indicado no n mero anterior podem quaisquer terceiros deter ac es da Concession ria desde que os Membros do Agrupamento detenham em conjunto e enquanto accionistas directos desta at 5 cinco anos ap s a data da entrada em servi o do ltimo Lan o a construir o dom nio da Concess
23. es ou reservas quanto s imperfei es ou v cios das solu es t cnicas determinadas pelo Concedente 102 Controlo da constru o da Auto Estrada 102 1 A Concession ria obriga se a apresentar se mestralmente ao Concedente os elementos do plano geral de trabalhos tra ados sobre documentos que contenham o plano geral inclu do no Programa de Trabalhos 102 2 A Concession ria obriga se a apresentar tri mestralmente ao Concedente os planos parcelares de tra balho tra ados sobre documentos que tamb m contenham planos parcelares inclu dos no Programa de Trabalhos 102 3 Os eventuais desvios entre os documentos referidos nos n meros anteriores devem ser neles devida mente fundamentados e ocorrendo atrasos na constru o da Auto Estrada devem ser indicadas as medidas de re cupera o previstas 102 4 A Concession ria obriga se ainda a fornecer em complemento dos documentos referidos nas cl usu las 102 1 e 102 2 todos os esclarecimentos e as informa es adicionais que o Concedente razoavelmente lhe solicitar 103 Interven o directa do Concedente 103 1 Quando a Concession ria n o tenha respeitado as determina es expressamente emitidas pelo Concedente no mbito dos seus poderes de fiscaliza o dentro do prazo que razoavelmente lhe seja fixado assiste a este a facul dade de proceder correc o da situa o directamente ou atrav s de terceiro correndo os custos para o efe
24. igualmente ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente durante id ntico per o do quaisquer altera es ao Acordo Parassocial das quais possa resultar directa ou indirectamente a modifica o das regras relativas aos mecanismos ou forma de as segurar o dom nio da Concession ria pelos Membros do Agrupamento 17 3 A emiss o de quaisquer t tulos ou instrumentos financeiros pela Concession ria que permitam ou possam permitir em certas circunst ncias a subscri o aquisi o ou deten o de ac es representativas do capital social da Concession ria em viola o das regras estabelecidas nas cl usulas 15 1 a 15 5 carece sob pena de nulidade de autoriza o pr via e espec fica do Concedente 1920 78 17 4 A autoriza o prevista no n mero anterior solicitada com pelo menos 30 trinta dias teis de ante ced ncia em rela o emiss o ou outorga de instrumento que crie ou que constitua compromisso da Concessio n ria em criar os t tulos ou os instrumentos financeiros mencionados no n mero anterior consoante o evento que primeiro ocorrer 17 5 As autoriza es do Concedente previstas na presente cl usula n o s o injustificadamente recusadas e consideram se tacitamente concedidas quando n o sejam recusadas no prazo de 30 trinta dias teis a contar da sua solicita o 18 Onera o de ac es da Concession ria 18 1 A onera o de ac es repre
25. ltiplo de 5 cinco c ntimos de Euro mais pr ximo ou para outro valor que o Concedente venha a determinar e melhor se adeque ao sistema monet rio em vigor 66 6 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte as taxas de portagem que a Concession ria est autori zada a cobrar t m como base a tarifa de refer ncia para a classe 1 calculada de acordo com a f rmula indicada na cl usula 67 1 reportada a Dezembro de 2006 e que de 0 06671 n o incluindo IVA 66 7 Por determina o do Concedente e tendo em vista a presta o do melhor servi o aos utentes e o inte resse p blico as taxas de portagem podem ser objecto de varia o designadamente em fun o da hora do dia em que sejam cobradas de zonas especiais ou de passagens regulares e frequentes do mesmo ve culo 66 8 A cada Transac o corresponde uma taxa de portagem devendo a Concession ria proceder cobran a de uma taxa de portagem nica agregando v rias Tran Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 sac es no caso de as mesmas corresponderem de forma coerente e integrada a uma s Viagem 66 9 No caso de ter sido efectuada uma Transac o Agregada que n o tenha sido objecto de Cobran a Prim ria a Concession ria tem direito a cobrar ao utente al m da taxa de portagem Custos Administrativos calculados de forma a cobrir os custos adicionais com essa cobran a cujo valor fixado por portari
26. m ximo a indicado no prazo de 10 dez dias teis ap s a recep o do pedido daquela entidade Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 28 4 Sem preju zo do disposto nos n meros anterio res compete Concession ria a todo o tempo e nomeada mente no mbito dos estudos e dos projectos a apresentar ao Concedente nos termos do cap tulo VIII prestar entidade expropriante toda a informa o e colabora o ne cess rias r pida conclus o dos processos expropriativos 28 5 Os terrenos expropriados nos termos dos n meros anteriores devem ser entregues pelo Concedente Concession ria livres de encargos e desocupados no prazo de 6 seis meses contados a partir da apresenta o das plantas parcelares de cada Sublan o 28 6 Qualquer atraso n o imput vel Concession ria na entrega pelo Concedente de bens e de direitos expro priados que impe a relativamente a cada Sublan o que a Concession ria d in cio a obras ou a trabalhos nesses bens ou ao exerc cio desses direitos confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da cl usula 115 desde que aquele atraso seja superior a 45 quarenta e cinco dias se ocorrer antes do in cio dos trabalhos de constru o no Lan o em causa ou superior a 15 quinze dias seguidos ou interpolados se ocorrer ap s o in cio daqueles trabalhos CAP TULO VII F
27. o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe ao Concedente pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 96 12 Em caso de mora superior a 30 trinta dias relativamente ao termo do prazo fixado na cl usula 96 10 para a realiza o de pagamentos de reconcilia o devidos pelo Concedente h lugar aplica o de juros calculados Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 taxa Euribor para opera es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento ap s o 31 trig simo primeiro dia e por um per odo de 30 trinta dias e taxa legal aplic vel depois de decorrido esse per odo 96 13 Em caso de mora relativamente ao termo dos prazos fixados na cl usula 96 10 para a realiza o de pagamentos por conta devidos pelo Concedente h lugar aplica o de juros calculados taxa Euribor para ope ra es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento 96 14 Em caso de mora superior a 30 trinta dias relativamente ao termo do prazo fixado na cl usula 96 10 para a realiza o de pagamentos de reconcilia o devidos pela Concession ria h lugar aplica o de juros calcula dos taxa Euribor para opera es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento ap s o 31 trig simo primeiro dia e por um per odo de 30 trinta dias e taxa legal aplic vel depo
28. o do equil brio fi nanceiro da Concess o ou resolu o do presente contrato recorrendo se arbitragem caso n o seja alcan ado acordo quanto op o e respectivas condi es 107 8 Verificando se a resolu o do Contrato de Concess o nos termos da presente cl usula observa se nomeadamente o seguinte a O Concedente assume os direitos e obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Financia mento excepto os relativos a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do caso de for a maior b Quaisquer indemniza es pag veis em resultado de ca sos de for a maior ao abrigo de seguros em que o Concedente seja co segurado s o directamente pagas ao Concedente 107 9 A Concession ria obriga se a comunicar de imediato ao Concedente a ocorr ncia de qualquer evento qualific vel como caso de for a maior ao abrigo do disposto na presente cl usula bem como no mais curto prazo poss vel a indicar quais as obriga es emergentes do Contrato de Concess o cujo cumprimento no seu entender se encontra impedido ou dificultado por for a de tal ocorr ncia e se for o caso as medidas que pretende p r em pr tica a fim de mi tigar o impacte do referido evento e os respectivos custos 107 10 Constitui estrita obriga o da Concession ria a mitiga o por qualquer meio razo vel e apropriado ao seu dispor dos efeitos da verifica o de um caso de for a maior CAP TULO XIX Extin
29. o efeito se tornem necess rias e todos os trabalhos e altera es necess rios para que os mesmos satisfa am cabal e permanentemente os fins a que se destinam 50 2 A Concession ria respons vel pela manuten o em bom estado de conserva o e funcionamento do equipamento de monitoriza o ambiental dos dispositivos de conserva o da natureza e dos sistemas de protec o contra o ru do 50 3 Constitui ainda responsabilidade da Concessio n ria a conserva o e manuten o dos sistemas de conta gem e de classifica o de tr fego incluindo o respectivo centro de controlo e ainda os sistemas de ilumina o de sinaliza o e de seguran a nos tro os das vias nacionais ou urbanas que contactam com os n s de liga o at aos limites estabelecidos na cl usula 8 50 4 A Concession ria deve respeitar os padr es de qualidade designadamente para a regularidade e ade r ncia do pavimento para a conserva o da sinaliza o e do equipamento de seguran a e para apoio aos utentes fixados no Manual de Opera o e Manuten o e no Plano de Controlo de Qualidade 50 5 O estado de conserva o e as condi es de explora o da Auto Estrada e demais bens que integrem ou estejam afectos Concess o s o verificados pelo Con cedente de acordo com um plano de ac es de fiscaliza o por este definido competindo Concession ria proceder nos prazos que razoavelmente lhe sejam fixados s repa
30. o fazem parte da Concess o nela se incluindo para efeitos de explora o e de conser va o os tro os de estradas que os completem conside rados entre os pontos extremos de interven o da Con cession ria nessas estradas ou quando n o seja poss vel essa defini o entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos n s bem como os tro os de liga o em que o tr fego seja exclusivamente de acesso Auto Estrada 8 4 Nos n s de liga o em que seja estabelecido enlace com outra concess o de auto estradas o limite entre concess es estabelecido pelo perfil transversal de entrada ponto de converg ncia dos ramos de liga o com a plena via excepto para a ilumina o cuja manuten o 1920 76 assegurada na totalidade incluindo a zona de via de acele ra o pela concession ria que detenha o ramo de liga o 8 5 As obras de arte integradas nos n s de enlace entre concess es quer em sec o corrente quer em ramos ficam afectas concess o cujo tr fego utilize o tabuleiro da estrutura 9 Estabelecimento da Concess o O Estabelecimento da Concess o composto a Pela Auto Estrada n s de liga o e conjuntos vi rios associados dentro dos limites estabelecidos na cl usula 8 b Pelas Areas de Servi o e de repouso pelos centros de assist ncia e de manuten o e por outros servi os de apoio aos utentes da Auto Estrada nela situados c Pelas instala es e equipamen
31. o n o san vel 89 5 Para efeitos do disposto no n mero anterior considera se designadamente viola o grave das obri ga es decorrentes do Contrato de Presta o de Servi os um atraso imput vel Concession ria ou sociedade cession ria superior a 3 tr s dias teis seguidos ou a 10 dez dias teis interpolados no mesmo ano na entrega das receitas de portagem nos termos da cl usula 84 89 6 Caso a sociedade cession ria n o cumpra as suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias do incumprimento nos termos determinados pela EP esta pode determinar a cessa o da rela o contratual estabe lecida com a sociedade cession ria e a reassun o pela Concession ria da sua posi o contratual origin ria nos termos estabelecidos na cl usula 71 4 mediante notifica o para o efeito enviada a cada uma das partes 89 7 A notifica o enviada pela EP Concession ria e sociedade cession ria nos termos previstos no n mero anterior produz efeitos a partir do 20 vig simo dia a contar da respectiva recep o 90 Indisponibilidade do sistema de cobran a de por tagens 90 1 A disponibilidade do sistema de cobran a de portagens constitu da pela disponibilidade dos pontos de cobran a que o integram a qual por sua vez consiste na capacidade desses pontos de cobran a de nos termos do presente contrato e do Contrato de Presta o de Servi os registar os e
32. o rein cio da contagem do prazo de aprova o se aquelas correc es ou esclarecimentos forem solicitados nos 20 vinte dias seguintes apresenta o desses projectos e estudos ou a mera suspens o daqueles prazos at que seja feita a correc o ou prestado o esclarecimento se a referida solicita o se verificar ap s aquela data 36 3 O prazo de aprova o referido na cl usula 36 1 conta se no caso dos estudos pr vios a partir da data de recep o pelo Concedente do competente parecer do MAOT ou do termo do prazo previsto na lei para que esta entidade se pronuncie 36 4 aprova o dos projectos pelo MOPTC n o acarreta qualquer responsabilidade para o Concedente nem liberta a Concession ria dos compromissos emergentes do Contrato de Concess o ou da responsabilidade que lhe advenha da imperfei o daqueles das concep es previs tas ou do funcionamento das obras excepto em caso de modifica es unilateralmente impostas pelo Concedente relativamente s quais a Concession ria tenha manifestado por escrito reservas referentes seguran a qualidade ou durabilidade das mesmas e a responsabilidade concreta que seja invocada por terceiro lesado ou o v cio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos inclu dos em tais reservas 36 5 No caso de o tra ado dos Lan os referidos nas al neas a e b na cl usula 5 1 que venha a ser aprovado pelo Concedente n o se locali
33. por Concedente e Segundo outorgante Lusoscut Auto Estradas da Costa de Prata S A neste acto representada por na qualidade de doravante designada por Concession ria e considerando que A O Governo Portugu s lan ou um concurso p blico internacional para a atribui o da concess o da concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o em regime de portagem sem cobran a aos utilizadores de determinados lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na Costa de Prata concurso que foi regulado pelo Decreto Lei n 267 97 de 2 de Outubro e pelo programa de concurso e caderno de en cargos aprovados pelo despacho conjunto dos Ministros das Finan as e do Equipamento do Planeamento e da Administra o do Territ rio n 421 A 98 de 25 de Junho B A Concession ria a sociedade an nima constitu da pelo Agrupamento vencedor deste concurso ao abrigo do artigo 5 do caderno de encargos anexo ao despacho conjunto referido no Considerando anterior tendo sido aceite pelo Governo Portugu s a proposta apresentada por 1920 71 aquele Agrupamento tal como a mesma resultou da fase de negocia es havida no mbito do concurso e se encontra consagrada na acta da ltima sess o de negocia es havida em 29 de Novembro de 1999 C A Concession ria foi assim designada como enti dade a quem atribu da a concess o atrav s do despacho conjunto do Ministr
34. recusadas no prazo de 45 quarenta e cinco dias ap s a respectiva solicita o 16 Capital 16 1 O capital social da Concession ria inicialmente de 19 513 800 dezanove milh es quinhentos e treze mil e oitocentos euros na presente data de 22 200 000 vinte e dois milh es e duzentos mil euros integralmente subscrito e realizado 16 2 Todas as ac es representativas do capital social da Concession ria s o obrigatoriamente nominativas se tituladas e seguem o regime dos t tulos nominativos se escriturais 16 3 A Concession ria obriga se a manter o Conce dente permanentemente informado sobre o cumprimento do Acordo de Subscri o indicando lhe nomeadamente se as entradas de fundos nele contempladas foram inte gralmente realizadas ou n o o sendo qual o montante em falta e a parte faltosa 16 4 A Concession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo da Concess o sem pr vio consentimento do Concedente cuja eventual recusa devidamente justificada 16 5 A Concession ria n o pode at conclus o da constru o de toda a Auto Estrada deter ac es pr prias 17 Estatutos e Acordo Parassocial 17 1 Quaisquer altera es aos Estatutos devem at 3 tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente sob pena de nulidade 17 2 Devem
35. ria assumindo aquela ainda os deveres obriga es e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos pelo Concedente como condi o para a autoriza o do trespasse 97 7 A Concession ria respons vel pela transfe r ncia integral dos seus direitos e obriga es para o tres pass rio incluindo as obriga es incertas il quidas ou inexig veis data do trespasse CAP TULO XV Garantias do cumprimento das obriga es da Concession ria 98 Garantias a prestar O cumprimento das obriga es assumidas no presente contrato pela Concession ria garantido cumulativa mente atrav s de a Cau o estabelecida nos montantes estipulados na cl usula 99 2 b Garantias banc rias prestadas a favor da Concession ria pelos Membros do Agrupamento enquanto seus accio nistas nos montantes que cada um se obrigou a subscrever garantindo o cumprimento das obriga es assumidas na cl usula 16 e no Acordo de Subscri o com o montante m ximo de responsabilidade correspondente ao montante de capitaliza o da Concession ria pelos seus accionistas nos termos do referido acordo e com as condi es de exe cu o pelo Concedente constantes do Anexo 11 99 Regime das garantias 99 1 As garantias previstas na cl usula 98 mant m se em vigor nos seguintes termos a A cau o a que se refere a al nea a da cl usula 98 no valordeterminadonostermosdosn merosseguintes mant m se
36. ria vencidas e n o cumpridas data do resgate 108 6 Caso n o haja acordo entre as Partes no decurso dos 90 noventa dias seguintes notifica o prevista na cl u sula 108 1 sobre o valor das indemniza es a que se refere a cl usula 108 4 este determinado no prazo de 90 no venta dias por uma comiss o arbitral composta por 3 tr s peritos independentes um nomeado pelo Concedente outro pela Concession ria e outro por acordo dos dois anteriores ou na sua falta por escolha do presidente da C mara dos Revisores Oficiais de Contas que tamb m nomeia o repre sentante de qualquer das Partes caso estas o n o tenham feito 109 Sequestro 109 1 Em caso de incumprimento grave pela Con cession ria das obriga es emergentes do presente con trato o Concedente pode mediante sequestro tomar a seu cargo a realiza o de obras e o desenvolvimento das actividades integradas na Concess o ou a explora o dos servi os desta 109 2 O sequestro pode ter lugar nomeadamente caso se verifique qualquer das seguintes situa es por motivos imput veis Concession ria a Cessa o ou interrup o total ou parcial das obras ou da explora o dos servi os com consequ ncias graves para o interesse p blico ou para a integridade da Concess o b Defici ncias graves na organiza o e regular desen volvimento das actividades objecto da Concess o ou no estado geral das instala es e equipa
37. ser recebida 43 10 No prazo de 1 um ano a contar da ltima vistoria de um Lan o realizada nos termos dos n meros anteriores a Concession ria fornece ao Concedente um exemplar das pe as escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas em material reprodut vel e em suporte inform tico 43 11 A homologa o do auto de vistoria favor vel entrada em servi o de um Lan o n o envolve qualquer responsabilidade do Concedente relativamente s condi es de seguran a ou de qualidade deste nem exonera a Concession ria do cumprimento das obriga es resultantes do presente contrato 44 Altera es nas obras realizadas e instala es su plementares 1920 85 44 1 A Concession ria pode mediante autoriza o do MOPTC a conceder por despacho caso a caso intro duzir altera es nas obras realizadas e estabelecer e p r em funcionamento instala es n o previstas nos projectos aprovados desde que delas n o resulte nenhuma modifi ca o fundamental Concess o 44 2 A Concession ria tem de efectuar e de fazer entrar em servi o as altera es nas obras realizadas que sejam determinadas pelo MOPTC sem preju zo do dis posto no n mero seguinte 44 3 Se a Concession ria demonstrar que das alte ra es referidas no n mero anterior lhe resultou prejuizo tem direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da cl usula 115 salvo se as altera es
38. vel de servi o de disponibilidade calcu lado com base na metodologia preconizada na ltima ver s o do Highway Capacity Manual e com sistema m trico 96 17 Em resultado da avalia o da disponibilidade realizada nos termos dos n meros anteriores o Concedente determina a extens o de via que se encontra relativa ou absolutamente indispon vel 96 18 O montante relativo s falhas de disponibilidade corresponde soma das dedu es di rias a aplicar sendo cada uma delas calculada de acordo com a f rmula seguinte IPC BE x td I x T e g c d Dez2009 F Dis tdi em que tdi valor da tarifa di ria de disponibilidade actua liz vel no ano de acordo com previsto no Anexo 23 1920 99 td valor da tarifa di ria por disponibilidade n o actua liz vel no ano de acordo com o previsto no Anexo 23 IPC 17 IPC a Dezembro do ano t 1 IPC S IPC a Dezembro de 2009 Dez2009 x 0 65 zero v rgula sessenta e cinco T rela o entre o n mero total de quil metros afecta dos pela indisponibilidade e o n mero total de quil metros da Concess o c g coeficiente de gravidade da falha de disponibili dade sendo para este efeito considerados 2 dois graus de indisponibilidade i Indisponibilidade absoluta a que corresponde um coeficiente de valor 1 um ii Indisponibilidade relativa a que corresponde um coeficiente de valor 0 5 zero v rgula cinco c
39. 1920 70 do disposto no Decreto Lei n 43 2008 de 10 de Mar o nos termos do n mero seguinte 129 2 O valor da taxa referida no n mero anterior acresce em cada ano ao valor da presta o do pagamento por disponibilidade devido pelo Concedente Concessio n ria que seja imediatamente subsequente ao pagamento da mesma nos termos da cl usula 98 9 CAP TULO XXIV Resolu o de diferendos 130 Processo de arbitragem 130 1 Os eventuais conflitos que possam surgir en tre as Partes em mat ria de aplica o interpreta o ou integra o das regras por que se rege a Concess o s o resolvidos por arbitragem 130 2 A submiss o de qualquer quest o a arbitragem n o exonera as Partes do pontual e atempado cumprimento das disposi es do presente contrato e das determina es do Concedente que no seu mbito lhe sejam comunicadas nem permite qualquer interrup o do desenvolvimento das actividades integradas na Concess o que devem continuar a processar se nos termos em vigor data de submiss o da quest o at que uma decis o final seja obtida relativamente mat ria em causa 130 3 O disposto no n mero anterior relativamente ao cumprimento de determina es do Concedente pela Concession ria aplica se tamb m a determina es conse quentes sobre a mesma mat ria mesmo que emitidas ap s a data de submiss o de uma quest o a arbitragem desde que a primeira dessas determina es consequen
40. Areas de Servi o ou parte delas sem pr via aprova o dos respectivos contratos pelo Concedente 47 2 Os contratos previstos no n mero anterior est o sujeitos quanto disciplina da sua celebra o modifica o e extin o ao disposto na cl usula 92 47 3 Independentemente da atribui o da explora o a terceiros das Areas de Servi o a Concession ria mant m os direitos e continua sujeita s obriga es para si emergentes neste mbito do presente contrato sendo a nica respons vel perante o Concedente pelo seu cum primento 47 4 Sem preju zo do disposto no n mero anterior em caso de incumprimento das obriga es impostas neste mbito pelo Contrato de Concess o o Concedente pode notificar a Concession ria e o terceiro que explore a Area de Servi o para no prazo de 6 seis meses cessar o in cumprimento e reparar as respectivas consequ ncias com a expressa indica o de que a manuten o do incumpri mento ou das suas consequ ncias pode originar o termo pelo Concedente com base no disposto na cl usula 47 6 do contrato de explora o da Area de Servi o 47 5 Decorrido o prazo referido no n mero anterior e caso se mantenha a situa o de incumprimento ou n o sejam reparadas as suas consequ ncias o Concedente pode exigir Concession ria que resolva o contrato de explo ra o da rea de Servi o 47 6 Se a Concession ria n o proceder no prazo de 30 trin
41. C O I Disposi o geral 73 Remunera o At tulo de remunera o pela cobran a de taxas de porta gem a Concession ria recebe da EP nos termos previstos nas subsec es seguintes a Um valor anual pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens b Um valor pela presta o do servi o de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores na Auto Estrada SUBSEC O II Remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens 74 Montante 74 1 O valor anual da remunera o pela disponibi lidade do sistema de cobran a de portagens devida pela EP Concession ria corresponde ao somat rio do valor das seguintes componentes a Componente 4 no valor de 1 796 779 um milh o setecentos e noventa e seis mil setecentos e setenta e nove euros acrescido do IVA taxa legal em vigor b Componente B no valor de 2 647 412 dois milh es seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e doze euros acrescido do IVA taxa legal em vigor 74 2 Sem preju zo do disposto na cl usula 74 13 e na cl usula 76 o valor da Componente A a que se re fere a al nea a do n mero anterior fixo e n o revis vel 74 3 Sem preju zo do disposto na cl usula 74 13 e na cl usula 76 o valor da Componente B objecto Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 de revis o por acordo entre a EP e a Concession ria a cada 7 sete ano
42. Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar a Altera es s pe as do procedimento b A altera o do projecto de decis o de adjudica o desde que respeitando as normas legais e regulamentares aplic veis 39 5 Na falta do acordo previsto na cl usula 39 2 0 Concedente deve atempadamente disponibilizar Con cession ria os meios financeiros necess rios ao pagamento do pre o devido ao adjudicat rio do procedimento pr contratual referido na cl usula 39 3 1920 84 39 6 Quaisquer outros eventuais encargos relativos ao desenvolvimento do procedimento pr contratual refe rido na cl usula 39 3 devem ser acordados previamente entre as Partes sem preju zo do disposto no n mero se guinte 39 7 Na falta do acordo previsto no n mero anterior e sem preju zo do desenvolvimento do procedimento pr contratual relativo adjudica o do aumento do n mero de vias o valor dos encargos a previstos fixado pelo tribunal arbitral nos termos do cap tulo XXIV 39 8 No caso de n o ser legalmente exig vel Con cession ria a tramita o de procedimento pr contratual os termos e as condi es relativos ao desenvolvimento do processo de alargamento s o previamente acordados entre as Partes 39 9 Na falta do acordo previsto no n mero anterior tramitado um procedimento de natureza concorrencial com vista escolha da entidade que procede aos trabalhos de alarg
43. Contrato de Presta o de Servi os na Lei n 25 2006 de 30 de Ju nho nos Decretos Leis n 111 2009 112 2009 e 113 2009 todos de 18 de Maio e nas disposi es legais e regula mentares aplic veis em cada momento a esse servi o 71 4 Em caso de cess o da posi o contratual da Con cession ria no Contrato de Presta o de Servi os e de posterior cessa o da rela o contratual estabelecida entre a EP e a so ciedade cession ria tudo nos termos do presente contrato e do Contrato de Presta o de Servi os a Concession ria obriga se a reassumir a sua posi o contratual origin ria de modo a n o ser interrompida a presta o do servi o de cobran a de portagens 71 5 Ocorrendo a situa o prevista no n mero ante rior a Concession ria a N o assume qualquer responsabilidade em que tenha incorrido a sociedade cession ria anteriormente a essa reassun o b Tema faculdade de ceder novamente a sua posi o con tratual nesse contrato nos termos previstos na sec o VIII 72 Contrato de Presta o de Servi os 72 1 O Contrato de Presta o de Servi os deve re flectir o disposto no presente contrato em mat ria de pres ta o do servi o de cobran a de portagens na Auto Estrada 1920 92 72 2 A EP assume no mbito do Contrato de Pres ta o de Servi os todos os direitos e obriga es que para o Concedente decorrem do Contrato de Concess o relati vamente s m
44. a o 3 5 toneladas sem atrelado ou com um ou mais atrelados ve culos tractores ve culos tractores com um ou mais atre lados e ve culos especiais tractores agr colas bulldozzers e todos os outros ve culos motorizados que utilizem a estrada e que n o sejam integrados noutra classe D Pesados de passageiro Autocarros cc com ou sem reboque e todos os demais ve culos n o classificados nas demais classes Ve culos com comprimento gt 7 0 m com ou sem reboque essa que suspende o prazo de aprova o pelo per odo que decorrer at a altera o ser efectuada 55 6 O Manual de Opera o e Manuten o apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 30 trinta dias teis ap s ter sido solicitada 56 Encerramento de vias e trabalhos na via 56 1 Sem preju zo do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e no Decreto Regulamentar n 12 2008 de 9 de Junho ou nas normas legais e regulamentares que lhes sucedam apenas permitido sem penalidade o encerra mento de vias para efeitos devidamente justificados at ao limite de 20 000 vinte mil via x quil metro x hora por ano durante o per odo diurno das 7 sete at s 21 vinte e uma horas e at ao limite de 30 000 trinta mil via x quil metro x hora por ano durante o per odo nocturno n o sendo considerado encerrame
45. a sendo actualizado anualmente de acordo com a varia o no IPC 67 Actualiza o das tarifas de portagem 67 1 As tarifas de portagem podem ser actualizadas anualmente no primeiro m s de cada ano civil por des pacho do MOPTC tendo em aten o a evolu o do IPC de acordo com a express o seguinte IPC p ta 1 tv D x EE o sendo td 1 valor para a data d da tarifa actualizada por Sublan o e para a classe de ve culos 1 tv 1 valor da tarifa em vigor por Sublan o ou da tarifa de refer ncia no caso de Sublan o sem tarifa em vigor para a classe de ve culos 1 IPC p valor do ltimo IPC p m s a que se refere o ltimo ndice publicado n n mero de meses decorridos entre a data da ltima actualiza o tarif ria e a pretendida para a entrada em vigor da nova tarifa IPC p n valor do IPC relativo ao m s p n 67 2 A EP deve comunicar Concession ria o valor das novas tarifas de portagem com uma anteced ncia m nima de 15 quinze dias face data da entrada em vigor das mesmas 68 N o pagamento das taxas de portagens O n o pagamento ou o pagamento viciado de taxas de portagem devidas nos Lan os e ou nos Sublan os que in tegram a Concess o sancionado nos termos previstos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis incluindo aquelas que regulem as compet ncias e os poderes que assistem nesta mat ria aos agentes de fiscaliza o da Con cession
46. a Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 84 2 A Concession ria entrega EP diariamente no 7 s timo dia til subsequente ao do registo das res pectivas Transac es Agregadas como adiantamento um valor correspondente a 85 oitenta e cinco por cento do montante total de Transac es Agregadas registadas ou ao montante das receitas de Cobran a Prim ria consoante o que seja mais elevado 84 3 Mensalmente a Concession ria entrega EP a t tulo definitivo a totalidade das taxas de portagem co bradas e ainda n o entregues tendo lugar um acerto de contas entre o valor entregue como adiantamento e o valor efectivamente devido luz dos crit rios de reparti o de risco e de partilha de benef cios que venham a ser fixados nos termos da cl usula 85 84 4 A tramita o do procedimento de entrega de receitas previsto na presente cl usula regulada no Con trato de Presta o de Servi os 84 5 A percentagem prevista na cl usula 84 2 pode ser alterada por acordo entre a Concession ria e a EP no seguimento do crit rio de reparti o de risco que venha a ser acordado 85 Reparti o de risco de cobran a e partilha de benef cios A metodologia de reparti o de riscos e de partilha de benef cios definida no contexto do procedimento de revis o ordin ria ou extraordin ria do modelo tarif rio e tem em conta o risco de cobran a transferido bem como o poten
47. a de cada ano civil nos seguintes termos IPC DisSC Comp Comp pr IPC 2009 em que Comp componente 4 nos termos da al nea a da cl u sula 74 1 Comp componente B nos termos da al nea b da cl u sula 74 1 IPC E ltimo IPC conhecido IPC IPC de Dezembro de 2009 Dez2009 SUBSEC O III Remunera o pelo servi o de cobran a de portagens 77 Per odo transit rio 77 1 Durante o prazo de 2 dois anos a contar do in cio da cobran a efectiva de portagens a remunera o 1920 93 pelo servi o de cobran a de portagens objecto de um re gime especial a fixar no Contrato de Presta o de Servi os 77 2 O prazo estabelecido no n mero anterior pror rog vel por acordo entre as partes 78 Regime geral Findo o per odo transit rio referido na cl usula 777 a Concession ria passa a receber da EP uma remunera o pela presta o do servi o de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores na Auto Estrada a determinar nos termos previstos nas cl usulas 79 a 81 79 Determina o do valor da remunera o pelo ser vi o de cobran a de portagens 79 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 85 o valor devido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens corresponde ao valor unit rio a que se refere o n mero seguinte multiplicado pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o entr
48. a de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir 19 Obriga es de informa o da Concession ria 19 1 Ao longo de todo o per odo da Concess o e sem preju zo das demais obriga es de informa o estabeleci das no presente contrato a Concession ria compromete se para com o Concedente a a Dar lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e que possa vir a preju dicar ou a impedir sensivelmente o cumprimento pontual e atempado de qualquer das obriga es para si ou para o Concedente emergentes do presente contrato e ou que pos sam constituir causa de sequestro ou de resolu o do Con trato de Concess o nos termos previstos no cap tulo XIX b Remeter lhe at ao dia 31 de Maio de cada ano os documentos de presta o de contas legalmente exigidos bem como a certifica o legal de contas e pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos c Remeter lhe at ao dia 30 de Setembro de cada ano o balan o e a conta de explora o relativos ao primeiro semestre do ano em causa bem como pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos d Dar lhe conhecimento imediato de toda e qualquer situa o que quer na fase de constru o quer na de explo ra o corresponda a acontecimentos que alterem ou pos Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 sam alterar significativamente o normal desenvolvimento dos trabalhos
49. alhos devem ser notificadas ao Concedente acompanhadas da devida Justifica o n o podendo envolver adiamento das datas de entrada em servi o fixadas na cl usula 31 1 1920 83 38 2 Ocorrendo atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos ou sendo lhe feitas pela Concession ria alte ra es que possam p r em risco as datas referidas no n mero anterior o Concedente notifica a Concession ria para apresentar no prazo que razoavelmente lhe seja fixado mas nunca superior a 15 quinze dias teis um plano de recupera o do atraso e a indica o do refor o de meios para o efeito necess rios pronunciando se o Concedente sobre o referido plano no prazo de 15 quinze dias teis a contar da sua apresenta o 38 3 Caso o plano de recupera o referido no n mero anterior n o seja apresentado no prazo para o efeito fixado ou n o seja aprovado pelo Concedente este pode impor Concession ria a adop o das medidas que entender ade quadas e ou o cumprimento de um plano de recupera o por ele elaborado 38 4 At aprova o ou imposi o de um plano de recupera o ou das medidas previstas nos n meros anteriores a Concession ria deve manter a execu o dos trabalhos nos termos definidos no Programa de Trabalhos ficando obrigada ap s ser notificada daquela aprova o ou imposi o a cumprir o plano de recupera o e a observar as medidas em quest o 38 5 Sempre que o atraso no cumprime
50. alizar ao longo de todo o per odo futuro da Concess o e Propostadevaloranual da Componente B a vigorarao longo de todo o per odo futuro da Concess o devidamente fundamen tada atrav s de uma proposta de modelo financeiro actualizado nos termos previstos no Contrato de Presta o de Servi os 74 6 A EP pode solicitar Concession ria a presta o dentro de um prazo razo vel fixado para o efeito de quaisquer informa es necess rias ou relevantes para a valida o do modelo financeiro actualizado proposto nos termos do n mero anterior 74 7 Caso as Partes n o cheguem a acordo quanto ao valor revisto da Componente B no prazo de 45 qua renta e cinco dias a contar da data da recep o pela EP da proposta da Concession ria nos termos da cl usula 74 5 podem elas recorrer ao mecanismo arbitral de resolu o de conflitos previsto no Contrato de Presta o de Servi os 74 8 A EP pode igualmente recorrer ao mecanismo arbitral de resolu o de conflitos previsto no Contrato de Presta o de Servi os no caso de a Concession ria injusti ficadamente n o cumprir o prazo previsto da cl usula 774 5 74 9 O valor anual da Componente B resultante de cada processo de revis o produz efeitos a partir do primeiro dia do ano civil subsequente ao termo de cada sept nio 74 10 Para efeitos do disposto no n mero anterior o primeiro sept nio termina no dia 31 de Dezembro de 2016 74 11 Enquanto n o es
51. amento sendo aplic vel o disposto nas cl usulas 39 4 e 39 7 39 10 Caso o Concedente opte por n o proceder realiza o de um alargamento na data em que tal alar gamento deva ocorrer e sem preju zo da aplica o das penalidades por indisponibilidade que forem relevantes a Concession ria fica apenas obrigada ao cumprimento do n vel de servi o C at um TMDA de 60 000 sessenta mil ou de 90 000 noventa mil ve culos respectivamente para as sec es de 4 quatro ou 6 seis vias e de um n vel de servi o D a partir daqueles limiares 39 11 Sem preju zo do disposto nas cl usulas 96 19 a 96 21 caso o Concedente opte por realizar um deter minado alargamento numa data prevista para a realiza o pela Concession ria de uma grande repara o nos termos do Caso Base ou em data pr xima a Concession ria fica dispensada da sua obriga o de proceder mesma devendo os montantes que se destinavam a custear essa grande re para o ser utilizados para pagamento desse alargamento 39 12 Para efeitos do disposto no n mero anterior a Concession ria notifica o Concedente de que vai proce der a uma grande repara o dispondo este de um prazo de 3 tr s meses contados dessa notifica o para lhe comunicar se pretende realizar o alargamento 40 Vias de comunica o e servi os afectados 40 1 Compete Concession ria suportar os custos e encargos relativos repara o dos estragos que jus
52. ar pelos custos previs veis mediante a dedu o at um valor m ximo de 40 quarenta por cento dos pagamentos relativos a esses 5 cinco anos at ao montante necess rio para levar a efeito os trabalhos e as aquisi es tidos por convenientes desde que a Concession ria n o preste garantia banc ria por valor adequado cobertura do referido montante 112 5 Se 15 quinze meses antes do Termo da Con cess o se verificar mediante inspec o a realizar pelo Concedente que as condi es descritas na cl usula 112 3 se encontram devidamente salvaguardadas as reten es de pagamentos efectuadas ao abrigo do n mero anterior nas condi es nele referidas s o pagas Concession ria acres cidas de juros taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses 112 6 Caso as reten es de pagamentos referidas no n mero anterior tenham sido substitu das por garantia ban c ria prestada pela Concession ria nos termos previstos na cl usula 112 4 o Concedente reembolsa Concession ria o custo comprovado dessa garantia banc ria 112 7 No Termo da Concess o o Concedente pro cede a uma vistoria dos bens referidos na cl usula 10 na qual participam representantes das Partes destinada verifica o do estado de conserva o e manuten o daque les bens devendo ser lavrado o respectivo auto 112 8 Sem preju zo do disposto na cl usula 12 3 o Con cedente pode autorizar que os bens referidos na al
53. as finan as ww Membro do Agrupamento cada uma das socie dades que o constitu am data da adjudica o provis ria da Concess o xx MOPTC o Ministro das Obras P blicas Transpor tes e Comunica es ou o Ministro que em cada momento detenha as compet ncias para prosseguir as atribui es do Estado na rea das obras p blicas yy Operadora a sociedade incumbida do desenvol vimento das actividades de opera o da Auto Estrada e de manuten o do Empreendimento Concessionado nos termos do Contrato de Opera o e Manuten o zz Partes o Concedente e a Concession ria aaa Per odo Inicial da Concess o o per odo de tempo que se inicia s 24 vinte e quatro horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o e termina s 24 vinte e quatro horas do dia 31 de Dezembro de 2004 ou do ltimo dia do m s em que se verifique a entrada em ser vi o efectivo de todos os Lan os de acordo com o definido na cl usula 52 8 consoante a que ocorra mais tarde bbb Plano de Controlo de Qualidade o documento elaborado nos termos das cl usulas 50 6 a 50 9 ccc Programa de Trabalhos o documento fixando a ordem prazos e ritmos de execu o das diversas activi dades integradas na Concess o que constitui o Anexo 8 ddd Proposta o conjunto da documenta o subme tida pelo Agrupamento ao concurso p blico para atribui o da Concess o tal como resultou alterada pela conclus o da
54. at rias inclu das no objecto daquele contrato cabendo lhe designadamente o pagamento da remunera o prevista na sec o V do presente cap tulo a fiscaliza o da execu o do contrato a aplica o de multas contratuais a execu o da cau o prestada nos termos das cl usulas 72 4 e seguintes e a verifica o das situa es que condu zam ao incumprimento mora ou cumprimento defeituoso 72 3 O exacto e pontual cumprimento pela Con cession ria ou pela sociedade cession ria das obriga es estabelecidas no Contrato de Presta o de Servi os cons titui cumprimento pela Concession ria das disposi es do presente contrato que regulam a presta o do servi o de cobran a de portagens aos utilizadores na Auto Estrada 72 4 O exacto e pontual cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Presta o de Servi os garantido mediante presta o de cau o nos termos do disposto nas cl usulas 98 e 99 e no Contrato de Presta o de Ser vi os sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 72 5 A cau o que venha a ser prestada identifica como benefici ria a EP sendo o seu valor fixado em 1 500 000 um milh o e quinhentos mil euros 72 6 O valor da cau o referida no n mero anterior actualizado de 3 tr s em 3 tr s anos de acordo com os IPC publicados para os 3 tr s anos anteriores aquele em que a actualiza o ocorre SEC O V Remunera o SUBSE
55. atri bui o da Concess o no capital social da Concession ria actualizada at presente data e que figura no Anexo 17 nn Estudo de Impacte Ambiental o documento que cont m nos termos exigidos por lei uma descri o sum ria do projecto informa o relativa aos estudos de base e situa o de refer ncia bem como a identifica o e a ava lia o dos impactes ambientais considerados relevantes quer na fase de constru o quer na fase de explora o e as medidas de gest o ambiental destinadas a prevenir minimizar ou compensar os impactes negativos esperados 00 IGF a Inspec o Geral de Finan as pp InIR o Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P qq IPC o ndice de pre os no consumidor sem ha bita o para todo o territ rio nacional publicado pelo Instituto Nacional de Estat stica I P rr IVA o imposto sobre o valor acrescentado ss Lan o as sec es em que se divide a Auto Estrada tt Manual de Opera o e Manuten o o documento a que se referem as cl usulas 55 4 a 55 6 uu MAOT o Minist rio do Ambiente e do Or denamento do Territ rio ou o Minist rio que em cada 1920 73 momento detenha as atribui es do Estado nas reas do ambiente e do ordenamento do territ rio vv MEF o Ministro de Estado e das Finan as ou o Ministro que em cada momento detenha as compet n cias para prosseguir as atribui es do Estado na rea d
56. ca es a Concess o deve ser dotada de um Canal T cnico Rodovi rio para instala o da rede de telecomunica es afecta gest o da Concess o e para instala o de activos de telecomunica es nos termos da legisla o aplic vel a construir pela Concession ria que para o efeito deve permitir a instala o de um cabo de fibra ptica pelo Concedente cuja utiliza o lhe fica reservada g Qualidade ambiental devem existir dispositivos de protec o contra agentes poluentes no solo e aqu feros bem como contra o ru do 35 5 Ao longo e atrav s da Auto Estrada incluindo nas suas obras de arte especiais devem ser estabelecidos onde o Concedente determine ser conveniente os dispositi vos necess rios para que o futuro alojamento de cabos el c tricos telef nicos e outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento 36 Aprova o dos estudos e projectos 36 1 Os estudos e os projectos apresentados ao Con cedente nos termos das cl usulas anteriores consideram se Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 tacitamente aprovados pelo MOPTC no prazo de 60 ses senta dias a contar da respectiva apresenta o sem pre Ju zo do disposto nos n meros seguintes 36 2 A solicita o pelo Concedente de correc es ou de esclarecimentos essenciais aprova o dos projectos ou dos estudos apresentados tem por efeito
57. cada Concession ria anteriormente quela data 127 4 A Concession ria obriga se a dar imediato conhecimento ao Concedente da ocorr ncia de qualquer diferendo ou lit gio com as contrapartes dos Contratos do Projecto e a prestar lhe toda a informa o relevante relativa evolu o dos mesmos 128 Tribunal arbitral 128 1 O tribunal arbitral composto por 3 tr s membros um nomeado por cada Parte e o terceiro es colhido de comum acordo pelos rbitros que as Partes tenham designado 128 2 A Parte que decida submeter determinado di ferendo ao tribunal arbitral apresenta os seus fundamentos para a referida submiss o e designa de imediato o rbitro da sua nomea o no requerimento de constitui o do tribunal arbitral que dirija outra Parte atrav s de carta registada com aviso de recep o devendo esta no prazo de 20 vinte dias teis a contar da recep o daquele requerimento de signar o rbitro de sua nomea o e deduzir a sua defesa 128 3 Os rbitros designados nos termos do n mero anterior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 10 dez dias teis a contar da designa o do segundo rbitro do tribunal cabendo ao Baston rio da Ordem dos Advogados que tamb m nomeia o representante de qual quer das Partes caso estas o n o tenham feito esta desig na o caso a mesma n o ocorra dentro deste prazo 128 4 O tribunal arbitral considera se constitu do na data e
58. cap tulo XXIV CAP TULO XIV Modifica es subjectivas na Concess o 97 Ced ncia onera o trespasse e aliena o 97 1 Sem preju zo do disposto em contr rio no pre sente contrato proibido Concession ria ceder alienar ou por qualquer modo onerar no todo ou em parte a Conces s o ou realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou tenha por efeito mesmo que indirecto id nticos resultados 97 2 A Concession ria n o pode sem pr via autori za o do Concedente trespassar a Concess o A Concession ria est impedida de utilizar o Canal T cnico Rodovi rio designadamente para fins dis tintos do objecto da Concess o n o podendo o mesmo ser objecto de qualquer neg cio jur dico da Concession ria independentemente da sua natureza 1920 100 97 4 Os actos praticados em viola o do disposto nos n meros anteriores s o nulos sem preju zo de outras san es aplic veis 97 5 No caso de trespasse a Concession ria deve co municar ao Concedente a sua inten o de proceder ao tres passe da Concess o remetendo lhe a minuta do contrato de trespasse que se prop e assinar e indicando todos os elemen tos do neg cio que pretende realizar bem como o calend rio previsto para a sua realiza o e a identidade do trespass rio 97 6 Ocorrendo trespasse da Concess o consideram se transmitidos para a nova concession ria os direitos e obriga es da Concession
59. cedente tem o direito de inter vir no mbito do Contrato de Projecto e Constru o que constitui o Anexo 13 d Acordo Parassocial o acordo parassocial da Con cession ria que constitui o Anexo 7 e Agente dos Bancos Financiadores tem o sentido que nos Contratos de Financiamento e nomeadamente no Common Terms Agreement conferido express o Global Agent f Agrupamento o conjunto de sociedades comer ciais vencedor do concurso p blico para atribui o da Concess o cuja composi o bem como a identifica o e participa o percentual e nominal no capital social da Concession ria na Data de Assinatura do Contrato de Concess o figura no Anexo 4 g Areas de Servi o as instala es marginais Auto Estrada destinadas instala o de equipamento de apoio aos utentes compostas designadamente por postos de abastecimento de combust veis por estabelecimentos de restaura o hoteleiros e similares e por zonas de repouso e de parqueamento de ve culos h Auto Estrada a auto estrada e conjuntos vi rios associados que integram o objecto da Concess o nos ter mos da cl usula 5 i Bancos Financiadores as institui es de cr dito financiadoras das actividades integradas na Concess o nos termos dos Contratos de Financiamento j Bases da Concess o o quadro geral da regula menta o da Concess o aprovado pelo Decreto Lei n 87 4 2000 de 13 de Maio com as altera es i
60. cial de melhoria de efic cia face ao hist rico de co bran as custos e despesas verificados no per odo anterior SEC O VIN Cess o da posi o contratual 86 Cess o da posi o contratual da Concession ria 86 1 Nos termos previstos no presente contrato e no Contrato de Presta o de Servi os a Concession ria pode ceder a sua posi o contratual no Contrato de Presta o de Servi os a uma entidade por ela escolhida mediante auto riza o da EP a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 60 sessenta dias a contar da submiss o do respectivo pedido instru do com todos os elementos necess rios sua aprecia o 86 2 O pedido referido no n mero anterior apenas pode ser recusado pela EP em caso de a Incumprimento do disposto na cl usula 87 b Verifica o de algum dos impedimentos referidos no artigo 55 do C digo dos Contratos P blicos 86 3 Sem preju zo de outros direitos que assistam EP cessa a rela o contratual estabelecida entre a EP e a sociedade cession ria ocorrendo incumprimento nos ter mos da cl usula 89 ou caso a sociedade cession ria n o continue ou n o possa continuar a executar directamente o Contrato de Presta o de Servi os 86 4 A efic cia da cess o da posi o contratual pre vista na presente cl usula depende da presta o de cau o pela sociedade cession ria nos termos previstos no Con trato de P
61. circula o na via designadamente as que reduzam o n mero de vias em servi o ou as que obriguem a desvios de faixa de rodagem 57 3 A Concession ria tem igualmente o dever de informar os utentes e o Concedente com a devida an teced ncia e observado o disposto no artigo 7 da Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o sobre a ocorr ncia de incidentes que impliquem conges tionamentos no tro o em obras devendo a informa o ser prestada pelo menos atrav s de sinaliza o colocada na rede vi ria servida pela Auto Estrada e se o volume das obras em causa e o seu impacte na circula o assim o recomendem atrav s de an ncio publicado num jornal de circula o nacional com a anteced ncia e o destaque convenientes 58 Manuten o e disciplina de tr fego 58 1 A circula o pela Auto Estrada obedece ao disposto no C digo da Estrada e demais disposi es le gais ou regulamentares aplic veis nomeadamente na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 58 2 A Concession ria deve estudar e implementar os mecanismos necess rios para garantir a monitoriza o do tr fego a identifica o de condi es climat ricas adversas circula o a detec o de acidentes e a consequente e sis tem tica informa o de alerta ao utente no mbito da Con cess o em articula o com as ac es a levar a cabo na res tante rede nacional designadamente com o proje
62. cto SICIT 58 3 A Concession ria obrigada salvo caso de for a maior devidamente verificado e sem preju zo do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamen ta o a garantir permanentemente em boas condi es de seguran a e de comodidade a circula o na Auto Estrada colaborando activamente com as autoridades com poderes de disciplina de tr fego designadamente em situa es de tr fego excepcionalmente intenso sem direito a qualquer indemniza o ou reposi o do equil brio financeiro do presente contrato 59 Assist ncia aos utentes 59 1 A Concession ria obrigada a assegurar as sist ncia aos utentes da Auto Estrada nela se incluindo a vigil ncia das condi es de circula o nomeadamente no que respeita sua fiscaliza o e preven o de acidentes 59 2 A assist ncia a prestar aos utentes nos termos do n mero anterior consiste tamb m no aux lio sanit rio e mec nico devendo a Concession ria instalar para o efeito uma rede de telecomunica es ao longo de todo o tra ado da Auto Estrada organizar um servi o destinado a cha mar do exterior os meios de socorro sanit rio em caso de acidente e promover a presta o de assist ncia mec nica 59 3 O servi o referido no n mero anterior funciona nos centros de assist ncia e manuten o que a Concessio n ria deve criar os quais compreendem tamb m as instala es necess rias aos servi os de cons
63. d ncia m nima de 15 quinze dias relativamente data pretendida para o seu in cio 43 5 A abertura ao tr fego de cada Lan o s pode ter lugar caso se encontrem asseguradas as condi es de acessibilidade rede existente previstas no projecto da obra ou determinadas pelo Concedente e que sejam im prescind veis ao seu normal funcionamento 43 6 No caso de o resultado da vistoria ser favo r vel entrada em servi o do Lan o em causa a sua abertura ao tr fego autorizada por despacho do MOPTC 43 7 No caso de n o obstante ter sido autorizada a abertura dos Lan os ao tr fego haver lugar realiza o de trabalhos de acabamento ou de melhoria s o tais trabalhos realizados prontamente pela Concession ria realizando se ap s a sua conclus o a nova vistoria nos termos das cl usulas 43 3 e 43 4 dispensando se a homologa o do auto que dela resultar pelo MOPTC 43 8 Os trabalhos de acabamento ou melhoria re feridos no n mero anterior devem ser especificadamente indicados no auto de vistoria e executados no prazo no mesmo fixado 43 9 E considerado como acto de recep o das obras de constru o de um Lan o o auto de vistoria favor vel sua entrada em servi o devidamente homologado pelo MOPTC ou caso seja necess rio realizar trabalhos de acabamento nos termos das cl usulas 43 7 e 43 8 o auto lavrado ap s vistoria daqueles trabalhos que declare estar a obra em condi es de
64. da 92 4 Com excep o do disposto na al nea a da cl u sula 71 5 a Concession ria permanece respons vel perante o Concedente pelo desenvolvimento de todas as activida des concessionadas e pelo cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Concess o independentemente da contrata o no todo ou em parte dessas actividades com terceiros nos termos dos Contratos do Projecto e sem preju zo das obriga es e responsabilidades directamente assumidas perante o Concedente pelas contrapartes nesses contratos 92 5 Sempre que nos termos dos contratos a que se refere o n mero anterior seja permitido ao Concedente o exerc cio directo de direitos perante os terceiros que neles s o partes outorgantes e a Concession ria seja por for a dos mesmos contratos ou do Contrato de Concess o igualmente respons vel pelo cumprimento das obriga es correspondentes pode o Concedente optar livremente por exercer tais direitos directamente sobre esses terceiros ou sobre a Concession ria 92 6 Quando o Concedente opte por exercer os direi tos referidos no n mero anterior sobre a Concession ria esta apenas pode opor ao Concedente os meios de defesa previstos nesses contratos ou deles resultantes na medida em que o uso ou o efeito de tais meios n o procrastine impe a ou torne significativamente mais oneroso ou mais Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 dif cil para o Concedente e o
65. da Concess o identificados na cl usula 115 4 ee Custo Administrativo a sobretaxa administrativa a suportar pelo utente em caso de Cobran a Secund ria ou Coerciva da taxa de portagem nos termos previstos na cl usula 66 9 Jf Custo M dio Ponderado do Capital a taxa de actua liza o calculada a partir do custo individual de cada uma das fontes de financiamento da Concession ria ponderadas de acordo com a estrutura de capital da mesma gg Data de Assinatura do Contrato de Concess o a data em que foi celebrada a vers o origin ria do Contrato de Concess o nos termos da minuta aprovada pela Re solu o do Conselho de Ministros n 25 A 2000 de 13 de Maio hh Empreendimento Concessionado o conjunto dos bens que integram a Concess o nos termos da cl u sula 10 2 ii Empreiteiros Independentes as entidades que n o sejam Membros do Agrupamento nem empresas associa das daqueles tal como definidas no n 2 do artigo 63 da Directiva n 2004 18 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Mar o de 2004 Jj EP a EP Estradas de Portugal S A kk Estabelecimento da Concess o o conjunto de bens referido na cl usula 9 lII Estatutos o pacto social da Concession ria que constitui o Anexo 5 mm Estrutura Accionista Actual da Concession ria a identifica o e participa o percentual e nominal das socie dades comerciais vencedoras do concurso p blico para
66. dades integradas na Concess o seja directamente pela Concession ria seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar 116 2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os fins espec fi cos das actividades integradas na Concess o e bem as sim os projectos planos plantas documentos e outros materiais referidos no n mero anterior s o transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Conce dente no Termo da Concess o competindo Concessio n ria adoptar todas as medidas para o efeito necess rias CAP TULO XXII Aplica o no tempo 117 In cio da vig ncia da Concess o O Contrato de Concess o entra em vigor s 24 vinte e quatro horas da Data de Assinatura do Contrato de Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 Concess o contando se a partir dessa data o prazo da Concess o 118 Produ o de efeitos 118 1 As altera es ao Contrato de Concess o acor dadas na presente data produzem efeitos a partir de 1 de Julho de 2010 118 2 Ao c lculo da remunera o anual pela dispo nibilidade do sistema de cobran a de portagens prevista na cl usula 74 relativa ao ano de 2010 s o feitos os necess rios ajustes na propor o dos meses inteiros que decorram entre o m s de Julho e o m s de Dezembro 119 Disposi o transit ria Os pagamentos relativos a Portagens SCUT que digam respeito a tr fego regi
67. de um Custo Administrativo e de uma coima se aplic vel q Cobran a Prim ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de d bito em conta ou de pr pagamento com provis o de conta ade quada seja o utente an nimo ou identificado r Cobran a Secund ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de pa gamento posterior utiliza o do servi o portajado p s pagamento implicando o pagamento de um Custo Ad ministrativo s C digo das Expropria es o diploma aprovado pela Lei n 168 99 de 18 de Setembro na redac o em vigor Data de Assinatura do Contrato de Concess o com as respectivas altera es t C digo das Sociedades Comerciais o diploma aprovado pelo Decreto Lei n 262 86 de 2 de Setembro na redac o em vigor Data de Assinatura do Contrato de Concess o u C digo dos Contratos P blicos o diploma apro vado pelo Decreto Lei n 18 2008 de 29 de Janeiro na redac o em vigor na presente data v Concess o o conjunto de direitos e obriga es atribu do Concession ria por interm dio do Contrato de Concess o e demais regulamenta o aplic vel w Contrato de Concess o o presente contrato cuja minuta foi aprovada pela Resolu o do Conselho de Mi nistros n 25 A 2000 de 13 de Maio na redac o que lhe foi conferida pela Resolu o do Conselho de Ministros n de
68. deles emergentes nem constituindo suporte para a inter preta o ou integra o do presente contrato 3 2 As remiss es ao longo do presente contrato para cl usulas n meros al neas ou anexos e salvo se do contexto resultar sentido diferente s o efectuadas para cl usulas n meros al neas ou anexos do pr prio Contrato de Concess o 4 Lei aplic vel 4 1 O Contrato de Concess o est sujeito lei por tuguesa com expressa ren ncia aplica o de qualquer outra 4 2 Na vig ncia do Contrato de Concess o observam se a As Bases da Concess o e as disposi es do Contrato de Concess o dos seus anexos e respectivos ap ndices b A legisla o aplic vel em Portugal 4 3 As refer ncias a diplomas legislativos portugue ses ou comunit rios devem tamb m ser entendidas como refer ncias legisla o que os substitua ou modifique 4 4 As diverg ncias verificadas entre documentos contratuais aplic veis Concess o e entre estes e aqueles por que se rege a Concession ria e que n o possam ser sanadas pelo recurso s regras gerais de interpreta o resolvem se em conformidade com os seguintes crit rios a As Bases da Concess o prevalecem sobre o estipulado em qualquer outro documento b Atende se em segundo lugar ao estabelecido no Contrato de Concess o ignorando se apenas para este efeito e na medida do necess rio aquele dos seus anexos e respectivos ap ndices q
69. delo da tarifa aditiva e a reparti o de riscos e a partilha de benef cios acordadas 80 Procedimento de determina o do valor da remu nera o pelo servi o de cobran a de portagens 80 1 Dentro dos 30 trinta dias subsequentes ao termo dos prazos enunciados nas al neas a e b da cl u sula 79 2 consoante o caso a Concession ria dirige ao presidente do Conselho de Administra o da SIEV um requerimento de abertura de procedimento obrigat rio de concilia o para a determina o do valor unit rio por Transac o Agregada e remete EP c pia do referido requerimento e de todos os documentos que o instruem 80 2 O requerimento referido no n mero anterior deve ser instru do com os seguintes documentos a Uma proposta de valor unit rio por Transac o Agre gada b Umanota justificativa do valor proposto que observe os princ pios definidos na cl usula 79 5 e o modelo de tarifa adi tiva definido pela SIEV no mbito dos seus poderes de regu lamenta o do sistema de cobran a electr nica de portagens c Outros elementos que venham a ser legal ou regu lamentarmente exig veis nomeadamente no mbito da actua o regulamentadora da SIEV 80 3 No prazo de 5 cinco dias a contar da apresen ta o do requerimento referido na cl usula 80 1 a SIEV notifica a EP para no prazo de 8 oito dias se pronunciar sobre o teor do requerimento apresentado pela Concessio n ria e querendo apre
70. determinadas pelo Concedente tenham a natureza de correc es resultantes do incumprimento pela Concession ria do disposto na cl usula 42 45 Demarca o dos terrenos e respectiva planta ca dastral 45 1 A Concession ria procede sua custa com os propriet rios vizinhos e em presen a de um representante do Concedente que levanta o respectivo auto demarca o dos terrenos que fa am parte integrante da Concess o procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta em fundo cadastral e a escala n o inferior a 1 2000 que identifique os terrenos que fazem parte integrante da Concess o as reas sobrantes e os restantes terrenos 45 2 Esta demarca o e a respectiva planta t m de ser conclu das no prazo de 1 um ano a contar da data do auto de vistoria que permitiu a entrada em servi o de cada Lan o 45 3 O cadastro referido nos n meros anteriores rectificado segundo as mesmas normas sempre que os terrenos ou as depend ncias sofram altera es dentro do prazo que para cada caso seja fixado pelo Concedente CAP TULO IX reas de Servi o 46 Requisitos 46 1 As Areas de Servi o s o constru das de acordo com os projectos apresentados pela Concession ria e apro vados pelo Concedente que devem prever e justificar todas as infra estruturas e instala es que as integram 46 2 A Concession ria deve apresentar ao Conce dente os projectos das Areas de Servi o e r
71. do lhe prazo adequado para diligenciar no sentido da contrata o em condi es comercialmente aceit veis para a mesma do financiamento necess rio para a execu o das actividades previstas na cl usula 64 1 findo o qual a Concession ria disp e do prazo de 6 seis meses para dar in cio cobran a de portagens nos Lan os e ou Sublan os identificados 64 6 decis o referida na cl usula 64 4 confere Concession ria o direito reposi o do equil brio finan ceiro da Concess o nos termos da cl usula 115 64 7 O procedimento regulado na presente cl usula n o aplic vel na medida em que a cobran a de taxas de portagem aos utentes nos Lan os e ou Sublan os em causa deva ser efectuada com recurso aos equipamentos identificados no Anexo 24 SEC O II Sistema de cobran a de portagens 65 Sistema de cobran a de portagens 65 1 O sistema de cobran a de portagens desenvolve se segundo uma solu o exclusivamente electr nica do tipo Multi Lane Free Flow MLFF conforme definido no Anexo 22 sem preju zo de eventuais evolu es tecnol gi cas a introduzir no sistema por acordo com o Concedente 65 2 As formas de pagamento das taxas de portagem devem ser compat veis com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada incluindo as modalidades legalmente previstas ou outras que o Con cedente autorize nomeadamente atrav s de pagamento por d bito em conta de pagame
72. e atraso e por cada Lan o b T m como limite m ximo para todos os Lan os o montante de 5 000 000 cinco milh es de euros e c S o aplic veis nos termos seguintes i At ao montante de 15 000 quinze mil euros por dia de atraso entre o 1 primeiro e o 15 d cimo quinto dia de atraso inclusive ii At ao montante de 25 000 vinte e cinco mil eu ros por dia de atraso entre o 16 d cimo sexto e o 30 trig simo dia de atraso inclusive iii At ao montante de 50 000 cinquenta mil euros por dia de atraso entre o 31 trig simo primeiro e o 60 sexag simo dia de atraso inclusive iv At ao montante de 62 500 sessenta e dois mil e quinhentos euros a partir do 61 sexag simo primeiro dia de atraso 106 6 Caso a Concession ria n o proceda ao paga mento volunt rio das multas contratuais que lhe sejam aplicadas no prazo de 10 dez dias teis a contar da sua fixa o e notifica o pelo Concedente este pode utilizar a cau o para pagamento das mesmas 106 7 No caso de o montante da cau o ser insuficiente para o cumprimento das multas pode o Concedente deduzir o respectivo montante dos pagamentos a efectuar por ele 106 8 Os valores das multas estabelecidas na pre sente cl usula s o actualizados em Janeiro de cada ano de acordo com o IPC publicado para o ano anterior Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010
73. e da outra extremidade d Se n o estiver conclu da a constru o de um dos Su blan os da Auto Estrada que lhe fiquem contiguos a sua extens o provisoriamente determinada pela dist ncia que medeia entre o ltimo perfil transversal de Auto Estrada constru do e a entrar em servi o e o eixo da obra de arte da outra extremidade 6 Natureza da Concess o A Concess o de obra p blica e estabelecida em regime de exclusivo relativamente Auto Estrada que integra o seu objecto 7 Servi o p blico 7 1 A Concession ria deve desempenhar as activi dades concessionadas de acordo com as exig ncias de um regular cont nuo e eficiente funcionamento do servi o p blico e adoptar para o efeito os melhores padr es de qualidade dispon veis em cada momento tudo nos exactos termos das disposi es aplic veis do presente contrato 7 2 A Concession ria n o pode recusar a utiliza o da Auto Estrada a qualquer pessoa ou entidade nem dis criminar ou estabelecer diferen as de tratamento entre utentes 8 Delimita o f sica da Concess o 8 1 Os limites da Concess o s o definidos em rela o Auto Estrada que a integra pelos perfis transversais ex tremos das mesmas em conformidade com os tra ados de finitivos constantes dos projectos oficialmente aprovados 8 2 O tra ado da Auto Estrada o que figurar nos projectos aprovados nos termos da cl usula 36 8 3 Os n s de liga
74. e utilidade p blica e com car cter de urg ncia sendo aplic veis todas as disposi es legais que regem a Concess o podendo os respectivos bens n o integrar necessariamente o patrim nio do Concedente 28 Condu o controlo e custos dos processos ex propriativos 28 1 A condu o e a realiza o dos processos ex propriativos dos bens ou dos direitos necess rios ao Es tabelecimento da Concess o compete ao Concedente ao qual cabe tamb m suportar todos os custos inerentes condu o dos processos expropriativos e o pagamento de indemniza es ou de outras compensa es derivadas das expropria es ou da imposi o de servid es ou ou tros nus ou encargos delas derivados na parte em que estas ultrapassem o montante de 27 433 884 34 vinte e sete milh es quatrocentos e trinta e tr s mil oitocen tos e oitenta e quatro euros e trinta e quatro c ntimos 28 2 E obriga o da Concession ria o pagamento de in demniza es ou de outras compensa es derivadas das expro pria es ou da imposi o de servid es ou outros nus ou encar gos delas derivados at um valor m ximo de 27 433 884 34 vinte e sete milh es quatrocentos e trinta e tr s mil oito centos e oitenta e quatro euros e trinta e quatro c ntimos 28 3 A Concession ria deve entregar ao Concedente qualquer quantia que lhe seja solicitada para pagamento das indemniza es a que se refere o n mero anterior e at ao valor
75. efectuar ao Concedente entre esse per odo e o previsto termo da Concess o sendo esta informa o elaborada no formato do Caso Base i Remeter lhe no primeiro trimestre de cada ano um relat rio respeitante ao ano anterior no qual prestada informa o circunstanciada sobre os estudos e os traba lhos de constru o de conserva o e de explora o da Auto Estrada bem como sobre os n veis de servi o e os indicadores de actividade relacionados com a sinistrali dade e a seguran a rodovi rias cobrindo aspectos como os pontos de acumula o de acidentes a identifica o das causas e a compara o com cong neres nacionais e internacionais acompanhados por auditoria efectuada por entidade id nea e independente e em formato a acordar com o Concedente J Apresentar prontamente as informa es complemen tares ou adicionais que lhe sejam solicitadas pelo Conce dente 19 2 Das informa es mencionadas nas al neas a a e e g a i do n mero anterior deve ser remetida c pia EP 20 Obten o de licen as 20 1 Compete Concession ria requerer custear e obter todas as licen as e autoriza es necess rias ao exer c cio das actividades integradas na Concess o observando todos os requisitos necess rios obten o e manuten o em vigor das mesmas 20 2 A Concession ria deve informar de imediato o Concedente no caso de qualquer das licen as a que se refere o n mero anterior lhe s
76. egues EP 79 2 O valor unit rio por Transac o Agregada de vido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens depois de decorrido o per odo transit rio determinado a Em sede de revis o extraordin ria do modelo tari f rio no fim do per odo transit rio nos termos definidos no Contrato de Presta o de Servi os b Em sede de revis o ordin ria do modelo tarif rio a cada 3 tr s anos ap s o fim do per odo transit rio sem preju zo do disposto no n mero seguinte 79 3 O primeiro tri nio inicia se no dia seguinte ao termo do per odo transit rio e s termina no dia 31 de Dezembro do terceiro ano subsequente 79 4 O valor unit rio por Transac o Agregada re sultante de cada processo de revis o produz efeitos a partir do primeiro dia do ano civil subsequente ao termo de cada tri nio 79 5 A altera o do valor unit rio por Transac o Agregada em sede de revis o ordin ria ou extraordin ria do modelo tarif rio deve tomar em considera o os se guintes princ pios a O custeio baseado em actividades elaborado numa base de transpar ncia de informa o que constitui refe r ncia obrigat ria b A pondera o dos pre os de mercado na aceita o da altera o c A adequa o dos valores a cobrar evolu o da efic cia e efici ncia do sistema de cobran a de portagens como um todo tendo em conta a experi ncia adquirida e a
77. eiro eixo igual ou superior a 1 1 m 66 2 Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos tal como definidos no C digo da Estrada com dois eixos peso bruto superior a 2 300 kg e inferior ou igual a 3 500 kg com lota o igual ou superior a 5 cinco lugares e uma altura medida vertical do primeiro eixo do ve culo igual ou superior a 1 10 m e inferior a 1 30 m desde que n o apresentem trac o s quatro rodas permanente ou inser vel pagam a tarifa de portagem relativa classe 1 quando os seus utilizadores a Sejam aderentes a um servi o electr nico de co bran a b Fa am prova perante a entidade gestora do respectivo sistema electr nico de cobran a e mediante apresenta o de documento oficial emitido por essa entidade do preen chimento dos requisitos exigidos neste n mero 66 3 A rela o entre o valor das tarifas de portagem das classes 2 3 e 4 e a tarifa da classe 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a respectivamente 1 75 um v rgula setenta e cinco 2 25 dois v rgula vinte e cinco e 2 5 dois v rgula cinco 66 4 As taxas de portagem para as classes de ve cu los definidas nas cl usulas 66 1 e 66 2 s o o produto da aplica o das tarifas de portagem ao comprimento efectivo de cada Sublan o ou conjunto de Sublan os onde seja aplicada arredondado ao hect metro acrescido do IVA que seja aplic vel taxa em vigor 66 5 As taxas s o arredondadas para o m
78. elecidos nas disposi es aplic veis do presente contrato os bens que integram a Concess o efectuando em devido tempo as repara es renova es e adapta es que de acordo com as mesmas disposi es para o efeito se tornem necess rias 12 Natureza dos bens que integram a Concess o 12 1 A Auto Estrada e os conjuntos vi rios a ela associados integram o dom nio p blico do Concedente a partir da sua entrada em servi o 12 2 Para efeitos exclusivamente do disposto no n mero anterior constitui a Auto Estrada a O terreno por ela ocupado abrangendo a plataforma da Auto Estrada faixa de rodagem separador central e bermas as valetas taludes banquetas valas de crista e de p de talude os n s e os ramais de liga o e os terrenos marginais at veda o b As obras de arte incorporadas na Auto Estrada e os terrenos para implanta o das Areas de Servi o integrando os im veis que nelas sejam constru dos Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 12 3 Os im veis adquiridos por via do direito privado ou de expropria o para a constru o da Auto Estrada das reas de servi o das instala es para assist ncia dos utentes e de cobran a free flow de portagens bem como as edifica es neles constru das integram igualmente o dom nio p blico do Concedente 12 4 A Concession ria n o pode por qualquer forma celebrar contrato que tenha por efeit
79. em vigor at 1 um ano ap s o Termo da Concess o b O montante m ximo da responsabilidade assumida nos termos das garantias referidas na al nea b da cl u sula 98 progressivamente reduzido medida e na pro por o em que for sendo cumprido o Acordo de Subscri o 99 2 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte o valor da cau o fixado da seguinte forma a Na Data de Assinatura do Contrato de Concess o de 2 493 989 49 dois milh es quatrocentos e noventa e tr s mil novecentos e oitenta e nove euros e quarenta e nove c ntimos b Ap s o in cio da constru o e enquanto se encontra rem Lan os em constru o a cau o fixada no m s de Janeiro de cada ano no valor correspondente a 5 cinco por cento do or amento das obras a realizar nesse ano c Na data da entrada em servi o de cada um dos Lan os constru dos o montante da cau o correspondente a esse Lan o reduzido a 1 um por cento do seu valor Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 imobilizado corp reo bruto revers vel apurado de acordo com o ltimo balancete mensal da Concession ria 99 3 O valor da cau o determinado nos termos do n mero anterior nunca pode ser inferior a 2 493 989 49 dois milh es quatrocentos e noventa e tr s mil novecen tos e oitenta e nove euros e quarenta e nove c ntimos actualizado de acordo com o referido na cl usula 99 5 99 4 N
80. en a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 75 2 No caso de o termo da vig ncia do Contrato de Presta o de Servi os ocorrer em m s diverso do m s de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo da remunera o prevista na cl usula 74 na propor o dos meses inteiros que decorram entre Janeiro e esse m s 75 3 A determina o da parte respons vel pelo pa gamento de reconcilia o previsto na al nea b na cl u sula 75 1 feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar EP o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe EP pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 75 4 Em caso de mora no cumprimento das obriga es referidas no n mero anterior h lugar ao pagamento de ju ros sobre o montante em d vida calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses acrescida de 2 dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente ao termo dos meses a referidos e at integral pagamento 76 Actualiza o O valor anual da remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens DisSC actualizado no primeiro di
81. er odo da Concess o calculada nos termos constantes do Caso Base 000 TMDA o tr fego m dio di rio anual ppp Transac o o conjunto de dados gerados num local de detec o de ve culos aquando da sua transpo si o por um ve culo ao qual corresponde uma taxa de portagem qqq Transac o Agregada a liquida o de uma Via gem realizada numa via portajada rrr Viagem o percurso realizado num conjunto de Sublan os da Concess o com um ou mais p rticos ins talados a que correspondam taxas de portagem real que o sistema de cobran a existente possa identificar de uma forma coerente e integrada por refer ncia a um dado limite de tempo adequado por uma determinada viatura entre a sua entrada e a sua sa da da auto estrada 1 2 Os termos definidos no n mero anterior no sin gular podem ser utilizados no plural e vice versa com a correspondente altera o do respectivo significado salvo se do contexto resultar claramente o inverso 2 Anexos 2 1 Fazem parte integrante do presente contrato para todos os efeitos legais e contratuais os seus anexos e respectivos ap ndices organizados da forma seguinte Anexo 1 Contrato de Projecto e Constru o Anexo 2 Contratos de Financiamento Anexo 3 Lista dos Contratos do Projecto Anexo 4 Composi o do Agrupamento e estrutura ac cionista da Concession ria Anexo 5 Estatutos Anexo 6 Acordo de Subscri o Anexo 7 Acordo Para
82. er actos ou factos ilegais ou il citos de que tenha conhecimento no mbito das activi dades objecto da Concess o CAP TULO XI Portagens SEC O I Disposi es Gerais 63 Cobran a de portagens 63 1 O Governo mediante decreto lei identifica os Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada que passam a ficar sujeitos a um regime de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores podendo prever isen es de pagamento a tr fegos locais 63 2 O Governo mediante decreto lei pode excluir do regime de cobran a de taxas de portagem aos utilizado res qualquer dos Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada submetidos anteriormente a esse regime 63 3 Os decretos lei a que se referem os n meros an teriores devem respectivamente fixar as datas a partir das quais se inicia ou cessa a cobran a de taxas de portagem 63 4 A instala o a operacionaliza o a manuten o e o financiamento do sistema e dos equipamentos neces s rios presta o e gest o do servi o de cobran a de portagens por todo o per odo da Concess o s o da respon sabilidade da Concession ria nos termos da cl usula 64 64 Procedimento pr vio introdu o de portagens 64 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 64 6 no caso de se pretender introduzir um regime de cobran a de portagens em Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada o Concedente deve previamente solicitar Concession ria a elabora o de uma pr
83. er retirada caducar ser revogada ou por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos indicando desde logo que medidas tomou e ou vai tomar para repor tal licen a em vigor 21 Regime fiscal Sem preju zo do disposto na cl usula 22 a Concessio n ria fica sujeita ao regime fiscal aplic vel Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 22 Varia o da tributa o directa sobre o lucro das sociedades 22 1 Quando ocorra varia o da taxa global de tribu ta o directa sobre o lucro das sociedades IRC e Der rama que conjunta ou isoladamente tenha por efeito a varia o da TIR Accionista em mais de 0 001000 zero v rgula zero zero um zero zero zero pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso Base os paga mentos anuais por disponibilidade previstos na cl usula 96 s o ajustados para mais ou para menos consoante o caso de modo a que simulado no Caso Base seja reposto ano a ano o valor do cash flow accionista que se verificaria caso tal varia o n o tivesse ocorrido 22 2 O acerto dos pagamentos anuais por disponi bilidade referido no n mero anterior objecto de acordo entre as Partes devendo em qualquer caso o mesmo ser reflectido nos pagamentos por disponibilidade do ano em que produzir efeitos a varia o prevista no n mero anterior CAP TULO V Financiamento 23 Responsabilidade da Concession ria 23 1 A Concession
84. erva o explora o e policiamento da Auto Estrada 59 4 Pela presta o do servi o de assist ncia e au x lio sanit rio e mec nico a Concession ria pode cobrar aos respectivos utentes taxas cujo montante deve constar do Manual de Opera o e Manuten o 59 5 O funcionamento dos servi os de socorro obe dece a regulamento a aprovar pelo MOPTC 60 Reclama es dos utentes 60 1 A Concession ria obriga se a disponibilizar aos utentes do Empreendimento Concessionado nas Areas de 1920 89 Servi o livros destinados ao registo de reclama es os quais podem ser visados periodicamente pelo Concedente 60 2 A Concession ria deve enviar trimestralmente ao Concedente as reclama es registadas acompanhadas das respostas dadas aos utentes e dos resultados das inves tiga es e demais provid ncias que tenham sido tomadas 61 Estat sticas do tr fego 61 1 A Concession ria deve organizar uma estat stica rigorosa e di ria do tr fego na Auto Estrada e nas Areas de Servi o adoptando para o efeito formul rio a estabe lecer de acordo com a EP e nos termos das cl usulas 55 4 55 5 61 2 Os dados obtidos s o mantidos sem quaisquer restri es disposi o da EP que tem livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo 62 Participa es s autoridades p blicas A Concession ria obriga se a participar s autoridades p blicas competentes quaisqu
85. espectivo pro grama de execu o nos termos das cl usulas 32 33 e 34 46 3 As reas de Servi o a estabelecer ao longo da Auto Estrada devem a Dar inteira satisfa o aos aspectos de seguran a higiene e salubridade bem como sua integra o cuidada na paisagem em que se situam quer atrav s da volumetria e partido arquitect nico das constru es quer da vegeta o utilizada devendo obedecer condi o de proporcionarem aos utentes daquelas um servi o de qualidade c modo seguro r pido e eficiente b Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto Estrada locais de descanso agrad veis bem como postos de abastecimento de combust veis e lubrificantes c Respeitar a legisla o vigente que lhes seja aplic vel ou que seja aplic vel a algum ou alguns dos seus elemen tos nomeadamente o disposto na Portaria n 75 A 94 de 14 de Maio 1920 86 46 4 A dist ncia entre reas de Servi o a estabele cer nos Lan os que constituem o objecto da Concess o n o deve ser superior a 50 km cinquenta quil metros 46 5 A Area de Servi o situada ao quil metro 4 quatro do IP 5 n o faz parte da Concess o n o tendo a Concession ria qualquer direito sobre ela 47 Constru o e explora o de Areas de Servi o 47 1 A Concession ria n o pode subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com quaisquer terceiros as actividades de explora o das
86. everes ou obri ga es emergentes do Contrato de Presta o de Servi os ou das determina es da EP emitidas naquele mbito pode ser sancionado por decis o da EP pela aplica o de multas con tratuais cujo montante em fun o da gravidade da falta varia entre 1 000 mil euros e 50 000 cinquenta mil euros 89 2 O atraso imput vel Concession ria ou so ciedade cession ria no cumprimento da obriga o refe rida na cl usula 84 2 confere EP o direito aos juros de mora sobre o montante em d vida a liquidar na data da respectiva entrega calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses acrescida de 2 dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente quele em que a entrega do montante em causa seja devida e at integral pagamento 1920 96 89 3 As san es previstas na cl usula 89 1 t m a natureza de cl usula penal indemnizat ria sem preju zo de indemniza o pelo dano excedente 89 4 Sem preju zo da aplica o das san es previstas nos n meros anteriores em caso de viola o grave pela so ciedade cession ria das obriga es decorrentes do Contrato de Presta o de Servi os a EP notifica a sociedade cession ria com o conhecimento da Concession ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou reparar as consequ ncias dos seus actos excepto tratando se de uma viola
87. evisto nos n meros anteriores n o s o considerados os Su blan osrelativamente aos quais o Concedente opte porn o pro ceder realiza o de um alargamento na data em que tal alar gamento deva ocorrer nos termos do disposto na cl usula 39 96 9 No caso de o Termo da Concess o ocorrer em m s diverso do m s de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo dos pr mios e das multas aplic veis na propor o dos me ses inteiros que decorram entre Janeiro e o Termo da Concess o 96 10 O Concedente procede ao pagamento da remu nera o anual pela forma e nas datas em seguida indicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectuados pagamentos todos de igual montante corres pondentes na sua globalidade a 80 oitenta por cento da remunera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efec tuado um pagamento de reconcilia o correspondente di feren a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 96 11 A determina o da parte respons vel pelo pa gamento de reconcilia o previsto no n mero anterior feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar ao Concedente o montante respei tante ao pagamento de reconcilia
88. execu o de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as demais medidas que se mostrem ade quadas mediante comunica o dirigida Concession ria e imediatamente aplic vel 41 3 Qualquer patrim nio hist rico ou arqueol gico que seja descoberto no curso das obras de constru o da Auto Estrada perten a exclusiva do Concedente de vendo a Concession ria notific lo imediatamente da sua descoberta n o podendo efectuar quaisquer trabalhos que possam afectar ou p r em perigo aquele patrim nio sem obter indica es do Concedente relativamente sua forma de preserva o 41 4 A verifica o de qualquer uma das situa es previstas na presente cl usula confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da cl usula 115 42 Responsabilidade da Concession ria pela quali dade da Auto Estrada 42 1 A Concession ria garante ao Concedente a qualidade da concep o do projecto e da execu o das obras de constru o ou de duplica o e de conserva o dos Lan os previstos nas cl usulas 5 1 e 5 2 bem como a qualidade da conserva o dos Lan os previstos na cl u sula 5 3 responsabilizando se pela sua durabilidade em permanentes e plenas condi es de funcionamento e de operacionalidade ao longo de todo o per odo da Concess o 42 2 A Concession ria responde perante o Conce dente e perante terceiros nos termos gerais da lei por quaisquer danos eme
89. ezembro do ano t 1 IPC IPC a Dezembro de 2009 Dez2009 x 0 65 zero v rgula sessenta e cinco 96 3 O montante total das dedu es a efectuar em cada ano a que se refere a cl usula 96 1 calculado de acordo com a seguinte f rmula Ded gt F Dis em que F Dis montante correspondente dedu o di ria imposta em resultado da ocorr ncia de falhas de disponibi lidade para o ano calculada nos termos da cl usula 96 18 96 4 Considera se existir uma falha de disponibi lidade quando se verificar alguma das condi es de in disponibilidade definidas nas cl usulas 96 15 a 96 18 96 5 O montante relativo dedu o ou ao incremento imposto em resultado da evolu o dos ndices de sinistra lidade calculado de acordo com as f rmulas seguintes a O ndice de sinistralidade da Concess o calcula se nos seguintes termos N x10 IS Conc LxTMDA x365 em que IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t N n mero de acidentes no ano com v timas mortos e ou feridos registados nos Sublan os da Concess o pela autoridade policial competente L extens o total em quil metros dos Sublan os da Concess o TMDA TMDA registado na Concess o no ano t b O ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real calcula se nos seguintes termos X IS concess o portagem xL J i IS CONPOR em que
90. fase de negocia es mantidas nos termos das regras daquele concurso eee R cio Anual de Cobertura da Vida do Empr stimo RCVE o quociente entre i o valor actual l quido dos meios libertos do projecto desde a data de c lculo at data do ltimo vencimento da d vida s nior descontado ao custo m dio ponderado da d vida s nior acrescido do saldo de abertura da conta de reserva do servi o da d vida e ii o total da d vida s nior existente data do c lculo sendo este r cio calculado no in cio de cada ano civil do per odo relevante R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior com caixa RCASD com caixa o quociente entre i os meios libertos do projecto acrescido do saldo das disponibilidades de caixa e ii o capital devido nos termos dos Contratos de Financiamento acrescido de todos os Juros comiss es e despesas a liquidar pela Concession ria ao abrigo dos mesmos sendo este r cio calculado com refer ncia ao per odo subsequente de 12 doze meses ggg R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior sem caixa RCASD sem caixa o quociente en tre os meios libertos do projecto e 11 o capital devido nos termos dos Contratos de Financiamento acrescido de todos os juros comiss es e despesas a liquidar pela Concession ria ao abrigo dos mesmos sendo este r cio calculado com refer ncia ao per odo subsequente de 12 doze meses hhh R cio M dio de Cobertura do Ser
91. gor devem corresponder melhor t cnica rodovi ria data da execu o dos trabalhos 32 6 A Concession ria pode solicitar ao Concedente e este deve fornecer lhe com a brevidade poss vel os seguintes elementos de estudo dispon veis no MOPTC a Projecto de execu o e estudo de impacte ambiental do IP 5 entre Aveiro Barra e o n de Albergaria IP I A 1 b Projecto de execu o e estudo de impacte ambiental do IC 1 variante a Aveiro Ilhavo Vagos c Projecto de execu o e estudo de impacte ambiental do IC 1 entre Angeja e Pardilh 1920 81 d Estudo pr vio e estudo de impacte ambiental do IC 1 entre Pardilh e Maceda Projecto de execu o e estudo de impacte ambiental do IC 1 entre Maceda e Miramar e Projecto de execu o e estudo de impacte ambiental do IC 1 entre Miramar e Coimbr es 32 7 Os elementos de estudo indicados no n mero anterior n o criam para a Concession ria quaisquer direitos ou obriga es nem obrigam de qualquer forma o Con cedente podendo a Concession ria propor as altera es que entender nomeadamente quanto directriz e perfil transversal 33 Programa de estudos e projectos 33 1 No prazo de 30 trinta dias teis contados da Data de Assinatura do Contrato de Concess o a Concessio n ria submete aprova o do Concedente um documento em que indica as datas em que se compromete a apresentar os estudos pr vios os Estudos de Impacte Ambienta
92. ici ncias ou v cios de constru o que venham a ser detectados nos restabelecimentos referidos da cl usula 40 1 at 5 cinco anos ap s a data da respectiva conclus o 40 6 A Concession ria ainda respons vel pela repara o ou indemniza o de todos e quaisquer danos causados em condutas de gua esgotos redes de electri cidade g s telecomunica es e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros em resultado da execu o das obras da sua responsabilidade nos termos do Contrato de Concess o sem preju zo de eventuais direitos que possa exercer perante terceiros 40 7 A reposi o de bens e servi os danificados nos termos do n mero anterior ou afectados pela constru o da Auto Estrada efectuada de acordo com as imposi es das entidades que neles superintendam n o podendo contudo ser exigido que a mesma se fa a em condi es substancial mente diferentes das previamente existentes 41 Condicionamentos especiais aos estudos e cons tru o 41 1 O Concedente pode impor Concession ria a realiza o de modifica es aos projectos e estudos apresen tados mesmo se j aprovados e ao Programa de Trabalhos quando o interesse p blico o exija mediante comunica o dirigida Concession ria e imediatamente aplic vel 41 2 Em situa es de emerg ncia estado de s tio ou calamidade p blica o Concedente pode decretar a suspen s o ou interrup o da
93. ion ria nos ter mos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais salvo autoriza o em contr rio do Concedente 15 5 Decorrido o prazo de 5 cinco anos referido no n mero anterior podem igualmente quaisquer terceiros 1920 77 deter ac es da Concession ria desde que os Membros do Agrupamento detenham o dom nio da Concession ria em conjunto e enquanto accionistas directos ou indirectos desta at ao Termo da Concess o nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais sem preju zo de o Concedente poder dispensar a verifica o destes requisitos 15 6 S o nulas e de nenhum efeito as transmiss es de ac es da Concession ria efectuadas em viola o do disposto no presente contrato ou nos Estatutos e a Con cession ria fica obrigada a n o reconhecer para qualquer efeito a qualidade de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua ac es representativas do seu capital atrav s dessas transmiss es 15 7 Consideram se ac es para os efeitos previstos na presente cl usula todos os valores mobili rios represen tativos do capital social da Concession ria que confiram ou por for a do disposto no cap tulo III do t tulo IV do C digo das Sociedades Comerciais possam vir a conferir direito de voto aos seus titulares 15 8 As autoriza es do Concedente previstas na presente cl usula consideram se tacitamente concedidas quando n o sejam
94. is de decorrido esse per odo 96 15 Um Sublan o encontra se dispon vel nos ter mos e para os efeitos do disposto no Contrato de Conces s o quando se encontram verificadas simultaneamente as seguintes condi es a Condi es de acessibilidade estado ou condi o caracterizada por permitir a todos os ve culos autorizados terem acesso na entrada e na sa da ao Sublan o b Condi es de seguran a estado ou condi o de um Sublan o caracterizada por i Representar o cumprimento integral de todas as dis posi es legais ou regulamentares estabelecidas para a respectiva concep o constru o e operacionalidade ii Permitir aos ve culos autorizados entrar sair e circu lar por esse Sublan o sem mais riscos para a integridade f sica e bem estar dos utentes e para a integridade dos respectivos ve culos do que aqueles que decorreriam da sua normal e prudente utiliza o c Condi es de circula o estado ou condi o do Sublan o caracterizado pelo cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circula o na velocidade e comodidade inerente ao n vel de servi o B e tendo em conta designadamente i A regularidade e a ader ncia do pavimento ii Os sistemas de sinaliza o seguran a e apoio aos utentes e o respectivo estado de manuten o iii Os sistemas de ilumina o iv Os sistemas de ventila o de t neis e outros equi pamentos integrantes da Auto Estrada 96 16 O n
95. ito incorridos por conta da Concession ria 103 22 O Concedente pode recorrer cau o para pagamento dos custos incorridos em aplica o do disposto no n mero anterior sem preju zo da possibilidade de pos terior recurso arbitragem CAP TULO XVII Responsabilidade extracontratual perante terceiros 104 Pela culpa e pelo risco A Concession ria responde nos termos da lei geral por quaisquer preju zos causados no exerc cio das actividades que constituem o objecto da Concess o pela culpa ou pelo risco n o sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste mbito 105 Por preju zos causados por entidades contratadas 105 1 A Concession ria responde ainda nos termos gerais da rela o comitente comiss rio pelos preju zos causados pelas entidades por si contratadas para o desen volvimento das actividades compreendidas na Concess o 105 2 Constitui especial dever da Concession ria promover e exigir a qualquer entidade com a qual venha a contratar que promova as medidas necess rias para salva guarda da integridade f sica do p blico e do pessoal afecto 1920 102 Concess o devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e de seguran a em vigor a cada momento CAP TULO XVIII Incumprimento e cumprimento defeituoso 106 Incumprimento 106 1 Sem preju zo do disposto no cap tulo XI e da possibilidade de sequestro ou de reso
96. l os anteprojectos e os projectos que lhe compete elaborar as altera es que prop e aos elementos indicados na cl usula 32 6 e as entidades t cnicas independentes que prop e para a emiss o do parecer de revis o a que alude na cl usula 34 7 33 2 O documento referido no n mero anterior e os estudos e projectos que dele s o objecto devem ser elabo rados e apresentados de forma a permitir o cumprimento pela Concession ria da obriga o de observar as datas de in cio da constru o e de abertura ao tr fego dos respec tivos Lan os estabelecidas nos termos da cl usula 31 33 3 O documento a que se refere a cl usula 33 1 considera se tacitamente aprovado no prazo de 30 trinta dias teis a contar da sua entrega suspendendo se aquele prazo com a apresenta o de acordo com crit rios de razoabilidade de pedidos de esclarecimento pelo Con cedente e pelo per odo de tempo que este razoavelmente fixar para a resposta 34 Apresenta o dos estudos e projectos 34 1 No caso referido na cl usula 5 2 dispens vel a apresenta o de estudos pr vios por se considerar que os mesmos resultam da Proposta 34 2 Sempre que haja lugar apresenta o de estudos pr vios devem os mesmos ser apresentados ao Concedente divididos nos seguintes fasc culos independentes a Volume s ntese de apresenta o geral do Lan o ou Sublan o b Estudo de tr fego actualizado que suporte o di mensionament
97. lementos de passagem de viaturas 90 2 A indisponibilidade de um ponto de cobran a consiste na sua incapacidade de detectar as viaturas que o transp em de tal forma que n o seja poss vel identificar ou reconstituir os elementos necess rios ao estabelecimento da respectiva Transac o Agregada 90 3 A Concession ria assume um n vel de disponi bilidade dos seus pontos de cobran a de 99 3 noventa e nove virgula tr s por cento 90 4 A Concession ria deve dispor de um sistema de informa o que permita confirmar o cumprimento do n vel de disponibilidade a que se refere o n mero anterior 90 5 Verificando se um n vel de disponibilidade in ferior ao previsto na cl usula 90 3 tem lugar uma pena liza o calculada nos termos da f rmula seguinte n g H TMDA t Pen a gt 24 i y 1 sendo Pen t montante correspondente penalidade rela tiva indisponibilidade dos pontos de cobran a no ano t i ponto de cobran a i que compreende todo o equipa mento instalado num determinado ponto da via e utilizado na recolha das evid ncias das passagens de ve culos por esse ponto y classe do ve culo Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 Hi n mero ou frac o de horas em que o ponto de cobran a i se encontra indispon vel superior ao valor m ximo admitido de acordo com o definido na cl usula 90 3 TMDAy TMDA para a classe y registado no an
98. limites por estes previstos 107 4 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte a ocorr ncia de um caso de for a maior tem por efeito a Exonerar a Concession ria da responsabilidade pelo n o cumprimento das obriga es emergentes do presente contrato que sejam directamente por aquele afectadas e na estrita medida em que o respectivo cumprimento pontual e atempado tenha sido efectivamente impedido b A reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da cl usula 107 7 e da cl usula 115 ou c A resolu o do presente contrato caso a impossibi lidade do respectivo cumprimento se torne definitiva ou a reposi o do equil brio financeiro da Concess o se revele excessivamente onerosa para o Concedente 107 5 Sempre que um caso de for a maior corres ponda desde pelo menos 6 seis meses antes da sua ve rifica o a um risco normalmente segur vel em pra as da Uni o Europeia por ap lices comercialmente aceit veis e independentemente de a Concession ria ter efectivamente contratado as respectivas ap lices verifica se o seguinte a A Concession ria n o fica exonerada do cumpri mento pontual e atempado das obriga es emergentes do presente contrato na medida em que aquele cumprimento se tornasse poss vel em virtude do recebimento da indem niza o aplic vel nos termos da ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa nos prazos que com razoabilidade lhe venham a se
99. lu o do presente con trato nos casos e nos termos previstos nas cl usulas 109 e 110 o incumprimento pela Concession ria de quaisquer deveres ou obriga es emergentes do Contrato de Con cess o ou das determina es do Concedente emitidas no mbito da lei ou deste contrato pode ser sancionado por de cis o do Concedente pela aplica o de multas contratuais cujo montante varia em fun o da gravidade da falta entre 5 000 cinco mil euros e 100 000 cem mil euros 106 2 A aplica o de multas contratuais est depen dente de notifica o pr via da Concession ria pelo Conce dente para reparar o incumprimento e do n o cumprimento do prazo de repara o fixado nessa notifica o nos termos do n mero seguinte ou da n o repara o integral da falta pela Concession ria naquele prazo 106 3 O prazo de repara o do incumprimento fixado de acordo com crit rios de razoabilidade e tem sempre em aten o a defesa do interesse p blico e a manuten o em fun cionamento nos termos do presente contrato da Concess o 106 4 A fixa o do montante das multas contratuais a que aludem os n meros anteriores da exclusiva compe t ncia do Concedente sem preju zo da sua poss vel revis o pelo tribunal arbitral 106 5 Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servi o dos Lan os a construir as mul tas referidas no n mero anterior a S o aplicadas por cada dia d
100. m que o terceiro rbitro aceitar a sua nomea o e o comunicar a ambas as Partes 128 5 O tribunal arbitral pode ser assistido pelos peritos t cnicos e consultores que considere conveniente designar 128 6 O tribunal arbitral salvo acordo em contr rio das Partes julga segundo o direito constitu do e das suas decis es n o cabe recurso 128 7 As decis es do tribunal arbitral devem ser proferidas no prazo de 6 seis meses a contar da data de constitui o do tribunal determinada nos termos da pre sente cl usula configuram a decis o final de arbitragem relativamente s mat rias em causa e incluem a fixa o das custas do processo e a forma da sua reparti o pelas Partes 128 8 O tribunal arbitral tem sede em Lisboa em local da sua escolha e utiliza a l ngua portuguesa 128 9 A arbitragem decorre em Lisboa funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas no presente contrato com as regras estabelecidas pelo pr prio Tribunal arbitral e ainda subsidiariamente pelo disposto na Lei n 31 86 de 29 de Agosto O presente contrato foi alterado em aos dias do m s de de cont m folhas sendo todas numeradas rubricadas ou assinadas pelos intervenientes excep o da ltima que cont m as suas assinaturas em dois exemplares que far o igualmente f ficando um em poder de cada uma das Partes
101. mento Concessionado e em segundo lugar para efectuar o servi o da d vida da Concession ria decorrente dos Contratos de Financiamento 1920 104 109 6 Caso o montante dos pagamentos que seriam devidos Concession ria nos termos do cap tulo XIII du rante o per odo do sequestro n o seja suficiente para fazer face aos encargos resultantes da manuten o dos servi os e s despesas necess rias ao restabelecimento do normal funcionamento da Concess o fica a Concession ria obri gada a suportar a diferen a podendo o Concedente recorrer cau o em caso de n o pagamento pela Concession ria no prazo que razoavelmente lhe seja fixado 109 7 Se os montantes devidos Concession ria durante o per odo do sequestro excederem o valor global dos custos e encargos liquidados nos termos da cl usula 109 5 o saldo pago pelo Concedente Concession ria na data em que esta retomar a Concess o 109 8 Logo que restabelecido o normal funciona mento da Concess o a Concession ria notificada para retomar a Concess o no prazo que razoavelmente lhe seja fixado pelo Concedente 109 9 A Concession ria pode optar pela resolu o do Contrato de Concess o caso o sequestro se mantenha por 6 seis meses ap s ter sido restabelecido o normal funcionamento da Concess o sendo ent o aplic vel o disposto na cl usula 110 11 110 Resolu o 110 1 O Concedente sob proposta do MOPTC e ouvidos o I
102. mentos que compro metam a continuidade das obras a sua integridade a se guran a de pessoas e bens ou a regularidade da explora o ou dos pagamentos c Atrasos na constru o da Auto Estrada que ponham em risco o cumprimento do prazo estabelecido para a sua entrada em servi o e que n o tenham sido resolvidos nos termos da cl usula 38 109 3 Verificando se qualquer facto que nos termos dos n meros anteriores possa dar lugar ao sequestro da Concess o observa se previamente e com as devidas adapta es o processo de sana o do incumprimento pre visto nas cl usulas 110 3 a 110 6 109 4 A Concession ria est obrigada entrega do Em preendimento Concessionado no prazo que razoavelmente lhe seja fixado pelo Concedente quando lhe seja comunicada a decis o de sequestro da Concess o passando a partir da data dessa entrega e enquanto durar o sequestro os paga mentos que lhe sejam devidos nos termos do cap tulo XIII com excep o dos j vencidos na mesma data a ser efec tuados como representante da Concession ria entidade que o Concedente haja designado para operar a Concess o 109 5 Durante o per odo de sequestro da Concess o os montantes dos pagamentos devidos Concession ria nos termos do cap tulo XIII s o aplicados em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manuten o dos servi os e s despesas necess rias ao restabelecimento do normal funcionamento do Empreendi
103. minar a pesagem em movimento dos ve culos 54 Classifica o de ve culos As classes de ve culos que os equipamentos descritos nas cl usulas anteriores devem permitir classificar s o as seguintes Caracter sticas f sicas que individualizem cada classe e tornem poss vel uma classifica o efectuada por equipamentos Motociclos com ou sem side car incluindo ciclomotores Ve culos com comprimento lt 2 5 m triciclos e quadriciclos a motor com e sem reboque Ligeiros de passageiros Autom veis ligeiros de passageiros e de mercadorias com Ve culos com comprimento gt 2 5 m e lt 7 0 m este n o mais de 9 lugares incluindo o condutor e com peso m ximo permitido inferior ou igual a 3 5 toneladas Inclui os ve culos ligeiros de passageiros e de mercadorias com comprimento refere se exclusivamente ao ve culo e n o ao conjunto ve culo reboque C Pesados de mercadorias Autom veis de mercadorias com um peso m nimo superior a Ve culos com comprimento gt 7 0 m sem reboque 55 1 Para cumprimento das obriga es assumidas em mat ria de opera o e de manuten o do Empreendimento Concessionado a Concession ria celebrou com a Opera dora na Data de Assinatura do Contrato de Concess o o Contrato de Opera o e Manuten o 55 2 A Operadora pode ceder a sua posi o contratual no contrato referido no n mero anterior mediante auto riza o do Concedente que se deve pronunciar no
104. nIR e a IGF pode p r fim Concess o atra v s da resolu o do Contrato de Concess o em caso de viola o grave n o sanada ou n o san vel das obriga es da Concession ria decorrentes do presente contrato 110 2 Constituem nomeadamente causas de reso lu o do presente contrato por parte do Concedente nos termos e para os efeitos do disposto no n mero anterior os seguintes factos a Abandono da constru o da explora o ou da con serva o da Concess o b Dissolu o ou senten a de declara o de insolv ncia da Concession ria c N o cumprimento reiterado das obriga es que origi naram a aplica o das san es previstas na cl usula 106 d Recusa ou impossibilidade da Concession ria em retomar a Concess o nos termos do disposto na cl usula 109 8 ou quando a tenha retomado subsist ncia dos factos que motivaram o sequestro e Falta de presta o ou de reposi o da cau o nos termos e prazos previstos f Ced ncia aliena o onera o ou trespasse da Con cess o no todo ou em parte sem pr via autoriza o g Incumprimento volunt rio de decis es judiciais ou arbitrais transitadas em julgado h Desobedi ncia reiterada s determina es do Con cedente com preju zo para a execu o das obras ou para a explora o e conserva o da Auto Estrada i Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse p blico J Viola o pela Concession ria do disp
105. nte b Qualquer outra forma que seja acordada pelas Partes 115 9 Caso durante o Per odo Inicial da Conces s o se verifique qualquer dos eventos previstos na cl u sula 115 1 a reposi o do equil brio financeiro da Conces s o tem lugar atrav s da atribui o de compensa o directa pelo Concedente salvo acordo diverso entre as Partes 115 10 Areposi o do equil brio financeiro da Con cess o efectuada nos termos da presente cl usula rela tivamente ao evento que lhe deu origem nica completa e final para todo o per odo da Concess o salvo acordo diverso entre as Partes 115 11 Para os efeitos previstos na presente cl usula a Concession ria deve notificar o Concedente da ocorr n cia de qualquer evento que individual ou cumulativamente possa dar lugar reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos 30 trinta dias seguintes data da sua ocorr ncia CAP TULO XXI Direitos de Propriedade Industrial e Intelectual 116 Direitos de propriedade industrial e intelectual 116 1 A Concession ria cede gratuitamente ao Con cedente todos os projectos planos plantas documentos e outros materiais de qualquer natureza que se revelem necess rios ou teis ao desempenho das fun es que a este incumbem nos termos do Contrato de Concess o ou ao exerc cio dos direitos que lhe assistem nos termos do mesmo e que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das activi
106. ntes dos instrumentos con tratuais resultantes do Refinanciamento da Concess o n o devem ser mais onerosas para a Concession ria para os seus accionistas ou para o Concedente do que as existentes nos contratos de financiamento que substituem 24 3 Os impactes favor veis que decorram da concre tiza o do Refinanciamento da Concess o s o partilhados em partes iguais entre a Concession ria e o Concedente com refer ncia ao valor actual dos mesmos calculado nos termos referidos nas cl usulas 24 8 e 24 9 24 4 Para efeitos do disposto no n mero an terior procede se ao confronto entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 24 5 Os impactes favor veis a que alude a cl usula 24 3 correspondem aos diferenciais de cash flow dispo n vel para os accionistas apurados por confronto ano a 1920 79 ano entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 24 6 Ao montante apurado nos termos do n mero anterior s o deduzidos os encargos razo veis suportados e documentados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da opera o de Refinanciamento da Concess o 24 7 As Partes acordam entre si o mecanismo con creto de partilha dos benef cios decorrentes do Refinan ciamento da Concess o a que tem direito o Concedente de acordo com as caracter sticas do novo modelo financeiro e da situa o da Concess o podendo este consistir a Num pagament
107. nto para efeitos de aplica o de penalidades a O encerramento de vias devido execu o dos tra balhos de terceiros previstos na cl usula 95 b O encerramento de vias devido i a casos de for a maior ii a imposi o das autoridades competentes iii ocorr ncia de acidentes que obstruam totalmente a via ou causem risco para a circula o ou iv manuten o dos sistemas de cobran a de portagens pelo tempo estritamente necess rio execu o da ac o de manuten o em causa 56 2 Todo e qualquer encerramento de vias deve ser previamente comunicado pela Concession ria ao InlR 57 Obriga es e direitos dos utilizadores e dos pro priet rios confinantes da Auto Estrada 57 1 As obriga es dos utilizadores e os direitos e as obriga es dos propriet rios dos terrenos confinantes com a Auto Estrada em rela o ao seu policiamento s o os que constam do Estatuto das Estradas Nacionais e de outras disposi es legais ou regulamentares aplic veis designadamente do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 57 2 A Concession ria tem o dever de informar os utentes e o Concedente com a devida anteced ncia e obser Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 vado o disposto no artigo 7 da Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o sobre a realiza o de obras que afectem as normais condi es de
108. nto atrav s de sistema de pr pagamento identificando ou n o o utente bem como de p s pagamento neste caso acrescido de um Custo Administrativo calculado nos termos da cl usula 66 9 65 3 O sistema de cobran a de portagens tem de permitir designadamente a A interoperabilidade com o sistema de portagens electr nico actualmente em utiliza o nas concess es na cionais b A compatibilidade com o disposto na Directiva n 2004 52 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 sobre interoperabilidade dos sistemas de cobran a electr nica de portagens e na Lei n 30 2007 de 6 de Agosto bem como nos Decretos Leis n 111 2009 112 2009 e 113 2009 todos de 18 de Maio Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 SEC O III Tarifas e taxas de portagem 66 Tarifas e taxas de portagem 66 1 Para efeito da aplica o das tarifas de porta gem as classes de ve culos s o por ordem crescente do respectivo valor tarif rio as seguintes Classe Designa o 1 Motociclos e ve culos com uma altura medida vertical do primeiro eixo inferior a 1 1 m com ou sem reboque 2 Ve culos com dois eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 1 m 3 Ve culos com tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 1 m 4 Ve culos com mais de tr s eixos e uma altura medida vertical do prim
109. nto do Pro grama de Trabalhos seja imput vel ao Concedente a Con cession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos do disposto na cl usula 115 sem preju zo do disposto na cl usula 28 6 39 Aumento de n mero de vias da Auto Estrada 39 1 O aumento de n mero de vias dos Lan os da Auto Estrada realizado em harmonia com o seguinte a Nos Sublan os com 4 quatro vias deve ser cons tru da mais uma via em cada sentido a partir do terceiro ano ap s o TMDA ter atingido 38 000 trinta e oito mil ve culos b Nos Sublan os com 6 seis vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do terceiro ano ap s o TMDA ter atingido 60 000 sessenta mil ve culos 39 2 Os encargos decorrentes do aumento de n mero de vias dos Lan os s o da responsabilidade do Concedente devendo as respectivas condi es de pagamento ser pre viamente acordadas com a Concession ria sem preju zo do disposto nas cl usulas 39 5 a 39 8 39 3 Os procedimentos necess rios ao aumento de n mero de vias dos Lan os s o desenvolvidos pela Con cession ria que adopta para o efeito os procedimentos pr contratuais que possam ser legalmente exigidos no prazo determinado pelo Concedente sem preju zo do dis posto na cl usula 39 8 39 4 Os documentos e as pe as dos procedimentos pr contratuais e a respectiva adjudica o devem ser previamente aprovados pelo
110. ntro duzidas pelo Decreto Lei n 44 C 2010 de 5 de Maio k Canal T cnico Rodovi rio as infra estruturas de condutas e caixas instaladas na Concess o de acordo com as instru es t cnicas aplic veis em vigor destinadas ao alojamento de activos de telecomunica es Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 D Caso Base o conjunto dos pressupostos e das pro Jec es econ mico financeiras que constam do Anexo 10 com as altera es que lhe sejam introduzidas nos termos permitidos no Contrato de Concess o m Caso Base Ajustado o Caso Base P s Refinanciamento aceite pelo Concedente reflectindo os efeitos decorrentes do mecanismo de partilha do benef cio do Refinanciamento da Concess o n Caso Base P s Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento com as novas condi es e estru tura de financiamento decorrentes do Refinanciamento da Concess o mantendo se todos os restantes pressu postos e c lculos do Caso Base Pr Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento o modelo finan ceiro utilizado para efeitos da contrata o da opera o de Refinanciamento da Concess o aceite pelo Concedente incluindo as condi es e a estrutura de financiamento previstas no Caso Base p Cobran a Coerciva a cobran a de uma taxa de portagem que n o tenha sido paga pelo utente atrav s da Cobran a Prim ria ou da Cobran a Secund ria implicando ainda o pagamento
111. o nico ao Concedente a efectuar no momento de realiza o da opera o de Refinanciamento da Concess o b Na dedu o faseada aos pagamentos por disponibi lidade a acordar entre as Partes e a ocorrer em per odos a definir ou c Numa composi o resultante das alternativas ante riores 24 8 Para efeitos do pagamento nico a que se refere a al nea a do n mero anterior considera se uma taxa de actualiza o dos diferenciais de cash flow a distri buir aos accionistas calculados nos termos da cl usula 24 5 correspondente TIR Accionista do Caso Base 24 9 O valor do pagamento nico a que se refere a al nea a da cl usula 24 7 apurado mediante a sua introdu o no Caso Base P s Refinanciamento num pro cesso iterativo at que se verifique a condi o prevista da cl usula 24 3 24 10 Para efeitos do apuramento do valor de cada uma das dedu es referidas na al nea b da cl usula 24 7 considerado o valor resultante da actualiza o realizada nos termos da cl usula 24 8 capitalizado a uma taxa equi valente ao custo m dio ponderado dos capitais pr prios e alheios da Concession ria 24 11 Os mecanismos de actualiza o e capitaliza o t memconsidera o a preocupa o dareparti o equitativados benef cios do Refinanciamento da Concess o entre as Partes 24 12 A Concession ria obriga se a comunicar de imediato ao Concedente toda e qualquer inten o de pro ceder a
112. o a promessa ou a efec tiva ced ncia aliena o ou onera o de quaisquer dos bens referidos nos n meros anteriores os quais encontrando se subtra dos ao com rcio jur dico privado n o podem igualmente ser objecto de arrendamento de promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma que titule ou tenha em vista a ocupa o dos respectivos espa os nem de arresto penhora ou qualquer provid ncia cautelar sem preju zo do disposto no presente contrato 12 5 Os bens m veis que se incluam na al nea b da cl usula 10 1 podem ser substitu dos alienados e onera dos pela Concession ria com as limita es resultantes dos n meros seguintes no que respeita sua aliena o 12 6 A Concession ria apenas pode alienar os bens mencionados no n mero anterior se proceder sua imediata substitui o por outros com condi es de operacionalidade qualidade e funcionamento id nticas ou superiores excepto tratando se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Concess o 12 7 Os bens que tenham perdido utilidade para a Concess o s o abatidos ao invent rio referido na cl u sula 10 2 mediante pr via autoriza o do Concedente que se considera concedida se este n o se opuser no prazo de 30 trinta dias contados da recep o do pedido de abate 12 8 Os termos dos neg cios efectuados ao abrigo do n mero anterior devem ser comunicados ao Conce dente no prazo de 30 trinta dias ap s
113. o ano seguinte data de entrada em servi o da totalidade da Auto Estrada o valor da cau o passa a cor responder a 1 um por cento do valor imobilizado corp reo bruto revers vel da totalidade dos Lan os constru dos apurado de acordo com o balan o aprovado pela assembleia geral da Concession ria relativamente ao exerc cio anterior 99 5 Nos anos seguintes ao ano referido no n mero anterior o valor da cau o actualizado de acordo com o IPC publicado para o ano anterior quele em que ocorre a actualiza o 99 6 A cau o pode ser constitu da consoante op o da Concession ria por uma das seguintes modalidades a Dep sito em numer rio constitu do ordem do Con cedente b T tulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugu s c Garantia banc ria emitida por institui o de cr dito em benef cio do Concedente de acordo com a minuta que consta do Anexo 11 d Seguro cau o constitu do em benef cio do Conce dente 99 7 Quando a cau o seja constitu da em t tulos estes s o avaliados pelo respectivo valor nominal salvo se nos 3 tr s meses anteriores constitui o da cau o a cota o m dia na Euronext Lisbon for abaixo do par situa o em que aavalia o se fixa em 90 noventa por cento dessa m dia 99 8 Nos termos e condi es da cau o constitu da de acordo com qualquer das modalidades previstas na cl usula 99 6 quaisquer modifica es subsequen
114. o da sec o corrente dos ramos dos n s de liga o e dos pavimentos c Estudo geol gico geot cnico com proposta de pro grama de prospec o geot cnica detalhada para as fases seguintes do projecto d Volume geral contendo as geometrias propostas para as v rias solu es de tra ado incluindo n s de liga o e res tabelecimentos a drenagem a pavimenta o a sinaliza o e seguran a a integra o paisag stica sistemas de contagem e classifica o de tr fego e outras instala es acess rias e Obras de arte correntes f Obras de arte especiais g T neis h Areas de Servi o e reas de repouso i Portagens J Sistemas de controlo e gest o de tr fego k Auditoria de seguran a 34 3 Os estudos pr vios s o instru dos conjuntamente com os respectivos Estudos de Impacte Ambiental elabora 1920 82 dos em cumprimento da legisla o nacional e comunit ria em vigor por forma a que o Concedente os possa submeter ao MAOT para parecer de avalia o de acordo com a legisla o em vigor 34 4 Os projectos base e os projectos de execu o devem ser apresentados ao Concedente divididos nos se guintes fasc culos independentes a Volume s ntese de apresenta o geral do Lan o ou Sublan o b Implanta o e apoio topogr fico c Estudo geol gico e geot cnico d Tra ado geral e N s de liga o f Restabelecimentos serventias e caminhos paralelos g Drenagem
115. o de tr fego 52 3 Os sistemas a instalar devem ter capacidades de processamento de informa o em tempo real e ser compa t veis com a rede de equipamento de contagem de classi fica o autom tica de ve culos e de sistemas de pesagem din mica de eixos actualmente existente assim como com o actual programa de controlo do sistema utilizado pelo Concedente 52 4 O sistema de contagem de ve culos deve incluir um circuito fechado de TV acoplando a cada um dos equi pamentos pelo menos 1 uma c mara de v deo 52 5 O sistema de contagem de ve culos deve ainda contemplar o fornecimento e a instala o de uma worksta tion e respectivo software que permita o acesso em tempo real a todos os registos de tr fego incluindo o acesso ao circuito fechado de TV 52 6 O sistema e os componentes a fornecer a ins talar e a integrar devem ser concebidos de forma a comu nicarem atrav s de solu es com capacidade de d bito adequada correcta execu o das tarefas a que se destinam com um m nimo de dois sinais simult neos e serem um sistema aberto de medi o do tr fego proporcionando as inova es mais recentes 52 7 Ficam a cargo da Concession ria todos os cus tos referentes ao fornecimento instala o conserva o e explora o do equipamento de contagem classifica o e observa o de tr fego 52 8 Todos os equipamentos de contagem de clas sifica o e de observa o de tr fego s o s
116. o do Equipamento Social e do Ministro da Economia e Finan as de 28 de Abril de 2000 D Atrav s do Decreto Lei n 87 4 2000 de 13 de Maio foram aprovadas as Bases da Concess o E O Governo Portugu s aprovou a minuta do contrato de concess o atrav s da Resolu o do Conselho de Mi nistros n 25 A 2000 de 13 de Maio o qual foi celebrado em 19 de Maio de 2000 F Ocorreram entretanto altera es legislativas pro fundas com incid ncia no sector rodovi rio nacional de signadamente a n vel t cnico financeiro e de defesa dos utentes das infra estruturas rodovi rias determinando entre outros aspectos a defini o de um novo modelo de gest o e de financiamento para o sector das infra estruturas rodovi rias G Neste contexto e relativamente s rela es contra tuais existentes entre o Estado e os concession rios priva dos que operam ao abrigo de bases de concess o indivi dualmente aprovadas e que n o foram alteradas ou postas em causa pela concess o geral atribu da EP Estradas de Portugal S A foram e continuam a ser desenvolvidos processos negociais de forma a promover a sua integra o e a sua adapta o ao modelo adoptado numa l gica de maximiza o da converg ncia e de inclus o no novo paradigma nacional do sector H Tamb m no quadro do novo modelo de gest o e de financiamento para o sector das infra estruturas rodovi rias assente em princ pios como o da coes o territo
117. o pr via dirigida outra Parte a cuja produ o de efeitos se aplica a regra estabelecida no n mero seguinte 121 4 As comunica es previstas no presente con trato consideram se efectuadas a No pr prio dia em que sejam transmitidas em m o ou por telefax se entregues ou recebidas entre as 9 nove e as 17 dezassete horas ou no dia til imediatamente seguinte no caso de serem efectuadas ap s as 17 dezassete horas b 3 tr s dias teis depois de remetidas pelo correio Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 121 5 O Concedente pode nomear um delegado do Governo junto da Concession ria a quem devem ser re metidas c pias de todas as comunica es efectuadas ao abrigo do presente contrato 121 6 Sempre que o Concedente enviar Concessio n ria qualquer comunica o ao abrigo das cl usulas 109 e 1102 tal comunica o ou notifica o deve igualmente ser enviada ao Agente dos Bancos Financiadores 122 Prazos e sua contagem Os prazos fixados no presente contrato contam se em dias ou meses seguidos de calend rio salvo quando con tenham a indica o de dias teis caso em que apenas se contam os dias em que os servi os da Administra o P blica se encontrem abertos ao p blico em Lisboa 123 Exerc cio de direitos Sem preju zo do disposto no cap tulo XXTV o n o exer c cio ou o exerc cio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a
118. o qual os submete aprova o dos organismos oficiais competentes 34 8 A apresenta o dos projectos ao Concedente deve ser instru da com todas as autoriza es necess rias emitidas pelas autoridades competentes 35 Crit rios de projecto 35 1 Na elabora o dos projectos da Auto Estrada devem respeitar se as caracter sticas t cnicas definidas Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 nas normas de projecto do InIR ou caso n o existam da EP tendo em conta a velocidade base de 100 km h sem preju zo do disposto no n mero seguinte 35 2 Em zonas excepcionalmente dif ceis por moti vos de ordem topogr fica ou urban stica pode ser adoptada velocidade base e caracter sticas t cnicas inferiores s indicadas mediante proposta da Concession ria devida mente fundamentada 35 3 O dimensionamento do perfil transversal dos Sublan os sec o corrente deve ser baseado nos volumes hor rios de projecto previstos para o ano horizonte consi derando este como o 20 vig simo ano ap s a abertura ao tr fego do Lan o em que se integram 35 4 Relativamente s obras acess rias e trabalhos complementares a considerar nos projectos e a levar a efeito pela Concession ria deve atender se designada mente ao seguinte a Veda o a Auto Estrada vedada em toda a sua extens o utilizando se para o efeito tipos de veda es a aprovar pelo InIR devendo as pas
119. o t Ty taxa de portagem por classe estipulada para o ano n e para o ponto de cobran a i 90 6 O valor da penaliza o decorrente da aplica o do n mero anterior deduzido ao pagamento de reconci lia o previsto na al nea b da cl usula 75 1 SEC O X Termo do Contrato de Presta o de Servi os 91 Termo do Contrato de Presta o de Servi os O Contrato de Presta o de Servi os caduca no Termo da Concess o CAP TULO XII Outros direitos do Concedente 92 Contratos do Projecto 92 1 Sem preju zo do disposto no cap tulo anterior carecem de aprova o pr via do Concedente sob pena de nulidade a substitui o a modifica o ou a resolu o dos Contratos do Projecto bem como a celebra o pela Concession ria de qualquer neg cio jur dico que tenha por objecto as mat rias reguladas pelos mesmos 92 2 A aprova o do Concedente deve ser comuni cada Concession ria no prazo de 90 noventa dias no caso dos Contratos de Financiamento e de 45 quarenta e cinco dias nos demais casos devendo estes prazos contar se a partir da data da recep o do respectivo pedido que se mostre acompanhado de toda a documenta o que o deva instruir suspendendo se todavia aquele prazo com a solicita o pelo Concedente de pedidos de esclarecimento e at que estes sejam prestados 92 3 Decorridos os prazos referidos no n mero an terior a aprova o considera se tacitamente concedi
120. oposta que contemple designada mente a Os custos da instala o da manuten o e do finan ciamento b O prazo de execu o do investimento c As condi es de pagamento d As condi es da operacionaliza o do sistema de cobran a de portagens e Arevis o da remunera o por disponibilidade prevista na al nea a da cl usula 73 64 2 A Concession ria deve apresentar ao Conce dente a proposta a que se refere o n mero anterior no 1920 90 prazo de 60 sessenta dias a contar da data da solicita o a referida tendo lugar em seguida um processo negocial com base na proposta apresentada o qual deve estar con clu do no prazo de 60 sessenta dias a contar do seu in cio 64 3 Alcan ado o acordo entre as Partes sobre a to talidade dos termos e condi es da introdu o de porta gens no mbito do processo negocial referido no n mero anterior pode ser determinada nos termos previstos na cl usula 63 a introdu o de portagens nos respectivos Lan os e ou Sublan os 64 4 Findo o per odo negocial previsto na cl u sula 64 2 sem que seja alcan ado o acordo entre as Partes sobre a totalidade dos termos e condi es da introdu o de portagens pode ser determinada nos termos previstos na cl usula 63 a introdu o de portagens nos respectivos Lan os e ou Sublan os 64 5 Para efeitos do disposto no n mero anterior o Concedente notifica a Concession ria conferin
121. osto na cl u sula 71 4 k Viola o grave n o sanada ou san vel pela Conces sion ria das obriga es constantes do Contrato de Pres ta o de Servi os caso n o tenha cedido a sua posi o contratual nesse contrato nos termos previstos nas cl usulas 86 e seguintes ou caso tenha reassumido a sua posi o contratual origin ria nos termos da cl usula 71 4 110 3 Verificando se um dos casos de incumprimento referidos no n mero anterior ou qualquer outro que nos termos da cl usula 110 1 possa motivar a resolu o do Contrato de Concess o o Concedente notifica a Conces Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 sion ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou repa rar as consequ ncias das viola es contratuais verificadas 110 4 A notifica o a que alude o n mero anterior n o exig vel se a viola o contratual n o for san vel 110 5 Caso a Concession ria n o retome o pontual cumprimento das suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias do incumprimento havido nos termos determinados na notifica o referida na cl usula 110 3 o Concedente pode resolver o presente contrato mediante comunica o enviada Concession ria 110 6 Caso o Concedente pretenda resolver o Contrato de Concess o nos termos do n mero anterior deve previa mente notificar por escrito o Agente
122. ou do regime da explora o bem como a verifica o de anomalias estruturais ou outras anoma lias significativas no Empreendimento Concessionado e Fornecer lhe por escrito e no menor prazo poss vel relat rio circunstanciado e fundamentado das situa es indicadas na al nea anterior integrando eventualmente o contributo de entidades exteriores Concession ria e de re conhecida compet ncia com indica o das medidas toma das ou a implementar para a supera o daquelas situa es f Remeter lhe trimestralmente relat rio com informa o detalhada das estat sticas de tr fego elaboradas nos termos da cl usula 61 g Remeter lhe uma vers o revista do Caso Base em suporte inform tico e em papel se e quando este for al terado nos termos do Contrato de Concess o no prazo de 15 quinze dias ap s ter sido alcan ado acordo entre as Partes para a sua altera o devendo as projec es fi nanceiras revistas ser elaboradas na forma das projec es contidas no Caso Base h Remeter lhe no prazo de 3 tr s meses ap s o termo do primeiro semestre civil e no prazo de 5 cinco meses ap s o termo do segundo semestre civil informa o re lativa condi o financeira da Concession ria desde a entrada em vigor da Concess o at ao termo do semestre anterior bem como uma projec o da sua posi o entre esse per odo e o previsto termo da Concess o incluindo uma projec o dos pagamentos a receber ou a
123. paisag stica e ambiental i Ilumina o J Telecomunica es k Sistemas de controlo e gest o de tr fego D Sistema de cobran a de portagens 50 9 O Plano de Controlo de Qualidade apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recu sada por escrito no prazo de 60 sessenta dias ap s ter sido solicitada 51 Transfer ncia da explora o e conserva o dos Lan os existentes 51 1 Os Lan os referidos nas cl usulas 5 2 e 5 3 bem como os equipamentos e instala es afectos aos mes mos transferem se para a Concession ria s 24 vinte e quatro horas da Data de Assinatura do Contrato de Con cess o ou no caso do Lan o referido na al nea c da cl u sula 5 3 na data da sua entrada em servi o tornando se a respectiva explora o e a conserva o da responsabilidade exclusiva da Concession ria a partir desse momento nos termos da cl usula 50 51 2 O Concedente exerce se for contratualmente imposs vel o exerc cio directo pela Concession ria e sem pre que esta lho solicite os direitos inerentes a todas as garantias que se encontrem em vigor relativamente a obras realizadas nos Lan os referidos no n mero anterior as quais s o identificadas no Anexo 16 51 3 A Concession ria tem direito a quaisquer quan tias indemnizat rias que sejam pagas ao Concedente nos termos das garantias referidas no n mero ante
124. pedido de autoriza o CAP TULO XIII Pagamentos a efectuar pelo Concedente 96 Pagamentos por disponibilidade 96 1 A Concession ria recebe uma remunera o anual calculada nos termos da f rmula seguinte R Dis Ded 53 Sin em que R remunera o anual da Concession ria no ano f Dis componente da remunera o anual relativa disponibilidade verificada no ano calculada nos termos da cl usula 96 2 Ded componente correspondente s dedu es a efec tuar em virtude da ocorr ncia de falhas de desempenho e de disponibilidade no ano calculada nos termos da cl usula 96 3 Sin montante correspondente dedu o ou incre mento imposto em resultado da evolu o dos ndices de sinistralidade para o ano calculado nos termos das cl u sulas 96 5 e seguintes 96 2 Como contrapartida pelo desenvolvimento das actividades previstas nas cl usulas 5 1 a 5 3 a Concessio n ria recebe uma remunera o anual pela disponibilidade calculada nos termos da f rmula seguinte IPC Dis tdi Del x td 1 x nd Dez2009 em que tdi valor da tarifa di ria de disponibilidade actuali z vel no ano t de acordo com o previsto no Anexo 23 td valor da tarifa di ria de disponibilidade n o actua liz vel no ano t de acordo com o previsto no Anexo 23 1920 98 nd n mero de dias do ano t em que a Concess o se encontrou em servi o IPC a IPC a D
125. posto na al nea a da cl usula 96 11 99 11 Sempre que o Concedente utilize a cau o a Concession ria deve proceder reposi o do seu mon Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 tante integral no prazo de 30 trinta dias a contar da data daquela utiliza o 99 12 H recurso imediato cau o nos casos previs tos na presente cl usula mediante despacho do MOPTC sob proposta do InIR sem necessidade de pr via decis o judicial ou arbitral sobre a mat ria em causa 99 13 Todas as despesas relativas presta o da cau o s o da responsabilidade da Concession ria 100 Cobertura por seguros 100 1 A Concession ria deve assegurar a exist ncia e manuten o em vigor das ap lices de seguro necess rias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das actividades integradas na Concess o por seguradoras aceit veis para o Concedente que n o as rejeita injustificadamente 100 2 O programa de seguros relativo s ap lices de seguro indicadas no n mero anterior o constante do Anexo 12 sem preju zo da contrata o dos seguros pre vistos na cl usula 107 100 3 N o podem ter in cio quaisquer obras ou tra balhos no Empreendimento Concessionado sem que a Concession ria apresente ao Concedente comprovativo de que as ap lices de seguro aplic veis se encontram em vigor com os pr mios do primeiro pe
126. prazo de 60 sessenta dias sob pena de se considerar a referida autoriza o tacitamente concedida 55 3 A Concession ria n o pode opor ao Concedente quaisquer excep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas nos termos dos n meros anteriores 55 4 A Concession ria obriga se a elaborar e a res peitar um Manual de Opera o e Manuten o da Auto Estrada que submete aprova o do Concedente no prazo de 6 seis meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o e no qual s o estabelecidos as regras os princ pios e os procedimentos a observar em mat ria de opera o e de manuten o do Empreendimento Concessionado designadamente a Funcionamento do equipamento de contagem e clas sifica o de tr fego e circuitos fechados de TV b Informa o e normas de comportamento para com os utentes c Normas de actua o no caso de restri es de circu la o na Auto Estrada d Seguran a dos utentes e das instala es e Funcionamento dos servi os de vigil ncia e socorro com defini o das taxas a cobrar aos utentes e sua forma de actualiza o f Monitoriza o e controlo ambiental g Estat sticas h Areas de Servi o 55 5 O Manual de Opera o e Manuten o considera se tacitamente aprovado 60 sessenta dias ap s a sua apresenta o ao Concedente caso dentro desse prazo n o seja solicitada qualquer altera o ao mesmo solicit
127. qualquer das Partes ao abrigo do presente contrato n o importa a ren ncia a esse direito nem im pede o seu exerc cio posterior nem constitui morat ria ou nova o da respectiva obriga o 124 Invalidade parcial Se algumas das disposi es do Contrato de Concess o vier a ser considerada inv lida ou ineficaz tal n o afecta a validade do restante clausulado do mesmo o qual se mant m plenamente em vigor 125 Deveres gerais das Partes 125 1 As Partes comprometem se reciprocamente a cooperar e a prestar o aux lio que razoavelmente lhes possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das actividades integradas na Concess o 125 2 Constitui especial obriga o da Concession ria promover e exigir de todas as entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades integradas na Concess o que promovam que sejam ob servadas todas as regras de boa condu o das obras ou trabalhos em causa e implementadas especiais medidas de salvaguarda da integridade f sica do p blico e de todo o pessoal afecto aos mesmos 125 3 A Concession ria responsabiliza se ainda perante o Concedente por que apenas sejam contratadas para desen volver actividades integradas na Concess o entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que dete nham capacidade t cnica e profissional adequadas para efeito 126 Custos e encargos da Concession ria A Concession ria paga ao Conceden
128. r odo de cobertura pagos nas condi es estipuladas no Anexo 12 100 4 O Concedente deve ser indicado como co benefici rio nas ap lices de seguro aplic veis devendo as mesmas prever que o respectivo cancelamento suspen s o modifica o ou substitui o devem ser previamente aprovados expressamente pelo Concedente 100 5 O Concedente pode proceder por conta da Concession ria ao pagamento directo dos pr mios dos seguros referidos nos n meros anteriores quando a Con cession ria n o o fa a mediante recurso cau o CAP TULO XVI Fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria 101 Fiscaliza o pelo Concedente 101 1 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria emergentes do Contrato de Concess o s o exercidos pelo MEF para os aspectos econ micos e financeiros e pelo MOPTC para os demais aspectos 101 2 Os poderes do MOPTC s o exercidos pelo InIR e os do MEF s o exercidos pela IGF 101 3 A Concession ria faculta ao Concedente ou a qualquer outra entidade por este nomeada desde que devi damente credenciada livre acesso a todo o Empreendimento Concessionado bem como a todos os livros de actas as listas de presen a e os documentos anexos relativos Concession ria os livros os registos e os documentos relativos s instala es e actividades objecto da Concess o incluindo as estat sticas e os registos de gest o utili
129. r fixados pelo Concedente b H lugar reposi o do equil brio financeiro nos termos do disposto na cl usula 107 7 apenas na medida do excesso dos preju zos sofridos relativamente indem niza o aplic vel nos termos de ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa ou daquela que se ria aplic vel independentemente das limita es resul tantes de franquia capital seguro ou limite de cobertura Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 c H lugar resolu o do Contrato de Concess o nos termos do disposto na cl usula 107 7 quando apesar do rece bimento da indemniza o aplic vel nos termos de ap lice co mercialmente aceit vel relativa ao risco em causa a impossibi lidade de cumprimento das obriga es emergentes do presente contrato seja definitiva ou a reposi o do equil brio financeiro da Concess o seja excessivamente onerosa para o Concedente 107 6 Ficam em qualquer caso exclu dos da previs o do n mero anterior ainda que correspondam a riscos nor malmente segur veis em pra as da Uni o Europeia os actos de guerra ou subvers o hostilidade ou invas o tumultos rebeli o ou terrorismo as radia es at micas e os eventos naturais previstos nos projectos aprovados pelo Conce dente cujo impacte exceda o previsto naqueles projectos 107 7 Perante a ocorr ncia de um caso de for a maior as Partes acordam se h lugar reposi
130. radas rubricadas ou assinadas pelos intervenientes excep o da ltima que cont m as suas assinaturas em dois exemplares que far o igualmente f ficando um em poder de cada uma das Partes Resolu o do Conselho de Ministros n 39 D 2010 A introdu o de portagens nas concess es sem custos para o utilizador SCUT foi assumida no Programa do XVIII Governo Constitucional destinando se a garantir uma maior equidade e justi a social bem como a per mitir um incremento das verbas a aplicar noutras reas fundamentais das infra estruturas rodovi rias tais como a conserva o a seguran a e o melhoramento da rede de estradas e a amplia o da rede rodovi ria nacional De acordo com o Programa do Governo as auto estradas em regime de SCUT s devem permanecer como vias sem portagem enquanto se mantiverem as condi es que justificaram a sua implementa o em nome da coes o na cional e territorial quer no que se refere aos indicadores de desenvolvimento s cio econ mico das regi es em causa quer no que diz respeito s alternativas de oferta no sistema rodovi rio Deste modo necess ria uma monitoriza o constante da evolu o dos ndices indicadores de desen volvimento da regi o e da exist ncia de vias alternativas Tendo em conta os indicadores definidos e as conclus es da aplica o dos respectivos crit rios concluiu o Governo que a SCUT da Costa da Prata est em condi es de ser regida pelo p
131. ransmiss o ou onera o das ac es da so ciedade cession ria e altera o dos respectivos estatutos aplica se com as necess rias adapta es o regime definido no cap tulo IV para a Concession ria 87 5 O capital social da sociedade cession ria no m nimo de 500 000 quinhentos mil euros devendo estar integralmente subscrito e realizado na data da cess o da posi o contratual 87 6 A sociedade cession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo do Contrato de Presta o de Servi os sem pr vio consenti mento da EP ou reduzir o montante do capital social abaixo do m nimo indicado no n mero anterior 87 7 Os custos e os proveitos da actividade exercida pela sociedade cession ria em execu o do Contrato de Presta o de Servi os devem ser individualizados em um ou mais centros de custo aut nomos e espec ficos 88 Licen as e seguros A sociedade cession ria deve ser titular de todas as li cen as autoriza es e seguros necess rios ou adequados ao exerc cio das actividades integradas no objecto do Contrato de Presta o de Servi os observando todos os requisitos necess rios manuten o em vigor dos mesmos SEC O IX Incumprimento e penalidades 89 Incumprimento da presta o do servi o de co bran a de portagens 89 1 Salvo nos casos previstos no n mero seguinte e na cl usula 90 o incumprimento de quaisquer d
132. referidos nas cl usulas 5 1 e 5 2 s o as seguintes Lan o M s IC Mira Aveiro cccccccc cc Maio de 2004 IC1 Angeja Maceda ccccc Maio de 2004 Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 Lan o M s ERL IS ICLIPL css se ir Ao a Setembro de 2003 IC1 N de Miramar N de liga o EN109 Junho de 2003 IC1 Miramar Madalena ccccc Junho de 2003 31 2 As datas de entrada em servi o efectivo e as datas de in cio da constru o e da duplica o de cada um dos Lan os referidos no n mero anterior constam do Programa de Trabalhos 31 3 A Concession ria n o pode ser responsabilizada por atrasos causados por modifica es unilateralmente impostas pelo Concedente ao Programa de Trabalhos ou por quaisquer outros atrasos que sejam imput veis ao Concedente 32 Disposi es gerais relativas a estudos e projectos 32 1 A Concession ria promove por sua conta e inteira responsabilidade e com acompanhamento do Con cedente a realiza o dos estudos e dos projectos relativos aos Lan os a construir os quais devem satisfazer as nor mas legais e regulamentares em vigor e nomeadamente as normas comunit rias aplic veis e respeitar os termos da Proposta 32 2 Os estudos e os projectos referidos no n mero anterior devem satisfazer as regras gerais relativas quali dade seguran a comodidade e economia dos utentes da
133. resta o de Servi os e em substitui o da que haja sido prestada pela Concession ria 86 5 A sociedade cession ria n o pode por sua vez ceder a posi o contratual que assuma nos termos da pre sente cl usula nem realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou tenha por efeito mesmo que indirecto id ntico resultado 1920 95 87 Sociedade cession ria 87 1 A Concession ria s pode ceder a sua posi o contratual no Contrato de Presta o de Servi os a uma sociedade comercial cujo capital social seja na data da cess o controlado pelas entidades que detenham directa ou indirectamente e isolada ou conjuntamente o dom nio da Concession ria nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais sem preju zo de eventuais direitos de step in no capital social da sociedade cession ria a serem consagrados a favor das entidades financiadoras da Concession ria ou daquela entidade 87 2 A sociedade cession ria tem como objecto so cial exclusivo ao longo de todo o per odo do Contrato de Presta o de Servi os a opera o e manuten o de infra estruturas rodovi rias e o exerc cio de actividades conexas devendo manter ao longo do mesmo per odo a sua sede em Portugal e a forma de sociedade an nima regulada pela lei portuguesa 87 3 Todas as ac es representativas do capital social da sociedade cession ria s o obrigatoriamente nominativas 87 4 t
134. rgentes ou lucros cessantes resultantes de defici ncias ou omiss es na concep o no projecto na execu o das obras de constru o e na conserva o da Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 Auto Estrada devendo esta responsabilidade ser coberta por seguro nos termos da cl usula 100 43 Entrada em servi o da Auto Estrada constru da 43 1 A Concession ria deve ap s a conclus o dos trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o solicitar a realiza o da respectiva vistoria a efec tuar conjuntamente por representantes do Concedente e da Concession ria 43 2 Consideram se como trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o os respeitantes a pa vimenta o a obras de arte a sinaliza o horizontal e vertical a equipamento de seguran a a equipamento de portagem a equipamento de contagem e de classifica o de tr fego bem como a equipamento previsto no mbito da protec o do ambiente nomeadamente nas componentes ac stica h drica e de fauna bem como os trabalhos que obriguem perman ncia de viaturas de servi o na faixa de rodagem 43 3 A vistoria a que se refere a cl usula 43 1 n o se pode prolongar por mais de 7 sete dias teis e dela lavrado auto assinado por um representante do Concedente e por um representante da Concession ria 43 4 O pedido de vistoria deve ser remetido ao Con cedente com uma antece
135. rial o da solidariedade intergeracional e o da contratualiza o de longo prazo das responsabilidades decorrentes da constru o gest o manuten o e conserva o da rede rodovi ria nacional o Governo Portugu s anunciou a in ten o de introduzir portagens reais em algumas das auto estradas em regime SCUT sem cobran a ao utilizador designadamente na Concess o SCUT da Costa de Prata I Atendendo aos Considerandos anteriores foi neces s rio proceder revis o das Bases da Concess o da Costa de Prata procurando adaptar a rela o contratual entre o Concedente e a Concession ria ao novo modelo regulat rio ao n vel das infra estruturas rodovi rias e introdu o de um sistema de cobran a de portagens J Para cumprir esse objectivo o Concedente e a Con cession ria encetaram negocia es em conformidade com os procedimentos estipulados no Decreto Lei n 86 2003 de 26 de Abril alterado pelo Decreto Lei n 141 2006 de 27 de Julho L Na sequ ncia das negocia es atr s referidas procedeu se atrav s do Decreto Lei n 44 C 2010 de 5 de Maio altera o do Decreto Lei n 87 A 2000 de 13 de Maio que aprovou as Bases da Concess o M O Governo Portugu s aprovou entretanto a minuta das altera es ao contrato de concess o atrav s da Reso lu o do Conselho de Ministros n de N O Ministro de Estado e das Finan as e o Mi nistro das Obras P blicas Tran
136. rinc pio do utilizador pagador pelo que se determinou a introdu o de portagens Nos termos do artigo 164 da Lei n 3 B 2010 de 28 de Abril que aprovou o Or amento de Estado para 2010 o Governo pode introduzir taxas de portagem nas auto estradas em que tal j tenha sido determinado mediante pr via altera o s bases de concess o na sequ ncia dos acordos obtidos em sede de comiss o de negocia o As bases de concess o da concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o em regime de portagem sem cobran a aos utilizadores dos lan os de auto estrada e conjuntos associados designada por Costa da Prata aprovadas pelo Decreto Lei n 87 A 2000 de 13 de Maio foram objecto de altera o atrav s do Decreto Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 Lei n 44 C 2010 de 5 de Maio Este diploma alterou o modelo de gest o e de financiamento da concess o passando a concession ria a ser retribu da pela disponi bilidade da infra estrutura que coloca disposi o dos utentes passando a EP Estradas de Portugal S A a receber as taxas de portagens cobradas pela concession ria permitindo um novo equil brio contratual entre o Estado e os concession rios fundado em princ pios da solidariedade intergeracional de efici ncia ambiental e da contratuali za o de longo prazo das responsabilidades decorrentes da constru o gest o manuten
137. rior que lhe devem por este ser pagas imediatamente ap s o respectivo recebimento e bem assim a acompanhar na qualidade de representante do Concedente todos os trabalhos de repa ra o que este possa exigir de terceiros nos termos dessas garantias dependendo exclusivamente de si a aceita o das repara es efectuadas 51 4 A Concession ria declara ter pleno conheci mento do estado de conserva o dos Lan os referidos na presente cl usula bem como das instala es e equipa mentos a eles afectos ou que neles se integram e aceitar a respectiva transfer ncia sem reservas nos termos e para os efeitos do presente contrato 1920 87 52 Instala es e equipamentos de contagem e de classifica o de tr fego 52 1 A Concession ria tem a obriga o de instalar em cada um dos Sublan os que integram a Concess o equipamento de contagem e de classifica o de tr fego que permita em tempo real assegurar ao Concedente o controlo efectivo do n mero e do tipo de ve culos que circulam na Auto Estrada devendo ainda disponibilizar os dados necess rios ao programa de monitoriza o de tr fego em curso na rede rodovi ria nacional 52 2 O equipamento de medi o de tr fego a instalar deve garantir a A classifica o dos ve culos de acordo com as ca tegorias definidas pelo Concedente e descritas na cl u sula 54 b O fornecimento de dados em tempo real para siste mas de controlo e gest
138. ros c IC 1 Madalena Coimbr es com a extens o apro ximada de 1 km um quil metro 5 4 Integra igualmente o objecto da Concess o a presta o do servi o de cobran a de portagens aos utiliza dores na Auto Estrada nos termos previstos no cap tulo XI 1920 75 5 5 Os Lan os referidos nas cl usulas 5 1 5 2 e 5 3 est o divididos para os efeitos do cap tulo XIII nos Sublan os indicados no Anexo 15 entendendo se por extens o de um Lan o o somat rio das extens es dos Sublan os em que se divide calculadas de acordo com o n mero seguinte 5 6 As extens es dos Sublan os s o medidas segundo o eixo da Auto Estrada e determinadas consoante os casos nos termos das al neas seguintes a Se o Sublan o estiver compreendido entre dois n s de liga o a sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre os eixos das obras de arte desses n s b Se uma das extremidades do Sublan o come ar ou terminar contactando em plena via uma estrada ou auto estrada constru da a sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre o perfil de contacto do eixo das duas vias e o eixo da obra de arte da outra extremidade c Se uma das extremidades do Sublan o entroncar de n vel com uma estrada da rede nacional a sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre a linha do bordo extremo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da Auto Estrada e o eixo da obra de art
139. s a Concession ria deve emitir uma factura correspondente ao valor da parcela de remunera o pelo servi o que lhe seja devida suportada nos respectivos justificativos 82 3 Nos 60 sessenta dias seguintes recep o da factura a EP deve pronunciar se sobre a conformidade da referida factura considerando se a mesma aceite se n o houver oposi o fundamentada dentro daquele prazo 82 4 A reconcilia o de pagamentos entre os valores efectivamente devidos pela EP Concession ria e aqueles que foram deduzidos nos termos na cl usula 82 1 deve processar se nos 30 trinta dias subsequentes aceita o expressa ou t cita da EP das facturas apresentadas pela Concession ria SEC O VI Receitas pr prias da Concession ria 83 Receitas pr prias da Concession ria Para al m da remunera o prevista na cl usula 773 constituem receitas pr prias da Concession ria no mbito da presta o do servi o de cobran a de portagens a Os Custos Administrativos a cobrar aos utentes pelas Cobran as Secund ria e Coerciva conforme previsto na cl usula 66 9 b O produto das coimas nos termos da lei c O produto da partilha de beneficios que lhe possa caber nos termos da cl usula 85 SEC O VII Receitas relativas s taxas de portagem 84 Entrega das receitas das portagens EP 84 1 Cada Transac o Agregada d origem ao registo de uma receita de portagem a favor da EP Di rio d
140. s em fun o dos custos de substitui o de manuten o e dos custos operacionais do sistema de cobran a de portagens identificados em modelo financeiro anexo ao Contrato de Presta o de Servi os 74 4 A determina o do valor revisto da Componente B nos termos do n mero anterior efectuada nos termos indica dosno Contrato de Presta o de Servi os sobre o modelo finan ceiro anexo a esse contrato o qual pressup e designadamente a Um limite m ximo aplic vel ao valor dos pagamentos re lativos Componente B efectuados e a efectuar ao longo de todo o per odo da Concess o a pre os constantes de Janeiro de 2010 b A redu o do valor referido na al nea anterior em fun o de ganhos de efici ncia hist ricos e ou da redu o ou revis o do cronograma de investimentos de substitui o c A exist ncia de mecanismos de partilha de benef cios que incentivem a Concession ria a gerar ganhos de efici ncia 74 5 Para efeitos de determina o do valor anual revisto da Componente B a Concession ria submete EP nos 90 noventa dias subsequentes ao termo de cada sept nio a seguinte informa o a Mapa de investimentos realizados no sept nio cessante b Mapa previsional dos investimentos a realizar ao longo de todo o per odo futuro da Concess o c Custos de estrutura e de manuten o incorridos no sept nio cessante d Mapa previsional dos custos de estrutura e de manuten o a re
141. s de cada obra c Nos restantes aspectos prevalece o que constar da mem ria descritiva e restantes pe as escritas dos projectos CAP TULO II Objecto e tipo da Concess o 5 Objecto 5 1 A Concess o tem por objecto a concep o projecto e constru o financiamento conserva o e ex plora o em regime de disponibilidade dos seguintes Lan os a IC 1 Mira Aveiro IP 5 com a extens o aproxi mada de 24 km vinte e quatro quil metros b IC 1 Angeja IP 5 Maceda com a extens o apro ximada de 30 km trinta quil metros c ER 1 18 IC 1 IP 1 com a extens o aproximada de 6 km seis quil metros d IC 1 n de Miramar n de liga o EN 109 com a extens o aproximada de 4 1 km quatro v rgula um quil metros 5 2 Integra tamb m o objecto da Concess o para efeitos de concep o projecto e duplica o do n mero de vias financiamento conserva o e explora o em regime de disponibilidade o Lan o IC 1 n de liga o EN 109 n da Madalena com a extens o aproximada de 1 7 km um v rgula sete quil metros 5 3 Integram ainda o objecto da Concess o para efeitos de conserva o e de explora o em regime de disponibilidade os seguintes Lan os a IP 5 Aveiro Barra Albergaria IP 1 A 1 com a extens o aproximada de 24 km vinte e quatro quil metros b IC 1 Maceda Miramar com a extens o aproxi mada de 19 km dezanove quil met
142. s dos tr s Crit rios Chave constantes do Anexo 18 e retirados do Caso Base a Em conjunto R cio de Cobertura Anual do Servi o de D vida S nior com caixa R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior sem caixa e R cio M dio de Cobertura do Servi o de D vida b R cio Anual de Cobertura da Vida do Empr stimo c TIR Accionista 115 5 Os valores m nimos referidos no n mero an terior n o podem ser modificados independentemente de qualquer altera o ao Caso Base 115 6 A reposi o do equil brio financeiro com re curso ao Crit rio Chave TIR Accionista deve ser feita tendo em aten o o calend rio de reembolsos e de remunera o accionista constante do Caso Base 1920 106 115 7 A reposi o do equil brio financeiro da Con cess o apenas deve ter lugar na medida em que como consequ ncia do impacte individual ou cumulativo dos eventos referidos na cl usula 115 1 a Qualquer R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida ou qualquer R cio de Cobertura da Vida do Em pr stimo seja reduzido em mais de 0 01 zero v rgula zero um pontos ou b A TIR Accionista seja reduzida em mais de 0 01 zero v rgula zero um pontos percentuais 115 8 Sempre que haja lugar reposi o do equili brio financeiro da Concess o tal reposi o pode ter lugar por acordo entre as Partes atrav s de uma das seguintes modalidades a Atribui o de compensa o directa pelo Concede
143. s me lhorias t cnicas e processuais que forem sendo conseguidas d A aplica o de um modelo de tarifa aditiva devendo o valor unit rio por Transac o Agregada contemplar os pre os a praticar por cada uma das entidades cujos servi os integram as componentes da cadeia de valor nas quais n o existe livre concorr ncia e Os custos directos das Transac es Agregadas debi tados por entidades de cobran a os custos com o sistema de identifica o electr nica de ve culos e os custos de opera o do sistema MLFF necess rios individualiza o da Transac o Agregada com vista sua boa cobran a f O crit rio de reparti o de risco previsto na cl usula 85 g Os Custos Administrativos a cobrar aos utentes re lativos s Cobran as Secund ria e Coerciva bem como as coimas relativas Cobran a Coerciva remuneram a Concession ria pelos custos adicionais de cobran a 1920 94 h Os valores unit rios dos Custos Administrativos e das coimas devem ser determinados de modo a que no agregado das Cobran as Secund ria e Coerciva resulte para a Concession ria um equil brio entre i O valor correspondente s receitas provenientes da remunera o pelo servi o da cobran a de Custos Admi nistrativos e da parte que lhe couber das coimas cobradas nos termos da lei e ii A soma dos custos associados a essas cobran as com a justa remunera o da Concession ria pelo servi o prestado tendo por base o mo
144. s suas eventuais recusas n o implicam a assun o por ele de quaisquer responsabilidades nem exoneram a Concessio n ria do cumprimento pontual das obriga es assumidas no presente contrato 1920 97 94 5 As autoriza es e aprova es do Concedente nos termos das cl usulas 92 e 93 n o s o injustificada mente recusadas 95 Instala es de terceiros 95 1 Quando ao longo do per odo da Concess o se venha a mostrar necess ria a passagem pela Auto Estrada de quaisquer instala es ou redes de servi o p blico n o previstas anteriormente a Concession ria deve permitir a sua instala o e manuten o a qual tem de ser levada a cabo de forma a causar a menor perturba o poss vel circula o na Auto Estrada 95 2 A forma e os meios de realiza o e conser va o das instala es a que se refere o n mero ante rior devem ser estabelecidos em contratos a celebrar entre a Concession ria e as entidades respons veis pela gest o dos servi os em causa as quais devem suportar os custos da sua realiza o e demais compen sa es eventualmente devidas Concession ria pela sua conserva o 95 3 Os contratos referidos no n mero anterior bem como quaisquer altera es aos mesmos carecem de apro va o expressa e pr via do Concedente que n o deve ser injustificadamente recusada e que deve ser comunicada Concession ria nos 30 trinta dias teis seguintes ao respectivo
145. sagens superiores em que o tr fego de pe es seja exclusivo ou relevante ser tamb m vedadas lateralmente em toda a sua extens o b Sinaliza o estabelecida a sinaliza o horizon tal vertical e vari vel indispens vel para a conveniente orienta o e seguran a da circula o segundo as normas em uso no InlR devendo ser ainda prevista sinaliza o espec fica para a circula o em situa o de condi es at mosf ricas adversas tais como chuva intensa ou nevoeiro c Equipamentos de seguran a s o instaladas guardas e outros equipamentos de seguran a nomeadamente no limite da plataforma da Auto Estrada junto dos aterros com altura superior a 3 m tr s metros no separador quando tenha largura inferior a 9 m nove metros bem como na protec o a obst culos pr ximos da plataforma ou nos casos previstos nas normas em vigor para o sector devendo ser previstos sistemas de detec o de nevoeiro d Integra o e enquadramento paisag stico a inte gra o da Auto Estrada na paisagem e o seu enquadra mento adaptado regi o que atravessa s o objecto de projectos especializados que contemplem a implanta o do tra ado a modula o dos taludes e o revestimento quer destes quer das margens separador e Areas de Servi o e Ilumina o os n s de liga o as Areas de Servi o e as reas de repouso devem ser iluminados bem como as pontes de especial dimens o e os t neis f Telecomuni
146. sentar contraproposta instru da com os documentos identificados no n mero anterior 80 4 No termo do ltimo prazo referido no n mero anterior a SIEV notifica a Concession ria e a EP para a primeira sess o de concilia o a ter lugar no prazo de 15 quinze dias a contar da notifica o 80 5 Na primeira sess o de concilia o ou em mo mento anterior a SIEV disponibiliza Concession ria e EP o seu parecer sobre o valor unit rio por Transac o Agregada a fixar ponderando o teor do requerimento inicial da Concession ria e a pron ncia ou contraproposta da EP devendo apresentar indicativamente um valor que consi dere adequado atendendo aos princ pios estabelecidos na cl usula 79 5 e ao modelo de tarifa aditiva por si definido 80 6 O procedimento obrigat rio de concilia o deve estar conclu do no prazo de 30 trinta dias a contar da primeira sess o de concilia o no quadro de tantas ses s es de concilia o quantas forem marcadas pela SIEV 80 7 O procedimento de concilia o dirigido pelo presidente do Conselho de Administra o da SIEV ou por quem este delegar a compet ncia para o efeito que pode ser assessorado pelos t cnicos ou peritos considerados necess rios devendo as partes no procedimento de conci lia o ser representadas por 2 dois elementos cada uma Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 80 8 Havendo acordo quanto ao valor
147. sentativas do capital social da Concession ria depende sob pena de nulidade de autoriza o pr via do Concedente a qual se considera tacitamente recusada pelo Concedente quando n o seja concedida no prazo de 60 sessenta dias teis a contar da sua solicita o 18 2 Exceptuam se do disposto no n mero ante rior as onera es de ac es efectuadas em benef cio dos Bancos Financiadores nos termos previstos nos Contratos de Financiamento as quais devem em todos os casos ser comunicadas ao Concedente a quem deve ser enviada no prazo de 30 trinta dias a contar da data em que se jam constitu das c pia notarial do documento que for maliza a onera o e informa o detalhada sobre quais quer outros termos e condi es que sejam estabelecidos 18 3 Da execu o mesmo que n o judicial dos instrumentos de onera o de ac es referidos no n mero anterior n o pode nunca resultar a deten o transmiss o ou posse de ac es representativas do capital social da Concession ria por entidades que n o sejam Membros do Agrupamento ou nos termos do Anexo 14 Bancos Financiadores entidades maioritariamente detidas por estes ou terceiras entidades 18 4 Os Membros do Agrupamento aceitam na sua qualidade de accionistas da Concession ria n o onerar ac es em contraven o ao disposto nos n meros anteriores 18 5 As disposi es da presente cl usula mant m se em vigor at 3 tr s anos ap s a dat
148. sportes e Comunica es foram designados representantes do Concedente nos termos do artigo 4 do Decreto Lei n 44 C 2010 de 5 de Maio e o Senhor foi designado representante da 1920 72 Concession ria para a outorga do contrato de altera o ao contrato de concess o da Costa de Prata acordado e reciprocamente aceite que o Contrato de Concess o passa a ter a seguinte redac o e a reger se pelo que em seguida se disp e CAP TULO I Disposi es gerais 1 Defini es e abreviaturas 1 1 No presente contrato sempre que iniciados por mai scula e salvo se do contexto resultar claramente sen tido diferente os termos abaixo indicados t m os seguintes significados a ACE o agrupamento complementar de empresas constitu do entre os Membros do Agrupamento com vista ao desenvolvimento nos termos do Contrato de Projecto e Constru o das actividades de concep o de projecto e de constru o dos Lan os referidos nas cl usulas 5 1 65 2 b Acordo de Subscri o o acordo subscrito pela Concession ria e pelos Membros do Agrupamento en quanto seus accionistas relativo subscri o e realiza o do capital da Concession ria e realiza o de presta es acess rias de capital e ou de empr stimos subordinados que constitui o Anexo 6 c Acordo Directo o contrato celebrado entre o Con cedente a Concession ria e o ACE definindo os termos e condi es em que o Con
149. ssocial Anexo 8 Programa de Trabalhos Anexo 9 Limites onera o de ac es Anexo 10 Caso Base Anexo 11 Garantias banc rias Anexo 12 Programa de seguros Anexo 13 Acordo Directo Anexo 14 Condi es de interven o dos Bancos Fi nanciadores Anexo 15 Sublan os Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 Anexo 16 Garantias relativas aos Lan os j constru dos Anexo 17 Estrutura Accionista Actual da Concessio n ria Anexo 18 Crit rios Chave da reposi o do equil brio financeiro Anexo 19 Contratos de Opera o e Manuten o e de assist ncia t cnica Anexo 20 Acordo directo referente ao Contrato de Ope ra o e Manuten o Anexo 21 Minuta do Contrato de Presta o de Ser vi os Anexo 22 Sistema de cobran a de portagens Anexo 23 Tarifas di rias de disponibilidade Anexo 24 Investimentos 2 2 Na interpreta o na integra o ou na aplica o de qualquer disposi o do presente contrato devem ser consideradas as disposi es dos documentos que nele se consideram integrados nos termos do n mero anterior que tenham relev ncia na mat ria em causa e vice versa 3 Epigrafes e remiss es 3 1 As ep grafes das cl usulas do Contrato de Con cess o dos seus anexos e dos respectivos ap ndices foram inclu das por raz es de mera conveni ncia n o fazendo parte da regulamenta o aplic vel s rela es contratuais
150. stado at 30 de Junho de 2010 s o efectuados at 30 de Setembro de 2010 de acordo com os crit rios definidos na vers o origin ria do Contrato de Concess o com as necess rias adapta es CAP TULO XXIII Disposi es diversas 120 Acordo Completo O Contrato de Concess o incluindo os contratos e docu mentos que constam dos seus anexos constitui a totalidade dos acordos que regulam a Concess o ou a Concession ria incluindo o seu financiamento 121 Comunica es autoriza es e aprova es 121 1 As comunica es autoriza es aprova es e recusa das mesmas previstas no presente contrato salvo disposi o espec fica em contr rio s o sempre efectuadas por escrito e remetidas a Em m o desde que comprovadas por protocolo b Por telefax desde que comprovado por Recibo de transmiss o ininterrupta c Por correio registado com aviso de recep o 121 2 Consideram se para efeitos do presente con trato como domic lios das Partes as seguintes moradas e postos de recep o de fax a Concedente Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P InIR I P Rua dos Lus adas 9 4 F 1300 364 Lisboa fax 21 36 43 119 b Concession ria LUSOSCUT Auto Estradas da Costa de Prata S A Zona Industrial da Taboeira Esgueira Aveiro fax 22 99 40 535 121 3 As Partes podem alterar os seus domic lios in dicados no n mero anterior mediante comunica
151. ta dias a contar da notifica o que lhe tenha sido dirigida nos termos do n mero anterior resolu o a referida pode o Concedente p r imediatamente termo quele contrato 47 7 O regime estabelecido nas cl usulas 47 4 a 47 6 deve estar expressamente ressalvado nos contratos submetidos aprecia o do Concedente nos termos da cl usula 47 1 48 Extin o dos contratos respeitantes a Areas de Servi o 48 1 Sem preju zo do disposto nos n meros seguin tes no Termo da Concess o caducam automaticamente e em raz o daquele termo quaisquer contratos celebrados pela Concession ria com quaisquer terceiros relativos explora o das reas de Servi o ficando esta inteiramente respons vel pelas consequ ncias legais e contratuais dessa caducidade n o assumindo o Concedente quaisquer res ponsabilidades nesta mat ria 48 2 O Concedente pode exigir Concession ria at 120 cento e vinte dias antes do Termo da Concess o que esta lhe ceda gratuitamente a posi o contratual para si emergente dos contratos referidos no n mero anterior 48 3 No caso previsto no n mero anterior os con tratos referidos na cl usula 48 1 subsistem para al m do Termo da Concess o 48 4 Em caso de resgate ou de resolu o do Contrato de Concess o o Concedente assume os direitos e as obri ga es emergentes dos contratos referidos na cl usula 48 1 Di rio da Rep blica 1 s rie N 108
152. te no prazo de 30 trinta dias ap s a Data de Assinatura do Contrato de Concess o os encargos suportados na prepara o no lan amento e na conclus o do concurso e que ascendem a 847 956 43 oitocentos e quarenta e sete mil novecen tos e cinquenta e seis euros e quarenta e tr s c ntimos incluindo IVA CAP TULO XXIV Resolu o de diferendos 127 Processo de arbitragem 127 1 Os eventuais conflitos que possam surgir en tre as Partes em mat ria de aplica o interpreta o ou integra o das regras por que se rege a Concess o s o resolvidos por arbitragem 127 2 A submiss o de qualquer quest o a arbitra gem n o exonera as Partes do pontual e atempado cum primento das disposi es do Contrato de Concess o e das determina es do Concedente que no seu mbito lhe sejam comunicadas nem permite qualquer interrup o 1920 107 do desenvolvimento das actividades integradas na Con cess o que devem continuar a processar se nos termos em vigor data de submiss o da quest o at que uma decis o final seja obtida relativamente mat ria em causa 127 3 O disposto no n mero anterior relativamente ao cumprimento de determina es do Concedente pela Concession ria aplica se tamb m a determina es conse quentes sobre a mesma mat ria mesmo que emitidas ap s a data de submiss o de uma quest o a arbitragem desde que a primeira dessas determina es consequentes tenha sido comuni
153. tes dos seus termos o seu cancelamento ou redu o e as respectivas institui es emitentes ou deposit rias devem merecer aprova o pr via do Concedente a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada por escrito no prazo de 60 ses senta dias a contar do respectivo pedido comprometendo se a Concession ria ao cumprimento de todas as obriga es que para si resultam ou possam resultar da manuten o em vigor da cau o nos exactos termos em que esta foi prestada 99 9 Os termos e condi es das garantias referi das na al nea b da cl usula 98 n o podem ser alterados sem autoriza o pr via do Concedente a qual se consi dera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 60 sessenta dias a contar do respectivo pedido comprometendo se a Concession ria ao cumprimento de todas as obriga es que para si resultam ou possam resultar da manuten o em vigor dessas garantias nos exactos termos em que as mesmas foram prestadas 99 10 O Concedente pode utilizar a cau o sem pre que a Concession ria n o cumpra qualquer obriga o assumida no presente contrato nomeadamente quando n o se proceda ao pagamento das multas contratuais nos termos do disposto na cl usula 106 6 ou dos pr mios de seguro nos termos da cl usula 100 5 ou sempre que tal se revele necess rio em virtude da aplica o do disposto na cl usula 28 3 ou na cl usula 112 2 ou por incumprimento do dis
154. tes tenha sido comunicada Concession ria anteriormente quela data 130 4 A Concession ria obriga se a dar imediato conhecimento ao Concedente da ocorr ncia de qualquer diferendo ou lit gio com as contrapartes dos Contratos do Projecto e a prestar lhe toda a informa o relevante relativa evolu o dos mesmos 131 Tribunal arbitral 131 1 O tribunal arbitral composto por 3 tr s membros um nomeado por cada Parte e o terceiro es colhido de comum acordo pelos rbitros que as Partes tenham designado 131 2 A Parte que decida submeter determinado di ferendo ao tribunal arbitral apresenta os seus fundamentos para a referida submiss o e designa de imediato o rbitro da sua nomea o no requerimento de constitui o do tribunal arbitral que dirija outra Parte atrav s de carta registada com aviso de recep o devendo esta no prazo de 20 vinte dias teis a contar da recep o daquele requerimento de signar o rbitro de sua nomea o e deduzir a sua defesa 131 3 Os rbitros designados nos termos do n mero anterior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 10 dez dias teis a contar da designa o do segundo rbitro cabendo ao presidente do Tribunal Central Admi nistrativo que tamb m nomeia o representante de qualquer das Partes caso estas n o o tenham feito esta designa o caso a mesma n o ocorra dentro deste prazo 131 4 O tribunal arbitral considera se cons
155. tifica damente se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunica o em consequ ncia das obras a seu cargo bem como os relativos ao restabelecimento das vias de comunica o existentes interrompidas pela constru o da Auto Estrada 40 2 O restabelecimento de vias de comunica o a que se refere a parte final do n mero anterior efectuado com um perfil transversal que atenda s normas em vigor devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade faixa de rodagem bermas equipamento de seguran a e separador quando exista da via onde se inserem e apresen tar exteriormente de um e outro lado passeios de largura dependente das caracter sticas dessas vias 40 3 O tra ado e as caracter sticas t cnicas dos res tabelecimentos de vias de comunica o a que se refere a parte final da cl usula 40 1 devem garantir a comodidade e a seguran a de circula o atentos os volumes de tr fego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enqua dramento vi rio Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 40 4 Compete ainda Concession ria construir na Auto Estrada as obras de arte necess rias ao estabeleci mento das vias de comunica o constantes de planeamento ou projectos oficiais aprovados pelas entidades compe tentes data da elabora o do projecto de execu o dos Lan os a construir ou a duplicar 40 5 A Concession ria respons vel por def
156. titu do na data em que o terceiro rbitro aceitar a sua nomea o e o comunicar a ambas as Partes 131 5 O tribunal arbitral pode ser assistido pelos peritos t cnicos e consultores que considere conveniente designar Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 131 6 O tribunal arbitral salvo acordo em contr rio das Partes julga segundo o direito constitu do e das suas decis es n o cabe recurso 131 7 Sem preju zo de disposto em contr rio no pre sente contrato as decis es do tribunal arbitral devem ser proferidas no prazo de 6 seis meses a contar da data de constitui o do tribunal determinada nos termos da pre sente cl usula configuram a decis o final de arbitragem relativamente s mat rias em causa e incluem a fixa o das custas do processo e a forma da sua reparti o pelas Partes 131 8 O tribunal arbitral tem sede em Lisboa em local da sua escolha e utiliza a l ngua portuguesa 131 9 A arbitragem decorre em Lisboa funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas no presente contrato com as regras estabelecidas pelo pr prio tribu nal arbitral e ainda subsidiariamente pelo disposto na Lei n 31 86 de 29 de Agosto alterada pelo Decreto Lei n 38 2003 de 8 de Mar o O presente contrato foi alterado em aos dias do m s de de cont m folhas e 23 vinte e tr s anexos que cont m as demais folhas sendo todas nume
157. tiver definitivamente fixado um novo valor da Componente B mant m se em vigor o valor vigente no per odo imediatamente precedente devendo o acerto de contas decorrente da aplica o do disposto na cl u sula 74 9 ter lugar no prazo de 60 sessenta dias a contar da data da decis o resultante do processo de revis o 74 12 Findo cada processo de revis o o modelo fi nanceiro actualizado substitui o modelo financeiro excepto se nos termos definidos em anexo ao Contrato de Presta o de Servi os n o houver lugar a esta substitui o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 74 13 O valor total anual da remunera o pela dispo nibilidade do sistema de cobran a de portagens estabele cido na presente cl usula pode ser revisto caso haja lugar ao procedimento previsto na cl usula 64 e nos termos que venham a ser estabelecidos nesse mbito 75 Regime de pagamento 75 1 O pagamento da remunera o pela disponibi lidade do sistema de cobran a de portagens ocorre pela forma e datas em seguida indicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectuados pagamentos todos de igual montante corres pondentes na sua globalidade a 80 oitenta por cento da remunera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efec tuado um pagamento de reconcilia o correspondente di fer
158. tos de via de cobran a free flow de portagens d Pelos demais bens e direitos a eles associados de qualquer natureza que se encontrem afectos presta o do servi o de cobran a de portagens aos utilizadores na Auto Estrada 10 Bens que integram a Concess o 10 1 Integram a Concess o a O Estabelecimento da Concess o b Todas as obras m quinas equipamentos designada mente equipamentos de contagem e classifica o de tr fego e circuito fechado de TV aparelhagens acess rios e em geral outros bens directamente afectos explora o e con serva o da Auto Estrada bem como os terrenos as casas de guarda e do pessoal da explora o os escrit rios e outras depend ncias de servi o integradas nos limites f sicos da Concess o e quaisquer bens necess rios referida ex plora o e conserva o que perten am Concession ria 10 2 A Concession ria elabora e mant m perma nentemente actualizado e disposi o do Concedente um invent rio dos bens que integram a Concess o nos termos do n mero anterior 10 3 No invent rio a que se refere o n mero anterior s o mencionados os nus ou encargos que recaem sobre os bens nele listados 11 Manuten o dos bens que integram a Concess o A Concession ria obriga se a manter durante a vig n cia do Contrato de Concess o e a expensas suas em bom estado de funcionamento conserva o e seguran a nos ter mos e condi es estab
159. u para a Concession ria o cumprimento pontual das respectivas obriga es decor rentes do Contrato de Concess o 92 7 O Termo da Concess o importa a extin o ime diata dos Contratos do Projecto sem preju zo do disposto em contr rio no presente contrato e nos acordos que o Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas contrapartes 93 Outras autoriza es do Concedente 93 1 Carecem igualmente de autoriza o do Conce dente sob pena de nulidade a substitui o cancelamento ou modifica o dos seguintes documentos a Termosecondi esdossegurosreferidosnacl usula 100 b Garantias prestadas a favor do Concedente c Garantias prestadas pelos membros do ACE a favor da Concession ria 93 2 A Concession ria assegura se que os contratos e documentos a que se refere o n mero anterior conte nham cl usula que exprima o assentimento das respectivas contrapartes ou emitentes ao efeito jur dico a descrito 93 3 As autoriza es do Concedente previstas na presente cl usula consideram se tacitamente concedidas quando n o sejam recusadas no prazo de 45 quarenta e cinco dias ap s a respectiva solicita o 94 Autoriza es aprova es e outros actos do Con cedente 94 1 Compete ao MEF e ao MOPTC mediante des pacho conjunto a aprova o ou a autoriza o dos seguintes actos a A altera o do objecto social da Concession ria b O
160. ue seja objecto da diverg ncia c Em terceiro lugar atende se Proposta em tudo o que n o contrarie as Bases da Concess o e o Contrato de Concess o nas redac es em vigor d Em ltimo lugar atende se ao caderno de encargos ao programa do concurso e aos esclarecimentos prestados quanto a um e outro em tudo o que n o contrarie as Bases Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 da Concess o e o Contrato de Concess o nas redac es em vigor 4 5 Sem preju zo do disposto nos n meros anterio res as d vidas na interpreta o e na integra o do regime aplic vel ao presente contrato s o resolvidas com base na preval ncia do interesse p blico na boa execu o das obriga es da Concession ria e na manuten o da Con cess o em funcionamento ininterrupto de acordo com o disposto na cl usula 7 4 6 Se nos projectos apresentados pela Concessio n ria e aprovados pelo Concedente existirem diverg ncias entre pe as que os constituam que n o possam resolver se por recurso s regras gerais de interpreta o observa se o seguinte a As pe as desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto localiza o caracter sticas dimensionais das obras e disposi o relativa das suas diferentes partes b No que se refere natureza e m todos construtivos dos trabalhos prevalecem as condi es especiais dos ca dernos de encargos inclu dos nos projectos aprovado
161. ujeitos a testes por um per odo de pelo menos 2 dois meses logo ap s a entrada em servi o do Sublan o respectivo atrav s dos quais o Concedente possa aferir do seu bom funciona mento e autorizar que o Lan o em que se integram entre em servi o efectivo 53 Localiza o dos equipamentos de contagem de ve culos 53 1 A localiza o dos sistemas de contagem de tr fego deve permitir a contagem e a classifica o deste em todos os Sublan os que constituem a Concess o 53 2 Os Sublan os onde por raz es t cnicas de vidamente justificadas e aceites expressamente pelo Concedente n o seja poss vel ou aconselh vel a ins tala o de equipamentos de contagem e de classifi ca o de tr fego ficam com a sua extens o afecta ao Sublan o anterior ou seguinte conforme seja proposto pela Concession ria e aceite expressamente pelo Con cedente 1920 88 53 3 Sem preju zo do disposto no n mero anterior n o podem dois contadores consecutivos distar mais de 20 km vinte quil metros se entre eles existir mais de um n 53 4 A Concession ria deve ainda prever a integra o no sistema de contagem das duas esta es de pesagem j existentes no Lan o IC 1 Maceda Miramar e no IP 5 Classe Designa o Caracter sticas A Motociclos e de mercadorias ou sem reboque Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 nas proximidades de Aveiro para deter
162. um Refinanciamento da Concess o 24 13 O Concedente pode apresentar Concessio n ria a qualquer momento uma proposta de Refinancia mento da Concess o 24 14 Ocorrendo a situa o prevista no n mero an terior a Concession ria deve alternativamente a Demonstrar que a opera o proposta pelo Conce dente tem condi es globalmente menos favor veis do que aquelas que decorram de uma alternativa apresentada pela Concession ria ou do que aquelas que decorrem dos contratos de financiamento vigentes b Negociar a opera o de Refinanciamento da Con cess o proposta 24 15 A concretiza o de um Refinanciamento da Concess o fica em qualquer caso dependente da deci s o da Concession ria e da aprova o do Concedente 24 16 Ocorrendo Refinanciamento da Concess o o Caso Base Ajustado substitui o Caso Base 25 Obriga es do Concedente O Concedente n o est sujeito a qualquer obriga o nem assume qualquer responsabilidade ou risco no que respeita ao financiamento necess rio ao desenvolvimento 1920 80 das actividades integradas na Concess o sem preju zo do disposto em contr rio no presente contrato CAP TULO VI Expropria es 26 Disposi es aplic veis As expropria es efectuadas no mbito do presente contrato s o aplic veis as disposi es da legisla o por tuguesa em vigor 27 Declara o de utilidade p blica com car cter de urg ncia 27 1
163. um aumento de custos ou uma perda de receitas b Ocorr ncia de casos de for a maior nos termos da cl usula 107 excepto se em resultado dos mesmos se verificar a resolu o do Contrato de Concess o nos termos da cl usula 107 7 c Altera es legislativas de car cter espec fico que tenham impacte directo sobre as receitas ou custos respei tantes s actividades integradas na Concess o d Quando o direito de aceder reposi o do equil brio financeiro expressamente previsto no presente contrato 115 2 As altera es lei geral designadamente lei fiscal e lei ambiental ficam expressamente exclu das da previs o da al nea c do n mero anterior 115 3 Sempre que a Concession ria tenha direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o tal re posi o sem preju zo do disposto no n mero seguinte efectuada de acordo com o que de boa f seja estabelecido entre as Partes em negocia es que devem iniciar se logo que solicitadas pela Concession ria 115 4 Decorridos 60 sessenta dias sobre a solicita o de in cio de negocia es sem que as Partes cheguem a acordo sobre os termos em que a reposi o do equili brio financeiro deve ocorrer aquela reposi o tem lugar com refer ncia ao Caso Base com as altera es que este tenha sofrido ao abrigo da cl usula 114 2 e constitu da pela reposi o por op o da Concession ria dos valores m nimos de doi
164. un es do InIR 29 InlR Sem preju zo dos poderes cometidos a outras entidades sempre que no presente contrato se atribuam poderes ou se preveja o exerc cio de faculdades pelo Concedente tais poderes e tal exerc cio podem ser executados pelo InIR salvo quando o contr rio decorrer da regra em causa ou de disposi o imperativa da lei CAP TULO VIII Concep o projecto constru o ou duplica o da Auto Estrada 30 Concep o projecto e constru o 30 1 A Concession ria respons vel pela concep o projecto e constru o dos Lan os referidos na cl usula 5 1 bem como pela concep o e duplica o do Lan o referido na cl usula 5 2 respeitando os estudos e projectos apre sentados nos termos das cl usulas seguintes e o disposto no presente contrato 30 2 A constru o dos Lan os indicados na cl usula 5 1 deve iniciar se at 18 dezoito meses ap s a Data de Assinatura do Contrato de Concess o 30 3 A duplica o do Lan o referido na cl usula 5 2 deve iniciar se at 12 doze meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o 30 4 Para cumprimento das obriga es assumidas em mat ria de concep o projecto e constru o da Auto Estrada a Concession ria celebra com o ACE o Contrato de Projecto e Constru o que figura no Anexo 1 31 Programa de execu o da Auto Estrada 31 1 As datas limite de entrada em servi o de cada um dos Lan os
165. unit rio por Transac o Agregada para vigorar no per odo seguinte lavrado auto do qual devem constar todos os termos e condi es do acordo que assinado pelos representantes da Concession ria e da EP munidos de poderes bastantes para vincular as referidas entidades 80 9 N o havendo acordo quanto ao valor unit rio por Transac o Agregada dentro do per odo referido na cl usula 80 6 o presidente do Conselho de Administra o da SIEV entrega Concession ria e EP um auto por si assinado que descreva o desfecho do procedimento 80 10 Na situa o referida no n mero anterior a Concession ria e a EP podem recorrer ao mecanismo ar bitral de resolu o de conflitos previsto no Contrato de Presta o de Servi os 81 Actualiza o O valor unit rio por Transac o Agregada actualizado no primeiro dia de cada ano civil proporcionalmente va ria o hom loga do ltimo IPC conhecido face ao mesmo m s do ano anterior excepto nos anos em que produz efei tos a revis o ordin ria ou extraordin ria desse valor 82 Pagamento 82 1 A Concession ria nas entregas EP das receitas relativas cobran a de portagens nos termos da cl usula 84 pode deduzir ao valor que deve ser entregue a parte da remunera o pelo servi o que lhe couber pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o entregues EP 82 2 Nos 5 cinco dias teis subsequentes ao final de cada m
166. vi o da D vida RMCSD a m dia aritm tica simples dos valores dos R cios de Cobertura Anual do Servi o da D vida sem caixa calculados durante o per odo de reembolso da d vida s nior 1920 74 iii Refinanciamento da Concess o a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento ou dos contratos que os venham a substituir ou alterar ou a sua substitui o por outros contratos ou por outras estruturas de financiamento Jij SICIT o Sistema Integrado de Controlo e Infor ma o de Tr fego no territ rio portugu s kkk SIEV a SIEV Sistema de Identifica o Elec tr nica de Ve culos S A l Sublan o o tro o vi rio da Auto Estrada entre dois n s de liga o consecutivos ou entre um n de li ga o e uma estrada ou uma auto estrada j constru da ou em constru o Data de Assinatura do Contrato de Concess o mmm Termo da Concess o a extin o do Contrato de Concess o independentemente do motivo pelo qual a mesma ocorra nnn TIR Accionista a taxa interna de rendibilidade para os accionistas em termos anuais nominais para todo o prazo da Concess o definida como a taxa interna de rendibilidade nominal dos fundos disponibilizados pelos accionistas e do cash flow distribu do aos accionistas de signadamente sob a forma de juros e reembolso de presta es acess rias dividendos pagos ou reservas distribu das a pre os correntes durante todo o p
167. zados e presta sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados 101 4 Podem ser efectuados a pedido do Con cedente de acordo com crit rios de razoabilidade e na presen a de representantes da Concession ria ensaios que permitam avaliar as condi es de funcionamento e caracter sticas da Auto Estrada e do equipamento dos sistemas e das instala es s mesmas respeitantes correndo os respectivos custos por conta da Concession ria sem prejuizo da possibilidade de posterior recurso arbitragem 101 5 As determina es do Concedente que venham a ser expressamente emitidas no mbito dos poderes de 1920 101 fiscaliza o incluindo as relativas a eventuais suspens es dos trabalhos de constru o s o imediatamente aplic veis e vinculam a Concession ria sem preju zo da possibilidade de posterior recurso arbitragem 101 6 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es resultantes do presente contrato n o en volvem qualquer responsabilidade do Concedente pela execu o das obras de constru o 101 7 Todas as imperfei es ou v cios de concep o execu o ou funcionamento das obras mencionadas no n mero anterior s o da exclusiva responsabilidade da Conces sion ria com excep o das imperfei es ou v cios que se conclua terem resultado de determina es do Concedente e a Concession ria haja formulado em tempo oportuno e por escrito observa
168. zar no Corredor considerado na Proposta a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da cl usula 115 desde que demonstre ter havido aumento de custos 37 Execu o das obras 37 1 A execu o de qualquer obra em cumprimento do presente contrato s pode iniciar se depois de aprovado o respectivo projecto de execu o 37 2 Compete Concession ria elaborar e submeter aprova o do Concedente que se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 30 trinta dias a contar da data da sua submiss o os cadernos de en cargos ou as normas de constru o n o podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados e devendo estas ser realizadas com emprego de materiais de boa qualidade e a devida perfei o segundo as melhores regras da arte de harmonia com as disposi es legais e regulamentares em vigor e as caracter sticas habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Concess o 37 3 Quaisquer documentos que care am de apro va o apenas podem circular nas obras com o visto do Concedente 37 4 A execu o por Empreiteiros Independentes de qualquer obra ou trabalho que se inclua nas actividades in tegradas na Concess o deve respeitar a legisla o nacional ou comunit ria aplic vel 38 Programa de Trabalhos 38 1 Quaisquer altera es relevantes pretendidas pela Concession ria ao Programa de Trab

Minuta do Contrato de Concessão ()

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Minuta do Contrato de Concess&atilde;o ()

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Minuta do Contrato de Concessão ()