Home

(Concorrencia 8-2012 - Construção PROINFANCIA

1. Comprovante de inscri o no Cadastro de Pessoas F sicas do Minist rio da Fazenda CPF MF Outros que se fizerem necess rios a crit rio do Licitador 11 DO INICIO DOS SERVI OS PRAZO DE CONCLUS O PRORROGA O E CONDI ES DE ENTREGA DO OBJETO 11 1 A obra dever ser executada num prazo m ximo de 300 trezentos dias contados da data de emiss o da ordem de servi o pelo Departamento de Infraestrutura 11 1 1 Todos os materiais e ou servi os utilizados na obra dever o atender s exig ncias de qualidade observados os padr es e normas baixadas pelos rg os competentes de controle de qualidade industrial ABNT INMETRO etc atentando se o proponente principalmente para as prescri es contidas no art 39 VIII da Lei 8 078 90 C digo de Defesa do Consumidor especifica es t cnicas memoriais e projetos fornecidos inclusive os padr es do FNDE 11 1 2 A Licitante dever reparar corrigir remover reconstituir ou substituir s suas expensas no todo ou em parte os materiais servi os que se verificarem defeituosos ou incorretos resultantes da execu o nos termos do art 69 da Lei n 8 666 98 11 2 Todos os materiais servi os a serem entregues e ou confeccionados dever o ser de 1 qualidade e com garantia de reposi o caso seja identificado diverg ncias com rela o s propostas 11 3 A execu o das obras ser o acompanhados e supervisionados pela equipe de Engenharia do Munic pio
2. CLAUSULA DECIMA NONA DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVI OS DE ENGENHARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran O Recebimento dos servi os e obras executados pela CONTRATADA ser efetivado em duas etapas sucessivas PARAGRAFO PRIMEIRO Na primeira etapa ap s a conclus o dos servi os e solicita o oficial da CONTRATADA mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZA O e ou Comiss o de Recebimento de Obras e Servi os ser efetuado o Recebimento Provis rio 1 Nesta etapa a CONTRATADA dever efetuar a entrega dos cat logos folhetos e manuais de montagem opera o e manuten o de todas as instala es equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servi os e obras inclusive certificados de garantia 2 Ap s a vistoria atrav s de comunica o oficial da FISCALIZA O ser o indicadas as corre es e complementa es consideradas necess rias ao Recebimento Definitivo bem como estabelecido o prazo para a execu o dos ajustes PARAGRAFO SEGUNDO Na segunda etapa ap s a conclus o das corre es e complementa es e solicita o oficial da CONTRATADA mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZA O e ou Comiss o de Recebimento de Obras e Servi os ser realizado o Recebimento Definitivo 1 O Recebimento Definitivo somente ser efetivado pelo CONTRATANTE ap s a apresenta o
3. es cab veis decorrentes dos registros da Contratada no referido di rio PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 15 8 4 Dar solu o s consultas feitas pela Contratada quando dirigidas Fiscaliza o 15 8 5 Registrar as restri es que lhe pare am cab veis quanto ao desempenho da Contratada seus prepostos e sua equipe 15 8 6 Determinar as provid ncias cab veis para o cumprimento dos Projetos dos Detalhes das Especifica es e das Normas T cnicas da ABNT 15 8 7 Anotar os fatos ou alega es cujo registro se fa a necess rio 15 8 8 A contratada dever manter na s obra s e ou servi os o boletim di rio de ocorr ncias BDO o qual diariamente dever ser preenchido pelo encarregado da contratada e rubricado pela fiscaliza o 15 9 Reserva se Contratante o direito de intervir nas obras servi os quando ficar comprovada a incapacidade t cnica da Contratada ou defici ncia dos equipamentos e da m o de obra empregados sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indeniza o seja a que t tulo for 16 DA SEGURAN A E MEDICINA DO TRABALHO 16 1 Os Equipamentos de Prote o Individual EPI dever o ser fornecidos pela CONTRATADA todos os equipamentos de prote o individual necess rio e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra conforme previsto na NR
4. inserir n mero Concorr ncia p Obras e Serv Eng n inserir n me ro instaurado pelo Munic pio de Palmas PR que O signat rio da presente em nome da empresa declara expressamente que se sujeita s condi es estabelecidas no edital de Concorr ncia p Obras e Serv Eng em considera o e nos respectivos anexos e documentos que acatar integralmente qualquer decis o que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualifica o apenas das proponentes que hajam atendido condi es estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra e ou servi os O signat rio da presente declara tamb m em nome da referida proponente total concord ncia com a decis o que venha a ser tomada quanto adjudica o do presente edital Declara ainda para todos os fins de direito a inexist ncia de fatos supervenientes impeditivos da qualifica o ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32 par grafo 2 e Artigo 97 da Lei 8 666 de 21 de junho de 1 993 e suas altera es em de de 2012 assinatura do representante legal da empresa Carimbo do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran ANEXO IX DECLARA O DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS MODELO COMISS O PERMANENTE DE LICITA O DO MUNIC PIO DE PALMAS PR Declaramos para os devi
5. ltimo recolhimento devido devidamente quitada e autenticada em cart rio de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS INSS exclusivo para cada obra ou servi o PARAGRAFO D CIMO NONO A libera o da primeira parcela fica condicionada a matricula da obra junto ao INSS e quita o junto ao i CREA PR atrav s da ART ii INSS atrav s de matr cula e ou CND e iii FGTS CEF atrav s do CRF PARAGRAFO VIG SIMO A libera o da ltima parcela fica condicionada a apresenta o i da certid o negativa de d bitos expedida pelo INSS referente ao objeto contratado conclu do ii do Termo de Recebimento Provis rio e PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran iii de comprovante nos casos previstos de liga es definitivas de gua e energia el trica As despesas referentes ao consumo de gua e energia durante a execu o do objeto licitado s o de inteira responsabilidade da Contratada CL USULA QUARTA DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato nas condi es ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos PAR GRAFO PRIMEIRO Constituem obriga es do CONTRATANTE 1 2 3 4 efetuar o pagamento ajustado esclarecer CONTRATADA toda e qualquer d
6. 6 514 de 22 12 77 PARAGRAFO SEXTO Somente est autorizada a executar obra e ou servi o para a contratante contratada que possuir profissionais qualificados e que estejam instru dos quanto s precau es relativas ao seu trabalho e apresentem estado de sa de compat vel com as atividades desenvolvidas portanto os trabalhos nunca dever o ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos os sistemas de prote o individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados PARAGRAFO S TIMO A contratante atuar objetivando o total cumprimento das normas conforme contido neste edital estando autorizada a interditar servi os ou em parte destes em caso do n o cumprimento das exig ncias da lei se houver paralisa es estas n o ser o caracterizadas como justificativa por atraso na obra e ou servi os PARAGRAFO OITAVO A contratada dever de imediato providenciar o atendimento das exig ncias da contratante Para os casos espec ficos em que fiscaliza o conceder prazos de 48 quarenta e oito horas para atendimento das exig ncias as prorroga es dos referidos prazos n o poder o ultrapassar 15 quinze dias para o atendimento completo PARAGRAFO NONO Esgotado o prazo descrito no item anterior a contratante poder promover as medidas que forem necess rias cobrando da contratada as despesas da decorrentes sem preju zo de outras penalidades previstas no termo de contrato de empreita
7. Declara o de Responsabilidade ANEXO VI Minuta do Contrato ANEXO VII Pasta T cnica ARQUIVO EM CD Pasta T cnica projetos gua fria ar condicionado arquitetura cabeamento el trica esgoto estrutura funda o inc ndio maquetes modelo de placa da obra gua pluviais ventila o mec nica spda glap planilha de servi os e cronograma f sico financeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran sugestivo caderno de encargos especifica o dos materiais CADERNO T CNICO Parte do Edital de Licita o que tem por objetivo definir o objeto da licita o e do sucessivo contrato bem como estabelecer os requisitos condi es e diretrizes t cnicas e administrativas para a sua execu o Manual dos projetos Memorial de implanta o do Projeto Padr o PROINFANCIA Estudo de cores no ambiente escolar maquetes etc Deve ser retirada na Divis o de Licita o do Licitador no endere o j descrito no pre mbulo ou no endere o http www fnde gov br index php proinf consultas ANEXO VIII Declara o de Sujei o ao Edital ANEXO IX Declara o de Recebimento de Documentos ANEXO X Declara o de Responsabilidade T cnica ANEXO XI Declara o de Capacidade Financeira 1 6 Se no dia previsto n o houver expediente no Munic pio de Palmas transfere se a sess o de entrega d
8. c Os casos omissos ser o dirimidos de comum acordo entre as partes com base na legisla o em PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran vigor CLAUSULA VIG SIMA SEGUNDA DAS ALTERA ES Nas contrata es em que se fa am necess rias inclus es de qualquer elemento n o constante do presente ser o efetuadas por ANEXO OU TERMO ADITIVO que integrar o o Contrato para todos os fins e efeito de direito CL USULA VIGESIMA TERCEIRA DAS PARTES INTEGRANTES As condi es estabelecidas no edital do Processo Licitat rio n 97 2012 Concorr ncia p Obras e Serv Eng n 8 2012 e na proposta de pre os apresentada pela CONTRATADA s o partes integrantes deste instrumento independentemente de transcri o PAR GRAFO PRIMEIRO Ser o incorporados a este contrato mediante termos aditivos quaisquer modifica es que venham a ser necess rios durante a sua vig ncia decorrentes das obriga es assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA tais como a prorroga o de prazos e normas gerais de servi os PARAGRAFO SEGUNDO Ao firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ci ncia de seu conte do bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato CLAUSULA VIG SIMA QUARTA DOS SERVI OS N O PREVISTOS A CONTRATANTE reserva se o direito de acrescer ou reduzir se julgar necess rio outros serv
9. o do ajustado ou ainda em caso de for a maior caso fortuito ou fato do pr ncipe configurando lea econ mica extraordin ria e extracontratual 14 DA RESCIS O 14 1 A contratante se reserva o direito de rescindir o contrato independente de interpela o judicial ou extrajudicial sem que contratada caiba o direito de indeniza o de qualquer esp cie nos casos a seguir mencionados 14 1 1 Quando a contratada falir entrar em concordata ou for dissolvida 14 1 2 Quando houver inadimpl ncia de cl usulas ou condi es contratuais por parte da contratada e desobedi ncia da determina o da fiscaliza o 14 1 3 Quando a contratada transferir no todo ou em parte o contrato sem expressa anu ncia da contratante 14 1 4 Quando houver atraso dos servi os sem justificativa aceita pela contratante pelo prazo de 30 trinta dias 14 1 5 A rescis o do contrato quando motivada por qualquer dos subitens anteriormente relacionados implicar a apura o de perdas e danos e a aplica o das demais provid ncias legais cab veis 14 1 6 A contratante por conveni ncia exclusiva e independentemente de cl usulas expressas poder rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos relativos ao mesmo e atendendo aos interesses das partes 14 1 7 E demais hip teses mencionadas no Art 78 da Lei 8666 93 e suas posteriores altera es 15 DA FISCALIZA O 15 1 A Contratante exercer a fiscaliza o da
10. 06 e NR 18 da Portaria n 3214 do Minist rio do Trabalho bem como nos demais dispositivos de seguran a importante salientar que a empresa dever seguir rigorosamente o que preconiza a Portaria n 3214 com atualiza es dos programas referentes Sa de e Seguran a do Trabalho PPRA PCMAT e PCMSO 16 2 A contratada dever treinar e tornar obrigat rio o uso dos EPIs 16 3 O equipamento de prote o individual fornecido ao empregado dever obrigatoriamente conter a identifica o da contratada 16 4 A contratada em qualquer hip tese n o se eximir da total responsabilidade quanto neglig ncia ou descumprimento da Lei n 6 514 de 22 12 77 Portaria n 3 214 de 08 06 78 Normas Regulamentares Nrs 01 a 28 e em especial as Nrs 04 05 06 e 18 16 5 A contratada n o ser eximida de qualquer responsabilidade quanto seguran a individual e coletiva de seus trabalhadores 16 6 Dever o ser observadas pela contratada todas as condi es de higiene e seguran a necess rias preserva o da integridade f sica de seus empregados ao patrim nio da contratante e de outrem e aos materiais envolvidos na obra e ou servi o de acordo com as Normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria n 3 214 de 09 06 78 Lei n 6 514 de 22 12 77 16 7 Somente est autorizada a executar obra e ou servi o para a contratante contratada que possuir profissionais qualificados e que estejam instru dos quanto s precau e
11. 3 Recebimento dos envelopes para protocolo propostas e documenta o de habilita o dever o ser entregues no m ximo at s 09 00 horas do dia 06 07 2012 na sala de reuni es da Divis o de Licita o do Licitador na Avenida Clevelandia n 521 centro 1 3 1 Eventuais proponentes que interessem providenciar a entrega de seus inv lucros e IP previamente a realiza o da sess o p blica supra indicada dever o o fazer diretamente no servi o de protocolo da Divis o de Licita es do Munic pio 1 4 Depois de realizado o recebimento a abertura e se poss vel o julgamento dos documentos de Habilita o consignados no envelope e caso exista expressa ren ncia do direito ao recurso de todas as empresas licitantes quanto a decis o habilitat ria ou inabilitat ria prolatada pela Comiss o de Licita es seja atrav s do Termo de Ren ncia ANEXO IV ou ainda atrav s de registro expresso na Ata da respectiva Sess o P blica poder ent o a Comiss o de Licita o como anu ncia de todos os interessados realizar tamb m a abertura e se poss vel o julgamento das Propostas de Pre os consignadas no envelope II daquelas empresas declaradas habilitadas 1 5 Integram este edital independentemente de transcri o os seguintes documentos ANEXO I Modelo de Proposta de Pre os ANEXO II Carta de Credenciamento ANEXO III Declara o de Idoneidade ANEXO IV Termo de Ren ncia ANEXO V
12. 4490 51 1104 191 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005 4490 51 1103 190 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005 4490 51 1107 192 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES Recursos CONVENIO N 700019 2011 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA O PARAGRAFO TERCEIRO Em recaindo o dia de pagamento no s bado domingo ou feriado o pagamento ser efetuado no primeiro dia til subsequente ao mesmo PARAGRAFO QUARTO O pagamento ser efetuado mediante transfer ncia deposito banc rios diretamente Conta Banc ria da CONTRATADA e somente se dar mediante a comprova o da regularidade das obriga es a que fica sujeita em especial no que se refere aos prazos de entrega conformidade dos quantitativos de entrega com as solicita es PARAGRAFO QUINTO Os pagamentos ser o realizados conforme libera o dos recursos financeiros previstos no Convenio n 700019 2011 FNDE PARAGRAFO SEXTO Caso se verifique erro na fatura o pagamento ser sustado at que provid ncias pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada emitente da fatura PARAGRAFO S TIMO As faturas dever o ser entregues na sede do Licitador no endere o j declinado no pre mbulo da presente PARAGRAFO OITAVO O pagamento ser efetuado pela Tesouraria do Licitador Contratante ent o qualquer d vida em rela o ao pagamento dever ser consultada o Departame
13. Cadastro de Pessoa F sica CPF do Minist rio da Fazenda ou CNH Carteira Nacional de Habilita o 5 1 2 Relativa REGULARIDADE FISCAL 5 1 2 1 Comprovante de inscri o da empresa Licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jur dica CNPJ do Minist rio da Fazenda com prazo de emiss o n o superior a 60 sessenta dias 5 1 2 2 Certid o Negativa de D bitos da Licitante de Tributos Municipais e da D vida Ativa expedido pelo Munic pio da sua sede 5 1 2 3 Certid o Negativa de D bitos da Licitante de Tributos Estaduais e da D vida Ativa expedido pelo Estado da sua sede 5 1 2 4 Certid o Negativa de D bitos da Licitante de Tributos e Contribui es Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e da D vida Ativa da Uni o expedida pela Procuradoria da Fazenda Federal 5 1 2 5 Certid o Negativa de D bito da Licitante perante o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS expedida pela Previd ncia Social 5 1 2 5 Certid o de Regularidade da Licitante perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi o FGTS CRF expedida pela Caixa Econ mica Federal PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 5 1 3 Relativa QUALIFICA O ECONOMICA FINANCEIRA 5 1 3 1 Certid o Negativa de fal ncia e recupera o judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor do domic lio da Pessoa Jur
14. DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran PARAGRAFO OITAVO A Licitante contratada ficar obrigada trocar a suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que o ato do recebimento n o importar sua aceita o PARAGRAFO NONO Ao final a contratada dever entregar o local da interven o das obras limpo ou seja dever o ser removidos do canteiro todo e qualquer material que n o for mais utilizado no t rmino da execu o PARAGRAFO D CIMO Dever tamb m contratada submeter se a fiscaliza o na qual se compromete a acatar qualquer ordem quando a mesma constatar qualquer inconformidade em rela o ao projeto fornecido PARAGRAFO D CIMO PRIMEIRO Fica entendido que os projetos as pe as gr ficas as especifica es t cnicas memoriais e todos os documentos s o complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro ser considerado especificado e v lido PARAGRAFO D CIMO SEGUNDO A execu o da obra ser acompanhada e supervisionada pela equipe de Engenharia do Munic pio de Palmas PR onde ser o expedidos relat rios de fiscaliza o para a libera o de pagamento PAR GRAFO D CIMO TERCEIRO Ap s a entrega da Ordem de Servi o pelo Departamento de Infraestrutura a empresa contratada passa a ser respons vel pela sinaliza o bem como por eventuais acidentes e ou danos a terceiros que v
15. Na primeira etapa ap s a conclus o dos servi os e solicita o oficial da CONTRATADA mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZA O e ou Comiss o de Recebimento de Obras e Servi os ser efetuado o Recebimento Provis rio 18 1 1 1 Nesta etapa a CONTRATADA dever efetuar a entrega dos cat logos folhetos e manuais de montagem opera o e manuten o de todas as instala es equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servi os e obras inclusive certificados de garantia 18 1 1 2 Ap s a vistoria atrav s de comunica o oficial da FISCALIZA O ser o indicadas as corre es e complementa es consideradas necess rias ao Recebimento Definitivo bem como estabelecido o prazo para a execu o dos ajustes 18 1 2 Na segunda etapa ap s a conclus o das corre es e complementa es e solicita o oficial da CONTRATADA mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZA O e ou Comiss o de Recebimento de Obras e Servi os ser realizado o Recebimento Definitivo 18 1 2 1 O Recebimento Definitivo somente ser efetivado pelo CONTRATANTE ap s a apresenta o dos seguintes documentos a Rela o nominal do s respons vel is t cnico s pelo objeto contratado com discrimina o de categoria s e n mero s de registro s profissional is fun o 6es e per odo de atua o de cada um b C pia do di rio de obra c Certid o Negativa de D bito perante o INSS CND d Certificado de Regula
16. PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 10 5 5 Multa de at 5 cinco por cento do valor total da fatura do m s da ocorr ncia quando a contratada n o cumprir as exig ncias relativas aos equipamentos de prote o individual EPIs 10 5 6 A multa ser cobrada pela contratante de acordo com o estabelecido pela legisla o pertinente caso a contratada n o venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado a mesma ser descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou ser descontada do valor da cau o de execu o ART 86 e 87 da Lei 8666 93 e suas posteriores altera es 10 5 7 Imp e se declara o de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Contratante ora Licitador e a rescis o de pleno direito do contrato desta licita o pela fal ncia da contratada ou rescis o administrativa ou judicial do contrato por culpa da mesma ou ainda nos casos em que fato s ou infra o es de responsabilidade da contratada anteriores ou posteriores assinatura do contrato indiquem a tomada dessa medidas para o resguardo do interesse P blico 10 6 A Licitante vencedora da Licita o dever apresentar quando solicitada os elementos a seguir relacionados que instruir o a elabora o do contrato Nome do representante legal Estado civil Profiss o Endere o residencial e n mero do telefone C dula de identidade Cl
17. botas de borracha e cintos de seguran a de conformidade com a natureza dos servi os e obras em execu o Tamb m dever o ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote o Coletiva EPC PARAGRAFO D CIMO QUARTO A CONTRATADA manter organizada limpas e em bom estado de higiene as instala es do canteiro de servi o especialmente as vias de circula o passagens e escadarias refeit rios e alojamentos coletando e removendo regularmente as sobras de materiais entulhos e detritos em geral PARAGRAFO D CIMO QUINTO A CONTRATADA dever estocar e armazenar os materiais de forma a n o prejudicar o tr nsito de pessoas e a circula o de materiais obstruir portas e sa das de emerg ncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a inc ndio PARAGRAFO D CIMO SEXTO A CONTRATADA manter no canteiro de servi o equipamentos de prote o contra inc ndio e brigada de combate a inc ndio na forma das disposi es em vigor PARAGRAFO D CIMO S TIMO Caber CONTRATADA comunicar FISCALIZA O e nos casos de acidentes fatais autoridade competente da maneira mais detalhada poss vel por escrito todo tipo de acidente que ocorrer durante a execu o dos servi os e obras inclusive princ pios de inc ndio PARAGRAFO D CIMO OITAVO Cumprir CONTRATADA manter no canteiro de servi o medicamentos b sicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execu o dos trabalho
18. da data limite para o recebimento das propostas envelopes n 1 e n 2 o licitador poder por sua pr pria iniciativa ou como consequ ncia de algum esclarecimento solicitado por uma poss vel proponente alterar os termos do edital mediante a emiss o de um adendo 2 14 3 Nos casos em que a altera o do Edital importe em modifica o das propostas o licitador prorrogar o prazo de entrega das mesmas 3 DAS CONDI ES PARA PARTICIPA O NA LICITA O 3 1 Poder o participar da presente licita o as empresas interessadas que tenham id ntico ou compat vel ramo mercantil com o objeto da presente demanda e que estiverem devidamente cadastradas ou n o junto ao Cadastro de Fornecedores do Licitador e que manifestarem interesse em participar do certame PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 3 2 Comiss o Permanente de Licita o caso solicitado expressamente pela Licitante consultar o Cadastro de Fornecedores do Licitador sempre que esta houver apresentado documentos com prazo de validade expirado podendo tal v cio ser sanado caso aquele documento arquivado esteja com sua vig ncia v lida 3 3 N o poder o participar da presente licita o as empresas interessadas que estejam cumprindo as san es previstas nos incisos Ille IV do art 87 da Lei n 8 666 98 3 4 Na presente licita o vedada par
19. da execu o nos termos do art 69 da Lei n 8 666 98 PARAGRAFO SEGUNDO Todos os materiais servi os a serem entregues e ou confeccionados dever o ser de 1 qualidade e com garantia de reposi o caso seja identificado diverg ncias com rela o s propostas PARAGRAFO TERCEIRO A execu o dos projetos ser o acompanhados e supervisionados pela equipe de engenharia do Munic pio de Palmas PR PARAGRAFO QUARTO A Licitante se responsabilizar pela remo o de entulhos e ou ado o de outras providencias exigidas pelos rg os de fiscaliza o decorrentes da execu o dos servi os PARAGRAFO QUINTO Ser o descontadas da fatura da contratada eventuais multas aplicadas ao Munic pio de Palmas pela inobserv ncia de normas e posturas municipais de seguran a do trabalho ou quaisquer outras decorrentes dos servi os objeto deste edital PARAGRAFO SEXTO A Licitante dever se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos rg os competentes como Tributos Municipais CREA encargos sociais trabalhistas fiscais assist ncia m dica taxas alvar licen a sanit ria ART transporte de materiais e funcion rios bem como quaisquer outras despesas necess rias para a execu o da obra PARAGRAFO S TIMO A Licitante respons vel por danos causados diretamente a Administra o ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando a execu o dos servi os PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO
20. da ocorr ncia de simples chuvas ou de greve do pessoal da CONTRATADA n o poder o ser alegados como decorrentes de for a maior e portanto n o poder o ser utilizados como argumentos para prorroga o de prazo Ap s a aceita o dos motivos alegados dever haver acordo entre as partes para prorroga o do prazo com a anu ncia expressa da contratante 5 Os motivos de for a maior ou caso fortuito dever o ser comunicados por escrito e devidamente comprovados no prazo m ximo de 48 quarenta e oito horas de sua ocorr ncia 6 Os motivos de for a maior ou caso fortuito ser o julgados posteriormente pela contratante ap s a constata o da veracidade da sua ocorr ncia 7 Ap s a aceita o dos motivos de for a maior ou caso fortuito haver acordo entre as partes para a prorroga o do prazo CL USULA S TIMA DA VIG NCIA DO CONTRATO O presente contrato ter vig ncia de 360 trezentos e sessenta dias e sua efic cia dar se a partir da data de sua publica o por extrato do contrato podendo ser prorrogado mediante celebra o de Termo Aditivo de comum acordo entre as partes e justificativa devidamente aprovada pelo Departamento solicitante CL USULA OITAVA DA ATUALIZA O DE VALORES A obra ser contratada por empreitada global incluindo fornecimento de m o de obra e material com as planilhas de servi os e custos e com o memorial descritivo O valor ser fixo e inalter vel pelo prazo de PREFEITURA MUN
21. de Palmas PR conforme descrito no caderno t cnico do FNDE 11 4 A Licitante se responsabilizar pela remo o de entulhos e ou ado o de outras providencias exigidas pelos rg os de fiscaliza o decorrentes da execu o dos servi os 11 5 Ser o descontadas da fatura da contratada eventuais multas aplicadas ao Munic pio de Palmas pela inobserv ncia de normas e posturas municipais de seguran a do trabalho ou quaisquer outras decorrentes dos servi os objeto deste edital PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 11 6 A Licitante dever se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos rg os competentes como Tributos Municipais CREA encargos sociais trabalhistas fiscais assist ncia m dica taxas alvar licen a sanit ria ART transporte de materiais e funcion rios bem como quaisquer outras despesas necess rias para a execu o dos servi os 11 7 A Licitante respons vel por danos causados diretamente a Administra o ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando a execu o dos servi os 11 8 A Licitante contratada ficar obrigada trocar a suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que o ato do recebimento n o importar sua aceita o 11 9 Somente ser admitida altera o dos prazos nas seguintes situa es 11 9 1 Houver servi os extraordin
22. de circula o passagens e escadarias refeit rios e alojamentos coletando e removendo regularmente as sobras de materiais entulhos e detritos em geral 16 16 A CONTRATADA dever estocar e armazenar os materiais de forma a n o prejudicar o tr nsito de pessoas e a circula o de materiais obstruir portas e sa das de emerg ncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a inc ndio 16 17 A CONTRATADA manter no canteiro de servi o equipamentos de prote o contra inc ndio e brigada de combate a inc ndio na forma das disposi es em vigor 16 18 Caber CONTRATADA comunicar FISCALIZA O e nos casos de acidentes fatais autoridade competente da maneira mais detalhada poss vel por escrito todo tipo de acidente que ocorrer durante a execu o dos servi os e obras inclusive princ pios de inc ndio 16 19 Cumprir CONTRATADA manter no canteiro de servi o medicamentos b sicos e pessoal orientado para Os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execu o dos trabalhos nos termos da NR 18 16 20 Caber CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e sa da de materiais m quinas equipamentos e pessoas bem como manter a ordem e disciplina em todas as depend ncias do canteiro de servi o 16 21 O CONTRATANTE realizar inspe es peri dicas no canteiro de servi o a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguran a adotadas nos trabalhos o estado de conserva o dos e
23. de prote o individual necess rio e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra conforme previsto na NR 06 e NR 18 da Portaria n 3214 do Minist rio do Trabalho bem como nos demais dispositivos de seguran a importante salientar que a empresa dever seguir rigorosamente o que preconiza a Portaria n 3214 com atualiza es dos programas referentes Sa de e Seguran a do Trabalho PPRA PCMAT e PCMSO PARAGRAFO PRIMEIRO A contratada dever treinar e tornar obrigat rio o uso dos EPIs PARAGRAFO SEGUNDO O equipamento de prote o individual fornecido ao empregado dever obrigatoriamente conter a identifica o da contratada PARAGRAFO TERCEIRO A contratada em qualquer hip tese n o se eximir da total responsabilidade quanto neglig ncia ou descumprimento da Lei n 6 514 de 22 12 77 Portaria n 3 214 de 08 06 78 Normas Regulamentares Nrs 01 a 28 e em especial as Nrs 04 05 06 e 18 PARAGRAFO QUARTO A contratada n o ser eximida de qualquer responsabilidade quanto seguran a individual e coletiva de seus trabalhadores PARAGRAFO QUINTO Dever o ser observadas pela contratada todas as condi es de higiene e seguran a necess rias preserva o da integridade f sica de seus empregados ao patrim nio da contratante e de outrem e aos materiais envolvidos na obra e ou servi o de acordo com as Normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria n 3 214 de 09 06 78 Lein
24. dica dever o estar no prazo de validade neles consignados Na falta de informa o ser o considerados v lidos 60 sessenta dias contados da emiss o As exce es ser o avaliadas quando for anexada legisla o para o respectivo documento 5 1 3 2 Balan o patrimonial e demais demonstra es cont beis do ltimo exerc cio social da empresa Licitante j exig veis e apresentados na forma da Lei devidamente registrado na junta comercial ou cart rio dever conter carimbo ou etiqueta ou chancela da junta comercial fundamentado no art 1 181 da Lei 10 406 02 Resolu o CFC Conselho Federal de Contabilidade n 583 83 8 2 do art 1 184 da L ei 10 406 02 que comprovem a boa situa o financeira da empresa vedada a sua substitui o por balancetes ou balan os provis rios podendo ser atualizados pelos ndices oficiais quando encerrados a mais de 03 tr s meses da data de apresenta o da proposta 5 1 3 3 Por Balan o Patrimonial apresentado na forma da Ler considere se o seguinte a no caso das sociedades por a es dever ser apresentado o balan o patrimonial publicado em rg o de imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal n 6 404 76 b no caso das demais sociedades comerciais dever ser apresentado o balan o patrimonial transcrito no Livro Di rio da empresa devidamente assinado pelo contador respons vel e pelo representante legal e acompanhado de seus respectivos termos de abertura e
25. implique na redu o e ou aumento do volume de servi o nos limites permitidos pela legisla o vigente Lei 8 666 93 e suas posteriores altera es baseando se para tanto nas quantidades determinadas pela fiscaliza o da obra e nos pre os apresentados na licita o 6 5 A apresenta o de uma proposta na Licita o ser considerada como evid ncia de que a proponente a Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital que os comparou entre si e obteve do Licitador todas as informa es sobre qualquer ponto duvidoso b Considerou que os elementos desta Licita o permitem a elabora o de uma proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado c Reconhece como irrestrita e irretrat vel as condi es estabelecidas no Edital e que sendo vencedor da licita o assumir integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento do objeto licitado 6 6 Dever o estar inclu dos nos pre os unit rios materiais equipamentos aparelhos ferramentas instrumentos materiais de consumo m o de obra diss dios coletivos seguros em geral encargos de legisla o social trabalhista previdenci ria infort nio do trabalho hospedagem locomo es tributos administra o lucro e quaisquer outras despesas necess rias n o especificadas neste Edital mas julgadas essenciais execu o da obra 7 DO PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES I e II PREFEITURA MUNICIPAL DE PAL
26. independente de transcri o os seguintes documentos cujos teores s o de conhecimento da CONTRATADA atos convocat rios e edital de licita o projetos gua fria ar condicionado inc ndio arquitetura cabeamento el trica esgoto estrutura funda o inc ndio maquetes modelo de placa da obra gua pluviais ventila o mec nica spda glap planilha de servi os e cronograma f sico financeiro caderno de encargos especifica o dos materiais Caderno T cnico Manual dos projetos Memorial de implanta o do Projeto Padr o PROINFANCIA Estudo de cores no ambiente escolar ventila o mec nica etc legisla o pertinente esp cie Ser incorporada a este Contrato mediante TERMOS ADITIVOS qualquer modifica o que venha a ser necess ria durante a sua vig ncia decorrente das obriga es assumidas pela CONTRATADA altera es nos projetos especifica es prazos ou normas gerais de servi os da CONTRATANTE CL USULA SEGUNDA DO PRE O PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran O pre o ajustado para a execu o do objeto desta licita o discriminados no Edital ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber de Valor da M o de Obra R Mat rias e Outras Despesas Diversas R PAR GRAFO PRIMEIRO O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernente
27. motivos de for a maior ou caso fortuito ser o julgados posteriormente pela contratante ap s a constata o da veracidade da sua ocorr ncia 11 9 6 Ap s a aceita o dos motivos de for a maior ou caso fortuito haver acordo entre as partes para a prorroga o do prazo 11 10 DAS CONVEN ES PRELIMINARES 11 10 1 Os servi os e obras ser o realizados em rigorosa observ ncia aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes bem como em estrita obedi ncia s prescri es e exig ncias contidas no memorial descritivo e todas as pe as fornecida pelo contratante independente de seu quantitativo 11 10 2 A ocorr ncia de erros na loca o da obra projetada implicar para a CONTRATADA obriga o de proceder por sua conta e nos prazos contratuais s modifica es demoli es e reposi es que se tornarem necess rias a ju zo da FISCALIZA O ficando al m disso sujeito san es multas e penalidades aplic veis em cada caso particular de acordo com o Contrato e Caderno de Encargos e TECNICO formulado pelo FNDE 11 10 3 Em caso de d vida entre a interpreta o dos desenhos do memorial ou dos quantitativos ser sempre consultado o Fiscalizador da obra PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 11 10 4 Todos os tapumes devem estar de acordo com o disposto na NR 18 sendo que todos ser o executados
28. n 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais legisla es pertinentes torna p blico que realizar licita o na modalidade de Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia do tipo MENOR PRE O GLOBAL na data de 06 07 2012 s 09 15 horas na Sala de reuni es da Prefeitura Municipal de Palmas localizado no endere o supra indicado tendo como objeto Empreitada Global de Material e M o de Obra para consiru o de escola no mbito nacional de reestrutura o e aparelhagem de rede escolar p blica de educa o infantil PROINFANCIA padr o FNDE no munic pio de Palmas Pr Convenio n 700019 2011 FNDE conforme especifica es deste edital e seus anexos sendo Pasta T cnica projetos gua fria ar condicionado arquitetura cabeamento el trica esgoto estrutura funda o inc ndio maquetes modelo de placa da obra gua pluviais ventila o mec nica spda glap planilha de servi os e cronograma f sico financeiro sugestivo caderno de encargos especifica o dos materiais Caderno T cnico Manual dos projetos Memorial de implanta o do Projeto Padr o PROINFANCIA Estudo de cores no ambiente escolar maquetes etc Deve ser retirada na Divis o de Licita o do Licitador no endere o j descrito no pre mbulo ou no endere o http Avww fnde gov br index php proinf consultas 1 2 O edital est dispon vel em sua integralidade no endere o eletr nico www pmp pr gov br da Prefeitura Municipal de Palmas PR 1
29. prazo pertinente sem interposi o de recurso ou tenha havido desist ncia expressa da interposi o ou ap s o julgamento do eventual recurso interposto 7 7 Ser verificada a conformidade de cada proposta de pre o apresentada com os requisitos exigidos no item 6 deste Edital promovendo se a desclassifica o daquelas tidas como desconformes ou incompat veis 7 8 O Julgamento e classifica o das propostas ser de acordo com o estabelecido no item 8 deste Edital 7 9 Das sess es p blicas desta Licita o lavrar se o atas circunstanciadas nas quais constar o os nomes das proponentes e outras ocorr ncias que interessarem ao julgamento da documenta o de Habilita o e da Proposta de Pre os devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comiss o de Licita o e por todos os Licitantes presentes 7 10 Qualquer declara o manifesta o ou impugna o de Licitante desde que ocorrida no transcurso das sess es p blicas do certame dever obrigatoriamente ser reduzida a termo e constar na respectiva ata 7 11 Nas sess es p blicas realizadas em decorr ncia desta Licita o somente poder fazer uso da palavra rubricar documentos e propostas apresentar reclama es assinar atas e manifestar inten o de interpor recursos o representante legal ou representante habilitado e ou credenciado da Licitante 8 DO CRIT RIO DE JULGAMENTO 8 1 Dentre as Propostas de Pre os da Licitante declaradas habilitadas ser
30. projeto e ou as especifica es e evidenciar que tenha havido falta de competi o e ou conluio 19 4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes e que assim se declararem no certame desde que comprovem tal condi o poder o exercer os direitos e benef cios previstos nos Cap tulo V arts 42 49 da Lei Complementar n 123 2006 caso requeiram isso oportunamente e de forma expressa 19 5 Na hip tese de diverg ncia entre este Edital e quaisquer condi es apresentadas pelos proponentes prevalecer o sempre para todos os efeitos os termos deste Edital e dos documentos que o integram 19 6 Ao participar da presente licita o a Licitante assume integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos e informa es prestadas respondendo na forma da Lei por qualquer irregularidade constatada 19 7 A participa o nesta licita o implica a aceita o integral e irretrat vel dos termos do edital 19 8 A comiss o de licita o a seu exclusivo crit rio poder efetuar vistoria nas instala es das proponentes durante a fase licitat ria 19 9 Outras informa es e esclarecimentos relativos ao contido no edital poder o ser solicitados por escrito junto comiss o de licita o at 8 oito dias antes da data de entrega dos Envelopes e Il e as respostas ser o enviadas por escrito igualmente a todas as proponentes sem identificar a proponente que deu origem consu
31. que necessariamente dever constar da respectiva ata assinada por todos os licitantes presentes a sess o prosseguir com abertura dos envelopes que contenham a proposta de pre os 9 5 O acolhimento de recurso importar a invalida o apenas dos atos insuscet veis de aproveitamento 10 DA CONTRATA O E SAN ES ADMINISTRATIVAS 10 1 A execu o da obra licitada dar se mediante Termo de Contrato a ser firmado entre o Licitador e a Licitante declarada vencedora deste certame PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 10 2 A empresa vencedora da licita o ser expressamente convocada para assinatura do contrato 10 3 A licitante vencedora ter o prazo de 48 quarenta e oito horas contadas da devida convoca o para celebrar o referido contrato Em caso de recusa injustificada ser lhe aplicado multa de 10 sobre o valor total da proposta 10 4 Caso a Licitante adjudicat ria sem justo motivo se recuse a firmar contrato ou n o compare a quando convocada para tanto no respectivo prazo estipulado ou ainda n o atenda as condi es previstas neste edital o Licitador considerar tal ato ou omiss o como ren ncia t cita do direito de contratar da Licitante e n o honrada a proposta independentemente de qualquer pr via notifica o ou formaliza o 10 4 1 Se a licitante n o assinar o termo de contrato
32. rias n o especificadas mas julgadas essenciais execu o da obra Os pre os unit rios propostos por item de servi os e ou materiais dever o incluir material equipamentos aparelhos servi os de sondagem do solo controle tecnol gico de qualidade seguros em geral m o de obra encargos de legisla o social trabalhista previdenci ria infort nio do trabalho administra o lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra 6 1 3 3 A proponente dever estar apta quando solicitada pela comiss o de licita o a apresentar uma detalhada composi o de pre os unit rios que demonstre a viabilidade t cnica e econ mica do valor global proposto para a s obra s e ou servi os e qualquer outra planilha que seja necess ria para esclarecer a composi o de pre os 6 1 3 4 As composi es de pre os referidas em 6 1 3 3 dever o ser entregues ao presidente da comiss o de licita o no prazo improrrog vel de 5 cinco dias ap s o recebimento da solicita o PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 6 1 4 Quantidades 6 1 4 1 A discrimina o dos servi os e as quantidades dos materiais dever o ser determinadas pela proponente e ser o de inteira responsabilidade da mesma Estas dever o ser determinadas com base nos projetos das especifica es das demais pe as e documentos fornecidos pelo licit
33. rios que alterar as quantidades os servi os complementares obedecidos os dispositivos regulamentares atraso no fornecimento de dados informativos materiais e qualquer subsidio obra e ou servi os que estejam sob responsabilidade expressa da contratante por atos da contratante atos de terceiros que interfiram no prazo de execu o ou outros devidamente justificados e aceitos pelo contratante 11 9 2 Por motivos de for a maior ou caso fortuito compreendendo perturba es industriais greves guerras atos de inimigo p blico bloqueio insurrei es epidemias avalanches terremotos e enchentes explos es ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle seguro de qualquer uma das partes interessadas O Motivo da for a maior pode ser caracterizado por legisla o regulamenta o ou atos governamentais 11 9 3 Enquanto perdurar a paralisa o da s obra s e ou servi os por motivo de for a maior ou caso fortuito bem como suspens o por ordem da contratante ficar o suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com rela o obra e ou servi os contratados n o cabendo ainda a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao per odo de paralisa o 11 9 4 Os motivos de for a maior ou caso fortuito dever o ser comunicados por escrito e devidamente comprovados no prazo m ximo de 48 quarenta e oito horas de sua ocorr ncia 11 9 5 Os
34. se juntos n o tiverem dirimido e resolvido a controv rsia 19 22 A interpreta o e aplica o dos termos do contrato de empreitada decorrente deste edital ser o regidas pelas leis brasileiras em especial a Lei 8666 93 e suas posteriores altera es e a ju zo da cidade de conveni ncia da contratante Estado do Paran e ter jurisdi o e compet ncia sobre qualquer controv rsia resultante do contrato inclusive a execu o e qualquer arbitramento feito constitu do assim o foro de elei o prevalecendo sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja 19 23 Esclarecimentos complementares poder o ser obtidos na Divis o de Licita o do Munic pio de Palmas PR na avenida Clevel ndia 521 centro ou pelo telefone 46 3263 7000 no hor rio compreendido entre as 08h00 e 11h30 e das 13h00 e 17h30 Palmas PR 16 05 2012 Erenilda Pelentil de Oliveira Presidente Comiss o Permanente de Licita o PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran ANEXO I MODELO DE PROPOSTA DE PRE OS DA LICITA O MODELO DE PROPOSTA Identifica o da Proponente Raz o Social endere o n do CNPJ etc PROCESSO LICITAT RIO N 97 2012 MODALIDADE CONCORRENCIA P OBRAS E SERV ENG N 8 2012 A proposta devera ser apresentada de acordo com as instru es contidas no edital de Concorr ncia p Obras e Serv Eng
35. COMPANHAMENTO DOS SERVI OS 2 13 1 A fiscaliza o dos servi os ser feito pelo Departamento de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Palmas PR a quem caber o fornecimento dos elementos de arquitetura o recebimento dos servi os e a aprova o dos servi os realizados observar os itens do caderno de encargos fornecido pelo FNDE 2 13 2 A licitante dever manter no canteiro de obras respons vel t cnico com registro no CREA durante todo per odo de execu o e em per odo integral profissional este que dever estar devidamente registrado no quadro de funcion rios da empresa vencedora ou com contrato de presta o de servi os entre as partes 2 13 3 OBS O Or amento e Cronograma apresentados em pasta t cnica s o meramente REFERENCIAIS devendo os mesmo serem revistos e calculados conforme projetos t cnicos n o podendo o licitante alegar desconhecimento sobre os mesmos 2 14 INFORMA ES ESCLARECIMENTOS E ALTERA ES DO EDITAL 2 14 1 Informa es e esclarecimentos relativos ao edital seus modelos adendos e anexos poder o ser solicitados por escrito Comiss o de Licita o at O5 cinco dias teis antes da data limite para o recebimento das propostas envelopes n 1 e n 2 sendo que as respostas ser o enviadas por escrito a todas as proponentes at 02 dois dias teis antes do recebimento das propostas sem identificar a proponente que deu origem consulta 2 14 2 A qualquer tempo antes
36. Concorr ncia P Obras e Serv Engenharia n inserir n mero instaurado pelo Munic pio de Palmas PR que e assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando nos a eventuais averigua es que se fa am necess rias comprometemo nos a manter durante a execu o do Contrato em compatibilidade com as obriga es assumidas todas as condi es de habilita o e qualifica o exigidas na licita o comprometemo nos a repassar na propor o correspondente eventuais redu es de pre os decorrentes de mudan as de al quotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto em fun o de altera es de legisla o pertinente publicadas durante a vig ncia do Contrato temos conhecimento e submetemo nos ao disposto na Lei n 8 078 C digo de Defesa do Consumidor bem como ao Edital e Anexos do Processo Licitat rio n inserir n mero Concorr ncia p Obras e Serv Eng n inserir n mero Por ser express o da verdade firmamos a presente em de 2012 assinatura do representante legal da empresa Carimbo do CNPJ ANEXO VIII DECLARA O DE SUJEI O AO EDITAL MODELO COMISS O PERMANENTE DE LICITA O DO MUNIC PIO DE PALMAS PR DECLARA O DE SUJEI O AO EDITAL E DE INEXIST NCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE QUALIFICA O Declaramos para os devidos fins na qualidade de proponente do Processo Licitat rio n
37. Departamento de Infra estrutura Engenheiro Sr Fernando PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran Possamai telefone 46 3263 7000 ramais 215 e 237 em hor rio de expediente at 1 um dia til antes da data marcada para a realiza o da licita o 5 1 4 5 Declara o de Responsabilidades demonstrando comprometimento de manter as condi es de habilita o e qualifica o durante a vig ncia do contrato Modelo Anexo V 5 1 4 6 Declara o de Sujei o ao Edital conforme ANEXO VIII 5 1 4 7 Declara o de recebimento de documentos ANEXO IX 5 1 4 8 Declara o de Responsabilidade T cnica Modelo Anexo X 5 1 5 Relativa IDONEIDADE e ao CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7 DA CONSTITUI O FEDERAL 5 1 5 1 Declara o de Idoneidade ANEXO III 5 1 6 Da Prova de Inexist ncia de D bitos Trabalhistas de acordo com a Lei n 12 440 de 7 de julho de 2011 5 1 6 1 Certid o Negativa de D bitos Trabalhistas CNDT expedida gratuita e eletronicamente para comprovar a inexist ncia de d bitos inadimplidos perante a justi a do trabalho As certid es poder o ser requeridas em qualquer destes endere os eletr nicos HTTP Anww tstjus br HTTP www cstj jus br HTTP Anww trt2 jus br A certid o dever conter data de emiss o com prazo inferior a 60 sessenta dias 5 2 DISPOSI ES GERAIS
38. ICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 01 um ano garantindo se entretanto o direito ao restabelecimento do equil brio econ mico financeiro do contrato na hip tese de sobrevirem fatos imprevis veis ou previs veis por m de consequ ncias incalcul veis retardadores ou impeditivos da execu o do ajustado ou ainda em caso de for a maior caso fortuito ou fato do pr ncipe configurando lea econ mica extraordin ria e extracontratual CL USULA NONA DAS PENALIDADES As penalidades aplic veis contratada em caso de alguma inobserv ncia de suas obriga es sem preju zo da responsabilidade civil e criminal entre as quais constam as seguintes PARAGRAFO PRIMEIRO Em caso de inexecu o do contrato erro de execu o execu o imperfeita mora de execu o inadimplemento contratual ou n o veracidade das informa es prestadas a Contratada estar sujeita s san es administrativas abaixo garantida a pr via defesa advert ncia Il multas a de 0 5 por dia de atraso na entrega da obra calculada sobre o valor total das etapas n o conclu das at o t rmino do prazo de execu o limitada a 10 do mesmo valor b de 5 0 sobre o valor dos servi os n o executados no caso de inexecu o parcial do contrato c de 0 2 sobre o valor total do Contrato por infra o a qualquer cl usula ou condi o do co
39. MAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 7 1 Na oportunidade da realiza o da sess o p blica definida no item 1 3 do Edital ser aberto o envelope contendo a documenta o relativa habilita o da Licitante e procedida sua aprecia o 7 1 2 Ser considerada inabilitada a Licitante que n o apresentar os documentos exigidos no item 5 deste Edital ou que os apresentarem com irregularidades ou em desconformidade com o exigido neste edital licitat rio 7 2 Ap s a aprecia o dos documentos de Habilita o a Comiss o de Licita o proferir seu julgamento comunicando as Licitantes o resultado da habilita o na mesma sess o ou caso n o seja isso poss vel atrav s de publica o no Org o de Imprensa Oficial do Licitador 7 3 A Comiss o de Licita o comunicar s proponentes a data de abertura do envelope II Propostas de Pre os com no m nimo 24 vinte e quatro horas de anteced ncia caso n o se realize na mesma sess o p blica designada no item 1 3 do Edital 7 4 O envelope Il contendo a Proposta de Pre os ser devolvido fechado Licitante considerada inabilitada desde que n o tenha havido recurso quanto a tal inabilita o ou ap s o julgamento e improvimento do mesmo 7 5 Ser o abertos os envelopes Il contendo a Proposta de Pre os das Licitantes habilitadas desde que transcorrido o
40. N o ser o admitidas em nenhuma hip tese as propostas que fizerem referencia as de outros proponentes sob pena de desclassifica o A Proponente dever formular sua proposta em papel pr prio de prefer ncia timbrado sendo que a apresenta o da proposta atrav s do simples preenchimento do presente modelo acarretar a desclassifica o da proposta Objeto Empreitada Global de Material e M o de Obra para constru o de escola no mbito nacional de reestrutura o e aparelhagem de rede escolar p blica de educa o infantil PROINFANCIA padr o FNDE no munic pio de Palmas Pr Convenio n 700019 2011 FNDE Local do Objeto rea Prazo de Valor Dimens o execu o M ximo M2 Proposto para a Obra R Rua Frei Jacob Bairro Santu rio 1 118 48 300 Valor global proposto para a execu o da obra de R E T A O Prazo de execu o do objeto de inserir o prazo de execu o inserir o prazo de execu o por extenso dias contados a partir da assinatura da ORDEM DE SERVI O Validade da proposta no m nimo 180 cento e oitenta dias contados da data da sua emiss o Conforme Lei Estadual n 15 340 2006 Dados Banc rios Proponho me a executar a obra constante do Memorial Descritivo CADERNO T CNICO PROJETOS PADRAO PROINFANCIA PLANILHAS etc parte integrante deste certame licitat rio obedecendo ao edital de licita o de de 2012 Assinatura do representante l
41. No caso em que o valor dos servi os executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma f sico financeiro estes poder o ser faturados desde que todos os servi os das parcelas mensais anteriores estejam conclu dos 12 11 O faturamento dever ser apresentado conforme segue de modo a padronizar condi es e forma de apresenta o 12 11 1 Nota fiscal com discrimina o resumida dos servi os executados de acordo com o cronograma f sico financeiro per odo de execu o da etapa n mero da licita o e termo de contrato de empreitada lote Convenio n 700019 20 11 FNDE e outros que julgar conveniente n o apresente rasura e ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal 12 11 2 Fatura com discrimina o resumida dos servi os executados de acordo com o cronograma f sico financeiro pactuado per odo de execu o da etapa n mero da licita o n mero do termo de contrato de empreitada lote e outros 12 11 3 Demonstrativo de dados referentes ao FGTS INSS 12 11 4 C pia da guia de recolhimento da Previd ncia Social GEFIP do ltimo recolhimento devido devidamente quitada e autenticada em cart rio de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS INSS exclusivo para cada obra e ou servi o 12 11 5 C pia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi o FGTS do ltimo recolhimento devido devidamente quitada e autenticada em cart rio de c
42. P 85 555 000 Palmas Paran ANEXO XI DECLARA O DE CAPACIDADE FINANCEIRA INDICE DE SOLVENCIA GERAL SG MODELO DECLARA O DE CAPACIDADE FINANCEIRA INDICE DE SOLVENCIA GERAL SG Comiss o de Licita o Ref Edital de Concorr ncia para Obras e Servi os de Engenharia n 8 2012 Declaramos que as demonstra es anexadas na Concorr ncia p Obras e Serv Eng n conforme ndice abaixo correspondem real situa o da proponente Esses ndices foram obtidos no balan o do ultimo exerc cio social Declaramos ainda que a qualquer tempo desde que solicitado pelo licitador nos comprometemos a apresentar as demonstra es financeiras que comprovar o o ndice do quadro abaixo S O AS DEMONSTRA ES Tipo de ndice F rmula Valor em Reais ndice LC AC PC LG AC RLP PC ELP GE PC ELPJAT AC Ativo Circulante RLP Realiz vel a Longo Prazo LC Liquidez Corrente ELP Exig vel a Longo Prazo PC Passivo Circulante GE Grau de Endividamento LG Liquidez Geral AT Ativo Permanente Obs A empresa Licitante que apresentar Liquidez Corrente menor de 1 0 um v rgula zero e Liquidez Geral menor que 1 0 um v rgula zero e Grau de Endividamento maior que 0 40 zero v rgula quarenta ser inabilitada Os ndices dever o ser apresentados com no m ximo 2 duas casas decimais desprezando se as demais em de de 2012 Representan
43. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran AVISO DE LICITA O Lei n 8 666 98 art 21 PROCESSO N 97 2012 Modalidade de licita o Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia N 8 2012 O Munic pio de Palmas Estado do Paran inscrito no CNPJ MF sob o n 76 161 181 0001 08 com sede Avenida Clevel ndia n 521 Centro atrav s da Comiss o Permanente de Licita o constitu da e nomeada atrav s do Decreto n 2 795 de 28 03 2012 torna p blico aos interessados que realizar processo de licita o na modalidade de Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia n 8 2012 conforme especifica es deste certame nas condi es fixadas no Edital e seus anexos sendo a licita o do tipo MENOR PRE O GLOBAL DATA E HOR RIO DA LICITA O 09 15 do dia 06 07 2012 ENDERE O sala de reuni es da Prefeitura Municipal Av Clevel ndia 521 Centro Palmas Paran MODALIDADE Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia TIPO DE JULGAMENTO MENOR PRE O GLOBAL OBJETO Empreitada Global de Material e M o de Obra para constru o de escola no mbito nacional de reestrutura o e aparelhagem de rede escolar p blica de educa o infantil PROINFANCIA padr o FNDE no munic pio de Palmas Pr Convenio n 700019 2011 FNDE conforme especifica es anexas ao edital VALOR M XIMO ESTIMADO R 1 474 835 50 um milh o q
44. REFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 19 16 A proponente dever atender s determina es da fiscaliza o no prazo m ximo de 24 vinte e quatro horas e prestar toda a assist ncia e colabora o necess ria 19 17 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir se o dia do in cio e incluir se o do vencimento 19 18 Caso as datas previstas para a realiza o de eventos da presente licita o sejam declaradas feriado ou ponto facultativo aqueles eventos ser o realizados no primeiro dia til subsequente 19 19 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos nos memoriais nas especifica es e nos or amentos quando citadas s o prot tipos comerciais que servem exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar Portanto ser o aceitos materiais com qualidade caracter stica e tipo equivalente 19 20 Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas PR com ren ncia de quaisquer outros por mais privilegiado que sejam para serem dirimidas poss veis d vidas e quest es oriundas desta licita o 19 21 Toda a controv rsia ou reclama o relativa ao termo de contrato de empreitada ou dele decorrente ser resolvida mediante arbitramento segundo estabelecido nas leis brasileiras cada parte designar um perito e esses assim indicados designar o um terceiro perito desempatador
45. REFERENTES AOS DOCUMENTOS DE HABILITA O 5 2 1 Todos os documentos apresentados dever o estar dentro dos respectivos prazos de validade vig ncia e poder o ser apresentados em original ou por qualquer processo de c pia autenticada por cart rio competente ou pelos membros da Comiss o Permanente de Licita o do Licitador mediante confer ncia da c pia com o original ou ainda por publica o em rg o de imprensa oficial 5 2 2 Ser considerado pela Comiss o de Licita o o prazo de validade de 60 sessenta dias contados da data da respectiva emiss o para as certid es nas quais n o constar expressamente seu prazo de vig ncia ou validade 5 2 3 No caso de existirem dentro do envelope l documentos de Habilita o c pia s de documento s sem autentica o ficar ao encargo da Licitante apresentar os originais e solicitar expressamente Comiss o de Licita o a confer ncia e autentica o dos mesmos 5 2 4 A falta da apresenta o dos documentos especificados neste item 5 ou ainda a apresenta o destes em desconformidade com o disposto neste Edital incompletos com validade expirada ou qualquer outro v cio insan vel ou que comprometa sua validade ser fundamento para inabilita o da Licitante n o sendo admitida qualquer providencia posterior visando a regulariza o 5 2 4 1 Em nenhuma hip tese ser o recebidos envelopes ap s o prazo 06 07 2012 s 09 00 horas estabelecido para a reali
46. Y 1 2 cecesanancenancnacennana 1 onde 1 1 X Taxa da somat ria das despesas indiretas exceto tributos e despesas financeiras Y Taxa representativa das despesas financeiras Z Taxa representativa do lucro Taxa representativa da incid ncia de impostos 6 2 A Proposta de Pre os apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necess rias e indispens veis para a perfeita execu o das obriga es decorrentes desta licita o e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legisla o aplic vel e as condi es estabelecidas neste instrumento convocat rio seus anexos e os fatores a seguir 6 3 Ser desclassificada a proposta de pre o que deixe de cumprir quaisquer exig ncias deste Edital 6 3 1 Ser desclassificada a proposta de pre os que contenha cota o incompat vel com as especifica es constantes do memorial descritivo planilha descritiva e projetos em anexo 6 3 2 Ser desclassificada a Proposta de Pre os que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou a que consigne pre os excessivos ou manifestamente inexeq veis 6 3 3 N o ser o consideradas as vantagens n o previstas neste edital nem pre os ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes pre o unit rio simb licos pre os irris rios ou com cota o equivalente a zero 6 4 O licitador contratante se reserva o direito de em qualquer ocasi o fazer altera es no projeto que
47. a Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia n 8 2012 mediante as seguintes cl usulas e condi es CL USULA PRIMEIRA DO OBJETO O objeto do presente contrato Empreitada Global de Material e M o de Obra para constru o de escola no mbito nacional de reestrutura o e aparelhagem de rede escolar p blica de educa o infantil PROINFANCIA padr o FNDE no munic pio de Palmas Pr Convenio n 700019 2011 FNDE conforme especifica es do edital Processo Licitat rio n 97 2012 Concorr ncia p Obras e Servi os de Engenharia n 8 2012 PAR GRAFO PRIMEIRO As condi es de execu o do presente Contrato cujo local foi inspecionado previamente pela CONTRATADA que examinou detalhadamente o projeto as especifica es e toda a documenta o da licita o respectiva que se declara em condi es de executar os servi os em estreita observ ncia com o indicado no projeto nas especifica es e na documenta o levada a efeito pela licita o atrav s do edital Processo Licitat rio n 97 2012 Concorr ncia p Obras e servi os de Engenharia n 8 2012 da Prefeitura Municipal de Palmas devidamente homologada pela CONTRATANTE PAR GRAFO SEGUNDO A entrega das obras contratadas dever ser executada em estrita obedi ncia ao presente Contrato assim como ao edital Processo Licitat rio n 97 2012 Concorr ncia p Obras e Servi os de Engenharia n 8 2012 PAR GRAFO TERCEIRO Ficam integrados a este Contrato
48. ador n o podendo a proponente arg ir omiss es enganos erros ou outros fatores para alterar posteriormente o valor global proposto A discrimina o dos servi os e as quantidades quando fornecidas pelo licitador s o meramente ilustrativas 6 1 4 2 A contratante se reserva o direito de em qualquer ocasi o fazer altera es no projeto que impliquem a redu o ou o aumento de volume dos servi os nos limites permitidos pela legisla o vigente baseando se para tanto nas quantidades determinadas pela fiscaliza o e nos pre os unit rios apresentados na licita o 6 1 5 Cronograma F sico Financeiro conforme CONSTA NA PASTA T CNICA 6 1 5 1 Dever ser apresentado um cronograma f sico financeiro conforme CONSTA NA PASTA TECNICA devidamente preenchido com o respectivo equil brio f sico financeiro 6 1 5 2 O licitador poder ajustar se considerar necess rio com a proponente vencedora o referido cronograma caso constate qualquer desequil brio f sico financeiro ou qualquer outra incorre o com prazo m ximo para conclus o da obra especificado em dias corridos 6 1 6 DETALHAMENTO DO INDICE DE BDI 6 1 6 1 Em opera es de repasse o ndice de BDI deve sempre ser apresentado de forma detalhada admitindo se em sua composi o exclusivamente os seguintes itens garantias risco despesas financeiras administra o central tributos e lucro 6 1 6 2 S o pass veis de acatamento sem justificativa
49. alidade dos materiais m o de obra etc como tamb m reclama es advert ncias e principalmente problemas de ordem t cnica que requeiram solu o por uma das partes Este Di rio devidamente rubricado pela Fiscaliza o e pela Contratada em todas as vias ficar em poder da Contratante ap s a conclus o das obras servi os Obedecer s normas de higiene e preven o de acidentes a fim de garantir a salubridade e a seguran a nos acampamentos e nos canteiros de servi os 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran Arcar sem nus para o contratante com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados inclusive as de ilumina o Responder por todos os nus e obriga es concernentes s legisla es Fiscal Previdenci ria Trabalhista e Comercial inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho Responder financeiramente sem preju zo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados ao Munic pio ou terceiros em raz o da execu o das obras servi os Fazer com que os componentes da equipe de m o de obra operacional oper rios exer am as suas atividades devidamente uniformizados e fazendo uso dos equipamentos de seguran a requeridos para as ativ
50. an 15 responsabilidade do fiscalizados providenciar a Anota o de Responsabilidade T cnica ART dos projetos e da fiscaliza o de obras e os boletins de medi es e exigir da CONTRATADA a Anota o de Responsabilidade T cnica ART de execu o PARAGRAFO SEXTO A substitui o de qualquer integrante da equipe t cnica proposta pela Contratada durante a execu o do contrato somente ser admitida a crit rio da Contratante mediante a comprova o de experi ncia equivalente ou superior do substituto proposto PARAGRAFO S TIMO Os servi os dever o desenvolver se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada sua equipe e a Fiscaliza o dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato PARAGRAFO OITAVO Com rela o ao Boletim Di rio de Ocorr ncias BDO compete Fiscaliza o 1 Pronunciar se sobre a veracidade das anota es feitas pela Contratada 2 Registrar o andamento dos servi os tendo em vista os projetos as especifica es O prazo e o cronograma 3 Fazer observa es cab veis decorrentes dos registros da Contratada no referido di rio 4 Dar solu o s consultas feitas pela Contratada quando dirigidas Fiscaliza o 5 Registrar as restri es que lhe pare am cab veis quanto ao desempenho da Contratada seus prepostos e sua equipe 6 Determinar as provid ncias cab veis para o cumprimento dos Projetos dos Detalhe
51. constru do executando a conforme o Projeto Espec fico fornecido A empresa tamb m dever instalar s suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legisla o Apresentar Delegacia Regional do Trabalho antes do in cio dos trabalhos as informa es pertinentes sua identifica o e ao objeto do contrato bem como o Programa de Condi es e Meio Ambiente de Trabalho na Ind stria da Constru o PCMAT de conformidade com a Portaria N 4 95 da Secretaria de Seguran a e Sa de no Trabalho e modifica es posteriores PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 25 Atender s normas e portarias sobre seguran a e sa de no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos na condi o de nica e respons vel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas f sicas e jur dicas direta ou indiretamente envolvidas nos servi os e obras objeto do contrato 26 Garantir livre acesso dos servidores do Munic pio e FNDE do controle interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da Uni o aos processos documentos e registros cont beis da contratada na forma do art 44 da Portaria Interministerial n 127 2008 27 E demais obriga es constantes no CADERNO TECNICO do FNDE PAR GRAFO TERCEIRO Corre o conta da CONTRATADA todas as despesa
52. da inclusive a sua rescis o PARAGRAFO D CIMO Cabe contratada solicitar contratante a presen a imediata do respons vel pela fiscaliza o em caso de acidente na obra e ou servi o e ou nos bens de terceiros para que seja providenciada a necess ria per cia PARAGRAFO D CIMO PRIMEIRO Caber CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Seguran a Higiene e Medicina do Trabalho fornecendo s suas custas todos os PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran equipamentos de prote o individual EPI visando preven o de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra PARAGRAFO D CIMO SEGUNDO A CONTRATADA dever implantar em torno dos locais onde os servi os estiverem sendo executados os elementos de sinaliza o e prote o atendendo as Normas Regulamentadoras NR relativas engenharia de seguran a e medicina do trabalho s exig ncias de prote o contra inc ndio e de primeiros socorros de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes sem preju zo dos servi os em andamento PARAGRAFO D CIMO TERCEIRO A CONTRATADA fornecer aos funcion rios todos os equipamentos de prote o individual exigidos pela NR 6 Equipamentos de Prote o Individual EPI tais como capacetes e culos especiais de seguran a protetores faciais luvas e mangas de prote o
53. dade T cnica de execu o da obra e cadastro da obra junto ao INSS antes da emiss o da primeira fatura Manter canteiro de obras servi os com instala es compat veis inclusive escrit rios para seus representantes bem como para a Fiscaliza o com a observ ncia da legisla o pertinente Planejar as obras servi os de forma a n o interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno Providenciar s suas expensas c pias dos elementos que venham a ser necess rios n o s para a Licita o e assinatura do Contrato como tamb m para execu o das obras servi os Matricular os servi os no INSS e entregar Contratante as guias de recolhimento das contribui es devidas ao INSS e ao FGTS nos termos da legisla o espec fica em vigor As referidas guias ser o acompanhadas de declara o elaborada em papel timbrado da Contratada carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim atestando sob as penas da lei que as mesmas correspondem fielmente ao total da m o de obra empregada nos servi os contratados N o permitir em nenhuma hip tese a instala o de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da obra sendo de sua inteira responsabilidade a ado o de todas as medidas e provid ncias visando impedi las Manter no local das obras servi os um Di rio de Ocorr ncias no qual ser o feitas anota es di rias referentes ao andamento dos servi os qu
54. de Energia El trica e Telefonia as concession rias de g s gua e esgotos Instala es Hidr ulicas Sanit rias e G s Combust vel e rg o estadual competente Licen a Ambiental de Opera o LAO PARAGRAFO S TIMO Retirar at 15 quinze dias ap s o recebimento definitivo o qual ser lavrada o termo de recebimento definitivo dos servi os e obras todo pessoal m quinas equipamentos materiais e instala es provis rias do local dos trabalhos deixando todas as reas do canteiro de servi o limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza PARAGRAFO OITAVO O recebimento provis rio ou definitivo n o exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra da licita o nem a tico profissional pela perfeita execu o do contrato Durante 5 cinco anos ap s o Recebimento Definitivo dos servi os e obras a CONTRATADA responder por sua qualidade e seguran a nos termos do Artigo 1245 do C digo Civil Brasileiro devendo efetuar a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran repara o de quaisquer falhas v cios defeitos ou imperfei es que se apresentem nesse per odo independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE CLAUSULA VIG SIMA DA SEGURAN A E MEDICINA DO TRABALHO Os Equipamentos de Prote o Individual EPI dever o ser fornecidos pela CONTRATADA todos os equipamentos
55. dos seguintes documentos a Rela o nominal do s respons vel is t cnico s pelo objeto contratado com discrimina o de categoria s e n mero s de registro s profissional is fun o es e per odo de atua o de cada um b C pia do di rio de obra c Certid o Negativa de D bito perante o INSS CND d Certificado de Regularidade de Situa o CRS junto ao FGTS e Alvar e ou Habite se no que couber PARAGRAFO TERCEIRO Ap s o prazo de 60 sessenta dias do recebimento provis rio ser procedido o recebimento definitivo por comiss o especificamente designada pelo Contratante ocasi o em que ser lavrado o termo de recebimento definitivo PARAGRAFO QUARTO O recebimento provis rio ou definitivo n o exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra da licita o nem a tico profissional pela perfeita execu o do contrato PARAGRAFO QUINTO O contratante toma posse do Canteiro de Obras e do Objeto do contrato dentro de 3 tr s dias da data da formaliza o do Termo de Recebimento Definitivo PARAGRAFO SEXTO A CONTRATADA dever ainda providenciar junto aos rg os Federais Estaduais e Municipais e concession rias de servi os p blicos a vistoria e regulariza o dos servi os e obras conclu dos como a Prefeitura Municipal Habite se ou Certificado de Conclus o o Corpo de Bombeiros Preven o e Combate a Inc ndio as concession rias de energia el trica e de telefonia Entrada
56. dos fins de direito na qualidade de Proponente do procedimento licitat rio n inserir n mero sob a modalidade C oncorr ncia p Obras e Serv Eng n inserir n mero instaurado por este Munic pio que recebemos do licitador a Pasta T cnica constante no Anexo VII Por ser express o da verdade firmamos a presente LOCAL E DATA assinatura do representante legal da empresa Carimbo do CNPJ ANEXO X DECLARA O DE RESPONSABILIDADE T CNICA MODELO DECLARA O DE RESPONSABILIDADE T CNICA Comiss o de Licita o Ref Edital de Concorr ncia para Obras e Servi os de Engenharia n 8 2012 Conforme disposto no edital em ep grafe e de acordo com a Resolu o n 218 de 29 06 73 e n 317 de 31 10 86 do CONFEA Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia declaramos que o respons vel t cnico pela s obra s do s lote s caso venhamos a vencer a referida licita o Lote n Nome Especialidade n Registro Data do Registro Assinatura Declaramos outrossim que o s profissional ais acima relacionado s pertence m ao nosso quadro t cnico de profissionais permanentes com relacionamento junto empresa dentro das leis trabalhistas vigentes em de de 2012 Representante Legal assinatura do representante legal da empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CE
57. e a Proposta de Pre os dever o ser entregues na data hor rio e local indicados no item 1 3 deste Edital devidamente lacrados constando da face externa de cada qual os seguintes dizeres ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITA O Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia n 6 2011 RAZ O SOCIAL DA PROPONENTE CNPJ DA PROPONENTE ENVELOPE Il PROPOSTA DE PRE OS Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia n 6 2011 NOME DA PROPONENTE CNPJ DA PROPONENTE 4 2 A Carta de Credenciamento ANEXO II ou o instrumento de mandato procura o dever ser entregue Comiss o de Licita o na oportunidade da realiza o da sess o de entrega recebimento e abertura dos envelopes I e Il fora de qualquer envelope caso a Licitante encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitat rio 4 2 1 A Carta de Credenciamento ainda que apresentada de forma irregular ou em desconformidade com o exigido no edital n o ser motivo de inabilita o da empresa licitante respectiva ficando t o PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran somente prejudicado o respectivo direito a ser exercido 4 3 A proponente arcar com todos os custos relativos elabora o e submiss o de sua proposta o licitador n o ser respons vel por nenhum desses custos independente do desenvolvimento do processo licita
58. e custeados pela CONTRATADA 11 11 Ao final a contratada dever entregar o local da interven o das obras limpo ou seja dever o ser removidos do canteiro todo e qualquer material que n o for mais utilizado no t rmino da execu o 11 12 Dever tamb m contratada submeter se a fiscaliza o na qual se compromete a acatar qualquer ordem quando a mesma constatar qualquer inconformidade em rela o ao projeto fornecido 12 DO PAGAMENTO 12 1 Os pagamentos das obras contratadas ser o efetuados de acordo com a execu o do cronograma f sico financeiro em parcelas conforme o recebimento das etapas dos servi os atrav s de Laudo de medi o emitido pelo Departamento de Infra Estrutura do munic pio e repasse dos recursos financeiros do Convenio n 700019 2011 FNDE 12 2 As medi es ser o realizadas mensalmente aferindo a etapas a serem cumpridas conforme cronograma f sico financeiro a ser apresentado e ap s a presta o dos servi os em sua conformidade e emiss o da Nota Fiscal acompanhada de Certid o Negativa de INSS FGTS e Certid o Tributo Municipal a contratante ter um prazo de at 10 dez dias teis ap s o recebimento dos recursos financeiros provenientes do Convenio n 700019 2011 FNDE para efetuar o pagamento ap s a apresenta o correta da fatura dos servi os executados e documentos pertinentes devidamente protocolados desde que atendidas s condi es para libera o das parcelas 12 3 Os pa
59. e registrado 5 1 4 2 1 A Comprova o de que o s profissional is indicado s pertence m ao quadro permanente de empregados da empresa na data de abertura da licita o dever ser realizada atrav s de a c pia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa b e ou Contrato de presta o de servi os reconhecido em cart rio firmado entre as partes c Caso o s profissional s em quest o seja propriet rio da empresa dever fazer prova mediante apresenta o de atos constitutivos estatuto social ou contrato social etc 5 1 4 3 Apresenta o de Acervo T cnico devidamente acompanhado de atestados comprovando que o respons vel t cnico executou obra e ou servi os de caracter sticas semelhantes ao objeto de metragem igual ou superior a licitada 5 1 4 3 1 Ser descartado os acervos t cnicos e atestados de pr moldados e barrac es 5 1 4 4 Termo de Vistoria Visita fornecido pelo Departamento de Infraestrutura do munic pio de Palmas PR comprovando que a licitante vistoriou os locais e instala es onde ser o executados os servi os ficando assim ciente das caracter sticas condi es especiais e dificuldades que porventura possam existir na execu o dos trabalhos admitindo o pr vio e total conhecimento da situa o 5 1 4 4 1 O Termo de Vistoria visita dever ser retirado no endere o Avenida Clevel ndia n 521 centro Palmas Pr
60. egal da Proponente Carimbo do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran ANEXO Il CARTA DE CREDENCIAMENTO MODELO COMISS O PERMANENTE DE LICITA O Pela presente credenciamos o a Sr a portador a da C dula de Identidade sob n e CPF sob n a participar do procedimento licitat rio n inserir n mero sob a modalidade Concorr ncia p Obras e Serv Eng n inserir n mero instaurado por esta Prefeitura Na qualidade de representante legal da empresa Outorga se ao acima credenciado dentre outros poderes o de renunciar ao direito de interposi o de Recurso LOCAL E DATA assinatura do representante legal da empresa carimbo do CNPJ ANEXO Ill DECLARA O DE IDONEIDADE MODELO COMISS O PERMANENTE DE LICITA O DO MUNIC PIO DE PALMAS PR Declaramos para os devidos fins de direito na qualidade de Proponente do procedimento licitat rio n inserir n mero sob a modalidade Concorr ncia p Obras e Serv Eng n inserir n mero instaurado por este Munic pio que n o fomos declarados inid neos para licitar ou contratar com o Poder P blico em qualquer de suas esferas bem como que nossa empresa n o possui menores de dezoito anos em atividades noturnas perigosas ou insalubres e que n o utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos salvo na condi o de aprendiz Por
61. encerramento igualmente assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa sendo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou Cart rio de T tulos e Documentos 5 1 3 4 A comprova o da boa situa o financeira da empresa Licitante ser baseada no c lculo que dever ser apresentado pela licitante assinado pelo seu contador ser demonstrada pela obten o dos ndices de Liquidez Corrente LC Liquidez Geral LG e Grau de Endividamento GE conforme modelo do Anexo XIV resultante da aplica o da f rmula estabelecida abaixo Ativo Circulante LC Passivo Circulante Ativo Circulante Realiz vel a Longo Prazo LG Passivo Circulante Exig vel a Longo Prazo Passivo Circulante Exig vel a Longo Prazo GE Ativo Total 5 1 3 5 A proponente dever comprovar por meio do modelo anexo XIV sua capacidade financeira mediante a apresenta o dos ndices de Liquidez Corrente LC Liquidez Geral LG e Grau de Endividamento GE cujos valores limites s o os a seguir estabelecidos LC LG GE Valor m nimo Valor M nimo Valor M ximo 1 0 um v rgula 1 0 um v rgula 0 40 zero v rgula zero zero quarenta PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 5 1 3 6 As empresas Licitantes com menos de 01 um exerc cio financeiro de atividade devem cumprir a e
62. enham a ocorrer no local onde os servi os foram solicitados PARAGRAFO D CIMO QUARTO O recolhimento das anota es de Responsabilidade T cnica ART junto ao CREA PR referente ao respons vel pela execu o ficar a cargo do contratado sendo indispens vel e obrigat ria a apresenta o na ordem de servi o PARAGRAFO D CIMO QUINTO A fiscaliza o dos servi os ser feita pelo Departamento de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Palmas PR a quem caber o recebimento dos servi os e a aprova o dos servi os realizados PAR GRAFO D CIMO SEXTO A licitante dever manter no canteiro de obras respons vel t cnico com Anota o de Responsabilidade T cnica ART durante todo per odo de execu o e em per odo integral profissional este que dever estar devidamente registrado no quadro de funcion rios da empresa vencedora ou com contrato de presta o de servi os entre as partes PAR GRAFO DECIMO S TIMO Caso a CONTRATADA n o execute total ou parcialmente qualquer dos itens ou servi os previstos o CONTRATANTE reserva se o direito de execut los diretamente ou atrav s de terceiros Ocorrendo a hip tese mencionada a CONTRATADA responder pelos custos atrav s de glosas de cr ditos e ou cau es e ou pagamento direto ao CONTRATANTE inclusive ser declarada inid nea ficando suspensa de firmar contrato com este pelo prazo de at 24 vinte e quatro meses conforme gravidade da infra o e dos dano
63. esse edital hip tese em que tal comunica o n o ter efeito de recurso 9 4 O recursos no mbito de uma licita o o meio atrav s do qual o licitante provoca o reexame dos Atos da administra o p blica A lei 8 666 93 enumera no capitulo V Dos recursos Administrativos os atinentes ao processo licitat rio quais sejam o recurso a representa o e pedido de reconsidera o A Licitante assegurado o direito de interposi o de Recurso nos termos da Lei n 8 666 93 e conforme os termos mencionados abaixo 9 4 1 Do Recurso Administrativo Hier rquico Cabem apresenta o de recursos nos casos descritos abaixo conforme Art 109 caput da Lei 8 666 93 dos atos da administra o decorrentes da aplica o da Lei cabem Recurso no prazo de 5 cinco dias teis a contar da intima o do ato ou da lavratura da ata nos casos de a habilita o ou inabilita o do licitante b julgamento das propostas c a ou revoga o da licita o d 9 4 1 1 Processamento pela Administra o do Recurso recebido PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran a O recorrente interp e o recurso perante o Presidente da Comiss o de Licita o que praticou o ato recorrido b Ao receber o recurso o Presidente da Comiss o de Licita o dever conferir se o recurso tempestivo se os pressupostos de admiss
64. gamentos ser o efetuados atrav s das seguintes dota es or ament rias 1 005 4490 51 1000 189 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005 4490 51 1104 191 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005 4490 51 1103 190 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005 4490 51 1107 192 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES Recursos CONVENIO N 700019 2011 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA O 12 3 1 Em recaindo o dia de pagamento no s bado domingo ou feriado o pagamento ser efetuado no primeiro dia til subsequente ao mesmo 12 3 2 O pagamento ser efetuado mediante transfer ncia deposito banc rios diretamente Conta Banc ria da CONTRATADA e somente se dar mediante a comprova o da regularidade das obriga es a que fica sujeita em especial no que se refere aos prazos de entrega conformidade dos quantitativos de entrega com as solicita es 12 3 3 Os pagamentos ser o realizados conforme libera o dos recursos financeiros previstos no Convenio n 700019 2011 FNDE 12 4 Caso se verifique erro na fatura o pagamento ser sustado at que provid ncias pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada emitente da fatura 12 5 As faturas dever o ser entregues na sede do Licitador no endere o j declinado no pre mbulo da presente 12 6 O pagamento ser efetuado pela Tesouraria do Licitador Co
65. i os at o limite de 25 no mesmo evento n o constantes nos projetos e especifica es CL USULA VIGESIMA QUINTA DA SUCESS O E FORO As partes firmam o presente instrumento em 03 tr s vias impressas por sistema eletr nico de dados de igual teor e forma na presen a das 02 duas testemunhas abaixo obrigando se por si e seus sucessores ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Palmas estado do Paran n o obstante qualquer mudan a de domic lio da CONTRATADA que em raz o disso obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notifica es cita o inicial e outras em direito permitidas neste referido foro Palmas HILARIO ANDRASCKHO CONTRATADA Prefeito Municipal de Palmas FERNANDO POSSAMAI Engenheiro Civil CREA 98094 D Fiscalizador TESTEMUNHAS 01 02 Nome Nome RG RG PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA N PROCESSO N 97 2012 Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia N 8 2012 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO CONTRATANTE Munic pio de PALMAS Estado do Paran pessoa jur dica de direito interno com sede Avenida Clevel ndia 521 inscrito no CNPJ MF n 76 161 181 0001 08 neste ato devidamente representado pelo Senhor Prefeito Municipal em pleno exerc cio de seu
66. ibilidade est o presentes e se h interesse de agir c Assim que o recurso interposto recebido deve ser feita a comunica o aos demais licitantes para eventual impugna o no prazo de 05 cinco dias teis d Ap s esta etapa o Presidente da Comiss o que praticou o ato pode ter dois posicionamentos 1 reconsiderar sua decis o no prazo de 05 cinco dias teis ou 2 fazer subir o recurso devidamente informado ao Gabinete do Prefeito neste mesmo prazo Se o Presidente da Comiss o de Licita o reconsidera o seu ato ou seja julga procedente o recurso deve dar oportunidade aos demais licitantes para se manifestarem sobre sua decis o A manifesta o destes pode ser de aprova o hip tese em que acatam a decis o ou desaprova o hip tese em que a decis o submetida aprecia o de autoridade superior e Se a autoridade que praticou o ato mant m a decis o deve remeter os autos autoridade superior no prazo de 05 cinco dias teis para que esta decida sobre o recurso f A decis o do recurso deve ser proferida dentro do prazo de 05 cinco dias teis da sua subida sob pena de responsabilidade 9 4 2 Da Representa o A representa o cab vel nos casos de decis o relacionada com o objeto da licita o ou contrato contra o qual n o cabia recurso hier rquico a O interessado tem o prazo de 05 cinco dias teis a contar da intima o do ato para interpor a representa o b Esta intima o
67. idades desenvolvidas em observ ncia legisla o pertinente Executar todas as obras servi os e instala es de acordo com os projetos especifica es e demais elementos t cnicos que integram o processo e Edital obedecendo rigorosamente s Normas T cnicas da ABNT assim como as determina es da Contratante N o transferir no todo ou em parte servi os ou obras objeto do Contrato ressalvadas as sub contrata es de servi os especializados as quais ser o previamente submetidas Contratante para autoriza o Comunicar Fiscaliza o e proceder s suas expensas as corre es necess rias sempre que ocorrerem falhas erros ou omiss es nos projetos especifica es e demais elementos t cnicos que integram este Edital assumindo a responsabilidade pela correta execu o de todos os servi os Tais corre es somente ser o efetuadas com a aprova o da Fiscaliza o que por sua vez consultar o s autor res do s projeto s para efeito de autoriza o Quando por motivo de for a maior ou caso fortuito houver a necessidade de aplica o de material similar ao especificado submeter o pretendido Fiscaliza o para que a mesma atrav s de laudos pareceres e levantamento de custos possam se pronunciar pela aprova o ou n o do mesmo Manter permanentemente no local das obras servi os equipe t cnica suficiente composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados que ass
68. igatoriamente apresentar toda a documenta o exigida no item 5 deste edital 5 3 DOS DOCUMENTOS FACULTATIVOS 5 3 1 Declara o de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 5 3 1 1 A Licitante interessada no exerc cio dos direitos dispostos da Lei Complementar n 123 2006 de 14 12 2006 dever apresentar juntamente com a documenta o de Habilita o no envelope l a C pia Autenticada Certid o Simplificada da Junta Comercial comprovando se Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 5 3 2 Termo de Ren ncia 5 3 2 1 A Licitante interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decis o a Comiss o de Licita o quanto habilita o dever apresentar o respectivo documento nos exatos termos do modelo descrito no ANEXO IV inclusive com firma reconhecida 5 3 3 Os documentos especificados acima itens 5 3 1 e 5 3 2 ainda que apresentados de forma irregular ou em desconformidade com o exigido no edital n o ser o motivo de inabilita o da empresa licitante respectiva ficando t o somente prejudicado o direito a ser exercido 6 DA PROPOSTA DE PRE OS 6 1 A proposta de pre o a ser entregue atrav s do ENVELOPE II dever ser compilada em 01 uma via devidamente assinada pelo representante legal da Licitante com poderes para tanto redigida em portugu s e impressa por meio mec nico ou informatizado preferencialmente em papel de tamanho A4 timbrado da empresa ou na falta deste em papel b
69. individualmente o qual dever adotar todas as medidas t cnicas necess rias supervis o da obra supervisionar a execu o da obra conforme cronograma f sico financeiro programado solicitar documentos a empresa emitir relat rio das vistorias e emitir termo de recebimento provis rio e definitivo referente a conclus o da obra E obriga o da fiscaliza o manter arquivo pr prio junto a Divis o de Engenharia toda a documenta o relacionada na Resolu o n 04 2006 de 23 de novembro de 2006 do Tribunal de Contas do Paran a qual disp e sobre a guarda e o acesso aos documentos necess rios ao efetivo exerc cio do controle externo das obras p blicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paran O arquivo da Divis o de Urbanismo dever conter c pia de todas as pe as necess rias ao controle e fiscaliza o da obra e ainda do CADERNO TECNICO ELABORADO PELO FNDE PARAGRAFO PRIMEIRO Ficam reservados Fiscaliza o o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular duvidoso ou omisso n o previsto no Contrato no Edital nas PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran Especifica es nos Projetos nas Leis nas Normas nos Regulamentos e em tudo mais que de qualquer forma se relacione direta ou indiretamente com as obras servi os em quest o e seus complementos PARAGRAFO SEGUNDO Independen
70. is dever o estar devidamente fundamentados somente ser o recebidos conforme o prazo especificado no item 9 3 mediante a Protocolo na Divis o de Licita o do Munic pio de Palmas PR na Avenida Clevel ndia 521 centro de 2 a 6 feira no hor rio compreendido entre as 08h00 e 11h30 e das 13h00 e 17h30 b Recebimento via postal para a Divis o de Licita es por qualquer forma de entrega contando se o prazo de recebimento n o o prazo de postagem 9 2 As impugna es enviadas via Fac simile ou e mail n o ser o recebidos aceitaremos apenas impugna es em vias originais e devidamente fundamentadas 9 3 Conforme o Art 41 da Lei 8 666 93 a Administra o n o pode descumprir as normas e condi es do edital ao qual se acha estritamente vinculada 9 3 1 Qualquer cidad o parte leg tima para impugnar edital de licita o por irregularidade na aplica o da Lei devendo protocolar o pedido at 5 cinco dias teis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilita o devendo a Administra o julgar e responder impugna o em at 3 tr s dias teis sem preju zo da faculdade prevista no 1 do art 113 da Lei 8 666 93 9 3 2 Decair do direito de impugnar os termos do edital de licita o perante a administra o o licitante que n o o fizer at o segundo dia til que anteceder a abertura dos envelopes de habilita o em concorr ncia as falhas ou irregularidades que viciariam
71. l do Contrato no caso de rescis o do contrato por ato unilateral da Administra o motivado por culpa da Contratada n o se eximindo a mesma das demais san es cab veis e de 10 0 sobre o valor total da proposta no caso de recusa injustificada da licitante adjudicat ria em firmar o termo de contrato IIl suspens o tempor ria de participa o em licita o e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Palmas PR por prazo n o superior a dois anos IV declara o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra o P blica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni o ou at que seja promovida a reabilita o perante a autoridade que aplicou a san o depois do ressarcimento Administra o pelos preju zos resultantes e ap s decorrido o prazo da san o aplicada com base no inciso anterior 10 5 2 As san es previstas nos incisos Ill e IV poder o ser aplicadas juntamente com as do inciso Il 10 5 3 O valor das multas aplicadas dever ser recolhido no prazo de 05 cinco dias teis a contar do recebimento da notifica o 10 5 4 Se o valor da multa n o for pago ou depositado ser automaticamente descontado do valor da garantia e se necess rio do pagamento a que a Contratada fizer jus Em caso de inexist ncia ou insufici ncia de cr dito da Contratada o valor devido ser cobrado administrativa e ou judicialmente PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO
72. lidades contra a Contratada ou mesmo rescis o do Contrato 15 5 13 obriga o da fiscaliza o manter arquivo pr prio junto ao Departamento de Infraestrutura toda a documenta o relacionada na Resolu o n 04 2006 de 23 de novembro de 2006 e suas altera es do Tribunal de Contas do Paran a qual disp e sobre a guarda e o acesso aos documentos necess rios ao efetivo exerc cio do controle externo das obras p blicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paran O arquivo do Departamento de Infraestrutura dever conter c pia de todas as pe as necess rias ao controle e fiscaliza o da obra e ainda do CADERNO TECNICO ELABORADO PELO FNDE 15 6 A substitui o de qualquer integrante da equipe t cnica proposta pela Contratada durante a execu o do contrato somente ser admitida a crit rio da Contratante mediante a comprova o de experi ncia equivalente ou superior do substituto proposto 15 7 Os servi os dever o desenvolver se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada sua equipe e a Fiscaliza o dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato 15 8 Com rela o ao Boletim Di rio de Ocorr ncias BDO compete Fiscaliza o 15 8 1 Pronunciar se sobre a veracidade das anota es feitas pela Contratada 15 8 2 Registrar o andamento dos servi os tendo em vista os projetos as especifica es O prazo e o cronograma 15 8 3 Fazer observa
73. lta As respostas ser o enviadas at 5 cinco dias antes do recebimento das propostas pelo licitador 19 10 Fica estabelecido que toda e qualquer informa o esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por empregados do licitador n o ser o considerados como argumento para impugna es reclama es reivindica es por parte das proponentes 19 11 A contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execu o da obra e ou servi o mediante pagamento nico e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados atrav s de medi o e aquisi o dos materiais existentes no local da obra e ou servi os pelos custos de aquisi o regularmente comprovados 19 12 A contratada n o poder ceder o contrato no todo ou em parte a nenhuma pessoa f sica ou jur dica sem autoriza o pr via por escrito da contratante 19 13 A contratada dever obrigatoriamente colocar s suas custas placas conforme modelos fornecidos pela contratante sob pena de multa de 0 1 um d cimo por cento do valor contratual por dia de atraso na sua coloca o 19 14 Caber contratada o pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho CREA ou qualquer outra entidade em decorr ncia de execu o do contrato 19 15 A contratada dever manter preposto aceito pela contratante no local da obra e ou servi o para represent la na execu o do contrato P
74. ltas sendo vedado qualquer altera o sem previa autoriza o do Munic pio com concord ncia do FNDE 2 4 VALOR M XIMO ESTIMADO DA OBRA R 1 474 835 50 um milh o quatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 2 5 O prazo para in cio da obra e ou servi o do lote a partir da assinatura da emiss o da ordem de servi o 2 6 A obra ser contratada por empreitada global incluindo fornecimento de m o de obra e material com as planilhas de servi os e custos e com o memorial descritivo O valor ser fixo e inalter vel pelo prazo de 01 um ano garantindo se entretanto o direito ao restabelecimento do equil brio econ mico financeiro do contrato na hip tese de sobrevirem fatos imprevis veis ou previs veis por m de consequ ncias incalcul veis retardadores ou impeditivos da execu o do ajustado ou ainda em caso de for a maior caso fortuito ou fato do pr ncipe configurando lea econ mica extraordin ria e extracontratual 2 7 Os projetos e planilhas or ament rias materiais servi os quantitativos e pre os apresentados pelo FNDE s o orientativos cabendo CONTRATADA antes do inicio dos servi os analisar e endossar todos os dados diretrizes e exequidade destes projetos e planilhas apontando com anteced ncia
75. mandato e fun es Hil rio Andraschko brasileiro casado advogado residente e domiciliado nesta cidade portador do CPF n 007510149 15 e RG sob n 692 485 Pr residente e domiciliado nesta cidade de Palmas estado do Paran CONTRATADA OBJETO O Presente Contrato de Empreitada e M o de Obra tem como Objeto E E E EA A RU E RECURSOS 1 005 4490 51 1000 189 2012 _ _AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005 4490 51 1104 191 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005 4490 51 1103 190 2012 __ _AMPLIA AO REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005 4490 51 1107 192 2012 AMPLIA AO REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES VALOR R FATURAMENTO dever ser apresentado na sede da contratante acompanhada de Certid o Negativa de INSS FGTS e Certid o Tributo Municipal APLICA O DE MULTA compete a Departamento de Administra o da Contratante a aplica o de multas PRAZO DE CONCLUS O 300 trezentos dias corridos a partir da emiss o da ordem de servi os pelo Departamento de Infraestrutura e de acordo com o estabelecido no cronograma f sico financeiro PRAZO DE VIG NCIA 360 trezentos e sessenta DIAS FORO Comarca de Palmas Estado do Paran
76. nc rios contendo no m nimo as seguintes informa es 1 Nome e C digo do Banco Ex BANCO DO BRASIL COD 000 2 Nome e C digo da Agencia EX AGENCIA DE N AGENCIA 00000 3 Localidade cidade e estado da Agencia EX PALMAS PR 4 N mero da Conta Banc ria da Proponente EX 00000 0 5 Nome completo do Favorecido Obs a conta dever estar em nome da proponente licitante EX FULANO DE TAL 6 1 2 Planilha de Servi os conforme CONSTA NA PASTA T CNICA 6 1 2 1 Identifica o raz o social endere o telefone e mail CNPJ MF e Inscri o Estadual da Licitante 6 1 2 2 Local Munic pio Obra e ou servi o 6 1 2 3 Data 6 1 2 4 Item discrimina o do servi o unidade quantidade pre o unit rio material e m o de obra pre o parcial material e m o de obra subtotal e total geral 6 1 2 5 Nome do titular e ou do representante legal constitu do com respectiva assinatura 6 1 3 Pre os Unit rios 6 1 3 1 Os pre os unit rios propostos dever o ser apresentados por item de servi os e ou materiais 6 1 3 2 Dever o estar inclu dos nos pre os unit rios materiais equipamentos aparelhos ferramentas instrumentos materiais de consumo m o de obra diss dios coletivos seguros em geral encargos da legisla o social trabalhista previdenci ria infort nio do trabalho hospedagem locomo es tributos administra o lucro e quaisquer outros custos ou despesas necess
77. no prazo estabelecido facultado Prefeitura Municipal de Palmas PR convocar as licitantes remanescentes na ordem de classifica o para o objeto da licita o para faz lo em igual prazo e nas mesmas condi es propostas pela primeira classificada inclusive quanto aos pre os ou revogar a licita o independentemente da comina o previstas nas penalidades 10 5 O Termo de Contrato obedecer minuta em anexo ANEXO VI e dele constam as penalidades aplic veis contratada em caso de alguma inobserv ncia de suas obriga es sem preju zo da responsabilidade civil e criminal entre as quais constam as seguintes 10 5 1 Em caso de inexecu o do contrato erro de execu o execu o imperfeita mora de execu o inadimplemento contratual ou n o veracidade das informa es prestadas a Contratada estar sujeita s san es administrativas abaixo garantida a pr via defesa advert ncia Il multas a de 0 5 por dia de atraso na entrega da obra calculada sobre o valor total das etapas n o conclu das at o t rmino do prazo de execu o limitada a 10 do mesmo valor b de 5 0 sobre o valor dos servi os n o executados no caso de inexecu o parcial do contrato c de 0 2 sobre o valor total do Contrato por infra o a qualquer cl usula ou condi o do contrato n o especificada nas al neas a e b deste inciso aplicada em dobro na reincid ncia d de 5 0 sobre o valor tota
78. nto de Finan as ou Departamento de Contabilidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran PARAGRAFO NONO Em caso de n o cumprimento pela contratada de disposi o contratual os pagamentos poder o ficar retidos at posterior solu o sem preju zos de quaisquer outras disposi es contratuais PARAGRAFO D CIMO A fiscaliza o proceder a contar da data para in cio da obra a medi o mensal baseada nos servi os executados b elaborar o respectivo boletim c verificar o andamento f sico dos servi os e comparar com o estabelecido no cronograma f sico financeiro para que se permita a elabora o do processo de faturamento d realizar o cadastramento das informa es necess rias no sistema de Planejamento Or amento e Finan as SIMEC especificamente no M dulo de Monitoramento de Obras conforme consta no Termo de Convenio n 700019 2011 FNDE e Caso os servi os executados n o correspondam ao estabelecido no cronograma f sico financeiro ser registrada a situa o inclusive para fins de aplica o das penalidades previstas se for o caso PARAGRAFO D CIMO PRIMEIRO Se os servi os previstos numa parcela mensal do cronograma f sico financeiro n o foram executados qualquer servi o da parcela mensal seguinte n o ser pago PARAGRAFO D CIMO SEGUNDO No caso em que o valor dos se
79. ntratante ent o qualquer d vida em rela o ao pagamento dever ser consultada o Departamento de Finan as ou Departamento de Contabilidade 12 7 Em caso de n o cumprimento pela contratada de disposi o contratual os pagamentos poder o ficar PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran retidos at posterior solu o sem preju zos de quaisquer outras disposi es contratuais 12 8 A fiscaliza o proceder a contar da data para in cio da obra a medi o mensal baseada nos servi os executados b elaborar o respectivo boletim c verificar o andamento f sico dos servi os e comparar com o estabelecido no cronograma f sico financeiro para que se permita a elabora o do processo de faturamento d realizar o cadastramento das informa es necess rias no sistema de Planejamento Or amento e Finan as SIMEC especificamente no M dulo de Monitoramento de Obras conforme consta no Termo de Convenio n 700019 2011 FNDE e Caso os servi os executados n o correspondam ao estabelecido no cronograma f sico financeiro ser registrada a situa o inclusive para fins de aplica o das penalidades previstas se for o caso 12 9 Se os servi os previstos numa parcela mensal do cronograma f sico financeiro n o foram executados qualquer servi o da parcela mensal seguinte n o ser pago 12 10
80. ntrato n o especificada nas al neas a e b deste inciso aplicada em dobro na reincid ncia d de 5 0 sobre o valor total do Contrato no caso de rescis o do contrato por ato unilateral da Administra o motivado por culpa da Contratada n o se eximindo a mesma das demais san es cab veis e de 10 0 sobre o valor total da proposta no caso de recusa injustificada da licitante adjudicat ria em firmar o termo de contrato IIl suspens o tempor ria de participa o em licita o e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Palmas PR por prazo n o superior a dois anos IV declara o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra o P blica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni o ou at que seja promovida a reabilita o perante a autoridade que aplicou a san o depois do ressarcimento Administra o pelos preju zos resultantes e ap s decorrido o prazo da san o aplicada com base no inciso anterior PARAGRAFO SEGUNDO As san es previstas nos incisos Ill e IV poder o ser aplicadas juntamente com as do inciso Il PARAGRAFO TERCEIRO O valor das multas aplicadas dever ser recolhido no prazo de 05 cinco dias teis a contar do recebimento da notifica o PARAGRAFO QUARTO Se o valor da multa n o for pago ou depositado ser automaticamente descontado do valor da garantia e se necess rio do pagamento a que a Contratada fizer jus Em ca
81. o classificadas as propostas pela ordem crescente dos pre os apresentados considerando se vencedora a proponente que apresentar o menor pre o global 8 2 Ser desclassificada a proposta de pre o que cotar valor unit rio manifestamente inexequ vel 8 3 N o ser o consideradas vantagens n o previstas neste ato convocat rio ou qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes 8 4 N o ser o aceitas propostas alternativas 8 5 O julgamento e a classifica o das propostas s o atos exclusivos da Comiss o Permanente de Licita o que em consequ ncia reserva se no direito de desclassificar as propostas em desacordo com PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran este Edital ou ainda as que se revelarem manifestamente inexeq veis por fatos comprovados durante o processo de sele o 8 6 Havendo empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido ao disposto no 2 do artigo 3 da Lei n 8 666 93 a classifica o se far por sorteio em ato p blico 8 7 Ap s a divulga o do julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em Lei a Presidente da Comiss o submeter o processo a autoridade superior para fins de homologa o revoga o ou anula o desta licita o 9 DA IMPUGNA O DO EDITAL E DOS RECURSOS 9 1 Eventuais Impugna es do Edital e os recursos previstos em lei os qua
82. o in cio das obras servi os 15 5 2 Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obriga es da Contratada constantes do Contrato no Caderno T cnico MEMORIAIS PROJETOS e demais documentos fornecidos pelo FNDE projeto padr o PROINFANCIA 15 5 3 Exigir o cumprimento integral dos Projetos Detalhes Especifica es e Normas T cnicas da ABNT e outras porventura aplic veis 15 5 4 Rejeitar todo e qualquer servi o de m qualidade ou n o especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra 15 5 5 Exigir a imediata substitui o de t cnicos mestres ou oper rios que n o correspondam tecnicamente ou disciplinarmente s necessidades dos servi os 15 5 6 Esclarecer prontamente as d vidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada 15 5 7 Expedir por escrito as determina es e comunica es dirigidas Contratada 15 5 8 Autorizar as provid ncias necess rias junto a terceiros 15 5 9 Promover com presen a da Contratada as medi es dos servi os executados 15 5 10 Transmitir por escrito instru es sobre as modifica es dos servi os que porventura venham a ser feitos bem como as altera es de prazo e cronograma 15 5 11 Relatar oportunamente Contratante ocorr ncias ou circunst ncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servi os em rela o a terceiros 15 5 12 Dar Contratante imediata ci ncia de fatos que possam levar aplica o de pena
83. o julgamento CL USULA DECIMA PRIMEIRA DA RESCIS O A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpela o judicial ou extrajudicial sem que CONTRATADA caiba o direito de indeniza o de qualquer esp cie nos seguintes casos a quando a CONTRATADA falir entrar em concordata ou for dissolvida b quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato sem a pr via anu ncia do CONTRATANTE c quando houver atraso dos servi os pelo prazo de 30 trinta dias corridos por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita PAR GRAFO PRIMEIRO A rescis o do contrato quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados implicar na apura o de perdas e danos sem embargos da aplica o da demais providencias legais cab veis PAR GRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE por conveni ncia exclusiva e independente de cl usulas expressas poder rescindir o contrato deste que efetue os pagamentos devidos relativos ao mesmo PAR GRAFO TERCEIRO Declarada a rescis o do Contrato quer vigorar a partir da data da sua declara o a CONTRATADA se obriga expressamente como ora o faz a entregar a obra inteiramente desembara ada n o criando dificuldades de qualquer natureza CL USULA D CIMA SEGUNDA DA LEGISLA O APLIC VEL PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran O presen
84. o pagos de acordo com o cronograma f sico financeiro e planilha or ament ria aprovados PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran atrav s da fiscaliza o da obra n o se admitindo o pagamento de materiais entregues mas somente de servi os executados 2 11 6 Ser o descontadas da fatura da contratada eventuais multas aplicadas ao munic pio de Palmas estado do Paran pela inobserv ncia de normas e posturas municipais de seguran a do trabalho ou quaisquer outras decorrentes dos servi os objeto deste termo 2 11 7 A licitante dever se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos rg os competentes como Tributos Municipais CREA encargos sociais trabalhistas fiscais assist ncia m dica taxas alvar licen a sanit ria ART transporte de materiais e funcion rios bem como quaisquer outras despesas necess rias para a execu o dos servi os 2 11 8 A licitante respons vel por danos causados diretamente a administra o ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando a execu o dos servi os 2 12 DA RESPONSABILIDADE T CNICA 2 12 1 O recolhimento das anota es de Responsabilidade T cnica ART de execu o junto ao CREA PR referente ao respons vel pela execu o ficar a cargo do contratado sendo indispens vel e obrigat ria a apresenta o na ordem de servi o 2 13 A
85. onformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS INSS exclusivo para cada obra ou servi o 12 11 6 A libera o da primeira parcela fica condicionada a matricula da obra junto ao INSS e quita o junto ao i CREA PR atrav s da ART ii INSS atrav s de matr cula e ou CND e iii FGTS CEF atrav s do CRF 12 11 7 A libera o da ltima parcela fica condicionada a apresenta o i da certid o negativa de d bitos expedida pelo INSS referente ao objeto contratado conclu do ii do Termo de Recebimento Provis rio e iii de comprovante nos casos previstos de liga es definitivas de gua e energia el trica As despesas referentes ao consumo de gua e energia durante a execu o do objeto licitado s o de inteira responsabilidade da Contratada PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 13 DA ATUALIZA O DE VALORES 13 1 A obra ser contratada por empreitada global incluindo fornecimento de m o de obra e material com as planilhas de servi os e custos e com o memorial descritivo O valor ser fixo e inalter vel pelo prazo de 01 um ano garantindo se entretanto o direito ao restabelecimento do equil brio econ mico financeiro do contrato na hip tese de sobrevirem fatos imprevis veis ou previs veis por m de consequ ncias incalcul veis retardadores ou impeditivos da execu
86. os envelopes para o primeiro dia til que se seguir mantendo se o mesmo hor rio 2 DO OBJETO 2 1 A presente licita o tem por objetivo Empreitada Global de Material e M o de Obra para constru o de escola no mbito nacional de reestrutura o e aparelhagem de rede escolar p blica de educa o infantil PROINFANCIA padr o FNDE no munic pio de Palmas Pr Convenio n 700019 2011 FNDE 2 2 A presente licita o tem por objeto a execu o sob regime de empreitada de m o de obra tipo de menor pre o a pre os fixos e sem reajustes da seguinte obra Lote nico AMPLIA O CENTRO ABRIGO MUNICIPAL CASA LAR Local do Objeto Objeto Metragem Prazo de Valor Total Capital M2 execu o Estimado social R dias para a Obra te 31 i Sa R ei oa Rua Frei Jacob Empreitada Global 1 118 48 1 474 835 50 147 483 55 Bairro Santu rio de Material e M o de Obra para constru o de escola no mbito nacional de reestrutura o e aparelhagem de rede escolar p blica de educa o infantil PROINFANCIA padr o FNDE no munic pio de Palmas Pr Convenio n 700019 2011 FNDE TOTAL 1 118 48 1 474 835 50 147 483 55 2 3 A empresa vencedora obrigada a obedecer na integra os projetos t cnicos e Padr es construtivos fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa o FNDE sendo que os mesmos est o dispon veis no site http www fnde gov br index php proinf consu
87. os pontos com que eventualmente possa discordar para que a FISCALIZA O efetue a an lise desses pontos em discord ncia e emita um parecer indicando a solu o que ser aplicada 2 8 Dever o estar inclu dos no pre o m ximo diss dios coletivos seguros em geral encargos de legisla o social trabalhista previdenci ria infort nio do trabalho hospedagem locomo es tributos administra o lucro e quaisquer outras despesas necess rias n o especificadas neste Edital mas julgadas essenciais execu o do objeto 2 9 Fica entendido que os projetos PADR O FNDE as pe as gr ficas as especifica es t cnicas memoriais cadernos de encargos CADERNO TECNICO Parte do Edital de Licita o que tem por objetivo definir o objeto da licita o e do sucessivo contrato bem como estabelecer os requisitos condi es e diretrizes t cnicas e administrativas para a sua execu o t cnico todos os documentos s o complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro ser considerado especificado e v lido 2 10 O pre o global da proposta n o poder ultrapassar o Pre o M ximo estabelecido no item 2 4 sob pena de desclassifica o 2 11 PRAZO E CONDI ES DE ENTREGA E EXECU O DO OBJETO 2 11 1 A entrega da obra ser em 300 trezentos dias a contar da assinatura da ordem de servi o expedida pelo Departamento de Infraestrutura 2 11 2 Todos os servi os executado
88. quipamentos de prote o individual e dos dispositivos de prote o de m quinas e ferramentas que ofere am riscos aos trabalhadores bem como a observ ncia das demais condi es estabelecidas pelas normas de seguran a e sa de no trabalho 17 MATERIAIS VE CULOS M QUINAS E EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 17 1 Todos os materiais ve culos m quinas e equipamentos a serem utilizados na s obra s e ou nos servi os ser o fornecidos pela contratada e todos os custos de aquisi o de transporte de armazenamento ou de utiliza o dever o estar inclu dos nos pre os unit rios propostos 17 3 Todos os materiais que forem utilizados na s obra s e ou nos servi os dever o ser da melhor qualidade obedecer s especifica es e serem aprovados pela fiscaliza o antes de sua aquisi o ou confec o 17 4 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo h bil dos materiais m quinas e equipamentos ser exclusivamente da contratada Ela n o poder solicitar prorroga o do prazo de execu o nem justificar retardamento na conclus o da s obra s e ou servi os em decorr ncia do fornecimento deficiente dos mesmos 18 DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVI OS DE ENGENHARIA 18 1 O Recebimento dos servi os e obras executados pela CONTRATADA ser efetivado em duas etapas sucessivas 18 1 1
89. ranco de forma clara sem emendas rasuras ou entrelinhas dever ser elaborada considerando as condi es estabelecidas neste edital e inclusive no modelo de proposta de pre os Anexo e dever conter obrigatoriamente 6 1 1 Proposta de Pre os ANEXO 6 1 1 1 Identifica o raz o social endere o telefone e mail CNPJ MF e Inscri o Estadual da Licitante 6 1 1 2 Pre o global para a execu o da obra com no m ximo 2 duas casas ap s a v rgula 6 1 1 3 Prazo de Execu o da Obra e ou servi os em dias 6 1 1 4 Prazos e condi es de garantia de no m nimo 24 vinte e quatro meses para a obra e para os produtos empregados na execu o da mesma PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 6 1 1 5 Prazo de validade da Proposta de Pre os que dever ser de no m nimo 180 cento e oitenta dias conforme lei estadual n 15 340 2006 e ser contado a partir da data do protocolo entrega do envelope contendo a Proposta de Pre os ao Licitador sendo que para a contagem do prazo excluir se o dia do in cio e incluir se o dia do vencimento O prazo de validade das propostas ficar suspenso no caso de recurso administrativo ou judicial interposto na presente licita o at o prazo m ximo de 30 trinta dias 6 1 1 6 Dados Banc rios A proponente dever indicar na Proposta de Pre os seus dados ba
90. realizada por meio de publica o na imprensa oficial 9 4 2 1 Processamento pela Administra o da representa o cab vel a A representa o deve ser dirigida ao Presidente da Comiss o de Licita o que praticou o ato b Ao receber a representa o o Presidente da Comiss o de Licita o analisar e julgar c Se a decis o da representa o for favor vel ao recorrente e afete ao interesse dos demais licitantes a Administra o deve dar a estes a oportunidade de manifesta o e O Presidente da Comiss o de Licita o deve remeter os autos ao Departamento Jur dico para an lise e parecer t cnico e autoridade superior no prazo de 05 cinco dias teis para que esta decida sobre a representa o 9 4 3 Do Pedido de Reconsidera o Cabe pedido de reconsidera o contra decis o de Ministro de Estado ou Secret rio Estadual ou Municipal no caso de aplica o da pena de declara o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra o a O recorrente interp e o pedido de reconsidera o perante a autoridade que praticou o ato que analisar e julgar o recurso b O prazo para a interposi o de 10 dez dias teis contados da intima o do ato ou seja da data da publica o na imprensa oficial 9 4 4 Caso os representantes legais das empresas apresentarem Termo de Renuncia ou declararem expressamente que n o possuem a inten o de recorrer do procedimento de habilita o hip tese
91. ridade de Situa o CRS junto ao FGTS e Alvar e ou Habite se no que couber 18 2 Ap s o prazo de 60 sessenta dias do recebimento provis rio ser procedido o recebimento definitivo por comiss o especificamente designada pelo Contratante ocasi o em que ser lavrado o termo de recebimento definitivo 18 3 O recebimento provis rio ou definitivo n o exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra da licita o nem a tico profissional pela perfeita execu o do contrato 18 4 O contratante toma posse do Canteiro de Obras e do Objeto do contrato dentro de 3 tr s dias da data da formaliza o do Termo de Recebimento Definitivo 19 DAS DISPOSI ES GERAIS 19 1 Reserva se ao Licitador Contratante o direito de anular ou revogar total ou parcialmente esta PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran licita o visando legalidade do processo licitat rio ou interesse da administra o p blica respectivamente atrav s de parecer escrito e fundamentado sem que caiba Licitante direito a indeniza o 19 2 Reserva se ao Licitador Contratante o direito de promover dilig ncias destinadas a esclarecer a instru o do processo licitat rio em qualquer fase de seu andamento 19 3 O licitador poder declarar a licita o deserta quando nenhuma das propostas de pre os satisfazer o objeto e ou o
92. rtamento de Infraestrutura PARAGRAFO SEGUNDO Somente ser admitida altera o dos prazos com anu ncia expressa da contratante quando 1 Houver servi os extraordin rios que alterar as quantidades os servi os complementares obedecidos os dispositivos regulamentares atraso no fornecimento de dados informativos materiais e qualquer subsidio obra e ou servi os que estejam sob responsabilidade expressa da contratante por atos da contratante atos de terceiros que interfiram no prazo de execu o ou outros devidamente justificados e aceitos pelo contratante 2 Por motivos de for a maior ou caso fortuito compreendendo perturba es industriais greves guerras atos de inimigo p blico bloqueio insurrei es epidemias avalanches terremotos e enchentes explos es ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle seguro de qualquer uma das partes interessadas O Motivo da for a maior pode ser caracterizado por legisla o regulamenta o ou atos governamentais 3 Enquanto perdurar a paralisa o da s obra s e ou servi os por motivo de for a maior ou caso fortuito bem como suspens o por ordem da contratante ficar o suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com rela o obra e ou servi os contratados n o cabendo ainda a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao per odo de paralisa o 4 Os atrasos provenientes
93. rvi os executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma f sico financeiro estes poder o ser faturados desde que todos os servi os das parcelas mensais anteriores estejam conclu dos PARAGRAFO D CIMO TERCEIRO O faturamento dever ser apresentado conforme segue de modo a padronizar condi es e forma de apresenta o PARAGRAFO D CIMO QUARTO Nota fiscal com discrimina o resumida dos servi os executados de acordo com o cronograma f sico financeiro per odo de execu o da etapa n mero da licita o e termo de contrato de empreitada lote Convenio n 700019 2011 FNDE e outros que julgar conveniente n o apresente rasura e ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal PARAGRAFO D CIMO QUINTO Fatura com discrimina o resumida dos servi os executados de acordo com o cronograma f sico financeiro pactuado per odo de execu o da etapa n mero da licita o n mero do termo de contrato de empreitada lote e outros PARAGRAFO D CIMO SEXTO Demonstrativo de dados referentes ao FGTS INSS PARAGRAFO D CIMO S TIMO C pia da guia de recolhimento da Previd ncia Social GEFIP do ltimo recolhimento devido devidamente quitada e autenticada em cart rio de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS INSS exclusivo para cada obra e ou servi o PARAGRAFO D CIMO OITAVO C pia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi o FGTS do
94. s as incid ncias por item componente do BDI que observem as seguintes faixas de admissibilidade item Componente do M nimo M dio M ximo BDI Garantia 0 00 0 21 0 42 Risco 0 00 0 97 2 05 Despesas Financeiras 0 00 0 59 1 20 Administra o Central 0 11 4 07 8 03 Lucro 3 83 6 90 9 96 Tributos 3 65 7 65 9 03 6 1 6 3 Administra o local instala o de canteiro acampamento mobiliza o e desmobiliza o de m o de obra e de equipamentos devem compor os custos diretos da obra 6 1 6 4 Tributos de natureza personal stica como IRPJ e CSSL n o s o admitidos na composi o do BDI Quando apresentados na composi o detalhada mesmo se atendida faixa de admissibilidade de 20 a 30 deve ser solicitada exclus o desses itens ao proponente 6 1 6 5 A composi o do BDI segundo bibliografia contempla os seguintes itens Lucro e bonifica o Administra o Central Servi os T cnicos Despesas Financeiras Impostos COFINS PIS CPMF ISS Seguros riscos e garantias Cau es e reten o PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran Equipamentos Imprevistos 6 1 6 6 A F RMULA DE CALCULO DO BDI para a taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a t tulo de Benef cios e Despesas Indiretas apresenta se como BDI 14X 1
95. s das Especifica es e das Normas T cnicas da ABNT 7 Anotar os fatos ou alega es cujo registro se fa a necess rio 8 A contratada dever manter na s obra s e ou servi os o boletim di rio de ocorr ncias BDO o qual diariamente dever ser preenchido pelo encarregado da contratada e rubricado pela fiscaliza o PARAGRAFO NONO Reserva se Contratante o direito de intervir nas obras servi os quando ficar comprovada a incapacidade t cnica da Contratada ou defici ncia dos equipamentos e da m o de obra empregados sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indeniza o seja a que t tulo for CLAUSULA D CIMA S TIMA DA CESS O E SUBCONTRATA O A CONTRATADA n o poder ceder Contrato a nenhuma pessoa f sica ou jur dica sem autoriza o pr via por escrito do CONTRATANTE CLAUSULA D CIMA OITAVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA A CONTRATADA assumir integral responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu o dos servi os ora contratados inclusive acidentes mortes perdas ou destrui es parciais ou totais isentando o CONTRATANTE de todas as reclama es que se possam surgir com rela o ao presente Contrato Tamb m obriga se a CONTRATADA a reparar corrigir reconstruir ou substituir s expensas no total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem v cios ou incorre es resultantes da execu o ou de materiais empregados
96. s decorrentes PARAGRAFO D CIMO OITAVO Os servi os e obras ser o realizados em rigorosa observ ncia aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes bem como em estrita obedi ncia s prescri es e exig ncias contidas no memorial descritivo e todas as pe as fornecida pelo contratante independente de seu quantitativo PARAGRAFO D CIMO NONO A ocorr ncia de erros na loca o da obra projetada implicar para a CONTRATADA obriga o de proceder por sua conta e nos prazos contratuais s modifica es demoli es e reposi es que se tornarem necess rias a ju zo da FISCALIZA O ficando al m disso sujeito san es multas e penalidades aplic veis em cada caso particular de acordo com o Contrato e Caderno de Encargos formulado pelo FNDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran PARAGRAFO VIG SIMO Todos os tapumes devem estar de acordo com o disposto na NR 18 sendo que todos ser o executados e custeados pela CONTRATADA CL USULA SEXTA DO INICIO DOS SERVI OS PRAZO DE CONCLUS O DOS SERVI OS E PRORROGA O A obra dever ser executada num prazo m ximo de 300 trezentos dias contados a partir da emiss o da ordem de servi o pelo Departamento de Infraestrutura PARAGRAFO PRIMEIRO O in cio da obra e ou servi o dever ser imediatamente ap s a emiss o da ordem de servi o emitida pelo Depa
97. s elementos a seguir relacionados que instruir o a elabora o do contrato Nome do representante legal Estado civil Profiss o Endere o residencial e n mero do telefone C dula de identidade Cl Comprovante de inscri o no Cadastro de Pessoas F sicas do Minist rio da Fazenda CPF MF Outros que se fizerem necess rios a crit rio do Licitador CL USULA D CIMA DA APLICA O DE MULTAS Quando da aplica o de multas a CONTRATANTE notificar a CONTRATADA que ter prazo de 10 dez dias corridos para recolher a Tesouraria da CONTRATANTE a import ncia correspondente sob pena de incorrer em outras san es cab veis PAR GRAFO PRIMEIRO Compete ao Departamento de Infraestrutura Divis o de Urbanismo do CONTRATANTE quando for o caso por proposta da fiscaliza o aplica o de multas tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA PAR GRAFO SEGUNDO Da aplica o de multas caber recurso ao CONTRATANTE no prazo 03 tr s dias a contar da data do recebimento das respectivas notifica es mediante pr vio recolhimento da multa sem efeito suspensivo at que seja devidamente efetuada a justificativa exposta o CONTRATANTE julgar no prazo m ximo de 30 trinta dias procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta devendo fundament la e se procedente a import ncia recolhida pela CONTRATADA ser devolvida pelo CONTRATANTE no prazo de 03 tr s dias contados da data d
98. s nos termos da NR 18 PARAGRAFO D CIMO NONO Caber CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e sa da de materiais m quinas equipamentos e pessoas bem como manter a ordem e disciplina em todas as depend ncias do canteiro de servi o PARAGRAFO VIG SIMO O CONTRATANTE realizar inspe es peri dicas no canteiro de servi o a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguran a adotadas nos trabalhos o estado de conserva o dos equipamentos de prote o individual e dos dispositivos de prote o de m quinas e ferramentas que ofere am riscos aos trabalhadores bem como a observ ncia das demais condi es estabelecidas pelas normas de seguran a e sa de no trabalho CLAUSULA VIG SIMA PRIMEIRA DAS DISPOSI ES GERAIS Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposi es gerais a Em ocorrendo a rescis o do presente contrato em raz o do inadimplemento de obriga es da CONTRATADA esta ficar impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE bem como sofrer as penalidades previstas no Artigo n 87 da Lei 8 666 98 b A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obriga es decorrentes da execu o deste contrato sejam de natureza trabalhista previdenci ria comercial civil penal ou fiscal inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos inclusive os que eventualmente advirem de preju zos causados a terceiros
99. s ao objeto do presente contrato ser de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA bem como demais encargos inerentes e necess rios para a completa execu o das suas obriga es assumidas pelo presente contrato CL USULA TERCEIRA DO PAGAMENTO Os pagamentos das obras contratadas ser o efetuados de acordo com a execu o do cronograma f sico financeiro em parcelas conforme o recebimento das etapas dos servi os atrav s de Laudo de medi o emitido pelo Departamento de Infra Estrutura do munic pio e repasse dos recursos financeiros do Convenio n 700019 2011 FNDE PARAGRAFO PRIMEIRO As medi es ser o realizadas mensalmente aferindo a etapas a serem cumpridas conforme cronograma f sico financeiro a ser apresentado e ap s a presta o dos servi os em sua conformidade e emiss o da Nota Fiscal acompanhada de Certid o Negativa de INSS FGTS e Certid o Tributo Municipal a contratante ter um prazo de at 10 dez dias teis ap s o recebimento dos recursos financeiros provenientes do Convenio n 700019 2011 FNDE para efetuar o pagamento ap s a apresenta o correta da fatura dos servi os executados e documentos pertinentes devidamente protocolados desde que atendidas s condi es para libera o das parcelas PARAGRAFO SEGUNDO Os pagamentos ser o efetuados atrav s das seguintes dota es or ament rias 1 005 4490 51 1000 189 2012 AMPLIA O REFORMA ESTRUTURA F SICA UN ESCOLARES 1 005
100. s d vidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada 8 Expedir por escrito as determina es e comunica es dirigidas Contratada 9 Autorizar as provid ncias necess rias junto a terceiros 10 Promover com presen a da Contratada as medi es dos servi os executados 11 Transmitir por escrito instru es sobre as modifica es dos servi os que porventura venham a ser feitos bem como as altera es de prazo e cronograma 12 Relatar oportunamente Contratante ocorr ncias ou circunst ncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servi os em rela o a terceiros 13 Dar Contratante imediata ci ncia de fatos que possam levar aplica o de penalidades contra a Contratada ou mesmo rescis o do Contrato 14 obriga o da fiscaliza o manter arquivo pr prio junto a Divis o de Engenharia toda a documenta o relacionada na Resolu o n 04 2006 de 23 de novembro de 2006 do Tribunal de Contas do Paran a qual disp e sobre a guarda e o acesso aos documentos necess rios ao efetivo exerc cio do controle externo das obras p blicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paran O arquivo da Divis o de Urbanismo dever conter c pia de todas as pe as necess rias ao controle e fiscaliza o da obra e ainda do CADERNO TECNICO ELABORADO PELO FNDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Par
101. s e encargos de natureza trabalhista previdenci ria social ou tribut ria incidentes sobre os servi os objeto deste contrato PAR GRAFO QUARTO A execu o de servi os aos domingos e feriados somente ser permitida com autoriza o pr via da fiscaliza o da Prefeitura PAR GRAFO QUINTO Ser de responsabilidade do Contratado o pagamento de toda e qualquer situa o decorrente da execu o dos servi os a que se refere o presente contrato inclusive eventuais reclamat rias trabalhistas que venham a ser formuladas decorrentes dessa respectiva execu o PARAGRAFO SEXTO Permitir o livre acesso dos servidores do FNDE bem como rg os de controle aos documentos e registros cont beis na forma do art 44 da Portaria Interministerial n 127 2008 CL USULA QUINTA CONDI ES GERAIS DA OBRA Todos os materiais e ou servi os utilizados na obra dever o atender s exig ncias de qualidade observados os padr es e normas baixadas pelos rg os competentes de controle de qualidade industrial ABNT INMETRO etc atentando se o proponente principalmente para as prescri es contidas no art 39 VIII da Lei 8 078 90 C digo de Defesa do Consumidor especifica es t cnicas memoriais e projetos fornecidos PARAGRAFO PRIMEIRO A Licitante dever reparar corrigir remover reconstituir ou substituir s suas expensas no todo ou em parte os materiais servi os que se verificarem defeituosos ou incorretos resultantes
102. s obras servi os atrav s de Equipe de Fiscaliza o ou T cnico especialmente designado para este fim sem reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada 15 2 Ficam reservados Fiscaliza o o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular duvidoso ou omisso n o previsto no Contrato no Edital nas Especifica es nos Projetos nas Leis nas Normas nos Regulamentos e em tudo mais que de qualquer forma se relacione direta ou indiretamente com as obras servi os em quest o e seus complementos 15 3 A fiscaliza o ser exercida no interesse exclusivo da Contratante n o excluindo ou reduzindo a responsabilidade da Contratada inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade sendo que na sua ocorr ncia n o dever implicar co responsabilidade do Poder P blico ou de seus agentes e prepostos salvo seja caracterizada a omiss o funcional por parte destes 15 4 Independentemente da Equipe de Fiscaliza o ou T cnico designado para fiscaliza o das obras servi os poder o ser contratados pela Contratante t cnicos ou empresas especializadas para apoio da mesma embora a ela subordinados 15 5 Compete especificamente Fiscaliza o al m das previstas no Caderno T cnico PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 15 5 1 Indicar Contratada todos os elementos indispens veis a
103. s pela licitante dever o atender s exig ncias de qualidade observados os padr es e normas baixadas pelos rg os competentes de controle de qualidade industrial ABNT INMETRO etc atentando se o proponente principalmente para as prescri es contidas no art 39 VIII da Lei 8 078 90 C digo de Defesa do Consumidor especifica es t cnicas memoriais e projetos fornecidos inclusive as normas do FNDE 2 11 3 A licitante dever reparar corrigir remover reconstituir ou substituir s suas expensas no todo ou em parte os materiais servi os que se verificarem defeituosos ou incorretos resultantes da execu o nos termos do art 69 da Lei n 8 666 98 2 11 4 Todos os materiais servi os a serem entregues e ou confeccionados dever o ser de 1 qualidade e com garantia de reposi o caso seja identificado diverg ncias com rela o s propostas e durante 5 cinco anos ap s o Recebimento Definitivo dos servi os e obras a CONTRATADA responder por sua qualidade e seguran a nos termos do Artigo 1245 do C digo Civil Brasileiro devendo efetuar a repara o de quaisquer falhas v cios defeitos ou imperfei es que se apresentem nesse per odo independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE 2 11 5 A execu o da obra ser acompanhada e supervisionada pela equipe de Engenharia do Munic pio de Palmas PR onde ser o expedidos relat rios de fiscaliza o para a libera o de pagamento e os servi os ser
104. s relativas ao seu trabalho e apresentem estado de sa de compat vel com as atividades desenvolvidas portanto os trabalhos nunca dever o ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos os sistemas de prote o individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados 16 8 A contratante atuar objetivando o total cumprimento das normas conforme contido neste edital estando autorizada a interditar servi os ou em parte destes em caso do n o cumprimento das exig ncias da lei se houver paralisa es estas n o ser o caracterizadas como justificativa por atraso na obra e ou servi os PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran 16 9 A contratada dever de imediato providenciar o atendimento das exig ncias da contratante Para os casos espec ficos em que fiscaliza o conceder prazos de 48 quarenta e oito horas para atendimento das exig ncias as prorroga es dos referidos prazos n o poder o ultrapassar 15 quinze dias para o atendimento completo 16 10 Esgotado o prazo descrito no item anterior a contratante poder promover as medidas que forem necess rias cobrando da contratada as despesas da decorrentes sem preju zo de outras penalidades previstas no termo de contrato de empreitada inclusive a sua rescis o 16 11 Cabe contratada solicitar contratante a presen a imedia
105. ser express o da verdade firmamos a presente LOCAL E DATA assinatura do representante legal da empresa Carimbo do CNPJ ANEXO IV TERMO DE REN NCIA MODELO COMISS O PERMANENTE DE LICITA O DO MUNIC PIO DE PALMAS PR A proponente abaixo assinada participante do procedimento licitat rio n inserir n mero sob a modalidade Concorr ncia p Obras e Serv Eng n inserir n mero por seu representante credenciado DECLARA na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n 8 666 93 de 21 de junho de 1993 obrigando a empresa que representa que n o pretende recorrer da decis o da Comiss o de Licita o que julgou os documentos de habilita o RENUNCIANDO assim expressamente ao direito de recurso da fase habilitat ria e ao prazo respectivo e concordando em consequ ncia com o curso do procedimento licitat rio passando se abertura dos envelopes de proposta de pre o dos proponentes habilitados LOCAL E DATA assinatura do representante legal da empresa Carimbo do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran ANEXO V DECLARA O DE RESPONSABILIDADE MODELO A COMISS O PERMANENTE DE LICITA O DO MUNIC PIO DE PALMAS PR DECLARA O DE RESPONSABILIDADES Declaramos para os fins de direito na qualidade de Proponente do procedimento licitat rio n inserir n mero
106. so de inexist ncia ou insufici ncia de cr dito da Contratada o valor devido ser cobrado administrativa e ou judicialmente PARAGRAFO QUINTO Multa de at 5 cinco por cento do valor total da fatura do m s da ocorr ncia quando a contratada n o cumprir as exig ncias relativas aos equipamentos de prote o individual EPIs PARAGRAFO SEXTO A multa ser cobrada pela contratante de acordo com o estabelecido pela legisla o pertinente caso a contratada n o venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado a mesma ser descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou ser descontada do valor da cau o de execu o ART 86 e 87 da Lei 8666 93 e suas posteriores altera es PARAGRAFO S TIMO Imp e se declara o de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Contratante ora Licitador e a rescis o de pleno direito do contrato desta licita o pela fal ncia da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran contratada ou rescis o administrativa ou judicial do contrato por culpa da mesma ou ainda nos casos em que fato s ou infra o es de responsabilidade da contratada anteriores ou posteriores assinatura do contrato indiquem a tomada dessa medidas para o resguardo do interesse P blico PARAGRAFO OITAVO A Licitante vencedora da Licita o dever apresentar quando solicitada o
107. t rio 4 4 Ap s o hor rio estabelecido neste edital nenhum envelope ser recebido 5 DA DOCUMENTA O DE HABILITA O 5 1 O envelope l dever conter todos os documentos a seguir relacionados o qual dever ser apresentado devidamente lacrado e inviolado em 01 uma via cada um sendo que as folhas dever o preferencialmente ser do tamanho A4 os documentos dever o estar rubricados por elemento credenciado da proponente no caso de c pias os mesmos dever o estar devidamente autenticados por tabeli o ou por servidor membro da comiss o permanente de licita o 5 1 1 Relativa HABILITA O JUR DICA 5 1 1 1 Registro Comercial junto ao rg o competente no caso de empresa individual 5 1 1 2 Ato Constitutivo Estatuto ou Contrato Social da Licitante e sua ltima altera o caso exista devidamente registrado no rg o competente para as sociedades comerciais e no caso de sociedade por a es acompanhado de documentos de elei o de seus administradores e ainda no caso de sociedades civis acompanhada de prova da diretoria em exerc cio 5 1 1 3 Decreto ou autoriza o em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pa s e ato de registro ou autoriza o para funcionamento expedido pelo rg o competente quanto a atividade assim o exigir 5 1 1 4 Documento de identifica o c dula de identidade do representante legal da Licitante e comprovante da sua inscri o no
108. ta do respons vel pela fiscaliza o em caso de acidente na obra e ou servi o e ou nos bens de terceiros para que seja providenciada a necess ria per cia 16 12 Caber CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Seguran a Higiene e Medicina do Trabalho fornecendo s suas custas todos os equipamentos de prote o individual EPI visando preven o de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra 16 13 A CONTRATADA dever implantar em torno dos locais onde os servi os estiverem sendo executados os elementos de sinaliza o e prote o atendendo as Normas Regulamentadoras NR relativas engenharia de seguran a e medicina do trabalho s exig ncias de prote o contra inc ndio e de primeiros socorros de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes sem preju zo dos servi os em andamento 16 14 A CONTRATADA fornecer aos funcion rios todos os equipamentos de prote o individual exigidos pela NR 6 Equipamentos de Prote o Individual EPI tais como capacetes e culos especiais de seguran a protetores faciais luvas e mangas de prote o botas de borracha e cintos de seguran a de conformidade com a natureza dos servi os e obras em execu o Tamb m dever o ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote o Coletiva EPC 16 15 A CONTRATADA manter organizada limpas e em bom estado de higiene as instala es do canteiro de servi o especialmente as vias
109. te Legal Contador assinatura do representante legal da empresa nome RG CRC n e assinatura PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO CONTRATO N 2012 CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PRE O GLOBAL A PRE OS FIXOS E SEM REAJUSTE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNIC PIO DE PALMAS ESTADO DO PARAN E siuiu sitcam ini iii NA FORMA ABAIXO Pelo presente instrumento particular que firma de um lado o Munic pio de Palmas Estado do Paran pessoa jur dica de direito p blico interno inscrito no CNPJ sob n 76161181 0001 08 com sede Av Clevel ndia n 521 neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal Hil rio Andraschko brasileiro casado advogado residente e domiciliado nesta cidade portador do CPF n 007510149 15 e RG sob n 692 485 Pr residente e domiciliado nesta cidade de Palmas estado do Paran e abaixo assinado doravante designado CONTRATANTE e de outro pessoa jur dica de direito privado inscrita no CNPJ MF sob o n estabelecida na rua n na cidade de estado do doravante designada CONTRATADA estando as partes sujeitas as normas da Lei n 8 666 93 e suas altera es subsequentes ajustam o presente contrato em decorr ncia do processo de licita o n 97 2012 realizada atrav s d
110. te instrumento contratual rege se pelas disposi es expressas na Lei n 8 666 de 21 06 1993 e suas altera es posteriores na Lei n 8 078 de 11 09 1990 C digo de Defesa do Consumidor no C digo Civil Brasileiro e em outras referentes ao objeto ainda que n o explicitadas CL USULA D CIMA TERCEIRA DA TRASMISS O DE DOCUMENTOS A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA ser feita por meio de protocolo Nenhuma outra forma ser considerada como prova de entrega de documentos ou cartas CL USULA D CIMA QUARTA DA PUBLICIDADE Uma vez firmado o extrato do presente Contrato ser publicado no Jornal Oficial do Munic pio pelo CONTRATANTE em cumprimento ao disposto no art 61 8 1 da Lei 8 666 98 CL USULA D CIMA QUINTA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Todos os materiais ve culos m quinas e equipamentos a serem utilizados na s obra s e ou nos servi os ser o fornecidos pela contratada e todos os custos da aquisi o de transporte de armazenamento ou de utiliza o dever o estar inclu dos nos pre os unit rios propostos PARAGRAFO PRIMEIRO Todos os materiais que forem utilizados na s obra s e ou nos servi os dever o ser da melhor qualidade obedecer s especifica es e serem aprovados pela fiscaliza o antes de sua aquisi o ou confec o PARAGRAFO SEGUNDO A responsabilidade pelo fornecimento em tempo h bil dos materiais m quinas e equipamentos ser e
111. temente da Equipe de Fiscaliza o ou T cnico designado para fiscaliza o das obras servi os poder o ser contratados pela Contratante t cnicos ou firmas especializadas para apoio da mesma embora a ela subordinados PARAGRAFO QUARTO A fiscaliza o ser exercida no interesse exclusivo da Contratante n o excluindo ou reduzindo a responsabilidade da Contratada inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade sendo que na sua ocorr ncia n o dever implicar co responsabilidade do Poder P blico ou de seus agentes e prepostos salvo seja caracterizada a omiss o funcional por parte destes PARAGRAFO QUINTO Compete especificamente Fiscaliza o 1 Indicar Contratada todos os elementos indispens veis ao in cio das obras servi os 2 Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obriga es da Contratada constantes do Contrato 3 Exigir o cumprimento integral dos Projetos Detalhes Especifica es e Normas T cnicas da ABNT e outras porventura aplic veis 4 Rejeitar todo e qualquer material de m qualidade ou n o especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra 5 Exigir a imediata substitui o de t cnicos mestres ou oper rios que n o correspondam tecnicamente ou disciplinarmente s necessidades dos servi os 6 Decidir quanto aceita o de material similar ao especificado sempre que ocorrer motivo de for a maior ou caso fortuito 7 Esclarecer prontamente a
112. ticipa o de empresas em cons rcio e a representa o de mais de uma empresa pelo mesmo representante 3 5 Proponente com capital social no valor igual ou superior ao fixado no item 2 2 A comprova o dever ser feita relativamente data de apresenta o das propostas na forma da lei admitida atualiza o pelo proponente para esta data atrav s de ndices oficiais 3 6 Est o impedidos de participar da licita o 3 6 1 O autor do projeto b sico ou executivo da s obra s e ou dos servi os referentes licita o em apre o pessoa f sica ou jur dica 3 6 2 Empresa isoladamente ou em cons rcio respons vel pela elabora o do projeto b sico ou executivo da s obra s e ou dos servi os referentes licita o em apre o ou da qual o autor do projeto seja dirigente gerente acionista ou detentor de mais de 5 cinco por cento do capital com direito a voto ou controlador respons vel t cnico ou subcontrato 3 6 3 servidor ou dirigente de rg o ou entidade contratante ou respons vel pela licita o 3 6 4 Empresa expressamente declarada inid nea por qualquer rg o da administra o direta ou indireta federal estadual ou municipal 3 7 N o ser admitida a participa o de cons rcio 4 DA FORMA DE APRESENTA O DOS ENVELOPES e Il E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 4 1 Os envelopes I e II contendo respectivamente a documenta o referente Habilita o
113. uatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinqiienta centavos DATA E HOR RIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES 09 00 do dia 06 07 2012 LOCAL DO PROTOCOLO no Protocolo da Divis o de Licita es ou Comiss o Permanente de Licita o na sede do Munic pio de Palmas PR na Avenida Clevel ndia n 521 O edital est dispon vel na sua integralidade no endere o eletronico www pmp pr gov br Palmas 16 05 2012 Erenilda Pelentil de Oliveira Presidente Comiss o Permanente de Licita o PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fone 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran EDITAL DE LICITA O PROCESSO N 97 2012 MODALIDADE Concorr ncia p Obras e Serv Engenharia N 8 2012 ENTIDADE PROMOTORA MUNIC PIO DE PALMAS PR 1 PREAMBULO 11 1 O Munic pio de Palmas Estado do Paran pessoa jur dica de direito publico interno inscrito no CNPJ MF sob o n 76 161 181 0001 08 com sede na Av enida Clevel ndia 521 centro CEP 85 555 000 doravante denominado tamb m de LICITADOR atrav s da Comiss o Permanente de Licita o constitu da e nomeada atrav s do Decreto n 2 795 de 28 03 2012 atendendo a solicita o do Departamento de Infraestrutura e com a devida autoriza o do Excelent ssimo Sr Prefeito Municipal em conformidade com os termos da Lei Federal n 8 666 de 21 de junho de 1993 e suas altera es Lei Complementar
114. uma perante a Fiscaliza o a responsabilidade t cnica dos mesmos at a sua entrega definitiva inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determina o de emerg ncia que se torne necess ria Manter no local das obras servi os al m da equipe t cnica auxiliares necess rios ao perfeito controle de medidas e padr es assim como promover s suas expensas e a crit rio da Fiscaliza o o controle tecnol gico dos materiais a serem empregados nos servi os Reparar corrigir remover reconstruir ou substituir total ou parcialmente s suas expensas obras servi os objeto do Contrato em que se verifiquem v cios defeitos ou incorre es resultantes de execu o irregular do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou n o correspondentes s especifica es Retirar todo o entulho decorrente da execu o das obras servi os deixando o local totalmente limpo Obter o Alvar de Constru o e ou Habite se da obra quando solicitado de acordo com a legisla o local A contratada obrigada a obedecer na integra os projetos t cnicos e PADR O construtivos fornecidos pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA O FNDE sendo vedado qualquer altera o sem previa autoriza o do contratante com o respectiva anu ncia do FNDE A CONTRATADA dever fornecer e instalar 1 uma placa de obra conforme o modelo A CONTRATADA dever solicitar junto ao FNDE o modelo da Placa de Obra referente ao Bloco que ser
115. vida em tempo h bil com refer ncia ao fornecimento do objeto do contrato manter sempre por escrito com a CONTRATADA os entendimentos sobre o objeto contratado E obriga o da fiscaliza o manter arquivo pr prio junto a Divis o de Engenharia toda a documenta o relacionada na Resolu o n 04 2006 de 23 de novembro de 2006 do Tribunal de Contas do Paran a qual disp e sobre a guarda e o acesso aos documentos necess rios ao efetivo exerc cio do controle externo das obras p blicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paran O arquivo da Divis o de Urbanismo dever conter c pia de todas as pe as necess rias ao controle e fiscaliza o da obra e ainda do CADERNO TECNICO ELABORADO PELO FNDE obriga o do respons vel pela fiscaliza o da contratada solicitar conferir e encaminhar para o Departamento Competente todos os documentos h beis para prorroga o de prazo aumento ou redu o de meta f sica dos aditivos do contrato manter os documentos referente ao convenio a disposi o do FNDE e dos demais rg os de controle interno e externo em boa ordem pelo prazo de 20 anos Proceder ap s a finaliza o da obra junto ao Cart rio de Registro de Im veis competente a devida averba o da edifica o no documento de propriedade do im vel PAR GRAFO SEGUNDO Constituem obriga es da CONTRATADA 1 Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da Anota o de Responsabili
116. xclusivamente da contratada Ela n o poder solicitar prorroga o do prazo de execu o nem justificar retardamento na conclus o da s obra s e ou servi os em decorr ncia do fornecimento deficiente dos mesmos PARAGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA manter permanentemente na obra como m nimo indispens vel para execu o do concreto 1 betoneira e 2 vibradores Caso seja usado concreto pr misturado torna se dispens vel a exig ncia da betoneira Poder o ser empregados vibradores de imers o vibradores de f rma ou r guas vibradoras de acordo com a natureza dos servi os executados e desde que satisfa am condi o de perfeito adensamento do concreto A capacidade m nima da betoneira ser a correspondente a 1 tra o com consumo m nimo de 1 saco de cimento Ser o permitidos todos os tipos de betoneira desde que produzam concreto uniforme e sem segrega o dos materiais PARAGRAFO QUARTO A execu o das instala es de ar condicionado dever ser feita por instalador legalmente habilitado e qualificado conforme prev no CADERNO TECNICO CLAUSULA D CIMA SEXTA DA FISCALIZA O A Fiscaliza o da execu o dos servi os objeto deste contrato ser feita pela CONTRATANTE atrav s de profissionais qualificados e devidamente credenciados pelo Munic pio de Palmas que desde j fica designado o Engenheiro Civil Sr Fernando Possamai CREA 98094 D como PROFISSIONAL DESIGNADO PARA A FISCALIZA O em conjunto ou
117. xig ncia deste item mediante apresenta o de Balan o de Abertura ou do ltimo Balan o Patrimonial levantado conforme o caso 5 1 3 7 O Balan o Patrimonial apresentado dever corresponder ao ultimo exerc cio financeiro 5 1 3 8 A licitante dever comprovar capital social m nimo equivalente a R 147 483 55 cento e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e tr s reais e cinquenta e cinco centavos para fins de habilita o conforme previsto no par grafo 3 do art 31 da Lei 8 666 98 5 1 3 8 1 A comprova o do capital social dever ser atrav s da Certid o Simplificada da Junta Comercial devendo a comprova o ser feita relativamente data da apresenta o da proposta na forma da lei 5 1 4 Relativa QUALIFICA O T CNICA 5 1 4 1 Certid o de Registro ou Inscri o e Regularidade da Licitante proponente no Conselho de Engenharia Arquitetura e Agronomia CREA da regi o a que estiver ela vinculada quando o registro ou inscri o n o for do Estado do Paran o mesmo dever conter o visto do CREA PR 5 1 4 2 Declara o expressa da proponente indicando o RESPONS VEL T CNICO devidamente registrado no rg o de classe competente respons vel pela execu o da obra e ou servi o at o recebimento definitivo pela contratante O mesmo n o poder ser substitu do sem autoriza o formal da contratante Dever ser apresentado documento comprobat rio de regularidade junto ao rg o de class
118. za o da sess o de recebimento abertura e julgamento dos documentos de Habilita o valendo essa regra inclusive para a remessa de envelopes via postal 5 2 5 Os documentos de Habilita o relacionados neste item referir se o sempre jurisdi o do local de domic lio da sede da Licitante 5 2 6 As licitantes ficam obrigadas sob as penas da lei a declarar quando de sua ocorr ncia fatos PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ESTADO DO PARAN Avenida Clevel ndia 521 Cx P 111 Fono 46 3263 7000 CEP 85 555 000 Palmas Paran supervenientes impeditivos da habilita o na forma do art 32 par grafo 2 da Lei 8 666 93 e altera es posteriores 5 2 7 Os documentos emitidos via Internet e que dever o ser apresentados em via original de impress o desde que haja possibilidade ter o suas autenticidades confirmadas pela Comiss o de Licita o atrav s de confer ncia no respectivo site de emiss o 5 2 8 A Comiss o de Licita o inabilitar a Licitante que venha a incorrer em fatos que desabone sua idoneidade que comprove a falsidade das informa es prestadas ou qualquer outro que contrarie as disposi es contidas neste Edital 5 2 9 Os documentos de conforme modelos apresentados nos Anexos servem apenas como modelo podendo ser apresentado de forma diversa desde que contenham os elementos essenciais 5 2 10 Mesmo que a proponente j tenha cadastro junto ao licitador a mesma dever obr

(Concorrencia 8-2012 - Construção PROINFANCIA

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

(Concorrencia 8-2012 - Constru&ccedil;&atilde;o PROINFANCIA

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

(Concorrencia 8-2012 - Construção PROINFANCIA