Home

Anexos - Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. JUSTICIA LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO No DE CONCURSO SELLO DE EMPRESA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION NOMBRE DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N TIEMPO DE EJECUCI N PROGRAMA DE EROGACIONES DE PERSONAL T CNICO ADMINISTRATIVO DESCRIPCI N EN DETALLE DURACI N N CONCEPTO AVANCE PARCIAL AVANCE ACUMULADO lt OBSERVACIONES RESPRESENTANTE
2. LEY DP DL SALARIO MATERN ELRETIRO x ej sj s 9995 romeros mes L NOMBRE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL r SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO lt x DE CONCURSO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N NOMBRE DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N TIEMPO DE EJECUCI N PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCI N DE LOS TRABAJOS N CONCEPTO DESCRIPCI N EN DETALLE 2 2 1 5 QUINCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 lt x lt 2 lt gt lt 5 gt 2 5 5 2 lt gt 2 lt YN W SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO N SELLO DE EMPRESA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ws r P z P 5 P T s amca 1121 21 15151715151 101 1 11211511 1151 5 7 151 19120 211 221 25121 p PU ES UC
3. 04 Suministro e Instalaci n y colocaci n de Tubo conduit Pared Gruesa Galvanizada de 35 mm marca J piter Se deber considerar dentro del precio unitario equipo herramienta materiales de consumo suministro e instalaci n del material elementos de fijaci n conexiones curvas horizontales y verticales conectores cintas conductoras bajada para cable soporter a tipo trapecio con canal unistrut y varilla roscada en muro o losa taquetes de acero taquetes pijas barrenado ranurado en losa piso y muros el cual deber de ser con disco abrazaderas tipo u a u omega cople tipo americano conector tipo americano contra y monitor codo caja cuadrada con sobre tapa y o tipo c ndulets con tapa y empaque y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mermas mano de obra en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado que exist a limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura pasos en muros las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 05 Instalaci n colocaci n y pruebas de cable monopolar de cobre con aislamiento de recuperaci n de circuitos de fuerza cali
4. DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA De cada muestra se elaborar n y ensayar n al menos dos cilindros se entender por resistencia de una muestra el promedio de las resistencias de los cilindros que se elaboren de ella Para el concreto clase 1 se admitir que la resistencia del concreto cumple con la resistencia especificada f c si ninguna muestra da una resistencia inferior a 3 5 35 2 y adem s si ning n promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas pertenecientes o no al mismo d a de colado es menor que Para el concreto clase 2 se admitir que la resistencia del concreto cumple con la resistencia especificada si ninguna muestra da una resistencia inferior a f c 5MPa 50 2 y adem s si ning n promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas pertenecientes o no al mismo d a de colado es menor que 1 7 17 kg cm Si s lo se cuenta con dos muestras el promedio de las resistencias de ambas no ser inferior f c 1 3MPa f c 13kg cm2 para concretos clase 1 ni a f c 2 8 MPa 28 kg cm 2 para clase 2 adem s de cumplir con el respectivo requisito concerniente a las muestras tomadas una por una
5. la cantidad de 100 moneda nacional y hasta 20 m s en el supuesto de que por alg n motivo deba incrementarse el costo de la obra contratada para garantizar por parte de la empresa Sociedad An nima de Capital Variable con domicilio en la calle n mero _ colonia Delegaci n c digo postal el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato n mero celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Naci n y la empresa Sociedad An nima de Capital Variable con un monto total contratado que asciende la cantidad 100 moneda nacional La afianzadora expresamente declara que La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de Administraci n VI 2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n por el que se regulan los procedimientos para la adquisici n administraci n y desincorporaci n de bienes y la contrataci n de obras usos y servicios requeridos por este Tribunal y en el contrato n mero celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Naci n y Sociedad An nima de Capital Variable con el objeto de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Contratista para elaborar la obra p blica a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el
6. COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO Especificaciones complementarias de la unidad de control 6 0A Funciones de protecci n complementaria que deber n incluir Comunicaci n incluir El interruptor autom tico deber comunicar mediante bus los siguientes datos El estado del interruptor autom tico abierto cerrado conectado desconectado test disparado por falla listo para cerrar Las regulaciones de la unidad de control Las causas de disparo Las mediciones tratadas por la unidad de control La capacidad de comunicaci n deber ser independiente de la unidad de control Final de la vida til Respecto al tratamiento de los materiales al final de la vida til del equipo el fabricante deber se alar con respecto al interruptor las instrucciones referentes al montaje desmontaje y tratamiento de dichos materiales composici n peso toxicidad con el fin de cuidar el medio ambiente 4 Mediciones equipo de medici n que deber incluir Equipo de medici n power logic serie 800 cat logo power logic 850 con pantalla marca Square D Modulo con THD demanda registro de fecha y hora corriente en el neutro con instrumentaci n b sica El cual debe de cumplir con las siguientes caracter sticas La pantalla y el medidor son partes separadas para facilitar el montaje Conexi n directa hasta 600 volts La co
7. Para la autorizaci n de las estimaciones la Contratista deber presentar a la Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte dentro de los diez d as h biles siguientes a aqu l en que haya cumplido una quincena de labores la propuesta de estimaci n sobre los trabajos realizados en ese lapso a la cual deber anexar su comprobante de pago factura que re na los requisitos P gina 4 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 fiscales correspondientes en la inteligencia que de no presentarse la mencionada propuesta en el plazo inicialmente se alado su valoraci n tendr lugar hasta que se presente el de la siguiente quincena La Direcci n General de Obras y Mantenimiento deber revisar la propuesta de estimaci n en un plazo no mayor a diez d as h biles contado a partir de que la haya recibido y la autorizar o la ajustar en lo necesario Una vez autorizada total o parcialmente la respectiva estimaci n y recibida la factura que re na los requisitos fiscales respectivos se realizar el pago correspondiente dentro del plazo de veinte d as h biles Las diferencias t cnicas y o num ricas que no sean posibles conciliar y autorizar quedar n pendientes y deber n incluirse y resolverse en una de las dos siguientes propuestas de estimaci n Los pagos que realice la Suprema Corte a favor de la Contratista s lo podr n realizarse mediante dep sito por transferencia bancaria en
8. Suministro e instalaci n de Planta de Emergencia del Edificio Alterno ubicado en la calle de 16 de septiembre n mero 38 colonia centro Delegaci n Cuauht moc c digo postal 06000 M xico Distrito Federal con un monto total contratado que asciende a la cantidad de 100 moneda nacional La fianza se otorga atendiendo a las estipulaciones contenidas en el contrato n mero La presente fianza tendr vigencia desde la fecha de su expedici n y hasta que la obra p blica haya sido terminada y recibida a entera satisfacci n de la Suprema Corte se haya realizado el pago de la estimaci n de finiquito y recibido por parte de la Suprema Corte la carta de finiquito expedida por la Contratista y para su cancelaci n ser necesaria comunicaci n previa y por escrito a la afianzadora por parte de la Suprema Corte as como la entrega de la garant a de vicios ocultos De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato n mero la fianza otorgada por la Contratista tendr plena vigencia durante la substanciaci n y hasta que se dicte resoluci n definitiva por autoridad competente La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecuci n previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extempor neo del importe de la fianza requerida La fianza garan
9. antes de que se presente la protecci n y paro del equipo La planta deber contar con un interruptor principal de 3 x 2000 A como protecci n principal Protecciones Internas Estas protecciones se detectan y procesan internamente en el m dulo Falla del alternador de carga de bater as Baja frecuencia del generador Alta frecuencia del generador Bajo voltaje de bater a Alto voltaje de bater a Falla de arranque tres intentos Baja velocidad Sobre velocidad Falla de generaci n Alto voltaje del generador Sobre corriente 5 Cuentan con pre alarmas de advertencia 3 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO Protecciones Externas Las alarmas externas 10 son aquellas se ales que se activan por contactos o sensores externos se ales digitales an logas y tienen par metros totalmente configurables por el usuario Bajo nivel de agua del radiador Paro de emergencia Baja presi n de aceite Alta temperatura
10. de revisar que el proyecto cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM 001 SEDE 2005 en caso de encontrar alguna irregularidad la cual modifique el proyecto estas modificaciones deber n de ser realizadas por la contratista y avaladas por la unidad verificadora ya que la contratista deber de entregar los planos seg n trabajo 12de 15 97 98 99 100 101 102 103 104 105 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA En los tableros deber n colocar el cuadro de cargas con la lista de identificaci n de circuitos y el rea a la cual controlan El contratista el ctrico deber considerar escaleras equipo y herramienta necesaria para realizar los trabajos de 105 alimentadores de los tableros de distribuci n La contratista deber de incluir dentro de su precio unitario de cada uno de los conceptos transportaci n local o for nea almacenaje resguardo durante el proceso de instalaci n y puesta en marcha Para el caso de instalaci n de equipos se deber de realizar todas las pruebas para el ar
11. estos equipos ST 01 y ST 02 se conectar n al tablero 01 y TCR 01 Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t SUPREMA CORTE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y TECNICA PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE 5 ELA FEDERACI N CATALOGO DE CONCEPTOS PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL NOTA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN AL CATALOGO DE CONCEPTOS NOVIEMBRE 2010 03 Instalaci n colocaci n y pruebas de supresor de transitorios ST 01 y 51 02 PZA 2 00 modelo titan lat 160p no de parte 160p120 208 marca efi electronics 120 208 v c a 3 fases 4 hilos tierra 50 60 400 hz clase c gabinete nema 12 para mitigar 160 000 amperes por fase para operar en Latinoam rica se conectar al tablero 01 y TCR 01 Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t 04 Suministro instalaci n colocaci n y puesta en marcha de tablero de distribuci n PZA 1 00 sobreponer 1 con interruptor principal calibrado 500 Amp cat logo 600 163 16 espacios para los circuitos derivados fases 4 hilos 600 VCA marca Square D con sus interruptores corre
12. gabinete nema 12 para mitigar 160 000 amperes por fase para operar en latino am rica estos equipos ST 01 y ST 02 se conectar n en el tablero 01 y 01 Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra fijaci n tuber a cableado pijas taquetes pl stico abrazaderas de cobre abrazaderas u a u omega retiro del material sobrante desperdicios holguras o cocas mano de obra pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento sin restricci n de altura limpieza durante y al final de los trabajos las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 04 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas de tablero de distribuci n sobreponer l Line cat logo 3 con su interruptor principal 3 polos calibrado a 500 16 espacios marca Square D 3 fases 4 hilos 600 VCA con los siguientes interruptores termomagn tico derivados se deber considerar el suministro de los accesorios de neutro y tierra correspondientes para su correcto funcionamiento LINE tipo sobreponer No de cat logo 600 163 1 interruptor termo
13. mero 38 colonia centro Delegaci n Cuauht moc c digo postal 06010 M xico Distrito Federal 1 3 El Comit de Adquisiciones y Servicios Obras y Desincorporaciones el __de de autoriz asignar el concurso por licitaci n p blica n mero a favor de la Contratista de conformidad con lo establecido en los art culos 42 43 fracci n 1 y 52 al 77 del Acuerdo General de Administraci n VI 2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n por el que se regulan los procedimientos para la adquisici n administraci n y desincorporaci n de bienes y la contrataci n de obras usos y servicios requeridos por este Tribunal por tratarse de una contrataci n clasificada como superior La suficiencia presupuestal para cubrir las erogaciones provenientes del presente contrato se encuentran disponibles en la Partida Presupuestal 610201 del Presupuesto autorizado en el centro gestor 0902304 para el ejercicio 2010 contemplados en el Programa Anual de Ejecuci n de Obra P blica y Servicios Relacionados con la misma 2010 1 4 El licenciado Juli n Alfonso Olivas Ugalde en su car cter de Secretario Ejecutivo de Servicios est facultado para suscribir el presente contrato seg n lo dispuesto en los art culos 136 fracciones VIII y XIV del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n 10 y 11 fracciones XII y XXI del Acuerdo Gene
14. se except an conceptos que por su naturalidad son exactas como lo son Subestaci n El ctrica tableros el ctricos equipos de aire acondicionado entre otros Las especificaciones particulares rigen al catalogo de conceptos siendo complemento del proyecto ejecutivo todos los documentos planos catalogo de conceptos especificaciones particulares especificaciones generales etc Los materiales que se encuentren en el sitio de la obra y aquellos que hubiesen sido adquiridos por la contratista haciendo uso del anticipo recibido ser n considerados de su propiedad y no podr n ser tomados en cuenta para efectos de ajustes de adeudos que pudiesen existir entre las partes o para efectos del finiquito correspondiente No obstante lo anterior la Suprema Corte podr a sujuicio y discreci n por as convenir a sus intereses decidir sobre la conservaci n de alg n o algunos materiales excedentes en cuyo caso las partes se atendr n a los costos considerados en la propuesta de la contratista pudiendo esta conservar esos materiales si as lo determina Debiendo de realizar la contratista sus generadores de volum trica antes de suministrar los materiales Se deber de tomar en cuenta que los trabajos se deber n de realizar en un horario de 20 00 horas a las 5 00 de la ma ana de lunes a viernes y los s bados y domingos durante todo el d a lo anterior se deber de consultar con el supervisor asignado por la DGOM sin interrumpir las activ
15. Nombre y firma del responsable de obra por parte de la Contratista y del supervisor interno de la Suprema Corte Descripci n de los trabajos que se reciben IV Importe contractual incluyendo el de los convenios modificatorios V Periodo de ejecuci n de los trabajos precisando las fechas de inicio y terminaci n contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron incluyendo los convenios VI Relaci n de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha as como las pendientes de autorizaci n y VII Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizaci n de los trabajos fue entregado a la supervisi n interna VIG SIMA TERCERA CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LA OBRA La Contratista se obliga a terminar la obra sin dejar ning n material equipo y o instalaci n y con la limpieza adecuada VIG SIMA CUARTA SUSPENSI N TEMPORAL Las partes convienen en que el rgano que autoriz la contrataci n podr previa solicitud del administrador del contrato en cualquier momento suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos materia de este contrato por causas de inter s general por necesidades del servicio p blico o en caso de irregularidades en el cumplimiento del objeto del contrato sin que ello implique su terminaci n definitiva por tanto el presente contrato continuar produciendo todos sus efectos legales una vez desaparecidas las causas que motivaron dicha suspensi n E
16. PA EE OBSERVACIONES 6 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO N SELLO DE EMPRESA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DESCRIPCION DELA CATEGORIA uma 112 15 151515 1 7 15 5 11011 112 151 15 1 15 1 16 17 18 191 20 21 1 22 1 23 12 A e Me em arco to e 2 1 Ar P A 7 o 5 e ar as lo ri OBSERVACIONES REPRESENTANTE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO N SELLO DE EMPRESA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ws r gt TT 55 T T s T ancen 1112121 1 5151715151 01 112 151 1 51 5 117 51 19120 2 12212512 __ s e Qp 22 EN Ia 44 47 45 j 5 e jo so a o pe a x ri OBSERVACIONES REPRESENTANTE UNIDOS SUPREMA CORTE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL OBRAS Y MANTENIMIENTO Z NO DE CONCURSO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE D
17. SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO No DE CONCURSO SELLO DE EMPRESA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION NOMBRE DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N TIEMPO DE EJECUCI N PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS MATERIALES DESCRIPCI N EN DETALLE DURACI N A N CONCEPTO AVANCE PARCIAL AVANCE ACUMULADO lt OBSERVACIONES RESPRESENTANTE SUPREMA JUSTICIA LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO No DE CONCURSO SELLO DE EMPRESA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION NOMBRE DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N TIEMPO DE EJECUCI N PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA DESCRIPCI N EN DETALLE DURACI N A N CONCEPTO AVANCE PARCIAL AVANCE ACUMULADO lt OBSERVACIONES RESPRESENTANTE SUPREMA JUSTICIA LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO No DE CONCURSO SELLO DE EMPRESA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION NOMBRE DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N TIEMPO DE EJECUCI N PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINAR A Y EQUIPO DESCRIPCI N EN DETALLE DURACI N N CONCEPTO AVANCE PARCIAL AVANCE ACUMULADO lt lt OBSERVACIONES RESPRESENTANTE SUPREMA
18. a terceros durante el desempe o de sus funciones D CIMA TERCERA GARANT A DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS La Contratista deber exhibir dentro de los diez d as h biles siguientes a la fecha en que se firme el contrato p liza de seguro de responsabilidad civil por da os a terceros en que incurra el personal asignado para los trabajos en los bienes empleados o visitantes del lugar durante el desempe o de sus funciones para lo cual deber presentar p liza de seguro expedida a su favor por instituci n autorizada que ampare la cantidad de 100 moneda nacional por los da os derivados de su responsabilidad civil hacia terceros que se llegar a presentar durante el desarrollo de la obra en el entendido que cubrir los riesgos durante todo el plazo de eJecuci n de la obra desde la apertura de la bit cora de la obra y hasta el acto de entrega recepci n de la misma ya que de no hacerlo as la Suprema Corte no erogar n pago alguno hasta en tanto no haya sido renovada dicha p liza D CIMA CUARTA PAGOS EN EXCESO La Contratista deber reintegrar las cantidades pagadas en exceso m s los intereses que correspondan conforme a la tasa prevista en la Ley de Ingresos de la P gina 12 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 Federaci n del ejercicio correspondiente a la firma de este instrumento para los casos de pr rroga para el pago de cr ditos fiscales Los cargos se calcular
19. a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 13 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable monopolar de cobre con aislamiento tipo thw Is vinanel para 90 de operaci n 600 volts marca condumex calibre 169 70 mm2 2 0 AWG Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 14 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas apagador sencillo marca b tici o modelo m gic cat logo 5001N con placa de 1 ventana color marfil Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra caja cuad
20. aislamiento El calibre m nimo permitido para circuitos derivados de alumbrado es de 3 31 mm2 12 AWG para contactos y fuerza es de 5 26 mm2 10 AWG Para circuitos de control es de 2 08 mm2 14 AWG 6 de 15 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA Antes de alambrar el Contratista debe sondear todas las tuber as con el fin de verificar su continuidad y que estas est n libres de obst culos para el alambrado Al extender el Contratista el cable para cortarlo y alambrar debe de hacerlo sobre una superficie limpia y no deslizar los conductores en superficies speras que puedan da ar el aislamiento Para facilitar el deslizamiento de los conductores dentro de las tuber as se podr utilizar talco industrial con la debida aprobaci n por parte de la supervisi n pero de ninguna manera se permitir el uso de grasas o similares con ste fin Por ning n motivo se permitir tener empalmes dentro de las tuber as Estos se har n nicamente en las caj
21. cobre Vinanel THW M 61 00 LS Calibre 12 AWG 600 V marca condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t SUPREMA CORTE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y TECNICA PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE 5 ELA FEDERACI N CATALOGO DE CONCEPTOS PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL NOTA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN AL CATALOGO DE CONCEPTOS NOVIEMBRE 2010 20 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de Cobre desnudo Cal 250 M 220 00 KCM Marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 21 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de Cobre desnudo Cal 2 M 3 00 Marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 22 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de Cobre desnudo Cal 4 M 5 00 Marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 23 Suministro instalaci n y pruebas de operaci n de l mpara de emergencia marca PZA 2 00 158 Sola Basic con n mero de cat logo LEP 06 117 y las siguientes caracter sticas el ctricas 127V 60 2 bater a recargable 6Vcd l
22. cuales deber n colocarse a intervalos no mayores de un metro esto en instalaciones enterradas Tanto las terminales como los empates deber n de ejecutarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de dichos empates y terminales Para la Instalaci n de terminales en cables de media tensi n el contratista deber proporcionar terminales pre esforzadas contraibles en fr o Asimismo es indispensable que el contratista proporcione asistencia t cnica entrenamiento y supervisi n por parte de un representante de 3M al personal encargado de la instalaci n de las terminales Este aseguramiento de calidad es cr tico para la seguridad del sistema el ctrico de potencia 9 de 15 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA 66 El conductor principal del sistema de tierras ser de cobre desnudo semiduro tipo cable y el calibre m nimo a utilizar ser de 53 5 mm2 1 0 AWG 67 Las derivaciones de la red principal hacia equipos o estructuras se har n por medio de conectores del tipo soldable La co
23. cuenta esta consideraci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento precio unitario por unidad de obra completamente terminada 24 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable de cobre desnudo marca condumex calibre 8 40 mm2 8 AWG Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo deber considerar la conexi n de la puesta a tierra de cada uno de los equipos por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 25 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable de cobre desnudo marca condumex calibre 5 30 mm2 10 AWG Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreo
24. de Emergencia del Edificio Alterno ubicado en la calle de 16 de septiembre n mero 38 colonia centro Delegaci n Cuauht moc c digo postal 06000 M xico Distrito Federal con un monto total contratado que asciende a la cantidad de 100 moneda nacional La fianza se otorga atendiendo a las estipulaciones contenidas en el contrato n mero La presente fianza tendr vigencia desde la fecha de su expedici n y hasta un a o contado a partir de la firma del finiquito correspondiente y que para su cancelaci n ser necesaria comunicaci n expresa y por escrito a la afianzadora por parte de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n La Suprema Corte de Justicia de la Naci n o la Tesorer a de la Federaci n podr n reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente p liza de fianza conforme a los procedimientos se alados en los art culos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas En todo caso el plazo para que la Suprema Corte de Justicia de la Naci n advierta los defectos por vicios ocultos no podr exceder de un a o contado a partir de la firma del finiquito correspondiente Para la interpretaci n y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente contrato de fianza as como en caso de controversia siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Naci n la instituci n de fianzas se somete expr
25. de agua Baja temperatura de agua incluir Bajo nivel de combustible 5 Cuentan con pre alarmas de advertencia Cuatro canales opcionales configurables Las protecciones o condiciones de alarma se muestran por medio de iconos luminosos del tipo oculto hasta que se enciende en la parte frontal del m dulo El m dulo de monitoreo deber incluir los sensores anal gicos para monitorear los valores de presi n de aceite temperatura de la m quina y nivel de combustible para mostrar las lecturas adecuadas de los valores correspondientes en tiempo real en el display de cristal liquido En la parte frontal del m dulo de control deber mostrar el estado de operaci n de la unidad de transferencia adicionalmente se indica si alg n par metro de la red normal o del generador est fuera de l mites Reloj Programador Semanal Deber contar con el control est ndar de un reloj programador semanal configurable por medio de una PC empleando el software 52xx para ejercitar el equipo peri dicamente en forma autom tica con carga o sin carga Funciones especiales incluidas Arranque remoto con carga o sin carga Red normal fuera de l mites Activaci n de protecciones Pre alarmas de advertencia aviso Falla el ctrica disparo de interruptor sin parar la planta incluir Alarma bloquea la planta Registro de los ltimos 15 eventos de operaci n indicando hora y fecha de ocurrido Monitoreo y control remoto tot
26. de las estimaciones pendientes de liquidar a la Contratista a efecto de que la Suprema Corte liquide tal importe a la supervisora Una vez fenecido el plazo pactado en este contrato la Contratista deber continuar con la ejecuci n de la obra sin menoscabo de que la Suprema Corte valore las causas del retraso y en su caso aplique la pena convencional pactada en la cl usula s ptima del presente contrato La Suprema Corte a trav s de su Direcci n General de Obras y Mantenimiento tendr la facultad para verificar 51 la obra objeto de este contrato se est ejecutando por la Contratista de acuerdo al programa de obra aprobado o vigente para lo cual comparar peri dicamente el avance de las obras La Contratista deber atender a los tiempos establecidos en el cronograma valorado entregado a la Suprema Corte el de de dos mil mismo que se incorpora presente contrato Anexo CUARTA FORMA DE PAGO La Suprema Corte cubrir el importe del objeto de este contrato de la siguiente forma Se entregar a la Contratista un anticipo equivalente al 40 cuarenta por ciento del monto total contratado El restante 60 setenta por ciento se pagar en estimaciones quincenales de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada en el periodo comprendido A cada estimaci n se amortizar el anticipo deduci ndolo del monto de la estimaci n en su mismo porcentaje
27. deber considerar dentro del precio unitario equipo herramienta materiales de consumo suministro e instalaci n del material elementos de fijaci n conexiones curvas horizontales y verticales conectores cintas conductoras bajada para cable soporter a tipo trapecio con canal unistrut y varilla roscada en muro o losa taquetes de acero taquetes pijas barrenado ranurado en losa piso y muros el cual deber de ser con disco abrazaderas tipo u a u omega cople tipo americano conector tipo americano contra y monitor codo caja cuadrada con sobre tapa y o tipo c ndulet con tapa y empaque y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mermas mano de obra en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado existente limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura pasos en muros las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada IE 02 Suministro e Instalaci n y colocaci n de Tubo conduit Pared Gruesa Galvanizada de 63 mm marca J piter Se deber considerar dentro del precio unitario equipo herramienta materiales de consumo suministro e instalaci n del material elemen
28. descrita en la cl usula primera del presente instrumento VIG SIMA PRIMERA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO La Suprema Corte designa al Director de Obras como ADMINISTRADOR del presente contrato quien tendr las facultades para supervisar su estricto cumplimiento por lo que podr revisar e inspeccionar las actividades que desempe e la Contratista y girar por escrito las instrucciones sugerencias que considere oportunas mismas que la Contratista queda obligada a atender a la brevedad y a satisfacci n de la Suprema Corte asimismo podr verificar que los trabajos cumplan con las especificaciones se aladas en el presente contrato sin perjuicio de que si la Direcci n General de Obras y Mantenimiento lo considera conveniente contrate servicios de supervisi n externa VIG SIMA SEGUNDA RECEPCI N DE LOS TRABAJOS Cuando menos cinco d as h biles previos a la fecha real de terminaci n de los trabajos la Contratista comunicar dicha conclusi n a la Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte con oficio o a trav s de la bit cora anexando los documentos que lo soporten entre otros una relaci n de las estimaciones o gastos aprobados monto ejercido y cr ditos a favor o en contra La Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte contar con cinco d as h biles a partir de la recepci n de la notificaci n referida o de la nota de bit cora para ve
29. firme el acta de entrega recepci n la Suprema Corte podr disponer sobre el destino que deba darse a tales bienes previo aviso que se formule a la Contratista sobre la conclusi n del plazo el cual podr prorrogarse a petici n de sta hasta por treinta d as naturales VIG SIMA SEXTA TERMINACI N DEL CONTRATO El presente contrato podr darse por terminado adem s del supuesto de rescisi n al que se refiere en la cl usula vig sima tercera de este instrumento por caso fortuito o fuerza mayor causas justificadas de orden p blico o de inter s general por mutuo consentimiento de las partes en t rminos de lo previsto en los art culos 148 149 150 y 151 del Acuerdo General de Administraci n VI 2008 Adem s las partes convienen expresamente que tanto la Suprema Corte como la Contratista podr n dar por terminado anticipadamente el contrato bastando por lo que hace a la primera una comunicaci n que le dirija por escrito a la Contratista con tres d as de anticipaci n a la fecha de terminaci n y sin m s responsabilidad que la de cubrirle el importe de los servicios efectivamente prestados hasta ese momento y por lo que hace a la Contratista cuando manifieste de manera expresa que se encuentra imposibilitado para prestar el servicio en cuyo caso deber restituir el pago realizado de servicios no ejecutados sin menoscabo de que la garant a de cumplimiento contenida en este instrumento se ha
30. garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que la Contratista asume con la celebraci n del presente contrato as como para el pago de las penas estipuladas y posibles pagos en exceso se obliga a otorgar fianza de compa a legalmente autorizada por el equivalente al 10 del monto total de la obra p blica contratada esto es por la cantidad de 4 100 moneda nacional y hasta 20 m s supuesto de que alg n motivo deba incrementarse el costo de la obra p blica contratada La presente garant a deber contratarse de modo que est vigente hasta que la obra p blica haya sido terminada y recibida a entera satisfacci n de la Suprema Corte se haya realizado el pago de la estimaci n del finiquito y recibido por parte de la Suprema Corte la carta de finiquito expedida por la Contratista Dicha fianza s lo podr ser cancelada con el consentimiento previo y por escrito de Suprema Corte y previa entrega de la garant a de vicios ocultos I En el texto de la p liza de fianza deber constar la siguiente leyenda Nombre de la afianzadora en ejercicio de la autorizaci n que le fue concedida por la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico de conformidad con lo dispuesto P gina 8 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci n fiadora hasta
31. guarnici n una vez terminado los trabajos el ctricos a base de concreto f c 200 kg cm2 y cimbra met lica con el mismo acabado dise o y espesor al existente colocaci n de 4 tubos p g g de 103 mm 4 de di metro nominal para la posterior realizaci n de un registro incluye dentro del precio unitario equipo herramienta suministro y colocaci n de materiales materiales de consumo relleno desperdicios mermas mano de obra encostalado acarreos del material producto de la demolici n a banco o centro de acopio dentro o fuera de la obra limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecuci n las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo precio unitario por unidad de obra completamente terminada Registro armado R1 con excavaci n terminado de tabique rojo o block de 0 60 mts de profundidad y 0 60 mts x 0 70 mts con aplanado de 2 cms el fondo del registro deber tener una plantilla pobre de 10 cms de espesor 100 kg cm2 una pendiente del 2 con un dren de 6 al centro con tapa de concreto de 150 kg cm2 y malla electrosoldada 6 6 10 10 de 8 cms de espesor y marco de fierro ngulo con jaladeras aplanado interior fino a base de mortero cemento arena 1 5 y embocinado incluye dentro del precio unitario demolici n excavaci n reposici n del piso considerando el mismo acabado dise o y espesor al existente aplanados excavaci n demolici n herrajes accesorios li
32. la cuenta de cheques se alada la declaraci n 9 de este instrumento la que podr sustituirse mediante escrito firmado por el en su car cter de de Contratista previa exhibici n de la factura correspondiente la cual deber presentarse dentro de los diez d as h biles siguientes al en que se haya autorizado la estimaci n de los trabajos relativos a la quincena de que se trate y hayan sido recibidos a entera satisfacci n de la Suprema Corte los trabajos que ampare dicha factura QUINTA ANTICIPO Previo al inicio de los trabajos la Suprema Corte otorgar un anticipo del 40 cuarenta ciento del total del presente contrato 100 moneda nacional equivalente a 18 cantidad de 100 moneda nacional El anticipo ser pagado contra la entrega del comprobante de pago que re na los requisitos fiscales correspondientes despu s de haberse entregado y aceptado la p liza de fianza para la garant a del anticipo La Contratista se compromete a destinar cuando menos el 50 del anticipo otorgado para la adquisici n de los materiales y o equipos de instalaci n permanente necesarios para la obra por lo que no podr solicitar ajuste de precios por concepto de escalatoria en costo de materiales y o equipos de instalaci n permanente ni ajustes por concepto de contribuciones cuotas compensatorias que se establezcan a la importaci n de los bienes contemplados para la obra despu s d
33. los equipos por ning n motivo el inmueble se puede 17 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA JES DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 27 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas de contacto monof sico d plex polarizado de 15 amp color marfil marca levit n cat logo 16262 con tapa marca levit n Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra caja cuadrada tipo c ndulet elementos de fijaci n pijas taquetes barrenado pruebas conexi n de cables retiro del material sobrante desperdicios holguras o cocas en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado existente pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante
34. n colocaci n y puesta en marcha se tomara en cuenta cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisi n de obra hasta que est energizado en el lugar donde se efect an los trabajos Precio unitario por unidad de obra completamente terminada 06 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas de interruptor termomagn tico en caja moldeada tipo Fpower 3 polos calibrado a 500 Amp marca fpe cat logo HMS36630ALSI con zapatas mec nicas tanto a la entada como a la salida del interruptor Se deber considerar dentro del precio unitario herrajes para la instalaci n en tablero y conexi n del cableado elementos de fijaci n materiales mano de obra equipo y herramienta taquetes pijas barrenado peinado de cables acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios holguras limpieza durante y al final de los trabajos en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado que exist a sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento precio unitario por unidad de obra completamente terminada 11 MATERIALES IE 01 Suministro e Instalaci n y colocaci n de Tubo conduit Pared Gruesa Galvanizada de 103 mm marca J piter Se
35. n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 17 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas de luminaria fluorescente 10001 8 2x32 Watts sobreponer marca Elmsa con las siguientes caracter sticas el ctricas 127 vca 60 Hz Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra elementos de fijaci n pijas taquetes varilla roscada tornillos rondanas planas y de presi n as como su cableado pruebas barrenado retiro del material sobrante desperdicios holguras o cocas pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 18 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable monopolar de cobre con aislamiento tipo thw Is vinanel para 90 de operaci n 600 volts marca condumex calibre 16 60 mm2 10 awg Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y
36. n de Planta de Emergencia del Edificio Alterno ubicado en la calle de 16 de septiembre n mero 38 colonia centro Delegaci n Cuauht moc c digo postal 06000 M xico Distrito Federal de conformidad con la propuesta t cnica y econ mica entregadas a La Suprema Corte el ___ de y de de respectivamente considerando de manera enunciativa y no limitativa lo siguiente La descripci n pormenorizada de los trabajos se encuentra detallada en el cat logo de conceptos que se incorpora a este instrumento como Anexo P SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO La Suprema Corte cubrir como importe de la ejecuci n de la obra p blica encomendada a la Contratista la cantidad de que constituye el monto total de la presente contrataci n El impuesto al valor agregado en t rminos de lo previsto en el art culo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado asciende la cantidad de El monto pactado en la presente cl usula cubrir el importe total de la obra hasta su total terminaci n Los conceptos y precios unitarios para cada partida fueron presentados por la Contratista en su propuesta econ mica entregada a la Suprema Corte el de de dos mil El monto final del contrato se ajustar a lo que resulte de la aplicaci n de los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra finalmente ejecutadas mediante la aplicaci n del cat logo de conceptos que forma parte integrante del presente contrato com
37. presente contrato por as constar en la escritura p blica n mero de fecha otorgada ante la fe del licenciado Notario P blico n mero del Distrito Federal facultades que hasta la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna 11 3 Ni la Contratista ni las personas f sicas que forman parte de esta Sociedad An nima se encuentran inhabilitadas celebrar contratos con Administraci n P blica Federal o bien con el Poder Judicial de la Federaci n 11 4 A la fecha de contrataci n no desempe a un empleo cargo o comisi n en el servicio p blico y entre sus socios o accionistas no se encuentra un servidor p blico del Poder Judicial de la Federaci n 5 Cuenta con personal con la suficiente experiencia calificaci n y capacidad t cnica espec fica para elaborar la obra p blica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado detallada en la cl usula primera de este contrato as como con los elementos t cnicos experiencia y capacidad t cnica en obra de caracter sticas similares y capacidad econ mica necesarios para tal fin 6 Conoce y ha considerado todos los factores que intervendr n en la elaboraci n de la obra p blica tales como memoria descriptiva del proyecto cat logo de conceptos especificaciones particulares especificaciones generales de obra planos y programa calendarizado de ejecuci n de los trabajos en virtud de formar parte de las propuestas t cnica y econ mica que ha inspe
38. protectogral marca PASA o similar prop 1 5 Kg por cada 50 Kg de cemento Incluye suministro y colocaci n de concreto material para curado y materiales de menor consumo lechada a base de aditivo tipo EPOXINE 200 marca fester en el area a colar excavada se aplicar antes del colado de la losa colado muestreo vibrado curado las pruebas de revenimiento deber n estar avaladas por la supervisi n suministro de materiales mano de obra equipo y herramienta limpieza durante y al final de los trabajos acarreos horizontales y o verticales dentro y fuera de la obra precio unitario por unidad de obra completamente terminada Cimbra com n en losa de cimentaci n Incluye Suministro colocaci n madera para moldes obra falsa clavos alambre y dem s dispositivos de fijaci n chafl n gotero atiezadores separadores el desmoldante trazo cimbrado descimbrado colocaci n de diesel materiales mano de obra equipo y herramienta limpieza durante y al final de los trabajos acarreos horizontales y o verticales dentro y fuera de la obra carga a cami n 19 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA 5 DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE
39. roscada tornillos rondanas planas y de presi n as como su cableado pruebas barrenado retiro del material sobrante desperdicios holguras o cocas limpieza durante y al final de los trabajos pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n Precio unitario por unidad de obra completamente terminada 16 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable monopolar de cobre con aislamiento tipo 5 vinanel para 90 de operaci n 600 volts marca condumex calibre 49 mm2 6 awg Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci
40. y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 28 Instalaci n colocaci n y pruebas de cable uso rudo 3x16 de cobre con aislamiento recuperaci n de circuito alumbrado estacionamiento Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones conectores encintado de conexiones revisi n f sica del conductor y su aislamiento pruebas de continuidad resistencia y aislamiento equipo y herramienta necesaria materiales materiales de consumo acarreos traslados maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico cortes acomodo y peinado de cables en charola y tableros pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n para garantizar su correcto funcionamiento no se permitir ning n tipo de empalmes precio unitario por unidad de obra completamente terminada 29 Suministro instalaci n coloc
41. 0 A con unidad de disparo ajustada de acuerdo a la capacidad de la planta del lado de emergencia para protecci n del generador Nota incluir interruptor electromagn tico de 3 x 2000 A a la salida del generador Documentaci n y accesorios que deber incluir en la oferta t cnica Planos de cimentaci n dimensiones de la planta instalaci n t pica y diagrama el ctrico Manual de operaci n programa de mantenimiento del equipo y lista de partes Manual t cnico del tablero Dale 3100 con gu a de fallas Tanque de D a para una capacidad de combustible de 1 000 litros aprox con indicador de nivel de car tula el cual deber estar incluido en la base del propio equipo Acumulador 2x180 ah 12 volts tipo industrial Silenciador 1 tipo hospital Tramo de tubo flexible bridado Deber ser con caseta ac stica del fabricante y tipo exterior Transporte traslado en el D F hasta el lugar donde se ubicar la planta maniobras para colocar la planta de emergencia en estacionamiento debajo de los equipos de aire acondicionado Sistema de Transferencia Autom tica Dale 3100 El sistema de transferencia autom tica Dale 3100 controlar los cambios y selecci n de energ a el ctrica presente en el momento en el que ocurra p rdida de energ a de la red principal por parte de la compa a suministradora Comisi n Federal de Electricidad o en caso de ca da considerable de voltaje el equipo ser capaz de realizar la transfere
42. 10 INSTALACI N EL CTRICA PRELIMINARES PRE ELE 01 Desmantelamiento de canalizaciones charola canaleta tuber a conduit y tubo M 55 00 licuatite de diferentes tipos di metros y medidas con recuperaci n a tiro libre PRE ELE 02 Desmantelamiento de cable cable uso rudo alambre de cobre de diferentes M 922 00 calibres con o sin aislamiento con recuperaci n ubicado al aire libre en tuber as y charolas para alimentaciones existentes para tableros circuitos derivados existentes guiado de tuber as con alambre galvanizado ratoneo de tuber as identificaci n de circuitos el ctricos desde la carga al tablero estos cables se utililzar n para alimentar circuitos de fuerza PRE ELE 03 Desmantelamiento de luminaria de sobreponer existente 2x32W 2x59W PZA 3 00 recuperaci n para su posterior reubicaci n localizada en cuarto tableros Incluye retiro de luminaria materiales mano de obra equipo y herramienta p u o C t SISTEMA DE FUERZA 11 SERVICIOS PROPIOS PARA SUMINISTRO Y CONTINUIDAD DE ENERG A EN REAS PRIORITARIAS DEL EDIFICIO ALTERNO 16 DE SEPTIEMBRE IEF 01A Suministro de Planta de Emergencia Autom tica de 600 KW 750 KVA de PZA 1 00 capacidad 3F 4H 60Hz modelo VTA28G5 Marca Ottomotores Tablero de medici n y control DALE 3100 220 127 V C A DE 60 hz 1800 rpm f p 0 8 3 FASES 4 HILOS con tablero de transferencia Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE
43. 5 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas de interruptor termomagn tico 3 polos 40 amperes Marca cat logo HES36040TM con zapatas mec nicas del lado de carga herrajes para la instalaci n en tablero y conexi n del cableado Se deber considerar dentro del precio unitario elementos de fijaci n taquetes pijas barrenado acomodo y peinado de cables acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios holguras en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado existente limpieza durante y al final de los 12 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA JES ISS DEL ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO trabajos materiales mano de obra equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n El suministro la instalaci
44. ACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA Fase 0 3 Azul Neutro Blanco Tierra Verde La siguiente secuencia de fases debe ser adoptada para la identificaci n de las barras en el tablero viendo de frente o en el lado de operaci n del tablero Fase 1 Lado Izquierdo Fase 2 Al centro Fase 0 3 Lado derecho Si las barras est n instaladas longitudinalmente Fase 1 frente Fase B 2 Al centro Fase 0 3 Al fondo En los trabajos de instalaci n de cableado se deber n de considerar dentro del precio unitario las Cocas y o holguras trenzas puntas conexiones desperdicios para los calibres menores cal 12 Awg y 10 Awg que sean de alumbrado y contactos En lo que respecta a la cuantificaci n de los cables de calibres mayores 8 awg hasta 750 kcm el desarrollo en registros en piso tableros y equipos el ctricos se considerara como alimentador de acuerdo la NOM SEDE 001 2005 para su correspondiente pago Los cables deber n fijarse a los soportes por medio de cinturones de pl stico y deber n agruparse en circuitos completos de tres cables cada uno El agrupamiento de los cables deber de hacerse en forma de Tr bol utilizando cinturones de pl stico los
45. DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO y tiro libre de material producto de desperdicios dentro y fuera de la obra precio unitario por unidad de obra completamente terminada EST 04 Tapete de neopreno de espesor de 1 sobre losa de cimentacion para amortiguamiento de vibraciones de equipo de 4 5cmX1 95cm Incluye Suministro y colocaci n materiales mano de obra equipo y herramienta limpieza durante y al final de la obra acarreos horizontales y o verticales dentro y fuera de la obra precio unitario por unidad de obra completamente terminada 20 de 20 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA Se considerar como precio unitario el importe de la remuneraci n o pago total que debe cubrirse al contratista por la totalidad de los trabajos ejecutados conforme al proyecto especificaciones de construcci n y normas de calidad El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo los costos indirectos el costo por financiamiento el car
46. E JUSTICIA DE LA NACI N FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N OBRA PROGRAMA DE PERSONAL T CNICO Y ADMINISTRATIVO x MS i 2 j 3 j A 5 j e apra E A A A pp pp OBSERVACIONES REPRESENTANTE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ONIDOS mg 2 5 SAN 2 eros y ZS OBRA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N NO DE CONCURSO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N FECHA TERMINACI N P U DESCRIPCION UNIDAD CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P U IMPORTE SUMA MANO DE OBRA SUMA HERRAMIENTA MAQUINAR A Y EQUIPO SUMA AUXILIARES O BASICOS SUMA COSTO DIRECTO MAT HERR EQ AUXILIARES B COSTO INDIRECTO IND X C D SUBTOTAL C D D COSTO FINANCIAMIENTO FIN X C E SUBTOTAL C D F UTILIDAD TOTAL PRECIO UNITARIO E EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N OBRA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N NO DE CONCURSO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIR
47. ECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N AN LISIS DE INDIRECTOS TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS EN OFICINAS CENTRALES EN SITIO TIEMPO DESCRIPCI N ANUALES DURACI N DE LOS TRABAJOS 5 5 1 HONORARIOS 1 PERSONAL DIRECTIVO 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 PERSONAL T CNICO 4 PERSONAL EN TRANSITO 5 CUOTA PATRONAL DEL IMSS E IMPUESTO ADICIONAL SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS PARA LOS CONCEPTOS DEL 1 AL 3 TA PASAJES Y VIATICOS 11 DEPRECIACI N MANTENIMIENTO Y RENTAS 15 EDIFICIOS Y LOCALES 2 TALLERES Y BODEGAS 3 INSTALACIONES GENERALES 4 MUEBLES Y ENSERES 5 DEPRECIACI N O RENTA Y OPERACION VEHICULOS I SERVICIOS 1 CONSULTORES ASESORES SERVICIOS Y LABORATORIO 2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES IV FLETES Y ACARREOS 1 CAMPAMENTOS EQUIPOS DE CONSTRUCCI N DE MOBILIARIO 6 5 05 11 PAPELER A Y UTILES DE ESCRITORIO 2 CORREOS TELEFONOS FAX Y RADIO 3 SITUACION DE FONDOS 4 COPIAS Y DUPLICADOS 5 LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS 65 GASTOS DE CONCURSOS SEGUROS Y 2 5 1 PRIMAS POR SEGUROS 2 PRIMAS FIANZAS VII DEPRECIACI N MANTENIMIENTO Y RENTA DE CAMPAMENTOS VIII TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 1 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMI
48. EMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO Arranque Tiempos totalmente configurables para permitir una secuencia adecuada de las funciones de control protecciones y transferencia como son Retraso de arranque N mero de intentos de arranque Retraso de transferencia Retraso de retransferencia Retraso de paro Activaci n de protecciones Tiempo l mite de arranque manual Protecci n al motor de arranque Tiempo de alarma de bater a Tiempo de paro Otros tiempos totalmente programables Instrumentaci n Mediciones digitales en display de cristal liquido de los siguientes par metros Voltaje de la red normal L1 n L2 n L3 n L1 L2 L2 L3 L3 L1 Frecuencia de la red normal Voltaje del generador L1 n L2 n L3 n L1 L2 L2 L3 13 11 Frecuencia del generador Corriente del generador L1 L2 L3 Presi n de aceite Temperatura de agua Voltaje de bater a Velocidad del motor r p m Horas de operaci n Fecha y hora Nivel de combustible en opcional KVA del generador L1 L2 L3 total KW del generador L1 L2 L3 total Factor de potencia cos L1 L2 L3 total Protecciones El sistema deber contar con protecciones que se consideran algunas como criticas y otras como no cr ticas algunas de las fallas cr ticas se pueden configurar con un punto de ajuste para pre alarma de advertencia
49. F 01B Instalaci n colocaci n pruebas y puesta en marcha de Planta de Emergencia PZA 1 00 Autom tica de 600 KW 750 KVA de capacidad 3F 4H 60Hz modelo VTA28G5 Marca Ottomotores Tablero de medici n y control DALE 3100 220 127 V C A DE 60 hz 1800 rpm 0 8 3 FASES 4 HILOS con tablero de transferencia Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IEF 02A Suministro de Tablero de Distribuci n autosoportado QDPACT clase 2700 con PZA 1 00 Interruptor MASTERPACT NW 3 polos por 2000 amperes 1 marca Square D Cat logo NW20 H1 con Unidad de Control Micrologic 6 0A este tablero 01 se conectar al BUS blindado existente Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IEF 02B Instalaci n colocaci n pruebas y puesta en marcha de Tablero de Distribuci n PZA 1 00 autosoportado QDPACT clase 2700 con Interruptor MASTERPACT NW 3 polos por 2000 amperes Nema 1 marca Square D Cat logo NW20 H1 con Unidad de Control Micrologic 6 0A este tablero INTPOT 01 se conectar al BUS blindado Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IEF 03A Suministro de supresor de transitorios ST 01 y ST 02 modelo titan lat 160p PZA 2 00 no de parte 160p120 208 marca efi electronics 120 208 v c a 3 fases 4 hilos tierra 50 60 400 hz clase c gabinete nema 12 para mitigar 160 000 amperes por fase para operar en Latinoam rica
50. NEMA ip21 a prueba de goteo la capacidad de arranque de motores el ctricos es de 200 en KVA y la regulaci n de voltaje es de 1 sin colector de delgas ni escobillas sin piezas sujetas a fricci n excitatriz rotatorio con rectificadores de silicio de onda completa regulaci n autom tica de voltaje con generador de im n permanente pmg en capacidades de 450 KW en adelante Acoplamiento El generador est acoplado directamente al motor por medio de discos flexibles de acero y la coraza del generador est acoplada r gidamente a la campana del motor formando de esta manera una sola unidad montada sobre un bastidor de acero asegurando un alineamiento r gido y permanente pintura del motor y generador original de f brica El proveedor garantizara el correcto funcionamiento Servicios que deber incluir Puesta en operaci n en la ciudad de M xico Distrito Federal Una visita por parte de Cummins para inspecci n de la correcta operaci n del motor dentro de los tres primero meses despu s de la fecha de arranque Curso de capacitaci n para usuarios para nueve personas durante una semana manuales en espa ol Transportaci n gr a y maniobras de descarga para su colocaci n en planta baja Tacones antivibratorios con resorte Instalaci n electromec nica Lote de refacciones de mantenimiento La planta de emergencia contar con caseta ac stica gabinete NEMA 3R Renta de bancos de pruebas Deber de considerar el
51. NOS DE ACCESO 2 MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS COSTO COSTO INDIRECTOS INDIRECTO EN ANUALES EN OFICINAS OFICINAS CENTRALES CON CENTRALES CARGO A LA OBRA DE INDIRECTOS COSTO COSTO DIRECTO EN OFICINA INDIRECTO EN TOTAL DE LOS CENTRAL SITIO TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE LICITE COSTO INDIRECTO EN SITIO DE INDIRECTOS COSTO DIRECTO EN OBRA TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE LICITE PORCENTAJE TOTAL DE INDIRECTOS DE INDIRECTOS EN OF CENTRALES DE INDIRECTOS EN SITIO REPRESENTANTE P Son NN 4 G NF 25 NES Y e PODER JUDICIAL LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N OBRA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO NO DE CONCURSO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N C LCULO DE FINANCIAMIENTO IMPORTE MATERIALES IMPORTE MANO DE OBRA PAGOS GASTOS DE EJECUCI N DE LOS TRABAJOS DIFERENCIA INTERESES POR OBRA A EJECUTAR EN EL FINANCIAMIENTO PERIODO PERIODO IMPORTE GASTOS PORTE IMPORTE ANTICIPO ESTIMACIONES IMPORTE ACUMULADO ANTICIPO DIRECTOSE ACUMULADO 2 1 INDIRECTOS 2 SUMA DE INTERESES IMPORTE TOTAL DE LA OBRA TOTAL C
52. OSTO DIRECTO E INDIRECTO POR FINANCIAMIENTO TASA DE INTERES ANUALIZADA QUE APLICAR EN EL ANUAL MENSUAL ESPECIFICAR LA TASA DE REEERENCIA UTILIZADA CPP TIP CETES SUMA DE INTERESES POR EINANCIAMIENTO 100 FINANCIAMIENTO COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO TOTAL 5 ACUMULADO NEGATIVO POR TASA DE INTERES MENSUAL REPRESENTANTE 77 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N OBRA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO NO DE CONCURSO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N AN LISIS DE UTILIDAD Por este medio manifiesto que el porcentaje de utilidad propuesto para este concurso ser del el cual incluye todos los impuestos REPRESENTANTE SUPREMA JUSTICIA LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO No DE CONCURSO SELLO DE EMPRESA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION NOMBRE DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI N TIEMPO DE EJECUCI N PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCI N GENERAL DE LOS TRABAJOS DESCRIPCI N EN DETALLE DURACI N N CONCEPTO AVANCE PARCIAL AVANCE ACUMULADO lt OBSERVACIONES RESPRESENTANTE SUPREMA JUSTICIA LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE
53. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORT JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO ANTECEDENTES De acuerdo a las necesidades del Edificio 16 de Septiembre 38 de la Suprema Corte de Justicia de Naci n se requiere del acondicionamiento y adecuaci n de las instalaciones el ctricas del Edificio Alterno de Bol var as como el Suministro e Instalaci n de una Planta de Emergencia Cabe mencionar que en el Edificio recientemente cont con trabajos de adecuaci n y mantenimiento los cuales comprenden en instalaciones electromec nicas nuevas por lo cual se deber de tener mucho cuidado en la colocaci n de los equipos el ctricos existentes y nuevos A continuaci n se presenta una breve descripci n de algunos de los trabajos m s representativos a realizar 1 Las instalaciones el ctricas cuentan con dos tableros Autosoportados TEM 01 y TCR 01 existentes de los cuales se desconectaran de las barras retirando los cables para despu s recablear del BUS A y del BUS B al Interruptor de Potencia y del Interruptor de Potencia al Tablero de Transferencia se can
54. Si subsiste la duda sobre la seguridad de la estructura se podr n extraer y ensayar corazones de acuerdo con la norma NMX C 169 ONNCCE del concreto en la zona representada por los cilindros que no cumplieron Se probar n tres corazones por cada incumplimiento con la calidad especificada La humedad de los corazones al probarse debe ser representativa de la que tenga la estructura en condiciones de servicio El concreto clase 1 representado por los corazones se considerar adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que 0 85f c y la resistencia de ning n coraz n es menor que 0 75f c El concreto clase 2 representado por los corazones se considerar adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que 0 80f c y la resistencia de ning n coraz n es menor que 0 70f c 25 26 27 Todos los conceptos se considerar n por unidad de obra completamente terminada Si al ejecutar cualquier trabajo se alado en los alcances especificaciones o en el cat logo y por inobservancia de la contratista se afectan reas aleda as sta deber reparar las otras reas afectadas sin cargo alguno para la Suprema Corte de Justicia de la Naci n De no encontrarse en la localidad las marcas con las especificaciones solicitadas en todos aquellos casos en que se indique marca y cat logo para los materiales equipos y accesorios a colocar la contratista deber presentar una solicit
55. UDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO 21 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable de cobre desnudo marca condumex calibre 33 60 mm2 2 AWG Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo deber considerar la conexi n de la puesta a tierra de cada uno de los equipos por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada IE 22 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable de cobre desnudo marca condumex calibre 21 20 mm2 4 AWG Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cab
56. a la contratista En todos los trabajos se considerar incluido el equipo de seguridad necesario en la obra y el equipo de seguridad personal se indique o no en los alcances especificaciones proporcionados a la contratista En todos los conceptos de colocaci n de concreto se incluir cimbra y o fronteras si no est n incluidos estos conceptos en el cat logo Tomando en cuenta que esta obra incluye trabajos de adecuaci n que ser n realizados en colindancia o en la cercan a de elementos en buen estado la contratista deber tomar las medidas necesarias para evitar da os manchas o contaminaci n incluyendo el uso de sistemas y cubiertas de protecci n debiendo considerar adicionalmente dentro de sus costos todos los trabajos de reparaci n que sean requeridos hasta la total restauraci n de lo da ado Los costos en que se incurra para esta protecci n o 1de 15 10 11 12 19 14 15 16 17 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA para repara da os no ser n reconocidos posteriormente si
57. aci n en tiempo real arranque y paro registro de eventos estado de operaci n protecciones y alarmas as mismo configuraci n de todos los par metros de operaci n Adicionalmente la configuraci n de algunos par metros de alarma y tiempos de operaci n pueden ser modificados accesando directamente los botones frontales del m dulo sin el empleo de una PC Programaci n remota Para el control monitoreo y diagn stico de la planta a distancia se tiene como est ndar el puerto de comunicaci n RS 232 para la conexi n a trav s de m dems y l neas telef nicas del tipo normal o celular gsm con el empleo del software de comunicaci n link 500 En el evento de una falla el m dulo de control iniciar el marcaje a la PC que se haya programado informando al operador del problema presente proporcionando la identificaci n del m dulo con la etiqueta de fecha y hora de ocurrida la falla Deber tener la comunicaci n remota por medio del puerto de comunicaci n RS 485 el cual opera con el protocolo de comunicaci n modbus y puede ser totalmente integrado a un sistema inteligente de monitoreo centralizado se requiere que la interfase de integraci n y las tablas de mapeo sean desarrolladas por una tercera instancia preferentemente la empresa suministradora del sistema inteligente Como funci n especial integra la facilidad de env o de mensajes sms short messaging system a un tel fono celular con el empleo de un m dem adecuad
58. aci n y puesta en marcha de conector mec nico para un cable de 253 mm2 500 KCM cat logo KVS34 marca BURNDY conector de cobre para derivaciones paralela y remate de cobre para conductor de cobre de l nea de 400 500 y derivaci n a 500 Se deber considerar dentro del precio unitario suministro del material elementos de fijaci n equipo y herramienta materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 1 30 Suministro e instalaci n colocaci n y puesta en marcha de zapata terminal para conectar 4 cables de cobre de 126 8 mm2 250kcm a superficie plana cat logo 04 41 4 marca BURNDY Se deber considerar dentro del precio unitario suministro del material elementos de fijaci n equipo y herramienta materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en cam
59. ado dise o y espesor al existente Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t PRE 03 Demolici n y reparaci n de guarnici n de concreto con una secci n de M3 0 02 0 16x0 61x0 15h Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t PRE 04 Registro armado de tabique rojo de 0 60x0 70x0 60 fondo con tapa de concreto y PZA 1 00 marco de fierro Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t PRE 05 Trazo y nivelaci n de terreno estableciendo ejes y referencias para deslinde y 2 9 00 desplante de estructura p u o c t ESTRUCTURA EST 01 Acero de refuerzo fy 4200Kg cm2 en losa de cimentaci n de 4 5mx1 95m de KG 195 00 cualquier di metro incluye Suministro habilitado colocado alambre recocido para amarres silletas separadores traslapes ganchos enderezado trazo cortes amarres herramienta y equipos carga a cami n y tiro libre de material producto de desperdicios dentro y fuera de la obra Ver plano ELE 02 el detalle estructural p u o c t EST 02 Concreto hecho en obra para cimentaci n de f c 300 Kg cm2 resistencia normal 2 00 10 aditivo impermeabilizante integral protectogral marca PASA similar prop 1 5 Kg por cada 50 Kg de cemento Incluye suministro del concreto material para curado y materiales de menor consumo lechada a base de aditivo tipo EPOXINE 200 p u o c t EST 03 Cimbra com n en frontera de losa de cimentaci n In
60. al del sistema telemetr a Software 52xx en ambiente Windows incluir Interfase de comunicaci n p 810 incluir Cuatro salidas de transistor totalmente configurables Capacidad de expansi n por medio de una tarjeta de expansi n para suministrar 8 se ales de contactos secos totalmente configurables Una sola unidad para 12 o 24 volts cd Puerto RS 232 para comunicaci n remota por medio de m dems telef nicos PSTN o tel fonos celulares con el sistema GSM Puerto RS 485 para integraci n a un sistema inteligente de monitoreo incluir Funci n de envi de mensajes a celular sms incluir Protocolo de comunicaci n modbus incluir Programaci n local La programaci n y configuraci n local se efect a por medio de una computadora PC deber contar con el empleo del 4 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO software 52xx el cual opera en el ambiente Windows y permite al usuario monitorear el estado de operaci n de la planta facilidad de diagn stico instrument
61. alizara y cablear de la Planta de Emergencia al Tablero de Transferencia y del Tablero de Transferencia a los Tableros Autosoportados TEM 01 y TCR 01 Se colocar un Interruptor Termomagn tico de 3P 500 Amp En el Tablero existente TCR 01 donde se canalizara y cablear del tablero Autosoportado TCR 01 al Tablero nuevo que se ubicara en el cuarto del SITE ubicado en el cuarto piso Del tablero existente TEM 01 para el Sistema de Alumbrado de Emergencia el cual se ubica en el cuarto de tableros se canalizaran y cablearan los circuitos derivados que alimentar n los siguientes equipos A Supresor de Transitorios B Tableros de Distribuci n derivados de Alumbrado As mismo del tablero existente TCR 01 para el Sistema de Contactos Regulados de Emergencia el cual se ubica en el cuarto de tableros se canalizaran y cablearan los circuitos derivados que alimentar n a los siguientes equipos A Supresor de Transitorios B Tableros de Distribuci n derivados de Contactos 2 La Planta de Emergencia de 600 KW se ubicara en el estacionamiento de Planta Baja y se conectara cuando este en el lugar indicado la conexi n deber ser la tuber a de escape el ctrica de control la instalaci n un circuito el ctrico para alimentaci n de precalentamiento y todo lo concerniente a la planta de emergencia realizando las pruebas necesarias para su perfecto funcionamiento La Planta de E
62. anizada de 35mm marca J piter incluyendo conexiones Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 05 Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de recuperaci n con aislamiento de M 502 00 cobre Calibre 500 KCM Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 06 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de Cobre desnudo Cal 1 0 M 69 00 Marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 07 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Tramo recto de charola tipo M 105 00 escalera de aluminio de 3 66 mts De longitud con peralte de de 82 5 mm y 228 6 mm de espacio entre travesa os de 609 6 mm 24 de ancho cat logo CH2409 considerando 35 mts de tapa marca CROSS LINE incluyendo conexiones Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t SUPREMA CORTE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y TECNICA PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE 5 ELA FEDERACI N CATALOGO DE CONCEPTOS PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL NOTA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN AL CATALOGO DE CONCEPTOS NOVIEMBRE 2010 08 Suministro Instalac
63. anticipo la fianza continuar vigente por el mismo lapso La presente fianza cubrir los accesorios en el caso de que el anticipo no sea amortizado por la contratista o cuando los haya invertido para fines diversos a los previstos en el presente contrato La Suprema Corte de Justicia de la Naci n o la Tesorer a de la Federaci n podr n reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente p liza de fianza conforme a los procedimientos se alados por los art culos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas con respecto al destino que debe darle al anticipo otorgado a su obligaci n de acreditarlo a satisfacci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n o a devolverlo en caso de ser requerido para ello Para la interpretaci n y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente contrato de fianza as como en caso de controversia siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Naci n la instituci n de fianzas se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n rgano competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en raz n de su domicilio tengan o llegaren a tener en t rminos de lo dispuesto por el art culo 11 fracci n XX de la Ley Org nica del Poder Judicial de la Federaci n NOVENA GARANT A DE CUMPLIMIENTO Para
64. as de conexiones y en registros Todos los empalmes deber n garantizar una buena conexi n sin da arse Antes de hacer un empalme los conductores deber n de limpiarse para eliminar xidos y grasas La uni n debe hacerse con conectores tipo capuch n o a compresi n o de cobre electrol tico esta ado y aislamiento de Nylon Una vez insertados los conductores dentro del capuch n se deben de hacer dos compresiones en la secci n delgada del conector los empalmes uniones y extremos libres de los conductores deben quedar perfectamente cubiertos por el capuch n o con cinta de hule marca 3M SCOTCH 23 para media tensi n o cinta de aislar pl stica normal negra SCOTCH SUPER 33 marca 3M o NITTO para baja tensi n con un m nimo de tres capas cada una Los empalmes en cables hasta de 5 26 mm2 10 AWG inclusive deber n hacerse seg n el p rrafo anterior Los empalmes en cables de 8 37 mm2 8 AWG y mayores deber n hacerse utilizando conectores a tope tipo compresi n Todos los conductores alimentadores deben de quedar bien insertados en el conector de interruptor principal no se aceptar el corte de hilos para lograr el embonamiento o conexi n a menos que se especifique otra cosa y sea permitido por la NOM SEDE 001 2005 as como autorizado por la DGOM Los tramos de conductores para conexi n en los tableros deben perfectamente ordenados y tener una longitud suficiente para que sea posible cambiar los circuitos a di
65. auxiliares en ning n momento deber n quedar expuestos a alg n contacto el ctrico con los polos del interruptor Deber ser posible conectar todo el cableado de los auxiliares desde la parte frontal del interruptor Los auxiliares el ctricos como bobinas de disparo mando motorizado bobinas de m nima tensi n contactos auxiliares etc deber n ser comunes para ser utilizados en toda la gama desde 800 a 6300 A Los interruptores deber n poseer en est ndar 4 contactos de posici n en OFF 2 6 Indicadores mec nicos Los indicadores mec nicos en la cara frontal del interruptor deber n indicar el estado de las siguientes condiciones 1 ON contactos principales cerrados Resorte cargado 2 ON contactos principales cerrados Resorte descargado 3 OFF contactos principales abiertos Resorte cargado interruptor listo para cerrar 9 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO 4 OFF contactos principales abiertos Resorte cargado interruptor no listo para c
66. bre abrazaderas u a u omega retiro del material sobrante desperdicios holguras o cocas tacones antivibratorios de resorte mano de obra pruebas de operaci n sin restricci n de altura resanado sellado impermeabilizado aplicaci n de pintura y acabados con las mismas caracter sticas y dise o al existente y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos la ubicaci n y medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada p u o c t 02 Suministro de Tablero de Distribuci n autosoportado QDPACT clase 2700 con Interruptor MASTERPACT NW polos por 2000 amperes Nema 1 marca Square D Cat logo NW20 H1 con Unidad de Control Micrologic 6 0A de las siguientes caracter sticas este tablero INTPOT 01 se conectara al BUS blindado existente Especificaciones Generales 1 General El interruptor autom tico de potencia deber cumplir con las normas IEC 60 947 1 y 2 2 Construcci n 2 1 General El interruptor deber ser dise ado con compartimientos independientes de control y fuerza Deber n contar con banderas indicadoras del estado de operaci n del interruptor abierto cerrado y del estado del mecanismo de energ a almacenada El interruptor deber ser dise ado de
67. bre 506 70 mm2 500 KCM para 90 de operaci n 600 volts Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones conectores encintado de conexiones revisi n f sica del conductor y su aislamiento pruebas de continuidad resistencia y aislamiento equipo y herramienta necesaria materiales materiales de consumo acarreos traslados maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico cortes acomodo y peinado de cables en charola y tableros pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n para garantizar su correcto funcionamiento no se permitir ning n tipo de empalmes precio unitario por unidad de obra completamente terminada 06 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable de cobre desnudo marca condumex calibre 53 50 mm2 1 0 AWQ para 905 de operaci n Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano
68. caci n por la supervisi n previa muestra En todos los trabajos de herrer a y carpinter a se deben considerar los herrajes necesarios para la total y correcta terminaci n de los trabajos tales como bisagras bibeles topes chapas cerraduras resbalones y pasadores as como el sistema de anclaje y sellado de los elementos Se deber tener especial cuidado que los materiales como son arena y cemento est n libres de basura y materia org nica antes de ser utilizados Para la elaboraci n de mezclas morteros y revolturas la contratista deber contar con una artesa adecuada para evitar contaminaci n de los materiales y cuidar de la limpieza de las reas aleda as no podr usar las reas con pisos en buen estado para ese fin Cuando se indica protecci n de reas adyacentes o bien protecci n se considera dicha protecci n a muebles l mparas contactos controles pisos muros cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado mediante papel pl stico y cart n En todos los conceptos de retiro temporal se deber de considerar el resguardo protecci n conservaci n maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra que permitan desarrollar los trabajos adecuadamente y sin que estas maniobras afecten las actividades del Edificio Sede a n cuando sean trasladados dentro del rea de trabajo El supervisor establecer el lugar para el resguardo El costo directo del concreto elaborado en planta o hecho en obra
69. cadamente los trabajos se alados en la cl usula primera del presente contrato o se niega a reponerlo que hubiere sido rechazado por la Suprema Corte 5 Si la Contratista no realiza los trabajos de conformidad con lo estipulado en sus propuestas t cnica y econ mica del presente contrato o sin motivo justificado no acata las rdenes dadas por escrito por la Suprema Corte 6 Si la Contratista no da cumplimiento a los programas de ejecuci n de los trabajos contratados y a consideraci n de la Suprema Corte ello dificulte su terminaci n a su entera satisfacci n en el plazo convenido 7 51 la Contratista subcontrata parte de los trabajos objeto del presente contrato que no hayan sido previamente autorizados por escrito por la Suprema Corte Si los subcontratistas con los que haya celebrado convenios de participaci n conjunta son declarados mediante resoluci n judicial en embargo huelga estallada concurso mercantil o liquidaci n 9 Si la Contratista cede cualquier derecho derivado del presente contrato incluso el de cobro sin la previa autorizaci n por escrito de la Suprema Corte 10 Si la Contratista no proporciona a la Suprema Corte las facilidades y datos necesarios para la inspecci n vigilancia y supervisi n del avance de los trabajos contratados 11 Si la Contratista incurre en falsedad total o parcial respecto de la informaci n proporcio
70. ccionado debidamente el lugar en donde se desarrollar la obra p blica contratada que tiene conocimiento de las condiciones ambientales donde se ejecutar la obra p blica as como los formatos de los programas que se le proporcionaron y que ha considerado todos los conceptos que se ejecutar n para la elaboraci n de la misma As mismo que conoce el Acuerdo General de Administraci n 1 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n por el que se regulan los procedimientos para la adquisici n administraci n y desincorporaci n de bienes y la contrataci n de obras usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal II 7 Para el desarrollo de sus actividades mercantiles cuenta con la siguiente documentaci n gt Registro Federal de Contribuyentes n mero expedido por la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico seg n c dula de identificaci n fiscal que exhibe gt Registro Patronal n mero expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social seg n Tarjeta de Identificaci n Patronal que exhibe gt C dula Profesional n mero a nombre responsable t cnico expedida por la Secretar a de Educaci n P blica II 8 Para todo lo relacionado con el presente contrato se ala como su domicilio el ubicado en la calle n mero colonia Delegaci n c digo postal Asimismo manifiesta que notificar por escrito a este Alto Tribunal cualquier cambio de d
71. cio con canal unistrut y varilla roscada en muro o losa taquetes de acero taquetes pijas barrenado ranurado en losa piso y muros el cual deber de ser con disco abrazaderas tipo u a u omega cople tipo americano conector tipo americano contra y monitor codo caja cuadrada con sobre tapa y o tipo c ndulet con tapa y empaque y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mermas mano de obra en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado que exist a limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura pasos en muros las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 13 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA JES DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO
72. cluye Suministro colocaci n 2 3 00 madera para moldes obra falsa clavos alambre y dem s dispositivos de fijaci n chafl n gotero atiezadores separadores el desmoldante trazo cimbrado descimbrado colocaci n de diesel materiales mano de obra equipo y herramienta acarreos horizontales y o verticales dentro y fuera de la obra precio unitario por unidad de obra completamente terminada p u o c t EST 04 Tapete de Neopreno de espesor 1 sobre losa de cimentaci n para M2 7 00 amortiiguamiento de vibraciones de equipo de 4 5 cmsx1 95cm p u o c t SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO INSTALACI N EL CTRICA PRELIMINARES PRE ELE 01 Desmantelamiento de canalizaciones charola canaleta tuber a conduit y tubo licuatite de diferentes tipos di metros y medidas con recuperaci n a tiro libre sin restricci n de altura se deber considerar dentro del precio unitario retiro de tuber a coples codos abrazaderas cable del interior del tubo cajas registros c ndul
73. conceptos deber n verificarse al ejecutar los trabajos y ser autorizadas por el supervisor no siendo esto objeto de reclamo en precios si no se excede de un 10 Todas y una de las medidas plasmadas tanto en catalogo como especificaciones se deber n confirmar en obra al momento de la ejecuci n de los trabajos ajustando estos a medidas de obra A todas las unidades condensadoras se les colocara un interruptor de seguridad como protecci n y para futuros servicios del equipo 13 de 15 106 107 108 109 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA La contratista deber considerar en el presupuesto los elementos para proteger las reas terminadas pl stico cart n etc as como la colocaci n de mamparas de madera provisionales y se alamientos de reas de trabajos Todas y cada una de las medidas plasmadas tanto en catalogo como especificaciones se deber n confirmar en obra al momento de la ejecuci n de los trabajos ajustando estos a medidas reales De no encontrarse las marcas con
74. das Todo el sistema de conduits incluyendo las cajas de conexiones deber tener continuidad el ctrica Los conduits que lleguen a cajas de conexiones deber n sujetarse a no m s de 90 cm de la caja 5 de 15 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA En todos los conduits destinados para las instalaciones de tel fonos sonido e intercomunicaci n se dejar n gu as de alambre recocido cal 14 Todos los conduits subterr neos deber n cubrirse con una capa de concreto pigmentado en color rojo con un espesor de 10 cm como m nimo a partir de la superficie exterior del conduit de mayor di metro Las resistencias del concreto ser de f c 100 kg cm2 Una vez colocados los conduits y antes de proceder a cubrirlos con concreto deber n taponarse las bocas con el fin de evitar la introducci n de concreto o materias extra as dentro de los conduits El taponado de las tuber as debe hacerse con un tap n de l mina sujeto por un monitor nunca con pa
75. de acreedores o huelga estallada No se encuentra inhabilitada por cualesquiera de los rganos competentes de la Administraci n P blica Federal Por su conducto no participan personas f sicas o jur dicas que se encuentren inhabilitadas o impedidas conforme a la regulaci n aplicable a los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial de la Federaci n En el caso de personas f sicas no participan en el capital social de personas jur dicas que se encuentran inhabilitadas o impedidas conforme a la regulaci n aplicable a los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial de la Federaci n Atentamente __ 6 00 Empresa __ Papel membretado del participante ANEXO 8 Licitaci n P blica Nacional n mero SCJN DGOM LPN 02 2010 Lugar XX de de 2010 CARTA DE DOMICILIO LEGAL Suprema Corte de Justicia de la Naci n Secretar a Ejecutiva de Servicios Direcci n General de Obras y Mantenimiento Nombre del representante legal de la empresa concursante actuando a nombre y representaci n de Nombre de la empresa concursante Por medio de la presente manifiesto que en el domicilio recibir toda clase de notificaciones de los actos derivados del procedimiento respectivo incluyendo los derivados de la adjudicaci n correspondiente e incluso todos los relacionados con la contrataci n que en su caso llegue a celebrarse derivado de la Licitaci n P blica Nacional n mero SCJN DGOM LPN 02 2010 para
76. de la Naci n Los materiales y equipos a emplear en la construcci n de las instalaciones deber n ser de primera calidad estar de acuerdo y cumplir con los c digos y reglamentos siguientes a Norma Oficial Mexicana NOM 001 SEDE 2005 b National Electrical Code N E C National Electrical Manufactures Association N E M A d Deber n de estar aprobados y certificados por las normas aplicables para cada uno de ellos entregando por escrito cada uno de estos Todos los productos dispositivos equipos y materiales a emplear en el dise o y la construcci n del proyecto ejecutivo para las instalaciones deber n de ser nuevos y originales tener certificaci n ANCE NOM 6 UL los materiales que se especifiquen deber n contener la clasificaci n NEMA as mismo deber n de cumplir con todas las normas y est ndares de fabricaci n Todos los dispositivos el ctricos tales como luminarias tableros y equipos incluyen su conexi n prueba y puesta en marcha Debe de tomarse en cuenta que los recorridos de los conduits a menos que est n acotados no son exactos por lo tanto deber n ajustarse a las necesidades en campo previa autorizaci n por parte de la supervisi n de la DGOM Todos los conduits deben quedar firmemente fijos en las losas trabes o columnas de la construcci n y no se utilizar n medios de sujeci n de otras instalaciones Las curvas de 905 de conduits de 27 mm diam 1 y mayores deber n ser prefabrica
77. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n A nombre de mi representada protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias legales que su incumplimiento acarrear a conforme a las disposiciones aplicables contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y C digo Penal Federal vigentes las cuales aceptamos en este acto Atentamente _ Nombre Cargo _ Empresa Papel membretado del participante ANEXO 10 Licitaci n P blica Nacional n mero SCJN DGOM LPN 02 2010 Lugar a XX de XXXXX de 2010 Relaci n de contratos celebrados entre y de acciones de obra presentado por 18 Contratista Periodo de Ejecuci n No del Descripci n Nombre y Tel fono Monto de Contrato Obra Ejecutada del Cliente Contrato 1 10 Por este conducto autorizo de la forma m s amplia a la Suprema Corte de Justicia de la Naci n para que verifique por cualquier medio la veracidad de la informaci n se alada en este formato NOTA De ser necesario se podr ampliar el listado en hoja adjunta Atentamente _ Nombre _ 600 Empresa __ Papel membretado del participante ANEXO 11 Licitaci n P blica Nacional n mero SCJN DGOM LPN 02 2010 Lugar a XX de XXXXX de 2010 Compromiso de cumplir con las normas y reglamentos aplicables al proyecto as como con las normas de calidad y especificaciones t cnicas a que s
78. de obra conexiones mec nicas acomodo y peinado de cables en charola y tablero cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo deber considerar la conexi n de la puesta a tierra de cada uno de los equipos por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 07 Suministro instalaci n y colocaci n de Tramo recto de charola tipo escalera de aluminio de 3 66 mts de longitud con peralte de de 82 5 mm y 228 6 mm de espacio entre travesa os de 609 6 mm 24 de ancho cat logo CH2409 marca CROSS LINE Se deber considerar dentro del precio unitario suministro e instalaci n del material 35 mts tapa dos aguas tipo TA conexiones elementos de fijaci n soporter a tipo trapecio con canal unistrut y varilla roscada en muro o losa taquetes de acero taquetes pijas barrenado ranurado en piso y muros el cual deber de ser con disco curvas horizontal y vertical conectores cintas conductoras bajada para cable clemas elevador ajustable equipo y herramienta materiales de consumo acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra maniobras dentro y fuera de la obra pasos e
79. dimensiones de los equipos pueden variar sin previo aviso por parte de los proveedores las cuales se confirmaran hasta tener informaci n certificada del proveedor Se aclara que todas las cantidades de obra se aladas en el catalogo de conceptos de la partida electromec nica tiene un 10 a 20 de volumen con el fin de amortizar posibles cantidades de excedentes generadas por cuestiones naturales en ejecuci n de obra como son cambios de trayectorias por posibles obstrucciones o vicios ocultos que es muy com n su existencia en inmuebles que son adecuados por lo que las cantidades finales a estimar estar n reguladas por supervisi n de obra externa en coordinaci n con la supervisi n Interna de este alto tribunal la cual verificara y avalara los vol menes reales ejecutados a lo cual la contratista que resulta ganadora del 14 de 15 119 120 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA concurso estar en el sobrentendido de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci n solo autorizar cantidades de obra ejecutada
80. dir al procedimiento de conciliaci n regulado en el T tulo Octavo del Acuerdo General de Administraci n VI 2008 Determinado el saldo final del finiquito la Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte pondr a disposici n de la Contratista el P gina 20 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignaci n respectiva bien solicitar el reintegro de los importes resultantes debiendo en forma simult nea levantar el acta administrativa que d por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato VIG SIMA OCTAVA MODIFICACI N AL CONTRATO Las partes convienen y aceptan que cualquier modificaci n al presente instrumento proceder s lo por causas excepcionales plenamente justificadas a solicitud y por acuerdo de las partes y plena aprobaci n de los rganos competentes de la Suprema Corte de conformidad con lo previsto en los art culos 143 fracci n y 163 del Acuerdo General de Administraci n VI 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n de veinticinco de septiembre de dos mil ocho La solicitud deber presentarse por lo menos con cinco d as naturales de anticipaci n a la fecha de la entrega en cuyo caso la Direcci n General de Obras y Mantenimiento elaborar un informe detallado con su opini n para someterlo a la autoridad que conforme a la
81. dos conforme al programa pactado previa solicitud de la Contratista para ser sometida a la autorizaci n correspondiente de la Suprema Corte en los t rminos y conforme a los procedimientos que contempla el art culo 163 del Acuerdo General de Administraci n VI 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n de veinticinco de septiembre de dos mil ocho Las partes convienen que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos ser n calculados a partir de que se haya producido el incremento o decremento con base en los ndices nacionales de precios que determine el Banco P gina 22 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 de M xico y en cuanto al ajuste de costos por mano de obra ste ser calculado de acuerdo con los montos o porcentajes aprobados por la Comisi n Nacional de Salarios M nimos publicados en el Diario Oficial de la Federaci n y s lo de los trabajos pendientes de realizar de acuerdo con el programa de ejecuci n autorizado El ajuste de costos podr llevarse a cabo conforme a los procedimientos contenidos en el art culo 163 fracci n IV del Acuerdo General de Administraci n 1 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n de veinticinco de septiembre de dos mil ocho No dar n lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a las que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importac
82. e la Suprema Corte por concepto de traslado vi ticos hospedaje transportaci n alimentos y dem s inherentes con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe relaci n laboral alguna con los mismos y deslindar a la Suprema Corte de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido lo anterior con independencia de lo estipulado en la cl usula d cima primera del presente instrumento D CIMA OCTAVA ACCESO AL INMUEBLE En virtud de que la Suprema Corte cuenta con la propiedad y posesi n del inmueble materia de los servicios a prestar otorgar a la Contratista el acceso necesario a su interior el cual est descrito en la cl usula primera de este instrumento La Contratista reconoce la existencia de los m todos de control y seguridad que tiene la Suprema Corte y se compromete a acatarlos y respetarlos D CIMA NOVENA CONFIDENCIALIDAD Y DEL FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES Los trabajos ejecutados total o parcialmente especificaciones y en general la informaci n que se encuentren en el lugar de su ejecuci n que se hubiesen entregado a la Contratista para cumplir con el objeto del presente contrato son propiedad de la Suprema Corte por lo que la Contratista se obliga a devolver a la Suprema Corte el material que le hubiese proporcionado para la elaboraci n de los trabajos materia de este instrumento as como entregar el material que se l
83. e las partes y estar vigente durante el desarrollo de los trabajos por lo que ste deber ser firmado por las partes por conducto de los representantes que para tal fin designen La bit cora estar bajo la responsabilidad y custodia del responsable de la supervisi n de la obra interna o externa en forma conjunta con la Contratista a fin de que las consultas requeridas se efect en en el sitio en que se presten los trabajos sin que la bit cora pueda ser extra da de dichos lugares salvo que as lo determine el Secretario Ejecutivo de Servicios a solicitud del titular de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento sin que en la misma puedan autorizarse pactarse trabajos extraordinarios o excedentes La bit cora se ajustar atendiendo al medio de comunicaci n a trav s del cual se opere y deber considerar en lo aplicable lo siguiente a Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato b Se deber contar con un original para la Suprema Corte y al menos dos copias una que ser para la Contratista y otra para el caso de existir supervisi n externa Las copias deber n ser desprendibles no as las originales d El contenido de cada nota deber precisar seg n las circunstancias de cada caso n mero clasificaci n fecha descripci n del asunto y en forma adicional ubicaci n causa soluci n prevenci n consecuencia econ mica resp
84. e los treinta d as siguientes a aqu l en que se entregue el anticipo Asimismo en el supuesto caso de que en la comprobaci n del anticipo una o varias facturas indiquen un importe global en caso de que no puedan verificarse las cantidades precios e importe de cada materia la contratista deber adjuntar a dichas facturas la orden de compra o contrato que detalle las caracter sticas de la compra con la descripci n que cumpla con las especificaciones generales y particulares solicitadas en el concurso a que se refiere el contrato de m rito Cabe mencionar que para la comprobaci n del destino del anticipo no se aceptar n comprobantes que no cumplan con los requisitos fiscales aplicables que incluyan materiales cuyas caracter sticas sean distintas a las solicitadas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci n o que su utilizaci n no pueda acreditarse a la obra La Contratista se compromete a exhibir ante la Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte los comprobantes que acrediten el destino de esos recursos dentro de los treinta d as naturales siguientes a la fecha en que P gina 5 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 recibi el anticipo ya que en caso contrario se aplicar como pena convencional el equivalente al 0 5 cinco al millar del monto total del anticipo no comprobado por cada d a natural de retraso la cual no podr exceder del 10 del monto total del anticipo otorgado Esta
85. e pruebas Deber de considerar el tanque de combustible diesel de la planta de emergencia lleno despu s de las pruebas efectuadas a la propia planta para su funcionamiento Considerar el ranurado y paso de muros para la colocaci n de la tuber a y accesorios Considerar un circuito el ctrico de T 13mm 2 8 1 12d para la alimentaci n del precalentamiento con una longitud de 70 metros aproximadamente y un interruptor termomagn tico 1 polo Garant a Un a o a partir de la puesta en marcha 1000 horas de operaci n lo que ocurra primero excluyendo partes y componentes el ctricos sujetos a da os por variaciones de voltaje exteriores los cuales ser n amparados por garant a los primeros 3 meses El equipo deber contar con el registro 93 02 15758 para garantizar que el equipo cubre las normas fabricaci n y pruebas de calidad internacionales requeridas por El proveedor garantizar el correcto funcionamiento de los componentes de control y conexi n entre la planta de emergencia tableros de transferencia y carga por un a o considerar el cableado zapatas y canalizaci n necesaria para el control de la planta de emergencia al tablero de transferencia Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria transportaci n acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra pijas taquetes pl stico abrazaderas de co
86. e sujetar la obra presentado por la Contratista Expreso el compromiso de mi representada para cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes aplicables al desarrollo de la obra a que se refiere la presente licitaci n As como las especificaciones generales y particulares de construcci n propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci n Al mismo tiempo enlisto las normas de calidad y especificaciones t cnicas a que se sujetar la ejecuci n de la obra que se derive del proyecto referido Norma o Especificaci n T tulo de la Norma o Especificaci n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTA De ser necesario se podr ampliar el listado en hoja adjunta Atentamente __ Nombre Cargo Empresa SUPREMA CORTE JUSTICIA LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N FECHA DE INICIO No DE CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA FECHA DE TERMINACI N NOMBRE DE LA EMPRESA TIEMPO DE EJECUCI N FACTOR DE SALARIO REAL GASTOS salario SALARIO suora piya EXCEDENTE A MEDICOS SEGURO BASE DE DASE SALARIO 3VECES PRESTACIO len specie INVALIDEZ Guarneri Pon cotizaci n NTEGRAD SALARIO NES EN Y VIDA SBI ONES DE SALARIO ENE ENF Y AS SBI CESANT A PARA
87. entos que estime convenientes y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes Vencido ese plazo con su respuesta o sin ella el rgano competente de la Suprema Corte determinar sobre la procedencia de la rescisi n lo que se comunicar a la Contratista en su domicilio se alado en la declaraci n 8 de este instrumento con quien el acto se encuentre Una vez que la Suprema Corte haya comunicado a la Contratista el inicio del procedimiento de rescisi n la Suprema Corte proceder a tomar inmediata posesi n de los trabajos ejecutados sin responsabilidad alguna levantando en t rminos de lo previsto en el art culo 147 del Acuerdo General de Administraci n 1 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n del veinticinco de septiembre P gina 18 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 de dos mil ocho un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra en presencia de un fedatario p blico Ser n causas de rescisi n del presente instrumento las siguientes circunstancias 1 Si la Contratista no exhibe las garant as descritas en el presente instrumento 2 Si la Contratista no inicia al d a de la firma del contrato los trabajos descritos en la cl usula primera del presente instrumento y que constituyen el objeto del contrato 3 Si la Contratista no cumple con el plazo para la entrega la obra p blica 4 Si la Contratista suspende injustifi
88. eos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 12 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas de contacto monof sico sencillo polarizado de 15 color marfil marca levit n cat logo 16252 con tapa color marfil marca levit n Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra caja cuadrada tipo c ndulets elementos de fijaci n pijas taquetes barrenado pruebas conexi n de cables retiro del material sobrante desperdicios holguras o cocas pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n ser restablecidos igual al acabado que exist a limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ
89. epto de indemnizaci n VIG SIMA CALIDAD DE LOS TRABAJOS La Contratista se obliga a realizar los trabajos contratados conforme a los alcances establecidos en sus propuestas t cnica y econ mica presentadas el de dos mil de igual manera se obliga a respetar el monto descrito en la cl usula segunda y a realizarlos a entera satisfacci n de la P gina 16 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 Suprema Corte Asimismo responder por su cuenta y riesgo de los da os que por inobservancia o negligencia de su parte se llegasen a causar a la Suprema Corte o a terceros en cuyo caso se har efectiva la garant a otorgada para el cumplimiento del contrato Cuando los trabajos objeto de este contrato no se hayan ejecutado conforme a lo establecido en las bases las propuestas y la carpeta t cnica la Suprema Corte ordenar por conducto de la Direcci n de Obras y Mantenimiento la reposici n con trabajos adicionales oblig ndose la Contratista a realizar dicha reposici n en un plazo no mayor de quince d as naturales sin que la Contratista tenga derecho a retribuci n adicional alguna si la Suprema Corte lo estima necesario podr ordenar la suspensi n total o parcial de los trabajos en tanto no se lleven a cabo dichas reposiciones sin que esto sea motivo para ampliar el plazo para la obra p blica consistente en el Suministro e instalaci n de Planta de Emergencia del Edificio Alterno
90. erador NEWAGE STAMFORD Tablero de medici n y control DALE 3100 220 127 v c a de 60 hz 1800 r p m f p 0 8 3 fases 4 hilos tablero con unidad de transferencia El proveedor garantizara el correcto funcionamiento Servicios que deber incluir Puesta en operaci n en la ciudad de M xico Distrito Federal Una visita por parte de Cummins para inspecci n de la correcta operaci n del motor dentro de los tres primero meses despu s de la fecha de arranque Curso de capacitaci n para usuarios para nueve personas durante una semana manuales en espa ol Transportaci n gr a y maniobras descarga para su colocaci n en la estructura ubicada en planta baja debajo de los equipos de aire acondicionado existentes del inmueble Tacones antivibratorios con resorte Instalaci n electromec nica Lote de refacciones de mantenimiento La planta de emergencia contar con caseta ac stica gabinete NEMA 3R 7 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO Renta de bancos d
91. errar OFF contactos principales abiertos Resorte descargado 3 Protecciones Unidad de control 3 1 General La unidad de control deber ser autoalimentada por los sensores internos del interruptor La unidad de control deber mantener en memoria los ajustes de disparo aunque haya ausencia de tensi n en el sistema La unidad de control deber ser intercambiable en campo para facilitar las modificaciones que se realicen de la instalaci n Los sensores deber n ser tipo no magn ticos o del tipo Rogosky para mediciones m s precisas de las corrientes La unidad de control deber medir el valor eficaz RMS de la corriente La unidad de control deber poseer una memoria t rmica para almacenar la informaci n del incremento de temperatura en el caso de sobrecargas repetidas o fallas a tierra 3 2 Protecci n La unidad de control deber ofrecer en est ndar las siguientes protecciones Protecci n de tiempo largo Ir regulable en umbral de corriente y en temporizaci n tr Protecci n de tiempo corto Isd regulable en umbral de corriente y en temporizaci n tsd Protecci n instant nea li regulable incluyendo la alternativa off Protecci n de falla a tierra 19 regulable en umbral de corriente y temporizaci n tg Las regulaciones de los umbrales en corriente y en temporizaci n se deber n visualizar en una pantalla digital en amperes y segundos respectivamente para una mejor operaci n La unidad de c
92. erza por lo cual deber realizar las maniobras con cuidado para no da ar ni al conductor ni a su aislante la contratista es responsable de desmantelar el cable e instalarlo as como las pruebas de continuidad resistencia y aislamiento las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo el cable sobrante de las instalaci n ser sin recuperaci n por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada p u o c t PRE ELE 03 Desmantelamiento de luminaria de sobreponer existente 2x32 W y 2x59 W con recuperaci n para su posterior reinstalaci n localizada en cuarto tableros sin restricci n de altura Se deber considerar dentro del precio unitario retiro de luminaria balastro bases cable hasta el registro de conexiones retiro de tuber a retiro de soporte para luminarias resanado de taquetes y huecos utilizados para soporte de la luminaria retiro de soportes sellado aplicaci n de pintura y acabados con las mismas caracter sticas y dise o al existente no ensuciar los cielos rasos en caso de hacerlo se deber de limpiar el rea o reponer del mismo material al existente limpieza durante y al final de los trabajos materiales mano de obra equipo y herramienta acarreos maniobras dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento las medidas son aproximadas y
93. esamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n rgano competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato en t rminos de lo dispuesto en el art culo 11 fracci n XX de la Ley Org nica del Poder Judicial de la Federaci n renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en raz n de su domicilio tengan o llegaren a tener P gina 11 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 D CIMA PRIMERA INEXISTENCIA DE LA RELACI N LABORAL La Contratista como empresario y patr n del personal que ocupe para los trabajos de este contrato ser el nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y dem s ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social por lo que responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o de la Suprema Corte en relaci n con los trabajos motivo de este contrato por tanto la Suprema Corte quedar relevada de toda responsabilidad en tal sentido Todas las personas que intervengan en el objeto de este contrato ser n trabajadores de la Contratista de ninguna manera existir relaci n laboral entre ellos y la Suprema Corte Ser responsabilidad de la Contratista cumplir con todas las obligaciones que a cargo de los patrones establecen las disposiciones que regulan el SAR INFONAVIT Seguro Social y las contenidas en la Ley Federal del Trabajo E
94. esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 20 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable de cobre desnudo marca condumex calibre 126 67 mm2 250 KCM Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo deber considerar la conexi n de la puesta a tierra de cada uno de los equipos por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 16 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA JES DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL PODER J
95. ets mano de obra retiro de soportes resanado sellado aplicaci n de pintura y acabados con las mismas caracter sticas y dise o al existente limpieza durante y al final de los trabajos equipo herramienta materiales de consumo acarreos maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada p u o c t PRE ELE 02 Desmantelamiento con recuperaci n de cable cable uso rudo alambre de cobre de diferentes calibres con o sin aislamiento sin restricci n de altura en circuitos de alimentaciones existentes para tableros y circuitos derivados ubicado al aire libre en tuber a conduit charola tubo licuatite guiado de tuber as con alambre galvanizado ratoneo de tuber as identificaci n de circuitos el ctricos desde la carga al tablero Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios limpieza durante y al final de los trabajos pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento estos cables se utilizar n para circuitos de fu
96. ferentes interruptores sin hacer a adiduras Antes de soldar y o encintar el Contratista deber probar la resistencia de aislamiento de los conductores esta prueba se har con Megger de 1000 Volts Si las lecturas obtenidas son menores o las indicadas en la Tabla adjunta habr que corregir las deficiencias que originan las fallas o si es necesario desechar dichos conductores Calibre del Conductor Resistencia de Aislamiento OHMS 7 15 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA Para circuitos con conductores Cal 2 08 3 31 mm2 14 12 AWG 1 000 000 Para circuitos con conductores Cal 42 4 mm2 1 AWG mayores y con capacidad de conducci n de corriente de 25 50 amperes 250 000 51 a 100 amperes 100 000 101 a 200 amperes 50 000 201 a400 amperes 25 000 401 a 800 amperes 12 000 Mas de 800 amperes 5 000 Estas pruebas deben de efectuarse en presencia del Supervisor y realizar un reporte 58 59 60 Una vez soldadas y encintadas las conexiones se deber efectua
97. ga efectiva VIG SIMA S PTIMA FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCI N DE DERECHOS Dentro de los quince d as h biles siguientes al levantamiento del acta de entrega recepci n de los trabajos materia de este contrato la Direcci n General de Obras y Mantenimiento con base en la documentaci n necesaria incluyendo estimaciones por concepto de trabajos debidamente aprobados elaborar una propuesta de finiquito que cumpla con los requisitos establecidos en el art culo 175 del Acuerdo General de Administraci n 1 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n la cual ser remitida a la Contratista al domicilio indicado en la declaraci n 8 de este instrumento contractual dentro de los quince d as siguientes a su elaboraci n Dentro de los cinco d as h biles siguientes a la recepci n de la referida propuesta la Contratista manifestar por escrito ante la Direcci n General de Obras y Mantenimiento en el domicilio indicado en la declaraci n 1 6 de este contrato si acepta la propuesta de finiquito indicando en su caso las observaciones que estime pertinentes Con base en lo manifestado por la Contratista o bien una vez transcurridos los referidos cinco d as h biles sin recibir su pronunciamiento dentro de los diez d as h biles siguientes la Direcci n General de Obras y Mantenimiento comunicar a la Contratista el finiquito definitivo Si este ltimo no comparte las consideraciones de ste podr acu
98. gaste de los contactos sin requerir mediciones o herramientas especiales 2 3 C maras de arqueo Las c maras de arqueo deber n ser removibles en sitio sin requerir herramientas especiales Deber n estar equipadas con filtros met licos para reducir las manifestaciones exteriores durante la interrupci n de corriente 2 4 Mecanismo de conexi n desconexi n Deber ser posible operar a desconectado OFF el interruptor a trav s de la puerta cerrada por seguridad Las tres posiciones posibles conectado desconectado y prueba deber n estar indicadas en el frente de la cuna con vista plena al usuario Antes de llevar a cabo una operaci n de desconexi n o conexi n el operador deber presionar un bot n de liberaci n localizado en la cuna La puerta podr ser equipada con un sistema de bloqueo para evitar su apertura con el interruptor en la posici n conectado Se podr n colocar persianas de seguridad sobre el fondo de la cuna Un sistema de prevenci n de no compatibilidad deber bloquear la inserci n de los interruptores removibles que tengan una capacidad de potencia mayor al de la cuna La manija de inserci n y extracci n de un interruptor removible deber contar con su lugar de alojamiento en la cuna 2 5 Auxiliares el ctricos Todos los auxiliares el ctricos incluyendo el motor operador de carga del resorte deber n ser instalables en sitio sin requerir ajustes u otra herramienta diferente a un desarmador Los
99. go por la utilidad del contratista y los cargos adicionales Todos los trabajos salvo indicaci n expresa en contrario incluyen lo siguiente el suministro de los materiales de los consumibles y desperdicios la mano de obra la maquinaria el equipo la herramienta y el equipo de seguridad todas las maniobras y acarreos horizontales y verticales que sean necesarios dentro y fuera de la obra y en general todo lo necesario para la correcta y completa ejecuci n de los trabajos se incluyan o no en forma expl cita en los alcances y especificaciones proporcionados a la contratista En todos los trabajos aunque no se indique en los alcances o especificaciones se deber incluir carga manual y el retiro de desperdicios escombros y materiales sobrantes fuera de la obra y su acarreo hasta el lugar de tiro libre autorizado por las autoridades locales sin importar la distancia al sitio que deber estar debidamente autorizado por la autoridad correspondiente Para todos los trabajos se considerar que estos ser n ejecutados en cualquier nivel del edificio o del inmueble y sin restricci n de altura Por lo tanto la contratista deber incluir en sus costos la renta de los andamios y equipo en general para el trabajo en cualquier altura En todos los trabajos se deber incluir la renta de los veh culos el equipo especial de construcci n y el equipo auxiliar de construcci n se indique o no en los alcances especificaciones proporcionados
100. i n colocaci n y pruebas de Terminal el ctrica 600 para tres PZA 48 00 cables de 253 mm2 500 kcm cat logo zmte 3 600 4 marca proeesa Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t 09 Suministro Instalaci n colocaci n y de Terminal el ctrica 600 PZA 16 00 cuatro cables de 253 mm2 500 kcm cat logo zmce 4 600 4 marca proeesa Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 10 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de cobre Vinanel XXI THW M 3 073 00 LS Calibre 500 KCM marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 11 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de cobre Vinanel XXI THW M 285 00 LS Calibre 350 KCM marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 12 Suministro instalaci n y colocaci n de contacto sencillo polarizado de 15 amp PZA 4 00 color marfil cat 16252 marca Levit n con tapa para contacto sencillo polarizado color marfil marca Levit n Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 13 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de cobre Vinanel XXI THW M 20 00 LS Calibre 2 0 AWG marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 14 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas de apagador sencillo marca bticino PZA 1 00 modelo mag
101. i n de bienes en la realizaci n de la obra TRIG SIMA PRIMERA CESI N DE DERECHOS La Contratista se obliga a no ceder a terceras personas f sicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato as como los derechos de cobro por la obra p blica que ampara la misma sin aprobaci n previa y por escrito de la Suprema Corte TRIG SIMA SEGUNDA CONDICIONES ESPECIALES En caso de que por cuestiones de log stica la obra p blica objeto del presente contrato abarque dos ejercicios presupuestales los pagos descritos en la cl usula cuarta del presente instrumento estar n condicionados a que la Suprema Corte cuente con los recursos presupuestales destinados para tales efectos en el a o dos mil once TRIG SIMA TERCERA LEGISLACI N APLICABLE La Contratista deber conocer sujetarse y cumplir con la legislaci n aplicable as como a los reglamentos normas oficiales y dem s ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcci n control ambiental seguridad uso de la v a p blica y los que sean aplicables por las caracter sticas de la zona en que se realizar n los trabajos y ser la nica responsable en caso de incumplimiento En todo lo no previsto expresamente en el presente contrato las partes convienen en que se regir por el Acuerdo General de Administraci n VI 2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho del Comit de Gobierno y Administraci n de la Su
102. i no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios de acuerdo a las formas establecidas en los dos incisos anteriores la Contratista a petici n de la Suprema Corte por conducto de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento someter a la consideraci n de esta ltima dentro de un plazo de veinte d as naturales los nuevos precios unitarios acompa ados de su respectivo an lisis as como el plazo que en su caso requiera para la ejecuci n de los trabajos extraordinarios o excedentes en la inteligencia de que para la fijaci n de estos precios deber aplicar el mismo criterio que hubiera seguido para la determinaci n de los precios unitarios establecidos en el contrato debiendo resolver la Suprema Corte dentro de un plazo no mayor de treinta d as naturales Si las partes llegan a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso y al plazo de su ejecuci n la Contratista elaborar un presupuesto de dichos trabajos extraordinarios de acuerdo con los precios unitarios pactados y la modificaci n al programa de ejecuci n y una vez autorizado el presupuesto y en su caso la pr rroga al plazo de ejecuci n por el rgano competente de la Suprema Corte P gina 21 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 la Contratista se obliga a ejecutar los mencionados trabajos conforme a lo estipulado en este contrato 4 Todo trabajo excedente o extraordinario deber ser solicitado
103. ic cat logo 5001N con placa color marfil Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 15 Instalaci n colocaci n pruebas y operaci n de luminarias de recuperaci n 2x32W PZA 3 00 y 2x59 deber considerar elementos de fijaci n taquetes pijas varillas roscadas desperdicio limpieza Incluye traslado montaje materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 16 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de cobre Vinanel XXI THW M 143 00 LS Calibre 6 AWG marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 17 Suministro instalaci n y pruebas de operaci n de luminaria 100 CL T8 2X32 PZA 3 00 Watts marca ELMSA con las siguientes caracter sticas el ctricas 127V 60Hz l mpara 2X32 Watts deber considerar elementos de fijaci n taquetes pijas varilla roscada tubo licuatite con conectores rectos as como su cableado pruebas barrenado acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mermas holguras limpieza Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta precio unitario por unidad de obra completamente terminada 18 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de cobre Vinanel THW M 102 00 LS Calibre 10 AWG 600 V marca condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t 19 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de
104. idades propias del edificio Para el caso del cable con recuperaci n la Empresa Contratista es responsable de desmantelar el cable con cuidado para su posterior colocaci n as como las pruebas y de continuidad resistencia y aislamiento de dichos cables 15 de 15 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 CONTRATO DE OBRA P BLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA OBRA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACI N DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N EN LO SUCESIVO LA SUPREMA CORTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULI N ALFONSO OLIVAS UGALDE SU CAR CTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE SERVICIOS Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA EN LO SUCESIVO LA CONTRATISTA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EN SU CAR CTER DE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES La Suprema Corte manifiesta por conducto de su representante que Es uno de los rganos depositarios del Poder Judicial de la Federaci n en t rminos de lo dispuesto en los art culos 94 de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos y 1 fracci n de la Ley Org nica del Poder Judicial de la Federaci n 1 2 Requiere contratar la obra p blica a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el Suministro e instalaci n de Planta de Emergencia del Edificio Alterno ubicado en la calle de 16 de septiembre n
105. incluye el suministro del concreto material para curado y materiales menores de consumo la mano de obra necesaria para el acarreo libre horizontal y o vertical colado muestreo vibrado curado y limpieza las pruebas de laboratorio el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecuci n de los trabajos La calidad del concreto endurecido se verificar mediante pruebas de resistencia a compresi n en cilindros elaborados curados y probados de acuerdo con las normas NMX C 160 y NMX C 83 en un laboratorio acreditado por la Entidad de Mexicana de Acreditaci n A C EMA reconocida en los t rminos de la Ley Federal sobre Metrolog a y Normalizaci n Cuando la mezcla de concreto se dise e para obtener la resistencia especificada a 14 d as las pruebas anteriores se efectuar n a esta edad de lo contrario las pruebas deber n efectuarse a los 28 d as de edad Para verificar la resistencia a compresi n de concreto de las mismas caracter sticas y nivel de resistencia se tomar como m nimo una muestra por cada d a de colado pero al menos una por cada 40 3 sin embargo si el concreto se emplea para el colado columnas se tomar por lo menos una muestra por cada 10 m 3 de 15 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA
106. its que lleguen a los tableros deber n quedar firmemente sujetos a stos por medio de dos contratuercas y un monitor Por ning n motivo se permitir que queden huecos para conduits por una mala elecci n de las salidas troqueladas Todos los interruptores que se instalen en el tablero deben conectarse a las fases que se indican en el cuadro de carga perteneciente a dicho tablero Los interruptores termomagn ticos derivados instalados en los tableros deben controlar exactamente las luminarias y contactos marcados en el cuadro de carga Es requisito indispensable para el Contratista indicar con tarjetas tipo directorio los dispositivos que controla cada circuito en el tablero respectivo Todos los circuitos alimentadores y derivados deber n estar bien identificados indicando la fase o neutro al que corresponden por medio de etiquetas para cables o placas y cinturones En ninguno de los circuitos alimentadores o derivados se permitir n empalmes dentro de su trayectoria de instalaci n El tendido de los cables debe limitar el esfuerzo de tensi n permisible del calibre para evitar deformaciones las tuber as no deben de tener rebabas y se debe tener cuidado especial en no maltratar cortar o retirar el aislamiento del cable para el cual todos los monitores y contratuercas y cajas de registro deber n estar bien fijos Las cajas deben tener su tapa ya sea ciega o moldeada En el caso de condulets la tapa deber llevar el empa
107. l ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n Precio unitario por unidad de obra completamente terminada IEF 03A Suministro de supresor de transitorios ST 01 ST 02 modelo titan lat 160p No de parte 160p120 208 marca efi electronics 120 208 v c a 3 fases 4 hilos tierra 50 60 400 hz clase c gabinete nema 12 para mitigar 160 000 amperes por fase para operar en latino am rica los cuales se conectaran a los tableros 01 TCR 01 respectivamente Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra tuber a cableado pijas taquetes pl stico abrazaderas de cobre abrazaderas u a u omega retiro del material sobrante desperdicios holguras o cocas mano de obra limpieza durante y al final de los trabajos pruebas de operaci n sin restricci n de altura y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n Precio unitario por unidad de obra completamente terminada 03 Instalaci n colocaci n y pruebas de supresor de transitorios ST 01 y ST 02 modelo tit n lat 160p de parte 160p120 208 marca efi electronics 120 208 v c a 3 fases 4 hilos tierra 50 60 400 hz clase c
108. l costo que implique el cumplimiento de estas obligaciones correr a cargo de la Contratista la que ser la nica responsable de su cumplimiento La Suprema Corte estar facultada para requerir a la Contratista los comprobantes de afiliaci n de sus trabajadores al IMSS as como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR INFONAVIT e IMSS En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de la Contratista ejecuten O pretendan ejecutar alguna reclamaci n en contra de la Suprema Corte la Contratista deber reembolsar la totalidad de los gastos que erogue la Suprema Corte por concepto de traslado vi ticos hospedaje transportaci n alimentos y dem s inherentes con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe relaci n laboral alguna con los mismos y deslindar a la Suprema Corte de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido Las partes acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegar n a ocasionar podr ser deducido por la Suprema Corte de las facturas que se encuentren pendientes de pago independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer D CIMA SEGUNDA RESPONSABILIDAD CIVIL La Contratista ser responsable civilmente ante la Suprema Corte de los da os y perjuicios que los profesionistas asignados para la ejecuci n de la obra p blica objeto de este contrato causen a los bienes empleados visitantes o
109. l interior para ah fijarlo a la pared esta fijaci n se har con barra roscada de 9 5 mm 12 7 mm de di metro dependiendo el tama o y peso del tablero atravesando la pared y soldando una placa de 10 x 10 cm por en un extremo y colocando tuerca hexagonal con roldanas galvanizadas planas y de presi n del lado del tablero Si la pared es firme se puede usar taquete met lico expansible de Y con tornillo cabeza hexagonal Y x 2 Y y roldanas planas 10 de 15 79 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA En caso de que no se pueda fijar en la pared ya sea con taquete o barra roscada se puede fabricar un banco reforzado con ngulo de 1 Y x y marco en la base del tablero fijando la patas del banco al piso con taquete met lico expansible de Y tornillo cabeza hexagonal de 1 2 x 2 1 2 y roldanas planas Todos los tableros para alumbrado y contactos deben equiparse con interruptor principal Todos los condu
110. l procedimiento de suspensi n se regir por lo previsto en el art culo 145 del Acuerdo General de Administraci n VI 2008 En el caso de que la causa de la suspensi n sea por caso fortuito o fuerza mayor no existir ninguna responsabilidad para la Suprema Corte por lo que s lo ser procedente el pago de los gastos no recuperables sin perjuicio de que las partes suscriban un convenio donde reconozcan el plazo de la suspensi n y las fechas de reinicio y terminaci n de los trabajos sin modificar el plazo de ejecuci n establecido en el presente contrato VIG SIMA QUINTA RESCISI N DEL CONTRATO Las partes convienen y aceptan que la Suprema Corte previa solicitud del administrador del contrato podr rescindir el presente contrato sin necesidad de previa declaraci n judicial en caso de que la Contratista dejase de cumplir cualquiera de las obligaciones que en l se le imponen o si es objeto de embargo huelga estallada concurso mercantil liquidaci n o tambi n en el supuesto de que no cumpliera las disposiciones legales que rigen en las materias correspondientes lo cual realizar por conducto de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento quien notificar por escrito las causas a la Contratista en su domicilio se alado la declaraci n 8 de este instrumento con quien el acto se encuentre otorg ndole un plazo de quince d as h biles para que manifieste lo que a su derecho convenga anexe los docum
111. la cantidad de el monto de la fianza ser el 10 del importe del contrato efectivamente ejercido para garantizar por parte de Sociedad An nima de Capital Variable con domicilio en la calle n mero colonia Delegaci n c digo postal reparaci n de los defectos por vicios ocultos que se pudieran presentar la obra p blica a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el Suministro e instalaci n de Planta de Emergencia del Edificio Alterno ubicado en la calle de 16 de septiembre n mero 38 colonia centro Delegaci n Cuauht moc c digo postal 06000 M xico Distrito Federal La afianzadora expresamente declara que La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de Administraci n VI 2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n por el que se regulan los procedimientos para la adquisici n administraci n y desincorporaci n de bienes y la contrataci n de obras usos y servicios requeridos por este Tribunal y en el contrato n mero celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Naci n y Sociedad An nima de Capital Variable con el objeto de garantizar la reparaci n de los defectos por vicios ocultos que se pudieran presentar en la obra p blica a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el Suministro e instalaci n de Planta
112. la contrataci n de la obra p blica relativa al Suministro Instalaci n y puesta en marcha de Planta de Emergencia del Edificio Alterno ubicado en 16 de septiembre n mero 38 colonia Centro c digo postal 06010 Delegaci n Cuauht moc M xico Distrito Federal Atentamente _ Nombre 600 Empresa Papel membretado del participante ANEXO 9 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Lugan a XX de XXXXX de 2010 Suprema Corte de Justicia de la Naci n Secretar a Ejecutiva de Servicios Nombre del representante legal de la empresa concursante actuando a nombre y representaci n de Nombre de la empresa concursante Por medio de la presente manifiesto el compromiso para guardar estricta confidencialidad y no divulgar a titulo personal ni por medio de esta empresa la informaci n recibida en la carpeta correspondiente a la Licitaci n P blica Nacional n mero SCJN DGOM LPN 02 2010 para la contrataci n de la obra p blica relativa al Suministro Instalaci n y puesta en marcha de Planta de Emergencia del Edificio Alterno ubicado en 16 de septiembre n mero 38 colonia Centro c digo postal 06010 Delegaci n Cuauht moc M xico Distrito Federal De la misma forma manifiesto el compromiso de no hacer uso de dicha informaci n para prop sitos diferentes en trabajos presentes o futuros que no sean ejecutados por la Suprema Corte de Justicia de la Naci n Estamos conscientes de que los datos son exclusiva propiedad
113. las especificaciones solicitadas para los materiales equipos y accesorios a colocar en la localidad la contratista deber presentar una solicitud por escrito dirigida a la D G O M para que se le autorice la colocaci n de otra marca siempre y cuando sta cumpla con igual en precio calidad y garant a que la solicitada a satisfacci n de la suprema corte de justicia de la naci n Los huecos abiertos para el paso de trayectorias de tuber as en muros o losas deben ser tapados d ndoles el acabado del rea correspondiente como tapar resanar pintura e impermeabilizaci n para evitar posibles filtraciones Las tuber as deber n separarse de las instalaciones de voz y datos al menos 30 cm y de otras instalaciones como tuber as de vapor hidr ulicas o aguas negras la mayor distancia posible para evitar contaminaci n o calentamiento excesivo La fijaci n de la cajas registro deber ser independiente de la tuber a todos los monitores y contratuercas cajas registro y caja de paso deber n estar bien fijos La soporter a ser a base de canal fijada a losa con una separaci n m nima entre soportes de 1 50 m La instalaci n de los equipos de extracci n se considera hasta su total terminaci n pruebas y arranque Se deber de considerar adicionalmente a lo que marca en el proyecto ejecutivo 10mts adicionales mas ya sea en el plano horizontal o vertical para todas las instalaciones Las capacidades y
114. legue a realizar Por otra parte las partes est n de acuerdo en que el presente instrumento constituye informaci n p blica en t rminos de lo dispuesto en los art culos 1 7 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci n P blica Gubernamental por lo que los gobernados podr n realizar su consulta Sin embargo de conformidad con lo establecido por el art culo 71 del Acuerdo General de la Comisi n de Transparencia Acceso a la Informaci n P blica Gubernamental y Protecci n de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n del nueve de julio de dos mil ocho relativo a los rganos y procedimientos para tutelar en el mbito de este Tribunal los derechos de acceso a la informaci n a la privacidad y a la protecci n de datos personales garantizados en el art culo 6 Constitucional la Contratista se obliga a guardar secreto y a no divulgar por medio de publicaciones conferencias informes o cualquier otro medio de comunicaci n que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentaci n o archivos electr nicos que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato as como los resultados conferidos y obtenidos en los trabajos contratados En cado de incumplimiento la Suprema Corte podr exigir el pago correspondiente al 30 del monto total de este instrumento por conc
115. les en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo deber considerar la conexi n de la puesta a tierra de cada uno de los equipos por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada IE 23 Suministro instalaci n y pruebas de operaci n de L mpara de emergencia marca ISB Sola Basic con n mero de catalogo LEP 06 117 con las siguientes caracter sticas el ctricas 127V 60 2 bater a recargable de 6Vcd l mpara fluorescente de 17W tipo F17T Se deber considerar dentro del precio unitario materiales mano de obra equipo herramienta elementos de fijaci n taquetes pijas varilla roscada tubo licuatite con conectores rectos as como su cableado pruebas barrenado acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mermas holguras limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en
116. lla electrosoldada 6 6 10 10 cimbra de frontera colocaci n de 4 tubos p g g de 103 mm 4 de di metro nominal para la posterior realizaci n de un registro incluye dentro del precio unitario equipo 18 de 20 pl PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 T O PRE 03 PRE 04 EST 01 EST 02 EST 03 herramienta suministro y colocaci n de materiales materiales de consumo relleno desperdicios mermas mano de obra pasos en muro y o cadena inferior reforzamiento encostalado acarreos del material producto de la demolici n a banco o centro de acopio dentro o fuera de la obra corte de reforzamiento limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecuci n las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo precio unitario por unidad de obra completamente terminada Demolici n de guarnici n de concreto con una secci n de 0 16x0 61x0 15h considerar el recorte con disco de la secci n a delimitar reposici n de
117. los componentes de control y conexi n entre la planta de emergencia tableros de transferencia y carga por un a o considerar el cableado zapatas y canalizaci n necesaria para el control de la planta de emergencia al tablero de transferencia Se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria transportaci n acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra sin restricci n de altura resanado sellado aplicaci n de pintura y acabados con las mismas caracter sticas y dise os al existente pijas taquetes pl stico abrazaderas de cobre abrazaderas u a u omega retiro del material sobrante desperdicios holguras o cocas tacones anti vibratorios de resorte mano de obra limpieza durante y al final de los trabajos pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada p u o c t IEF 01B Instalaci n colocaci n y puesta en marcha de planta de emergencia de operaci n autom tica con capacidad de 600 KW 750 KVA marca Ottomotores de las siguientes caracter sticas Capacidad contin a en emergencia durante el tiempo de falla de la red comercial para una altura de la ciudad de M xico Distrito Federal 600 KW 750 KVA Motor cummins modelo VTA28G5 Gen
118. magn tico de 3p 300 a marco L enchufable tipo I Line cat logo LH36300 mca Sa 1 interruptor termomagn tico de 3p 150 a marco enchufable tipo l Line cat logo KH36150 mca Sq 1 interruptor termomagn tico de 3p 040 a marco F enchufable tipo l Line cat logo FH36040 mca Sq Se deber considerar dentro del precio unitario elementos de fijaci n retiro de material sobrante a tiro libre taquetes pijas barrenado peinado de cables herrajes para la instalaci n en tablero y conexi n del cableado en interruptores faseo balanceo de fases colocaci n del cuadro de cargas en la puerta del tablero acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios maniobras dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo sin restricci n de altura por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado existente El suministro la instalaci n colocaci n y puesta en marcha se tomara en cuenta cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisi n de obra hasta que est energizado en el lugar donde se efect an los trabajos Precio unitario por unidad de obra completamente terminada 0
119. mergencia de 600 KW se alimentara con charola y cable del estacionamiento de Planta Baja al Cuarto de Tableros Planta 1er nivel de estacionamiento La trayectoria 1 062 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORT JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO de la canalizaci n ser por el estacionamiento y subir por los huecos o pasos de losa al Cuarto de Tableros La soporter a deber de colocarse a cada 1 5 metros de separaci n entre soportes 3 Los sistemas de alumbrado contactos normales y tierras as como el arreglo de charola para el cuarto el ctrico y cuarto de maquinas se deber n de instalar de acuerdo al los croquis indicados en los planos correspondientes 4 Se suministraran y colocaran todos los equipos y materiales necesarios a partir del Interruptor de Electromec nico de 2000 Amp as como la Planta de Emergencia DE 600 KW y tablero de trasferencia 5 Todas las tuber as condulet e instalaciones el ctricas deber n de estar bien soportadas 6 Se deber n de considerar los alimentadores el ctricos continuos y sin empalmes desde el interruptor elect
120. mpara fluorescente de 17W tipo F17T deber de considerar elementos de fijaci n taquetes pijas varilla roscada tubo licuatite con conectores rectos as como su cableado pruebas barrenado acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mermas holguras limpieza Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta precio unitario por unidad de obra completamente terminada 24 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de cobre desnudo Cal 8 M 32 00 AWG marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 25 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de cobre desnudo Cal 10 M 4 00 AWG marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 26 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Cable de cobre desnudo Cal 12 M 71 00 AWG marca Condumex Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t 27 Suministro instalaci n colocaci n y pruebas de contacto monof sico d plex PZA 2 00 polarizado de 15 amp color marfil marca Levit n cat logo 16262 con tapa para contacto monof sico d plex polarizado color marfil marca Levit n Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t 28 Instalaci n colocaci n de Cable uso rudo de cobre de recuperaci n M 5 00 con aislamiento 3x16 Incluye materiales mano de obra equi
121. mpieza durante y al final de los trabajos materiales mano de obra equipo herramienta excavaci n as como el retiro del material sobrante producto de la excavaci n acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo precio unitario por unidad de obra completamente terminada Trazo y nivelaci n de terreno estableciendo ejes y referencias para deslinde y desplante de estructura dejando referencias en el interior as como el exterior del rea a intervenir dejando tambi n un banco de nivel para referencia de los elementos que componen la nueva estructura incluye materiales mano de obra equipo y herramienta precio unitario por unidad de obra completamente terminada ESTRUCTURA Acero de refuerzo fy 4200Kg cm2 en losa de cimentaci n de 4 5mx1 95m de cualquier di metro Incluye Suministro habilitado colocado alambre recocido para amarres silletas separadores traslapes ganchos enderezado trazo cortes amarres herramienta y equipos limpieza durante ya final de los trabajos acarreos verticales y horizontales carga a cami n y tiro libre de material producto de desperdicios dentro y fuera de la obra Ver plano ELE 02 el detalle estructural precio unitario por unidad de obra completamente terminada Concreto hecho en obra para cimentaci n de f c 300 Kg cm2 resistencia normal rev 10 con aditivo impermeabilizante integral
122. municaci n Power Logic y Modbus RS 485 Precisi n del 0 25 para corriente y tensi n Precisi n de acuerdo a ANSI C12 16 Par metros b sicos de la calidad de la energ a y alarmas Registro de datos y eventos Listado UL marcado E aprobaci n NOM y CSA Se deber considerar dentro del precio unitario gabinete tipo nema 1 zapatas para recibir seis cables de 500kcm por fase y seis cables de 500kcm para neutro y para la barra de tierras zapata para recibir cable 250 kcm desnudo y para la salida del interruptor deber tener zapatas para seis cables de 500kcm por fase y seis cables de 500kcm para neutro y la barra de tierras zapata para la salida de cable 250 kcm desnudo maniobras dentro y fuera de la obra suministro del material elementos de fijaci n taquetes pijas barrenado resanado sellado aplicaci n de pintura y acabados con las mismas caracter sticas y dise os al existente mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente
123. n VI 2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n por el que se determinan los procedimientos para la adquisici n administraci n y desincorporaci n de bienes y la contrataci n de obras usos y servicios requeridos por este Tribunal y en el contrato n mero celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Naci n y Sociedad An nima de Capital Variable con el objeto de ejecutar la obra p blica a precios unitarios y tiempo determinado de el Suministro e instalaci n de Planta de Emergencia del Edificio Alterno con un monto total contratado que asciende a la cantidad de 100 moneda nacional P gina 7 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 La fianza se otorga atendiendo a las estipulaciones contenidas en el contrato n mero 5 2010 La presente fianza tendr vigencia desde la fecha de su expedici n y hasta que la Contratista haya amortizado totalmente el anticipo otorgado acreditando tal circunstancia ante la Suprema Corte consider ndose el anterior como plazo determinado y que para su cancelaci n ser necesaria comunicaci n a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n en forma previa y por escrito En caso de que exista pr rroga o atraso en la ejecuci n de la obra p blica con la consiguiente ampliaci n del plazo para la amortizaci n del
124. n muros en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado que exist a limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento precio unitario por unidad de obra completamente terminada 08 Suministro e Instalaci n colocaci n y puesta marcha de Terminal el ctrica 600 V para tres cables de 253 mm2 500 KCM cat logo ZMTE 3 600 4 marca proeesa zapata terminal para conectar 3 cables de cobre del mismo calibre a superficie plana con cuatro barrenos calibre m nimo 152 mm2 300 KCM y m ximo 304 mm2 600 KCM Se deber considerar dentro del precio unitario suministro del material tornillos de bronce al silicio elementos de fijaci n equipo y herramienta materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra c
125. n sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computar n por d as naturales desde la fecha del pago a la Contratista hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici n de la Suprema Corte No se considerar pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la Contratista sean compensadas en la estimaci n siguiente o en el finiquito 51 dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad En caso de rescisi n o terminaci n anticipada del contrato la Contratista deber reintegrar en su caso los pagos que haya recibido de m s y los intereses correspondientes calculados conforme a lo indicado con anterioridad D CIMA QUINTA LIBRO DE BIT CORA Para el correcto seguimiento de los trabajos precisados en el presente contrato las partes convienen que ser obligatorio al inicio de los mismos abrir libro de bit cora de obra en el que seg n las circunstancias de cada caso se deber n registrar los asuntos relevantes que se presenten los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el presente instrumento y sus anexos as como aquellos que den fe del cumplimiento de eventos significativos que ocurran durante el desarrollo de la obra y las situaciones ajenas a la responsabilidad de las partes El libro de bit cora tendr en todo momento el car cter de registro oficial y legal de la obra adem s de ser el medio de comunicaci n convencional entr
126. nada en las propuestas t cnica y econ mica entregadas a la Suprema Corte el de dos mil as como para cualquier otra presentada con motivo de la celebraci n del presente contrato En los supuestos a que se refiere esta cl usula las partes convienen en que la Suprema Corte podr descontarle a la Contratista del monto pendiente por pagar una cantidad igual al importe de la garant a de cumplimiento a que se refiere la cl usula s ptima del presente contrato considerando las causas que hayan motivado la rescisi n ello independientemente de que haga efectiva la garant a de cumplimiento de contrato En el supuesto de que la Contratista incumpla cualquiera de las obligaciones descritas en el presente instrumento la Suprema Corte podr retener los pagos que tenga pendientes de cubrir a la Contratista P gina 19 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 Iniciado el procedimiento de rescisi n y antes de su conclusi n la Suprema Corte por conducto del rgano competente que autoriz el presente instrumento podr suspender los tr mites de la rescisi n si existe conciliaci n en cuanto a la entrega de los trabajos y la aplicaci n o en su caso condonaci n de las sanciones previstas en el presente instrumento En caso de que la Contratista no retire del lugar de la obra el material y herramientas de trabajo de su propiedad durante los noventa d as naturales siguientes al en que se
127. nador de velocidad inyectores con automatizadores de 5 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CLAVE CONCEPTO orificio m ltiple v lvula de paro filtro de cartucho reemplazable Sistema de lubricaci n Bomba de engranes enfriador de aceite filtro reemplazable medidor y dispositivo de protecci n por baja presi n Sistema el ctrico Motor de arranque alternador de carga de bater as amper metro bater as de servicio industrial pesado cables de conexi n cargador autom tico de estado s lido de potencial constante montado en el tablero de control en plantas autom ticas Sistema de Admisi n Escape M ltiple de admisi n y escape filtro de aire seco silenciador con tramo de tubo flexible brindado Considerar el suministro y colocaci n del tubo de escape desde la planta de emergencia hasta la azotea mas 3 metros sobre el nivel del piso terminado de la azotea Considerar el di metro adecuado para esta funci n Generador El generador es trif sico de corriente alterna seg n normas
128. ncia a la planta de emergencia previamente encendida y simult neamente controlada para realizar el cambio de alimentaci n A continuaci n se indican las caracter sticas y requerimientos para la operaci n de control de la planta de emergencia Operaci n El control se encarga de proporcionar las se ales de arranque paro control y protecci n de la planta de emergencia monitorea el voltaje de la red normal y del generador sensa alto y bajo voltaje alta y baja frecuencia para ambas fuentes controlando autom ticamente las funciones de la unidad de transferencia Deber contar con un display de cristal l quido Icd que proporciona la informaci n del estado de operaci n del equipo y los valores de instrumentaci n en tiempo real El display cuenta con botones para navegar entre las diferentes p ginas que muestran los valores de instrumentaci n y el estado de operaci n Incluye botones de dialogo h m montados en el frente del m dulo con leds indicadores para la selecci n del modo de operaci n del sistema Paro desbloqueo Operaci n manual Modo de prueba Operaci n autom tica 2 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL 5 Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA JES sas DEL ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTI
129. nexi n a tableros y equipos ser mediante conectores mec nicos del tama o adecuado al calibre del conductor en derivaci n 68 La profundidad de enterramiento de la red principal y todas sus derivaciones ser de 0 60 m bajo nivel de piso terminado En la subestaci n y reas exteriores ser de 0 60 m bajo nivel de terreno natural 69 Despu s de haber terminado de instalar la red de tierras se deber n de efectuar las pruebas necesarias para comprobar los valores reales de la resistencia de la red Estas mediciones deben de tomarse en poca de estiaje y los resultados obtenidos deben de cumplir con los siguientes valores Red principal 5 00 m ximo Red principal de la subestaci n 5 00 m ximo Red para el cuarto de computo 1 0 Ohms m ximo Se deber n de realizar en presencia del supervisor y se realizara un reporte 70 Todas las cajas de conexiones que se instalen en forma aparente deber n ser del tipo condulet con tapa y empaque ciego de neopreno todos los condulets deber n ser de aluminio y tendr n entradas roscadas para conduits 71 Todos los tableros tendr n puerta y chapa se colocar n precisamente en los lugares indicados en los planos de proyecto 72 Todos los tableros deber n quedar perfectamente anclados a los muros columnas estructuras Los tableros 1 y se deben de montar en un marco de ngulo de 11 x Y el cual debe de ser del tama o del tablero y debe tener orejas hacia e
130. no fueron incluidos en los precios unitarios En el caso de la maquinaria y de los equipos los costos deber n incluir la depreciaci n el almacenaje la operaci n el mantenimiento y los consumibles as como todo lo necesario para su correcto funcionamiento y o utilizaci n El contratista deber tomar las precauciones necesarias para evitar da os a terceros utilizando los medios y dispositivos de seguridad que se requieran para este objeto En los trabajos en los que se establece el retiro del material de desecho producto de desmantelamientos desmontajes excavaciones o demoliciones se considerar la carga de estos al medio de transporte traslado y descarga al sitio permitido por las autoridades locales el costo del operador la depreciaci n y uso del veh culo pagos de tiro y todos los gastos que estos conceptos originen En los trabajos donde se indique con recuperaci n de materiales se considerar el traslado al lugar de resguardo indicado por la supervisi n En todos los trabajos se considerar lo necesario para mantener en forma constante una limpieza general del inmueble en la cual la supervisi n indicar a la contratista el rea designada para el dep sito temporal de los materiales a utilizar as como de los materiales producto de desmontajes retiros y demoliciones mantenimiento este sitio siempre limpio La contratista deber considerar en el presupuesto de elementos para proteger las reas terminadas
131. nte a 10 al millar del monto que represente el trabajo pendiente de ejecutar que ser aplicable por cada d a natural de retraso hasta en tanto se d cumplimiento total a lo pactado sin que dicha sanci n pueda exceder del 10 del monto total de este contrato sin menoscabo de hacer efectiva la garant a de cumplimiento referida en la cl usula d cima de este contrato P gina 6 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 En el caso de que la pena convencional sea igual o mayor al 10 del importe contratado sta se podr descontar de la estimaci n siguiente pendiente de pago o de ser necesario de las subsecuentes La pena convencional antes referida podr aplicarse a los montos que adeude la Suprema Corte a la Contratista OCTAVA GARANT A DEL ANTICIPO Para garantizar la correcta inversi n exacta amortizaci n o la devoluci n del anticipo a que se refiere la cl usula quinta del presente contrato la Contratista otorgar a la Suprema Corte fianza de compa a legalmente autorizada por el equivalente al 100 del anticipo mismo que asciende a la cantidad de co 00 moneda nacional la cual deber ser entregada dentro de los cinco d as h biles posteriores a la firma del presente contrato En el caso que la Contratista no utilice el anticipo para el fin estipulado o no lo hubiese devuelto al ser requerido por la Suprema Corte se har efectiva la fianza referida La garant a a
132. o Anexo I P gina 3 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 La Contratista se compromete y obliga a respetar el monto y las condiciones de pago pactados en este contrato Para efectos fiscales de este contrato la Contratista deber presentar las facturas correspondientes con los requisitos se alados en las declaraciones 1 5 y 6 TERCERA PLAZO DE EJECUCI N La Contratista se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ciento ochenta d as naturales contado a partir de la firma del contrato previa entrega de las garant as de anticipo cumplimiento vicios ocultos y responsabilidad civil por da os a terceros El plazo de ejecuci n pactado en el presente contrato nicamente podr ser prorrogado por causas plenamente justificadas por razones de inter s p blico y por caso fortuito o fuerza mayor previa presentaci n de la solicitud respectiva por parte de la Contratista y su aceptaci n por parte de la Suprema Corte En caso de que la obra p blica objeto de este contrato se llegase a retrasar por causas imputables a la Contratista y en caso de que la Suprema Corte haya contratado supervisi n externa para la obra objeto del presente instrumento el costo que se genere por ese concepto a consecuencia de dicho retraso correr por cuenta y riesgo de la Contratista por lo que en caso de actualizarse ese supuesto su importe ser descontado
133. o llegaren a tener Las partes acuerdan que cualquier notificaci n que tengan que realizarse de una parte a otra se realizar por escrito en el domicilio que han se alado en las declaraciones 1 6 y IL 8 de este instrumento Le do y explicado el presente contrato y al estar de acuerdo con su contenido y alcances las partes lo firman por quintuplicado en M xico Distrito Federal el de de dos mil diez POR LA SUPREMA CORTE POR LA CONTRATISTA LICENCIADO JULIAN ALFONSO OLIVAS UGALDE EMPRESA S A DE C V SECRETARIO EJECUTIVO DE SERVICIOS TESTIGOS INGENIERO DANIEL LOPEZ INGENIERO RODOLFO CEJA MENA CAPISTR N DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DIRECTOR DE OBRAS ADSCRITO MANTENIMIENTO A LA DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SCJN DGOM 2010 VJR LPPD P gina 24 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 Anexo P El cat logo de conceptos presentado por la Contratista el de de dos mil como Anexo 1 P gina 25 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 Anexo 11 El programa calendarizado de ejecuci n de los trabajos presentado por la Contratista el de de dos mil como Anexo IT P gina 26 de 26 Papel membretado del participante ANEXO 7 Licitaci n P blica Nacional n mero SCJN DGOM LPN 02 2010 Lugar a XX de XXXXX de 2010 CARTA DE PROTESTA Nombre del representante legal de la empresa concursante actuando a nombre y
134. o tipo gsm Se requiere la conectividad tcp ip se alizaci n snmp por cada equipo a monitorear todas las se ales de las fuentes se deber n de centralizar Especificaciones generales El motor es de tipo industrial dise ado para servicio continuo durante el tiempo de la falla del suministro normal con las especificaciones adecuadas y originales de f brica para aplicaci n de generaci n el ctrica Marca cummins Caracter sticas 4 tiempos diesel Modelo VTA28G5 Potencia 900 bhp a 1800 rpm Numero de cilindros 12 en V Di metro por carrera 140x152 mm Desplazamiento 28 litros Velocidad del pist n 9 1 m seg Relaci n de compresi n 14 00 1 Consumo a plena carga aproximadamente 0 24 l kwh Tipo de aspiraci n turbo y post enfriado Sistema el ctrico alternador y marcha 24 volts Volumen de aceite lubricante 85 lts Gobernador de velocidad electr nico Precalentador 2 x 2000 watts mont externo Peso neto motor seco 2767 Kg Sistema de enfriamiento y precalentamiento Radiador tropicalizado para servicio industrial ventilado tipo soplo accionado por bandas y poleas con tensor de banda autom tico termostato bomba centrifuga medidor dispositivo de protecci n por alta temperatura precalentador de agua integrado directamente en el motor sin conexiones externas ni mangueras nicamente en motores de las series B y C Sistema de combustible Bombas de inyecci n bomba de transferencia integral gober
135. omicilio que realice 11 9 Para recibir los pagos derivados del presente contrato se ala la cuenta de cheques n mero de la Instituci n Bancaria sucursal Plaza n mero de Clave Bancaria Estandarizada P gina 2 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 TIT De las partes por conducto de sus representantes que Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jur dica con la que comparecen por conducto de sus representantes para la celebraci n del presente contrato y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas se dirigir n a los domicilios indicados en los numerales 1 6 y 111 2 El presente acuerdo de voluntades se rige por lo dispuesto en el Acuerdo General de Administraci n VI 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n por el que se regulan los procedimientos para la adquisici n administraci n y desincorporaci n de bienes y la contrataci n de obras usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal y en lo no previsto en ste por el C digo Civil Federal 111 3 Conocen el alcance y contenido de este contrato por lo que est n de acuerdo en someterse al tenor de las siguientes CL USULAS PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO La Suprema Corte encomienda a la Contratista y sta se obliga a la ejecuci n de la obra p blica a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el Suministro e instalaci
136. ompletamente terminada 14 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA JES DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO 09 Suministro Instalaci n colocaci n y puesta marcha de Terminal el ctrica 600 V cuatro cables de 253 2 500 KCM cat logo ZMCE 4 600 4 marca proeesa zapata terminal para conectar 4 cables de cobre del mismo calibre a superficie plana para cuatro barrenos calibre m nimo 152 mm2 300 KCM y m ximo 304 mm2 600 KCM Se deber considerar dentro del precio unitario instalaci n del material tornillos de bronce al silicio elementos de fijaci n equipo y herramienta materiales de consumo acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta c
137. onsabilidad si la hubiere y fecha de atenci n as como la referencia en su caso a la nota que se contesta Al final de cada nota deber n firmarla las partes Asimismo para el correcto uso de la bit cora las partes atendiendo al medio de comunicaci n a trav s del cual se opere deber n P gina 13 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 I Iniciar con una nota especial relacionando como m nimo la fecha de apertura datos generales de las partes involucradas nombre y firma del personal autorizado domicilios y tel fonos datos particulares del presente contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las caracter sticas del sitio donde se desarrollar n la inscripci n de los documentos que identifiquen oficialmente al responsable de la obra al supervisor interno y en su caso al supervisor externo as como al superintendente de la obra los que ser n responsables para realizar registros en la bit cora indicando en su caso a qui n o a qui nes se autoriza para llevar a cabo dichos registros Asentarse inmediatamente despu s de la nota de apertura el horario en el que se podr consultar notas el que deber coincidir con el de la jornada de trabajo de campo prohibir las modificaciones de las notas as sea por el responsable de la anotaci n original establecer la obligaci n de asentar en la bit cora los aspectos relativos a la revisi n y autorizaci n de estimaciones n meros generadores cantidade
138. onsideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada IE 10 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable monopolar de cobre con aislamiento tipo thw Is vinanel XXI para 90 de operaci n 600 volts marca condumex calibre 506 70 mm2 500 KCM Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada IE 11 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable monopolar de cobre con aislamiento tipo thw Is vinanel para 90 de operaci n 600 volts marca condumex calibre 383 60 mm2 350 Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarr
139. onsignar el cierre de la bit cora en una nota que d por terminados los trabajos y XIII En el caso de la bit cora por medios remotos de comunicaci n electr nica se requerir P gina 14 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 a La existencia del programa inform tico relativo para el uso de la bit cora el cual ser autorizado por la Secretar a Ejecutiva de la Contralor a y deber garantizar la inalterabilidad de la informaci n que se registra b El medio de identificaci n electr nica y c La certificaci n del medio de informaci n electr nica En caso de ausencia de firma o firmas del representante de la Contratista o de la supervisora interna o externa transcurridas setenta y dos horas de asentada cada nota de bit cora sta se considerar aceptada de conformidad por las partes para que surta los efectos legales a que haya lugar 51 alguna de las partes no est conforme con lo anotado en la propia bit cora podr plasmar en la misma las causas que justifican su inconformidad D CIMA SEXTA DESIGNACI N DE PERSONAL La Contratista se obliga a asignar personal obrero y designar al de supervisi n que sea necesario para el programa de ejecuci n de la obra independientemente del programa de personal incorporado en su propuesta debi ndose considerar dicho programa nicamente como referencia El personal proporcionado por la Contratista para la ejecuci n de los trabajos deber con
140. ontrol deber contar con la funci n de selectividad l gica ZSI para minimizar los da os producidos los interruptores y en el sistema de distribuci n durante las fallas tipo cortocircuitos impedantes y o fallas a tierra 3 3 Mediciones Un amper metro con pantalla digital deber indicar los valores eficaces RMS de las corrientes por fase Una gr fica de barras tipo LED s deber mostrar simult neamente el nivel de carga sobre las tres fases Un max metro deber almacenar en memoria y desplegar el valor m ximo de corriente observado desde el ltimo reset La informaci n deber continuar siendo almacenada y desplegada a n despu s de abrir el interruptor 3 4 Se alizaci n de fallas Mediante LEDs al frente de la unidad de control se deber n se alizar las diversas fallas ocurridas discriminadas de acuerdo a su origen sobrecarga corto circuito falla a tierra o autoprotecci n Este tipo de se alizaci n no deber requerir fuente auxiliar de alimentaci n Esta se alizaci n deber permanecer a n despu s de la apertura del interruptor autom tico 10 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38
141. pel Antes de proceder al alambrado de los conduits stos deber n de limpiarse en su interior con el fin de remover las materias extra as que hayan entrado dentro de ellos y que pueden da ar el aislamiento de los cables el ctricos cuando estos se introduzcan dentro de los conduits El Contratista est obligado a mantener al d a sus planos en lo que se refiere a modificaciones de tal modo que al terminar la etapa de tendido de tuber as stas sean revisadas por la supervisi n de la DGOM antes de proceder a la etapa de alambrado de las mismas Para una cama de tuber a conduit o un tubo de 35 mm de di metro o mayor en losa se utilizar unicanal canal unistrut fij ndolo con barra roscada de 9 5 mm de di metro y tuerca hexagonal arandelas de presi n y planas galvanizadas y taquete met lico de expansi n de 9 5 mm y para la tuber a abrazadera tipo unistrut del di metro adecuado para la misma De ninguna manera se aceptar n sujeciones con soportes de madera o amarres de cable Ninguna tuber a por delgada que sea se aceptar sujeta a otra tuber a o a elementos de otras instalaciones como tuber as de plomer a ductos de aire acondicionado estructura de falsos plafones etc El cable deber ser marca CONDUMEX tipo THW LS VINANEL XXI 60 Hz para 90 y ser del calibre indicado en planos Todos los conductores deber n llevar claramente impreso sobre el aislamiento la marca del fabricante su calibre y el tipo de
142. pl stico cart n etc as como la colocaci n de tapiales y se alamientos de reas de trabajo Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto en las especificaciones particulares o en planos se ajustar n en obra de ser necesario y esto no ser motivo para modificar los precios unitarios La contratista ser responsable de la evaluaci n de costos conforme a las dimensiones finales El sellado de las ventanas de aluminio y puertas de madera contra muros se har con silic n transparente DOW CORNING por ambas caras El cristal a utilizarse en ventanas deber ser flotado uniforme sin ondulaciones o alabeo La contratista deber entregar fotograf as de los trabajos realizados conjuntamente con la estimaci n para su firma y no se aceptar sta si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas fotograf as 2de 15 18 19 20 21 22 23 24 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA Los colores a aplicar en pintura deber n ser conciliados y aprobados con anterioridad a su colo
143. po por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada PRELIMINARES DE OBRA CIVIL PRE 01 Desmontaje de panel Durock sin recuperaci n Se deber considerar la reposici n de panel Durock nuevo una vez realizados los trabajos el ctricos la colocaci n del panel con el mismo acabado dise o y espesor al existente acabado con pintura vin lica calidad Real Flex recortes elementos de fijaci n tabajos hasta una altura de 3 00 mts incluye equipo y herramientas pijas tornillos soportes sellado pintura sellado de huecos producto de los soportes mano de obra maniobras dentro y fuera de la zona sin restricci n de altura suministro y colocaci n de materiales materiales de consumo mermas desperdicios reforzamiento limpieza durante y al final de los trabajos traslado al lugar donde se indique para su posterior colocaci n en el mismo lugar y todo lo necesario para su correcta ejecuci n las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo precio unitario por unidad de obra completamente terminada PRE 02 Demolici n y levantamiento de piso de concreto estampado con un espesor de hasta 15 cms considerando recorte con disco en una secci n de 1 13 mts de ancho 0 61 mts de largo reposici n de concreto estampado 150kg cm2 con el mismo acabado dise o y espesor al existente reforzado con ma
144. po y herramienta p u o c t IE 29 Suministro e instalaci n colocaci n y puesta en marcha de conector mec nico PZA 4 00 para un cable de 126 8 mm2 250 KCM cat logo KVS31 marca BURNDY Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 30 Suministro e instalaci n colocaci n y puesta en marcha de zapata terminal para PZA 4 00 conectar 4 cables de cobre de 126 8 mm2 250 KCM a superficie plana cat logo Q4A41 4N marca BURNDY Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t SUPREMA CORTE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y TECNICA PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE 5 ELA FEDERACI N CATALOGO DE CONCEPTOS PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL NOTA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN AL CATALOGO DE CONCEPTOS NOVIEMBRE 2010 D P U MPORTE PRELIMINAR DE OBRA CIVIL PRE 01 Desmontaje de panel Durock sin recuperaci n y reposici n considerando el M2 6 33 mismo acabado dise o y espesor al existente Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t PRE 02 Demolici n levantamiento y reposici n de piso de concreto estampado con un M3 0 12 espesor de hasta 15 cms considerando el mismo acab
145. por la Suprema Corte por conducto de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento mediante orden escrita a la Contratista la que para efectos de la ejecuci n de los trabajos deber estar soportada con la referida orden y su autorizaci n de conformidad con lo previsto en la fracci n II del art culo 143 del Acuerdo General de Administraci n 1 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n de veinticinco de septiembre de dos mil ocho 5 La Contratista no est facultada para decidir cambios al proyecto autorizado a los conceptos a las cantidades de obra o bien a aumentar el n mero de trabajos de obra presupuestados y contratados bajo la pena de que la Suprema Corte no cubra importe alguno por estos trabajos independientemente de la responsabilidad en que incurra Asimismo los conceptos especificaciones y los precios unitarios respectivos quedar n incorporados al contrato para todos sus efectos y la ejecuci n de los trabajos excedentes y extraordinarios se sujetar a lo dispuesto en este instrumento estableciendo el programa respectivo 6 Si la Suprema Corte determina no encomendar a la Contratista la ejecuci n de los trabajos excedentes o extraordinarios podr realizarlos en forma directa o encomendarlos a terceras personas estableciendo el programa respectivo 7 Las partes convienen y aceptan que los trabajos extraordinarios o excedentes
146. prema Corte de Justicia de la Naci n y en lo no previsto en ste por el C digo Civil Federal C digo Federal de Procedimientos Civiles la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores P blicos la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en lo conducente y la Ley Org nica del Poder Judicial de la Federaci n TRIG SIMA CUARTA ANEXOS Forma parte integrante de este contrato como anexo gt El cat logo de conceptos presentado por la Contratista el de de dos mil como Anexo 1 gt El programa calendarizado de ejecuci n de los trabajos presentado por la Contratista el de de dos mil como Anexo P gina 23 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 TRIG SIMA QUINTA TRIBUNAL COMPETENTE Para la interpretaci n y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este contrato as como en caso de controversia las partes se someten a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n que es el rgano competente para interpretar y dirimir las controversias que pudieran llegar a suscitarse con motivo de lo pactado en el mismo de conformidad con lo dispuesto en el art culo 11 fracci n XX de la Ley Org nica del Poder Judicial de la Federaci n renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero a que tenga derecho en raz n de territorio cuant a materia y domicilio o vecindad que tengan
147. que de neopreno correspondiente La fijaci n de las cajas de registro deber n ser independientes a la tuber a todos los monitores y contratuercas cajas de registro y caja de paso deber n estar bien fijos Los tableros de distribuci n tipo NQOD se empotrar n directamente a la pared los cuales deber n quedar bien fijos considerando el emboquillado alrededor del tablero y el acabado igual al existente 11 15 65 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA Los tableros con interruptores termomagn ticos se fijar n directamente a la pared con taquete de nylon de Y pija para desarmador plano de x 1 2 y roldanas planas Los interruptores termomagn ticos atornillables deber n de quedar bien fijos utilizando todos los puntos de acoplamiento considerando los tornillos necesarios y adecuados para esta actividad Los interruptores enchufables deben quedar tambi n bien fijos utilizando sus dos puntos de apoyo Todos los in
148. que se refiere esta cl usula ser requisito para la entrega del anticipo y deber subsistir hasta su total amortizaci n En el texto de la p liza de fianza que presente la Contratista deber constar la siguiente leyenda Nombre de la afianzadora en ejercicio de la autorizaci n que le fue concedida por la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci n fiadora hasta la cantidad de 100 moneda nacional para garantizar por parte de Sociedad An nima de Capital Variable con domicilio en la calle n mero _ 9 colonia Delegaci n C digo postal M xico Distrito Federal la debida inversi n a satisfacci n de la Suprema Corte o en caso contrario la devoluci n parcial o total del importe que corresponde al anticipo otorgado al amparo del contrato n mero con el objeto de ejecutar la obra p blica a precios unitarios y tiempo determinado de el Suministro e instalaci n de Planta de Emergencia del Edificio Alterno celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Naci n y Sociedad An nima de Capital Variable con un monto total contratado que asciende a la cantidad de 100 moneda nacional La afianzadora expresamente declara que La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de Administraci
149. r la prueba con corriente en la cual se comprobar a Que no haya en el sistema por probar un corto circuito b Que no haya alguna conexi n de alta resistencia que produzca calentamiento c Que los n meros de los circuitos en los tableros coincidan con los marcados en los planos d Que en cada una de las salidas a contactos fuerza y alumbrado exista el voltaje adecuado e Que todos los apagadores controlen precisamente las unidades de alumbrado que se han considerado en los planos de proyecto Queda obligado el Contratista a entregar en un plazo que no exceda de 5 d as a la terminaci n de los trabajos materia de su contrato un juego completo de planos indicando tal y como quedo en la obra la instalaci n as como un juego completo de tarjetas tipo directorio indicando los dispositivos que controla cada circuito en el tablero respectivo Este requisito ser indispensable para la aceptaci n de los trabajos y la formulaci n del acta correspondiente Identificaci n de fases Los siguientes colores en el aislamiento de los cables deben ser usados para identificar la fase a la que est n conectados los circuitos de alumbrado contactos y fuerza Fase A 1 Negro amp Fase B 2 Rojo 8 6 15 61 62 63 64 65 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTAL
150. rada tipo c ndulet elementos de fijaci n pijas taquetes barrenado pruebas conexi n de cables retiro del material sobrante desperdicios holguras o 00085 en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n ser restablecidos igual al acabado que exist a pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 15 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA JES ISS DEL ALTERNO UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO 15 Instalaci n colocaci n y pruebas de operaci n de 3 luminaria fluorescente de recuperaci n 1 2x32 Watts y 2 2x59W se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos y maniobras dentro y fuera de la obra elementos de fijaci n pijas taquetes varilla
151. ral de Administraci n 1 2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n por el que se regulan los procedimientos para la adquisici n administraci n y desincorporaci n de bienes y la contrataci n de obras usos y servicios requeridos por este Tribunal y suscribe el presente contrato para dar cumplimiento a la autorizaci n a que se refiere la declaraci n L5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico SCJ9502046P3 a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n 1 6 Para todo lo relacionado con el presente contrato se ala como su domicilio el ubicado en la calle de Jos Mar a Pino Su rez n mero 2 colonia Centro de la Ciudad de M xico Delegaci n Cuauht moc c digo postal 06060 M xico Distrito Federal Contratista por conducto de su representante manifiesta que P gina 1 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 11 1 Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas en t rminos de la escritura p blica n mero de fecha otorgada ante la fe del licenciado Notario P blico n mero del Distrito Federal cuyo primer testimonio qued inscrito en el Registro P blico de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil n mero 11 2 El en su car cter de cuenta con facultades suficientes para suscribir el
152. ranque y puesta en marcha de cada uno de los equipos Se utilizara tuber a de P V C para instalaciones enterradas o subterr neas tuber a pared delgada para interiores y tuber a pared gruesa para exteriores incluyendo condulets La empresa que resulte ganadora de esta licitaci n y se le asigne el proyecto estar obligada a respetar todos los puntos asentados en las especificaciones particulares de obra marcas modelos dimensiones tipos de acabados mobiliario de fabricaci n especial etc as mismo tomar en cuenta que si el material no se encuentra en la regi n se deber n considerar los cargos por fletes env os vi ticos y todo tipo de gasto que esto genere para la correcta ejecuci n de los trabajos contratados por lo que se les aclara que la nica manera de avalar una modificaci n en cuanto a lo especificado es que el tipo de material este ya descontinuado y fuera del mercado debiendo presentar una carta emitida por el fabricante en hoja membretada manifestando claramente que dicho material en cuesti n esta fuera del mercado Debido a esto se les recuerda que el momento de manifestar alg n inconveniente o duda con respecto a los materiales especificados es solo durante la visita de obra y junta de aclaraciones En los conceptos donde se indique con recuperaci n de materiales se considerara el traslado al lugar de resguardo indicado por la supervisi n Las dimensiones y cantidades establecidas en el catalogo de
153. representaci n de Nombre de la empresa concursante declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que 1 Dos a os previos a las presentes bases no se le ha rescindido alg n instrumento contractual por la Suprema Corte de Justicia de la Naci n el Consejo de la Judicatura Federal o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci n Entre sus socios no se encuentra alg n servidor p blico en activo No tiene conocimiento de que se encuentra en el supuesto de que sus representantes legales o socios tengan con los servidores p blicos de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n que intervengan en cualquier forma en la adjudicaci n contrataci n vigilancia y cumplimiento de los contratos alguna relaci n familiar dentro del cuarto grado por consanguinidad o afinidad o bien profesional laboral o de negocios incluyendo aqu llas con las que en caso de contratar pueda resultar un beneficio para alguno de esos servidores p blicos su c nyuge o sus parientes consangu neos o afines dentro del cuarto grado parientes civiles as como para los socios o sociedades incluyendo sus representantes legales de los que formen o hayan formado parte o las hayan representado en los cinco a os previos al respectivo concurso por invitaci n restringida No se encuentra sujeta a proceso de liquidaci n en concurso mercantil concurso
154. rificar la debida conclusi n de los trabajos 51 durante dicha verificaci n la Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte advierte la existencia de deficiencias en los trabajos realizados podr solicitar a la Contratista su reparaci n a efecto de que stas se corrijan conforme a los t rminos pactados en el presente instrumento lo cual tendr lugar dentro de un plazo no mayor a cinco d as h biles contando a partir de la terminaci n del plazo para la verificaci n de los trabajos Si el titular de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento considera que las deficiencias advertidas no pueden repararse en el referido plazo valorar si ejerce la atribuci n prevista en la fracci n XXX del art culo 13 del Acuerdo General de Administraci n 1 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n de veinticinco de septiembre de dos mil ocho o si opta por la rescisi n del contrato Cuando la Direcci n General de Obras y Mantenimiento considere que los trabajos est n debidamente concluidos proceder a su recepci n en un plazo no mayor a diez d as h biles contando a partir del d a siguiente en que reciba la notificaci n por oficio la nota de bit cora de conclusi n de los trabajos suscribiendo un acta de entrega recepci n la que deber contener P gina 17 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 L Lugar fecha y hora en que se levante
155. romagn tico principal hasta los tableros y o equipos correspondientes Considerando como alimentadores las canalizaciones cableado identificaci n conexi n y pruebas puesta en marcha de los equipos en ptimas condiciones 7 Para realizar estos trabajos se requerir realizar huecos en losa huecos en muros y huecos en plafones pintura y acabados En caso de que se cambien de ubicaci n los equipos con respecto al proyecto original tambi n los deber n de tomar en cuenta y corroborarlo con la Supervisi n 8 Los trabajos deber n de quedar operando y concluidos a satisfacci n de la Supervisi n dela Suprema Corte de Justicia de la Naci n 9 Se consideraran todos los trabajos de obra civil necesarios as como el retiro de escombro producto de los huecos a tiro libre As como los casos que se da e el rea de trabajo esta deber de ser recuperada con acabado igual al existente 2 de 2 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y TECNICA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA CATALOGO DE CONCEPTOS PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO UBICACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL NOTA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN AL CATALOGO DE CONCEPTOS NOVIEMBRE 20
156. rpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato en t rminos de lo dispuesto en el art culo 11 fracci n XX de la Ley Org nica del Poder Judicial de la Federaci n renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en raz n de su domicilio tengan o llegaren a tener Las partes convienen en que la fianza deber ser presentada dentro de los diez d as h biles siguientes a la fecha en que se firme el contrato en caso de que transcurrido el plazo se alado no se hubiere presentado la fianza en la forma y t rminos pactados la Suprema Corte podr rescindir el presente contrato La Contratista por medio de este instrumento renuncia expresamente al derecho de compensaci n que pudiera hacer valer en contra de la Suprema Corte dando con esta renuncia cumplimiento a lo que se establece en el p rrafo ltimo del art culo 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas Las partes convienen que la presente garant a ser exigible cuando la Contratista incumpla cualquiera de las cl usulas previstas en el presente instrumento D CIMA GARANT A PARA VICIOS OCULTOS Para garantizar la calidad de la obra p blica terminada la Contratista sustituir la fianza otorgada para el cumplimiento del contrato detallada en la cl usula que antecede por otra equivalente al 10 del monto total ejercido para responder por los defectos que resulten por vicios ocultos o por cualquier otra respon
157. s acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo deber considerar la conexi n de la puesta a tierra de cada uno de los equipos por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 26 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable de cobre desnudo marca condumex calibre 3 30 mm2 12 AWG Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo deber considerar la conexi n de la puesta a tierra de cada uno de
158. s lo podr n ser ejecutados previa celebraci n del convenio modificatorio correspondiente salvo en que el rgano competente que autoriz los conceptos de conformidad con los supuestos previstos en el art culo 143 fracci n IL del Acuerdo General de Administraci n VI 2008 del Comit de Gobierno y Administraci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n del veinticinco de septiembre de dos mil ocho estime conveniente su ejecuci n inmediata En caso contrario dichos trabajos no ser n liquidados bajo ninguna circunstancia a la Contratista por la Suprema Corte aun cuando stos hayan sido concluidos o se encuentren avanzados En ese sentido y en caso de que la Contratista entregue inconclusa la obra la que incluye los trabajos excedentes o extraordinarios que se hayan autorizado sta ser responsable de los da os que por inobservancia o negligencia se puedan causar a la Suprema Corte TRIG SIMA AJUSTE DE COSTOS Los precios pactados en la presente contrataci n se considerar n firmes hasta la terminaci n de los trabajos por lo que la Contratista deber respetarlos bajo pena de incurrir en incumplimiento por ello y hacerse acreedora a las sanciones estipuladas en este contrato los precios s lo podr n ajustarse cuando ocurran circunstancias de orden econ mico que no hubieran sido previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducci n de los costos de los trabajos no ejecuta
159. s adicionales o conceptos no previstos en el contrato as como lo relacionado a las normas de seguridad higiene y protecci n al ambiente que deben observarse HI Numerar todas las notas en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando sin excepci n el orden establecido IV Asentar claramente con tinta indeleble y letra legible las notas correspondientes V Cuando se cometa alg n error de escritura de intenci n o redacci n la nota deber anularse por quien la emita abriendo de inmediato otra nota con el n mero consecutivo que le corresponda y con la descripci n correcta VI La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras ser nula VII Abstenerse de sobreponer o a adir texto alguno a las notas de bit cora ni entre renglones m rgenes o cualquier otro sitio de requerirse se deber abrir otra nota haciendo referencia a la de origen Cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas IX Una vez firmadas las notas de la bit cora los interesados podr n retirar sus respectivas copias X Cuando se requiera se podr n validar oficios minutas memoranda y circulares refiri ndose al contenido de los mismos o bien anexando copias Todas las notas deber n quedar cerradas y resueltas o especificarse que su soluci n ser posterior debiendo en este ltimo caso relacionar la nota de resoluci n con la que le d origen C
160. s normas vigentes y aplicables corresponda la que resolver lo conducente en un plazo no mayor de cinco d as h biles contados a partir de su recepci n Toda modificaci n al contrato deber plasmarse en un instrumento de la misma naturaleza VIG SIMA NOVENA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS Cuando a juicio de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte existan razones fundadas para realizar trabajos excedentes o extraordinarios se proceder de la siguiente forma 1 51 existen conceptos con precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos extraordinarios la Suprema Corte por conducto de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento queda facultada para ordenar a la Contratista su ejecuci n siempre que dichos trabajos no excedan el 15 del monto originalmente pactado en caso contrario deber autorizar su ejecuci n el rgano que de conformidad con los incisos y de la fracci n 11 art culo 143 del Acuerdo General de Administraci n VI 2008 de veinticinco de septiembre de dos mil ocho sea el competente 2 Si para estos trabajos no existieran conceptos con precios unitarios en el presupuesto y la Suprema Corte considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los an lisis de precios ya establecidos se proceder a determinar los nuevos precios con la intervenci n de la Contratista 3 S
161. sabilidad en que hubiere incurrido durante su elaboraci n La vigencia de esta garant a ser de un a o contado a partir de la firma del finiquito correspondiente En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo de la Contratista la Suprema Corte se lo comunicar por escrito en cuanto se presenten Si no los resuelve en el plazo que se convenga para tal efecto se har efectiva la garant a Al t rmino del a o contado a partir de la fecha de la firma del finiquito correspondiente y de no haberse presentado vicios ocultos o responsabilidades a cargo de la Contratista la instituci n afianzadora podr proceder a la cancelaci n de la fianza para lo cual la Direcci n General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte deber emitir por escrito el documento de liberaci n Las partes convienen en que la fianza deber ser presentada dentro de los cinco d as h biles siguientes a la fecha de firma del finiquito correspondiente En el texto de la p liza de fianza que se expida por instituci n autorizada deber constar la siguiente leyenda P gina 10 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 Nombre de la afianzadora en ejercicio de la autorizaci n que le fue concedida por la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci n en fiadora hasta por
162. sanci n se descontar de los montos de las estimaciones pendientes de pago a favor de la Contratista La carta de la Contratista donde hace entrega de los comprobantes del anticipo de la obra deber estar registrada mediante nota de bit cora o minuta de trabajo adem s deber contener el registro del reloj checador de la Direcci n General de Obras y Mantenimiento con la fecha de entrega de la documentaci n anexa y determinar el plazo de revisi n de esta documentaci n a fin de que sea revisada y quede constancia de los documentos que no cumplen con los requisitos fiscales aplicables y que correspondan a materiales que puedan identificarse para su uso en la obra En caso de que la Contratista no cumpla con lo estipulado en esta cl usula dentro del plazo establecido y el monto indicado en el contrato se aplicar la pena convencional que corresponda para garantizar el mejor cumplimiento sobre el anticipo otorgado la Contratista no utiliza la suma recibida a t tulo de anticipo para el fin estipulado o no lo demuestra a satisfacci n de la Suprema Corte deber devolverlo junto con los intereses que correspondan de conformidad con lo establecido en el siguiente p rrafo y la cl usula d cima cuarta de este contrato en un plazo no mayor de quince d as h biles a partir de la fecha en que se le hubiese notificado esta decisi n en caso contrario se har efectiva la fianza correspondiente Si se enc
163. se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n Precio unitario por unidad de obra completamente terminada II SISTEMA DE FUERZA SERVICIOS PROPIOS PARA EL SUMINISTRO Y CONTINUIDAD DE ENERG A EN AREAS PRIORITARIAS DEL EDIFICIO ALTERNO 16 DE SEPTIEMBRE IEF 01A Suministro de planta de emergencia de operaci n autom tica con capacidad de 600 KW 750 KVA marca ottomotores de las siguientes caracter sticas Capacidad contin a en emergencia durante el tiempo de falla de la red comercial para una altura de la ciudad de M xico Distrito Federal 600 KW 750 KVA Motor cummins modelo VTA28G5 1 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO Generador NEWAGE STAMFORD Tablero de medici n y control DALE 3100 220 127 v c a de 60 hz 1800 r p m f p 0 8 3 fases 4 hilos tablero con unidad de transferencia Transferencia compuesta por interruptores electromagn ticos de 3 x 200
164. spondientes como se indica especificaciones 1 3px300 amp 1 3px150 amp 1 3px040 amp Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t 5 Suministro instalaci n colocaci n y puesta marcha Interruptor PZA 2 00 termomagn tico 3 polos por 40 amperes Marca FPE Catalogo HES36040TM Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IEF 06 Suministro instalaci n colocaci n y puesta marcha Interruptor PZA 1 00 termomagn tico en caja moldeada tipo Fpower 3 polos calibrado a 500 amperes marca Federal Pacific Electric Cat logo HMS36630ALSI Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t 111 MATERIALES IE 01 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Tubo conduit Pared Gruesa M 91 00 Galvanizada de 103 mm marca J piter incluyendo conexiones Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 02 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Tubo conduit Pared Gruesa M 5 00 Galvanizada de 63 mm marca J piter incluyendo conexiones Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 03 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Tubo conduit Pared Gruesa M 68 00 galvanizada de 16mm marca J piter incluyendo conexiones Incluye materiales mano de obra equipo y herramienta p u o c t IE 04 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de Tubo conduit Pared Gruesa M 22 00 galv
165. structivos de los precios y del programa de ejecuci n relacionados con el presente instrumento D CIMA S PTIMA SUBCONTRATACI N Para los efectos de este contrato se entiende por subcontrataci n el acto mediante el cual la Contratista encomienda a otra persona f sica o jur dico colectiva la prestaci n de los servicios profesionales materia del presente contrato Cuando la Contratista pretenda realizar una subcontrataci n en los t rminos del p rrafo que antecede deber comunicarlo previamente y por escrito al Comit de Adquisiciones y Servicios de la Suprema Corte el que tambi n por escrito resolver si acepta o rechaza la subcontrataci n Lo anterior en la inteligencia de que la Suprema Corte en ning n caso aceptar la subcontrataci n de la totalidad de los trabajos con un solo subcontratista P gina 15 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 En caso de subcontrataci n el nico responsable de los trabajos a realizar ser la Contratista y ser a ste a quien se cubrir el pago El subcontratista no quedar subrogado en ninguno de los derechos de la Contratista ni tendr relaci n alguna con la Suprema Corte En caso de que alguno o algunos de los trabajadores subcontratados por la Contratista ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamaci n en contra de la Suprema Corte la Contratista deber rembolsar la totalidad de los gastos que erogu
166. tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada 19 Suministro Instalaci n colocaci n y pruebas de cable monopolar de cobre con aislamiento tipo 5 vinanel para 90 de operaci n 600 volts marca condumex calibre 11 30 mm2 12 awg Se deber considerar dentro del precio unitario guiado conexiones encintado de conexiones pruebas de continuidad y resistencia equipo y herramienta necesaria materiales de consumo acarreos acomodo y peinado de cables en charola y tableros maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra conexiones mec nicas cinturones de pl stico pruebas de operaci n y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta
167. tal manera que el mantenimiento pueda ser realizado en funci n de su uso Para reducir este mantenimiento la durabilidad mec nica debed ser mayor a 12500 ciclos hasta 2000 A 10000 ciclos hasta 4000 A y 5000 ciclos para el resto No se deber requerir un per metro de seguridad para los interruptores removibles Para interruptores fijos se deber n proveer 120 mm de espacio por encima de las c maras de arqueo para poder permitir su remoci n El mecanismo de operaci n deber ser del tipo de energ a almacenada abierto cerrado abierto El tiempo de cierre debe ser menor o igual a 70 milisegundos 8 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO 2 2 Contactos principales Los contactos principales deber n ser dise ados de tal manera que no requieran mantenimiento o ajustes bajo condiciones normales de uso Los contactos principales deber n estar equipados de un indicador de desgaste visual que puede ser accesado retirando las c maras de arqueo para la evaluaci n inmediata del des
168. tanque de combustible diesel de la planta de emergencia lleno despu s de las pruebas efectuadas a la propia planta para su funcionamiento Considerar el ranurado y paso de muros para la colocaci n de la tuber a y accesorios 6 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO Considerar un circuito el ctrico de T 13mm 2 8 1 12d para la alimentaci n del precalentamiento con una longitud de 70 metros aproximadamente y un interruptor termomagn tico 1 polo Garant a Un a o a partir de la puesta en marcha 1000 horas de operaci n lo que ocurra primero excluyendo partes y componentes el ctricos sujetos a da os por variaciones de voltaje exteriores los cuales ser n amparados por garant a los primeros 3 meses El equipo deber contar con el registro 93 02 15758 para garantizar que el equipo cubre las normas de fabricaci n y pruebas de calidad internacionales requeridas por El proveedor garantizar el correcto funcionamiento de
169. tar con las habilidades necesarias para el buen desempe o de las labores que le sean asignadas La Contratista le reconoce a la Suprema Corte la facultad de ordenar el retiro de aquel personal obrero o de supervisi n que a su juicio no resulte competente retiro que tendr efecto en un plazo m ximo de cinco d as calendario a menos que sea autorizado por escrito un plazo mayor a solicitud de la Contratista sin ser obligatorio para la Suprema Corte otorgarlo La Suprema Corte autorizar previamente por escrito a la persona que sea designada como responsable en el sitio de la obra por parte de la Contratista Dicho responsable tendr car cter de Superintendente de Construcci n y fungir como representante de la Contratista para todo lo relacionado con los trabajos objeto del presente contrato debiendo estar legal y profesionalmente capacitado para dirigir los trabajos tomar decisiones relacionadas con la obra llegar a un acuerdo con la supervisi n de la Suprema Corte hacer asientos en la bit cora presentar y firmar comunicados oficiales presentar y conciliar estimaciones presentar y conciliar precios y en general todo aquello que sea resultado de representar a la Contratista para los efectos del contrato Para cumplir con lo anterior dicho representante se obliga a tener amplio conocimiento de la obra del proyecto del presupuesto de las especificaciones de los procedimientos con
170. terminada p u o c t 11 de 20 SUPREMA JUSTICIA NACION SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS Y T CNICA 0054 PROYECTO SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA EMERGENCIA HS a DEL EDIFICIO ALTERNO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI N UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N ESPECIFICACIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2010 CONCEPTO 02 Instalaci n colocaci n y puesta en marcha de Tablero de Distribuci n autosoportado QDPACT clase 2700 con Interruptor MASTERPACT NW 3 polos por 2000 amperes Nema 1 marca Square D Cat logo NW20 H1 con Unidad de Control Micrologic 6 0A este tablero INTPOT 01 se conectara al BUS blindado existente se deber considerar dentro del precio unitario mano de obra materiales de consumo equipo y herramienta necesaria acarreos maniobras dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mano de obra limpieza durante y al final de los trabajos pruebas de operaci n sin restricci n de altura resanado sellado aplicaci n de pintura y acabados con las mismas caracter sticas y dise o al existente y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a e
171. terruptores deben quedar se alizados e identificados con el circuito equipo que controlan El apriete de la torniller a debe de ser firme tanto de lado de barras como de lado de cables para evitar calentamiento variaci n en los voltajes entregados y cortos circuitos El pozo y el electrodo del sistema de tierras deber n colocarse como se indica en el detalle El pozo debe de mantenerse lo mas h medo posible Todas las conexiones del sistema de puesta a tierra deber n ser soldadas con carga o cartucho CADWELL de las condiciones necesarias considerando el molde y el calibre del conductor las conexiones del sistema de puesta a tierra en el tablero y secundarios deber n hacerse mediante zapatas mec nicas o ponchables La distancia permisible entre electrodos es de 2 3 metros La canalizaci n para el cableado de tierra ser de tubo PVC servicio pesado el cual no debe de sufrir roturas o cuarteadoras y estar bien pegado En los tableros el cableado debe de ir bien peinado sujeto con cintur n pl stico color blanco El contratista el ctrico deber realizar todas las pruebas y ajustes necesarios al sistema el ctrico para asegurar su perfecto funcionamiento pruebas en los equipos el ctricos interruptor general tableros principales y secundarios lecturas de voltaje corrientes y secuencia de fases la cuales deber n de ser avaladas por la unidad verificadora La unidad verificadora de instalaciones el ctricas deber
172. tiza el cumplimiento total de lo contratado a n cuando exista subcontrataci n con la autorizaci n expresa de la Suprema Corte La Suprema Corte de Justicia de la Naci n o la Tesorer a de la Federaci n podr n reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente p liza de fianza conforme a los procedimientos se alados en los art culos 93 y 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas P gina 9 de 26 CONTRATO N MERO SCJN DGOM 2010 La presente fianza garantizar la obligaci n principal del contrato debiendo cubrir el importe correspondiente a la obligaci n principal as como el pago de intereses que se llegaren a generar Trat ndose de pr rrogas en el plazo de ejecuci n pactadas en alg n instrumento de la misma naturaleza del contrato original la presente fianza quedar vigente por un plazo igual al acordado en el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda al plazo de atraso De existir incremento al monto la fianza cubrir hasta un 20 adicional al originalmente pactado Para la interpretaci n y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente contrato de fianza as como en caso de controversia siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Naci n la instituci n de fianzas se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n rgano competente para inte
173. tos de fijaci n conexiones curvas horizontales y verticales conectores cintas conductoras bajada para cable soporter a tipo trapecio con canal unistrut y varilla roscada en muro o losa taquetes de acero taquetes pijas barrenado ranurado en losa piso y muros el cual deber de ser con disco abrazaderas tipo u a u omega cople tipo americano conector tipo americano contra y monitor codo caja cuadrada con sobre tapa y o tipo c ndulet con tapa y empaque y todo lo necesario para su correcta ejecuci n y funcionamiento acarreos dentro y fuera de la obra retiro del material sobrante desperdicios mermas mano de obra en caso de ranurar reas de pisos o muros existentes estos deber n de ser restablecidos igual al acabado que exist a limpieza durante y al final de los trabajos sin restricci n de altura pasos en muros las medidas son aproximadas y se ajustar n en campo por ning n motivo el inmueble se puede quedar sin energ a el ctrica la empresa deber tomar en cuenta esta consideraci n precio unitario por unidad de obra completamente terminada IE 03 Suministro e Instalaci n y colocaci n de Tubo conduit Pared Gruesa Galvanizada de 16 mm marca J piter Se deber considerar dentro del precio unitario equipo herramienta materiales de consumo suministro e instalaci n del material elementos de fijaci n conexiones curvas horizontales y verticales conectores cintas conductoras bajada para cable soporter a tipo trape
174. ud por escrito en tiempo y forma dirigida a la Direcci n General de Obras y Mantenimiento incluyendo fichas t cnicas especificaciones para su evaluaci n para que en su caso se le autorice la colocaci n de otra marca siempre y cuando sta cumpla con igual en precio calidad y garant a que la solicitada a satisfacci n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n 4 de 15 28 29 90 91 32 33 34 35 36 37 38 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI N SECRETAR A EJECUTIVA DE SERVICIOS DIRECCI N GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DIRECCI N DE PROYECTOS Y T CNICA OBRA SUMINISTRO INSTALACI N Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ALTERNO ERAN UBICACI N CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 38 COL CENTRO MEXICO DISTRITO FEDERAL SUPREMA JUSTICIA DE LA NACI N NOVIEMBRE 2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA En todos aquellos casos en que se indique marca y cat logo de los materiales no ser admitido el suministro de similares a menos que sean previamente solicitados a la supervisi n y aprobados por sta Las empresas participantes deber n considerar en sus an lisis de precios que la Suprema Corte de Justicia de la Naci n no proporcionar agua ni energ a el ctrica La contratista deber instalar su bodega de materiales y la letrina para su personal ya que no podr utilizar los espacios ocupados por la Suprema Corte de Justicia
175. uentra pendiente de amortizar el anticipo en caso de que la obra concluya y ya no existan trabajos pendientes para su amortizaci n en caso de rescisi n de contrato o de su terminaci n anticipada el saldo pendiente se reintegrar en una sola exhibici n a la Suprema Corte en un plazo no mayor de quince d as h biles contado a partir de que se le notifique a la Contratista la referida terminaci n Si sta incurre en mora pagar los intereses pactados en la cl usula d cima cuarta de este contrato La Suprema Corte podr retener pagos para efecto de garantizar el anticipo no amortizado cuando se advierta que el monto de la obra ser considerablemente inferior al presupuesto original o bien cuando exista un atraso relevante en la Obra SEXTA IMPUESTOS El impuesto al valor agregado se pagara a la Contratista aplicando la tasa de 16 en t rminos de lo previsto en el art culo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado debi ndose efectuar su desglose en la factura correspondiente S PTIMA PENA CONVENCIONAL Cuando la Contratista incurra en incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y sus anexos se har acreedora a una pena convencional del 10 del monto del contrato que se ajustar proporcionalmente al porcentaje incumplido 51 el incumplimiento versa sobre el plazo de ejecuci n pactado en la cl usula tercera de este instrumento se generar una pena convencional equivale

Anexos - Suprema Corte de Justicia de la Nación

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Anexos - Suprema Corte de Justicia de la Naci&oacute;n

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Anexos - Suprema Corte de Justicia de la Nación