TRAVAUX - Communauté de Communes Pays de Luchon
Contents
1. 17 K NOTIFICATION DU MARCHE AU 18 DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 2 18 A1 Objet du march Torrent Ste Christine Montauban de Luchon Curage de la plage de d p ts Le ou les lieux d ex cution des prestations sont les suivants Montauban de Luchon 31 A2 Liste des lots sans objet DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 3 18 pour les candidats Les informations contenues dans paragraphe sont non contractuelles et informent les candidats sur les conditions de la mise en concurrence B1 Documents fournir par le candidat m Le pr sent document sign avec et compl t aux rubriques D E2 E4 G1 G2 et I Un m moire technique pr sentant notamment e les moyens humains effectifs et moyens mat riels quipements d di s r alisation des travaux m thodologie propos e pour l ex cution des travaux avec un planning pr visionnel d taill des diff rentes phases du chantier ainsi que la liste des proc d s et proc dures d ex cutions envisag es e les mesures sp cifiques d ex cution pour garantir pendant les travaux les r gles s curit et d hygi ne et pour le respect du d lai global d ex cution e une notice environnementale g n rale qui explicitera les enjeux les difficult2. 9 9 Prix 9 E5 Variation deS DT 9 E6 Avances article 87 du code des march s publics 9 5 es 10 E8 ASSURANCE an ti bin tn 10 9 Cautionnement retenue de 10 10 R ception R faction Garanties 10 Reglement teinte 10 12 R glement des prestations ss 11 21 9 lt 3 11 ANNEXE TECHNIQUE sictir SR 12 ANNEXE FINANCIERE D composition du prix global et forfaitaire 13 Gr BORDEAUX DES PASS 13 G2 DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DES TRAVAUX 2 15 DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 1 18 16 SIGNATURE DU MARCHE PAR 17 J SIGNATURE POUVOIR
3. 8 les capacit s n cessaires l ex cution du march public professionnelles techniques financi res assurances Les capacit s doivent tre en lien et adapt es l objet du march pas faire l objet de l interdiction de soumissionner aux march s publics article 43 du CMP Les capacit s pr cit es attest es sur l honneur ainsi que la v rification des obligations sociales fiscales du candidat seront v rifi es par le pouvoir adjudicateur avant notification au seul laur at DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 16 18 Apr s avoir pris connaissance des conditions administratives et des exigences techniques j accepte et m engage sur la base de mon offre ex cuter les prestations demand es et livrer les fournitures demand es aux prix indiqu s ci dessus Nom pr nom et qualit du signataire et des Lieu et date de signature Signatures membres si groupement d entreprises Le signataire doit avoir le pouvoir d engager la personne qu il repr sente J accepte le versement de l avance I NON NB l avance n est pas soumise constitution de garantie premi re demande La pr sente offre est accept e Signature Repr sentant du pouvoir adjudicateur signer le march DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 17 18 de remise contre r c piss le titulaire signera la
4. _ pmmunant S de OMMUNnES A ZInSoup onna bles Pyr n es Le pr sent document est le dossier de consultation valant contrat et engagement est compos des points suivants A C D E F G OBJET D MAR O E k 3 A1 Objet du march ns era nee etant ct 3 des lols nue tn Mate einen ien ere era EERE 3 REGLEMENT DE LA 4 B1 Documents fournir le candidat 4 2 Visit du site 4 B3 R ception des DIS 5 4 Crit res de jugement des offres 6 B5 Dur e de validit des offres suture unie nine nd le tested ere biere nie nt 6 N gociations ee 6 Identification du pouvoir adjudicateur 7 a ea apap apa aiaia 8 CLAUSES ADMINISTRATIVES 77 9 Proc d re d march nn 9 d marchesine a
5. s environnementales principales du chantier ainsi que les dispositions envisag es par le candidat pour y r pondre E Attestation de visite e Une attestation de visite sera remise lors de la visite du site des travaux avec le Ma tre d uvre ou son repr sentant Cette attestation devra tre jointe lors de la remise de l offre par l entreprise L absence de ce document entra nera le rejet de l offre B2 Visite du site des travaux La visite du site des travaux avec le ma tre d uvre est obligatoire La date de visite propos e est La participation la visite est confirmer par mail laurent tommasino onf fr pascal frbezar onf fr DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 4 18 R ception des plis Les pi ces constitutives de la candidature de l offre sont transmettre dans une enveloppe unique Les plis enregistr s par ordre d arriv e doivent parvenir avant la date limite de r ception des offres fix e au Les plis sont achemin s sous la seule responsabilit des candidats Ces derniers sont seuls responsables du moyen d acheminement choisi et du respect de la date de d p t Les offres qui parviendraient apr s la date et l heure limite ainsi que celles parvenant non cachet es ne seront pas accept es L offre transmise sous pli cachet portant l adresse et mentions suivantes Monsieur le Pr sident Communaut de Communes du Pays de Luchon 7 chemin des T
6. Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 9 18 Le remboursement de l avance effectu par pr compte sur les sommes dues ult rieurement au titulaire commence lorsque le montant des prestations ex cut es atteint 65 du montant du march doit tre termin lorsque ce pourcentage atteint 80 7 P nalit s Les p nalit s s appliquent sur simple constatation du pouvoir adjudicateur et sans mise en demeure pr alable L ensemble des p nalit s recens es ci dessous s appliquent au montant TTC r mun rer au titulaire au titre du prochain paiement cas de retard imputable au titulaire dans l ex cution des travaux il est appliqu une p nalit journali re de 1 200 maximum du montant TTC du march En cas d absence la r union de chantier apr s convocation expresse du pouvoir adjudicateur le titulaire encourt une p nalit forfaitaire fix e 50 En cas de retard dans la remise de documents d ex cution apr s demande expresse du pouvoir adjudicateur qui pr cise le d lai de communication le titulaire encourt une p nalit journali re de 20 jour de retard E8 Assurances Le titulaire doit justifier avant tout commencement d ex cution du pr sent march et pour la dur e de celui ci les assurances permettant de garantir sa responsabilit l gard du ma tre de l ouvrage du repr sentant du pouvoir adjudicateur et des tiers victimes d accidents de dommages caus s l ex
7. ans le d lai maximal indiqu lors des changes Cette date de remise des offres finales sera identique pour tous les candidats DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 6 18 Direction Service Communaut de Communes du Pays de Luchon Nom pr nom qualit du signataire du march Monsieur le Pr sident de la Communaut de Communes du Pays de Luchon m Adresse t l phone t l copieur courriel Communaut de Communes du Pays de Luchon 7 chemin des Tretes 31110 MOUSTAJON Tel 05 61 79 12 90 Fax 05 61 79 77 08 m Contact pour obtenir des informations techniques Service RTM 09 31 P le Ing nierie du Risque 262 route de Landorthe 31800 SAINT GAUDENS TEL 05 62 00 80 22 06 74 33 74 31 FAX 05 62 00 13 45 laurent tommasino onf fr m D signation adresse num ro de t l phone du comptable assignataire Centre Des Finances Publiques Tr sorerie 25 all es Etigny 31110 BAGNERES DE LUCHON DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon B Imputation budg taire E Service et adresse pour l envoi des factures Service RTM 09 31 P le Ing nierie du Risque 262 route de Landorthe 31800 SAINT GAUDENS 7 18 E Nom de l entreprise et du repr sentant identifi m Adresse t l phone t l copieur courriel Si groupement d entreprises Nature du groupement Conjoint m Identification du mandataire SIRET ses coordonn e
8. ban de Luchon 12 18 G1 BORDEAUX DES PRIX N D signation des travaux Unit Prix unitaire Prix unitaire en lettres des en chiffres Euro prix H T Euro 1 Installation repli de chantier FORFAIT Ce prix r mun re forfaitairement les frais d installation de chantier conform ment au CCTP et comprend notamment lamen e et le repli du mat riel et des mat riaux la mise en place et la maintenance de l ensemble des dispositifs de s curit l obtention des autorisations de fermeture de route ainsi que la signalisation r glementaire pour ce faire la remise en tat des lieux apr s travaux Une fraction gale 70 du prix sera pay e l entreprise d s l amen e et le montage des installations de chantier et la mise en place du mat riel Le solde sera vers l ach vement des travaux apr s repli du mat riel et remise en tat du site 2 Mise en place d un syst me de d rivation FORFAIT des eaux Ce prix r mun re forfaitairement les op rations d crites dans le et comprend notamment et le repli du mat riel n cessaire toutes fournitures main d uvre n cessaire la mise en place et la maintenance du dispositif pendant toute la dur e du chantier Ce prix tient compte de toutes les suj tions d acc s d approvisionnement et d ex cution en terrain accident DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luch
9. cution des prestations Cette obligation inclut l assurance de responsabilit d cennale E9 Cautionnement retenue de garantie Il sera appliqu une retenue de 5 sur les paiements au titre du march retenue qui sera rembours e l expiration du d lai de garantie soit un an et un mois au plus tard apr s l tablissement du proc s verbal de r ception des travaux La retenue de garantie pourra tre remplac e par une garantie caution bancaire premi re demande E10 R ception R faction Garanties R siliation R ception La r ception est lacte par lequel le pouvoir adjudicateur d clare accepter l ouvrage avec ou sans r serve La r ception des travaux fait l objet d un constat contradictoire entre le titulaire et le repr sentant du pouvoir adjudicateur Lorsque la r ception est assortie de r serves le titulaire doit rem dier aux imperfections et malfa ons correspondantes dans le d lai fix par le repr sentant du pouvoir adjudicateur Au cas o ces travaux ne seraient pas r alis s dans le d lai prescrit le pouvoir adjudicateur peut les faire ex cuter aux frais et risques du titulaire apr s mise en demeure rest e infructueuse R faction Si certains ouvrages ou certaines parties d ouvrages ne sont pas enti rement conformes aux sp cifications du march sans que les imperfections constat es soient de nature porter atteinte la s curit au comportement ou l utilisation des ouvrag
10. es le pouvoir adjudicateur peut eu gard la faible importance des imperfections et aux difficult s que pr senterait la mise en conformit renoncer ordonner la r fection des ouvrages estim s d fectueux et proposer au titulaire une r faction sur les prix Une r faction de 20 est appliqu e sur la r mun ration de l ouvrage et des parties d ouvrages concern s en attente d un accord conclu entre les parties Garanties les clauses mentionn es au chapitre 5 du CCAG travaux arr t du 08 septembre 2009 sont enti rement applicables au march en ce qui concerne la garantie de parfait ach vement et la garantie d cennale R siliation les clauses mentionn es au chapitre 6 du CCAG travaux arr t du 08 septembre 2009 sont enti rement applicables au march 11 R glement des litiges En cas de contentieux n de l attribution ou de l ex cution du march le juge du tribunal administratif de TOULOUSE territorialement comp tent est saisi du litige juridictionnel DCE CCPL Curage Ste Christine Montauban de Luchon 10 18 E12 R glement des prestations Le march donne lieu des versements titre d avance d acomptes et d un solde La demande de paiement aff rente un acompte correspond au montant des travaux r alis s dans le mois Celle ci est adress e au pouvoir adjudicateur l adresse figurant au paragraphe Le titulaire peut adresser ses demandes de paiement sous forme d
11. formule ci dessous Re ue titre de notification copie du pr sent march Signature du titulaire d envoi en lettre recommand avec accus de r ception Coller dans ce cadre l avis de r ception postal dat et sign par le titulaire du march DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 18 18
12. it de la note de pr sentation dela m thodologie propos e pour l ex cution 30 crit re sera appr ci d apr s le m moire technique remis Le d lai d ex cution du chantier 222 100 5 Dur e de validit des offres Le d lai de validit des offres est fix 90 jours compter de la date limite de r ception des offres N gociations Le pouvoir adjudicateur proc dera une n gociation avec les candidats ayant remis les offres jug es les plus int ressantes suite au premier classement tabli par application des crit res pond r s nonc s La n gociation est engag e librement avec les candidats s lectionn s La n gociation est conduite dans le respect du principe de l galit de traitement de tous les candidats Elle portera sur tous les l ments de l offre notamment le prix L offre finale sera jug e selon les m mes crit res du pr sent r glement Le classement final sera tabli sur cette base Elle pourra prendre forme d changes crits et ou d entretiens avec le ou les candidats retenu s le Pouvoir Adjudicateur En cas d change crit les candidats devront imp rativement r pondre dans les conditions de forme et de d lai indiqu s dans le mail fax cas de rencontre avec les candidats une convocation sera transmise aux candidats en amont de l entretien de n gociation l issue des n gociations les candidats remettront alors leur offre finale d
13. maintien d activit E Le cas ch ant jours la semaine et plages horaires retenus pour l ex cution des travaux E4 Prix du march Le march est conclu prix global et forfaitaire r sultant de la d composition DPGF figurant en paragraphe G pour un montant de Taux de la TVA Montant total Montant HT arr t en lettres Montant total Montant TTC arr t chiffres 2 Montant TTC arr t en lettres E5 Variation des prix Les prix sont fermes et d finitifs sous r serve de l introduction d une actualisation en application de l article 18 du code des march s publics Le cas ch ant il sera fait usage de l index 2 Le cas ch ant les prix ainsi actualis s restent fermes pendant toute la p riode d ex cution du march E6 Avances article 87 du code des march s publics Une avance gale 20 du montant TTC du march est vers e au titulaire sauf si celui ci renonce express ment Cf paragraphe signature du march par l entreprise est calcul e selon les modalit s de l article 87 du CMP Elle n est soumise aucune constitution de garantie priv e ou de s ret financi re Le paiement de cette avance intervient dans un d lai de 30 jours compter de la date de notification du march DCE CCPL
14. mat rialis e sur la plate forme de la personne publique lt lt Chorus factures gt gt sous lien https chorus factures budget gouv fr Lors de la premi re utilisation de la plate forme le candidat installera les pr requis techniques et prendra connaissance du manuel d utilisation Le paiement du solde intervient la lev e de la derni re r serve formul e par le pouvoir adjudicateur La demande de paiement porte outre les mentions l gales les indications suivantes E le d tail du montant factur sur la base de la d composition du prix global et forfaitaire les r f rences et la date de notification du march les nom et adresse du cr ancier le num ro de son compte bancaire le prix total HT et le prix total TTC le cas ch ant en tenant compte des variations de prix et des p nalit s applicables E13 D lai de paiement Le d lai global de paiement ne peut exc der 30 jours Celui ci court compter de la remise de la demande de paiement par le titulaire au pouvoir adjudicateur Selon la r glementation en vigueur le d faut de paiement dans ce d lai fait courir de plein droit et sans autre formalit des int r ts moratoires et l indemnit forfaitaire pour frais de recouvrement au b n fice du titulaire DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 11 18 Voir les documents ci joints D CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montau
15. on 13 18 3 Curage du barrage M3 Ce prix r mun re le volume de mat riaux en place extrait et mesur contradictoirement le foisonnement ne sera pas pris en compte II comprend notamment et le repli du mat riel n cessaire toutes fournitures main d uvre n cessaire l op ration l vacuation et la mise en d p t des produits de curage Ce prix tient compte de toutes les suj tions d acc s d approvisionnement et d ex cution en terrain accident 4 e Nettoyage des pertuis FORFAIT Ce prix r mun re forfaitairement les op rations d crites dans le et comprend notamment et le repli du mat riel n cessaire toutes fournitures main d uvre n cessaire l op ration Ce prix tient compte de toutes les suj tions d acc s d approvisionnement et d ex cution en terrain accident DCE CCPL Curage Ste Christine Montauban de Luchon 14 18 G2 DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX N DES DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE PRIX ARE TOTAL HT PRIX 1 Installation Repli de chantier FORFAIT 1 2 Mise en place d un syst me de FORFAIT 1 d rivation des eaux 3 Curage du barrage m3 6000 4 Nettoyage des pertuis FORFAIT 1 DCE CCPL Curage Ste Christine Montauban de Luchon 15 18 Au stade de sa candidature le candidat s engage sur l honneur pr senter
16. retes 31110 MOUSTAJON Offre pour Communaut de Communes du Pays de Luchon Torrent Ste Christine Montauban de Luchon Curage PPD Nom du candidat ou des membres du groupement candidat 9 NE PAS OUVRIR En cas de groupement l identit du mandataire sera pr cis e L offre doit tre remise l adresse suivante soit par lettre recommand e avec accus de r ception e soit par remise contre r c piss ou par tout autre moyen permettant de d terminer de fa on certaine la date l heure de r ception et d en garantir la confidentialit Heures d ouverture au public de la CCPL Lundi mardi jeudi 09h 12h et 14h 17h Mercredi et vendredi 09h 12h ferm au public l apr s midi Les dossiers qui seraient remis ou dont l avis de r ception serait d livr apr s la date et l heure limites fix es ci dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachet e ne seront pas retenus ils seront renvoy s leurs auteurs DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 5 18 4 Crit res de jugement des offres Apr s classement des offres conform ment aux crit res pond r s d finis ci apr s l offre conomiquement la plus avantageuse est choisie par le pouvoir adjudicateur Les crit res d attribution du march sont pond r s comme suit Le prix des prestations jug au travers de l annexe financi re x La valeur technique des prestations jug e au travers m de la qual
17. s Identification des autres membres groupement avec leur SIRET et leurs coordonn es SIRET B coordonn es bancaires coordonn es bancaires des membres du groupement E R partition des travaux avec indications des montants par entreprises Le candidat soumissionne pour le candidat raye la mention inutile E n du ou des lot s tousles lots DCE CCPL Curage PPD Ste Christine Montauban de Luchon 8 18 E1 Proc dure du march Ce march est pass selon une proc dure adapt e conform ment aux dispositions de l article 28 du code des march s publics Les variantes sont autoris es Conform ment aux dispositions de l article 51 du code des march s publics si les entreprises souhaitent se pr senter group es elles pourront choisir la forme du groupement conjoint ou solidaire Le pr sent march est un march prix global et forfaitaire E2 Dur e du march Le pr sent march est conclu pour une dur e globale d ex cution de SEMAINES compter de la notification de l ordre de service de d marrage des travaux La p riode de pr paration est comprise dans le d lai d ex cution D lai d intervention propos par le candidat SEMAINES compl ter par l entreprise Adresse du chantier Adresse du site Torrent de Ste Christine Monatauban de Luchon 31 Le chantier se situe en site occup avec
Download Pdf Manuals
Related Search