CCAP - mairie de Luz Saint Sauveur
Contents
1. Commune de Luz Saint Sauveur 65120 Construction d une brigade de gendarmerie et de 13 logements 65120 MARCHE DE TRAVAUX Cahier des clauses administratives particuli res C C A P Date et heure limites de r ception des offres LE VENDREDI 03 JUILLET 2015 12h00 Ma tre de l ouvrage Pouvoir adjudicateur Commune de Luz Saint Sauveur Repr sent e par Monsieur Laurent Grandsimon Maire Adresse 2 rue d ossun prolong e 65120 Luz Saint Sauveur Personne contacter pour tout renseignement administratif Madame Claire Bennassar Mail claire bennassar luz org T l 05 62 92 80 40 Personne contacter pour tout renseignement technique M Jean Jacques Cachau Architecte DESA 24 rue Kepler 64 000 PAU T l 05 59 83 74 77 Courriel agence cachau architecte com March pass selon la proc dure adapt e en application des articles 26 et 28 du code des march s publics Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 1 sur 23 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION DISPOSITIONS GENERALES ss 3 1 1 Objet du march Emplacements 1 2 D composition en tranches et lots 1 3 Intervenants 1 4 Connaissance des lieux et de tous les l ments aff rents l ex cution des travaux 1 5 Redressement ou liquidation judiciaire ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE sense ARTICLE 3 PRIX ET MODE D EVALUATION DES OUVRAGES2. Se reporter chapitre 2 9 2 et 2 9 3 lot 1 VRD ESPACES VERTS 9 5 Assurances Dans un d lai de quinze jours compter de la notification du march et avant tout commencement d ex cution le titulaire le mandataire ainsi que les co traitants doivent justifier qu ils ont contract e une assurance au titre de la responsabilit civile d coulant des articles 1382 1384 du Code civil garantissant les tiers en cas d accidents ou de dommages caus s par l ex cution des travaux Par d rogation l article 4 3 du C C A G Travaux les titulaires doivent justifier de l tendue des garanties souscrites et de la mise jour de leurs cotisations et ce au moyen d attestations pr cises e une assurance au titre de la garantie d cennale couvrant les responsabilit s r sultant des principes dont s inspirent les articles 1792 1792 1 1792 2 et 2270 du Code civil selon les dispositions conformes la loi n 78 12 du 4 janvier 1978 Absence ou insuffisance de garanties Toute surprime appliqu e par les assureurs du ma tre d ouvrage du fait d une absence ou insuffisance d assurance d un intervenant ou d un fabricant d une absence de qualification professionnelle reconnue ou du fait de l utilisation d une technique particuli re ou de toute autre cause est automatiquement mise la charge de l entrepreneur lequel s engage la r gler au ma tre d ouvrage d s que la notification lui en est fait par c
3. au contr le de l ex cution de l action d insertion pour laquelle le titulaire s est engag A la demande de la commune le titulaire fournit chaque mois avec la facture tous renseignements utiles date d embauche nombre d heures r alis es type de contrat poste occup accompagnement socioprofessionnel formation propres permettre le contr le r gulier de l ex cution de la clause et son valuation En compl ment de cette transmission d informations et pendant l ex cution du march la commune peut tout moment d cider d inscrire le suivi de la clause l ordre du jour d une r union de chantier L absence ou le refus de transmission de ces renseignements entra ne l application de p nalit s En tout tat de cause le titulaire doit d s leur survenance informer le ma tre d ouvrage par courrier recommand avec accus de r ception qu il rencontre des difficult s pour assurer son engagement A l issue de l ex cution du march lors de la r union pr alable la r ception des travaux il est proc d de fa on contradictoire au bilan de l ex cution de l action d insertion En cas de manquement grave du titulaire son engagement d insertion le ma tre d ouvrage peut proc der la r siliation du march 10 6 P nalit s P nalit s pour non respect de l engagement d insertion par l activit conomique En cas de non respect des obligations relatives au nombre d heur
4. curit ou la sant d un intervenant ou d un tiers tels que chute de hauteur ensevelissement le coordonnateur S P S doit prendre les mesures n cessaires pour supprimer le danger Il peut ce titre arr ter tout ou partie du chantier 8 3 3 Moyens donn s au coordonnateur S P S 1 Libre acc s du coordonnateur S P S au chantier 2 Obligations du titulaire Le titulaire communique directement au coordonnateur S P S e le P P S PS e tous les documents relatifs la s curit et la protection de la sant des travailleurs e Ja liste tenue jour des personnes qu il autorise acc der au chantier e dans les 5 jours qui suivent le d but de la p riode de pr paration les effectifs pr visionnels affect s au chantier e les noms et coordonn es de l ensemble des sous traitants quel que soit leur rang Il tient sa disposition leurs contrats e tous les documents relatifs la s curit et la protection de la sant des travailleurs demand s par le coordonnateur e la copie des d clarations d accident du travail Le titulaire s engage respecter les modalit s pratiques de coop ration entre le coordonnateur S P S et les intervenants d finies dans le document vis au pr sent C C A P Le titulaire informe le coordonnateur S P S e de toutes les r unions qu il organise lorsqu elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet e deses interventions au titre de la gara
5. particulier du point de vue de la s curit 8 4 Travaux non pr vus La poursuite de l ex cution des prestations en cas de d passement de la masse initiale est subordonn e la conclusion d un avenant Article 9 Contr les et R ception des travaux 9 1 R ception Par d rogation aux articles 41 1 41 3 du C C A G Travaux e la r ception a lieu l ach vement de l ensemble des travaux tous lots confondus elle prend effet la date de cet ach vement e chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le ma tre d uvre de la date laquelle ses travaux sont ou seront consid r s comme achev s le ma tre d uvre aura charge de provoquer les op rations de r ception lorsque l ensemble des travaux sera achev Post rieurement cette action la proc dure de r ception se d roule simultan ment pour tous les lots consid r s comme il est stipul l article 41 du C C A G Travaux e les travaux font l objet d une r ception unique La r ception se d roule comme il est stipul l article 41 du CCAG Travaux et ne fait l objet d aucune stipulation particuli re Les dispositions de l article 41 s appliquent aux r ceptions partielles sous r serve des articles 42 3 et 42 3 du CCAG Si l issue des op rations pr alables la r ception mentionn es l article 41 2 du CCAG Travaux la r ception ne peut tre prononc e la date d ach vement des travaux est repouss e les e
6. Choix des entreprises et notification des march s Septembre 2015 Ordre de service des travaux Septembre 2015 p riode de pr paration des travaux a Octobre 2015 d but des travaux Novembre 2016 R ception Fin D cembre 2016 Livraison Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 22 sur 23 Annexe n 1 Tableau des heures d insertion r aliser pour les lots retenus Le calcul du nombre d heure se d tail comme suit Pourcentage minimum r aliser fois le Montant HT divis par 2 divis par 30 Exemple pour un lot VRD 100 000 HT 7 100 100 000 2 30 117h d insertion minimum Pourcentage Nombres d heures d insertion Te s j z de r alisation Lot n Libelle du lot d insertion pr vues par l entreprise y minimum r aliser soumissionnaire PRENN 1 VRD ESPACES VERTS 7 2 GROS OEUVRE 5 Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 23 sur 23
7. de 16 mois p riode de pr paration comprise Dispositions g n rales La description des ouvrages et leurs sp cifications techniques sont indiqu es dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuli res C C T P 1 2 D composition en tranches et lots Liste des lots Conform ment l article 10 du code des march s publics l op ration de travaux est allotie La consultation porte sur 15 lots L attribution du march se fait au niveau du lot selon le tableau ci dessous Une entreprise peut r pondre un ou plusieurs lots Si elle r pond plusieurs lots envoyer e 1 exemplaire de l enveloppe n 1 candidature pi ces administratives e 1 exemplaire pour chaque lot de l enveloppe n 2 offre pi ces techniques N CORPS D ETAT LOT 1 VRD ESPACES VERTS LOT 2 GROS OEUVRE LOT 3 CHARPENTE BOIS COUVERTURE BARDAGE BOIS BARDAGE ZINC ISOLATION LOT 4 CHARPENTE METALLIQUE BARDAGE METALLIQUE PORTES SECTIONNELLES LOT 5 ETANCHEITE LOT 6 SERRURERIE ENSEIGNES LOT 7 MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS LOT 8 MENUISERIES INTERIEURES LOT 9 PLATRERIE CLOISONS SECHES PLAFONDS SUSPENDUS LOT 10 CARRELAGE FAIENCES LOT 11 SOLS SOUPLES LOT 12 PEINTURES LOT 13 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES LOT 14 SANITAIRES VMC CHAUFFAGE PECS SOLAIRES LOT 15 SYSTEMES D ISOLATION PAR L EXTERIEUR Construction d
8. de non respect de ces exigences le ma tre d ouvrage se r serve la possibilit apr s simple demande en rendez vous de chantier non suivie d effet dans la semaine suivante de faire intervenir aux frais des entreprises d faillantes une entreprise de nettoyage ext rieure 3 4 2 D penses diverses sur compte prorata Ces d penses sont organis es au CCTP 0 G n ralit s Il est rappel que dans le cadre de la r partition pr vue l action du ma tre d uvre se limite jouer le r le d amiable compositeur dans le cas o les titulaires lui demanderaient de faciliter le r glement d un diff rend qui se serait lev entre eux 3 5 Paiement des sous traitants 3 5 1 D signation de sous traitants en cours de march L acte sp cial annex l acte d engagement pr cise tous les l ments de l article 114 du Code des march s publics et indique en outre pour les sous traitants payer directement O La nature des prestations sous trait es O Le nom la raison ou la d nomination sociale et l adresse du sous traitant propos O Le montant maximum des sommes verser par paiement direct au sous traitant O Les conditions de paiement pr vues par le projet de contrat de sous traitance et le cas ch ant les modalit s de variation des prix ainsi que le compte cr diter pour le paiement direct O Les capacit s professionnelles et financi res du sous traitant par production des pi ces
9. pr sentation au visa du ma tre d uvre du programme d ex cution des travaux accompagn du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires pr vus au ler et 2 me alin a de l article 28 2 du C C A G Travaux e Etablissement et remise au ma tre d uvre des plans d ex cution notes de calcul et tudes de d tail n cessaires pour le d but des travaux dans les conditions pr vues l article 29 2 du C C A G Travaux et au pr sent C C A P e Etablissement d un plan particulier de s curit et de protection de la sant P P S P S pr vu par la section 5 du d cret n 94 1159 du 26 12 94 modifi apr s inspection commune organis e par le coordonnateur s curit Ces obligations sont applicables chaque entrepreneur y compris cotraitants et sous traitants Ces plans particuliers doivent tre remis au coordonnateur dans un d lai de 30 jours compter du d but de la p riode de pr paration Par les soins du coordonnateur pour la s curit e Adaptation et modification du plan g n ral de coordination en mati re de s curit et de protection de la sant pour le chantier conform ment aux dispositions du d cret n 94 1159 du 26 12 94 modifi 8 2 Plans d ex cution Notes de calcul Etudes de d tail Les plans d ex cution des ouvrages et les sp cifications techniques d taill es sont tablis par le titulaire et soumis avec les notes de calcul et tudes de d tail au visa du ma
10. s comp tents Les prix sont d finis dans les DPGF Le DPGF constitue une annexe l acte d engagement Afin de d terminer ce prix forfaitaire il appartient l entreprise de proc der toutes les v rifications concernant les quantit s donn es titre indicatif En tout tat de cause cette information ne pourra en aucun cas tre utilis e par l entreprise pour engager la responsabilit du ma tre de l ouvrage 3 1 2 Modalit s de r glement des comptes Les projets de d comptes seront pr sent s conform ment l article 13 1 du C C A G Travaux et selon le mod le qui sera fourni l entreprise au d but des travaux Les sommes dues au x titulaire s et au x sous traitant s de premier rang ventuel s du march seront pay es dans un d lai global de 30 jours compter de la date de r ception des factures ou des demandes de paiement quivalentes Le taux des int r ts moratoires sera celui de l int r t l gal en vigueur la date laquelle les int r ts moratoires auront commenc courir 3 1 3 Application de la taxe la valeur ajout e Les montants des sommes vers es aux titulaires sont calcul s en appliquant les taux de T V A en vigueur lors de l tablissement des pi ces de mandatement Ces montants sont ventuellement rectifi s en vue de l tablissement du d compte g n ral en appliquant les taux de T V A en vigueur lors des encaissements Construction d une gendarm
11. 18 9 4 Garanties particuli res 18 9 5 Assurances 19 9 6 R siliation du march 19 ARTICLE 10 CLAUSE D INSERTION SOCIALE nee 19 10 1 Insertion par l activit conomique 19 10 2 Les publics vis s 19 10 3 Les modalit s de mise en uvre 20 Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 2 sur 23 10 4 Le dispositif d accompagnement pour la mise en uvre des clauses d insertion 20 10 5 Les modalit s de contr le 20 10 6 P nalit s 21 ARTICLE 10 CONTESTATIONS eeeseeesoessosssosssossosssoossoossoossosssosssoessosssosssosssesoossoosssosssosssossossssessoossosssosssossossso 21 ARTICLE 11 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX eesseessessosssosssosssoossosssosssosssossosssoossossssss 21 ANNEXE N 1 PLANNING PREVISIONNEL e seesooosooossosssossosssoossoossosssosssossosssosssosssosssossoossoossoossosssosssosssesssse 22 ANNEXE N 2 TABLEAU DES HEURES D INSERTION A REALISER POUR LES LOTS RETENUS 23 Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 3 sur 23 Article 1 Objet de la consultation Dispositions g n rales 1 1 Objet du march Emplacements Les stipulations du pr sent cahier des clauses administratives particuli res C C A P concernent la construction de la brigade de Gendarmerie et de 13 logements Lieu des travaux avenue de Saint Sauveur 65120 Luz Saint Sauveur La dur e pr visionnelle des travaux est
12. G n ralit s Conform ment la circulaire du 15 02 2000 relative la planification de la gestion des d chets de chantier chaque entreprise prend sa charge le tri et l acheminement des d chets propres son lot jusqu aux bennes de tri mises en place sur le chantier par le titulaire du lot 2 l entreprise titulaire du lot 2 aura sa charge la mise en place de bennes de tri l vacuation en d chetterie des d chets de chantier pour tous les corps d tat Tous les d chets feront l objet d un bordereau de suivi L entreprise titulaire de ce lot fournira au ma tre d ouvrage et au titulaire de chaque lot au fur et mesure de l avancement du chantier les bordereaux de suivi les certificats de traitements et de r ception en d charges sp cialis es et agr es Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 9 sur 23 Le titulaire du lot Gros uvre indiquera mois par mois les d penses aff rentes au compte pro rata qui seront d duites par la ma tre d uvre des situations mensuelles respectives des diff rents lots Il est rappel les interdictions suivantes e Br ler les d chets l air libre e Abandonner ou enfouir des d chets dans des zones non contr l es administrativement e Mettre en d charge dite de classe 3 des d chets non inertes Laisser les d chets sp ciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non pr vues cet effet En cas
13. P le Emploi du PLIE de la Mission Locale ou de CAP Emploi tre consid r es comme relevant des publics loign s de l emploi 10 3 Les modalit s de mise en uvre Cela consiste pour l attributaire retenu r server une part du temps total de travail n cessaire l ex cution de son march une action d insertion r alis e selon l une des modalit s d finies ci dessous re modalit l embauche directe par l entreprise titulaire du march 2 me modalit la mise disposition de salari s L entreprise est en relation avec un organisme ext rieur qui met sa disposition des salari s en insertion durant la dur e du march Il peut s agir o d une entreprise de travail temporaire d insertion ou d une entreprise de travail temporaire dans le cadre de l arr t du 28 novembre 2005 tendant les dispositions de l accord national relatif la mise en uvre de l article L 124 2 1 1 du code du travail o d un groupement d employeurs pour l insertion et la qualification GEIQ o d une association interm diaire 3 me modalit le recours la sous traitance ou la co traitance avec une entreprise d insertion Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 20 sur 23 10 4 Le dispositif d accompagnement pour la mise en uvre des clauses d insertion Sans objet 10 5 Les modalit s de contr le Il sera proc d par tous moyens
14. VARIATION DANS LES PRIX REGLEMENT DES COMPTES ssseseseossosescosessoscoseecosessoscseosessoseososeeroseoseseososeossosessosossososeerossosesee 6 3 1 Contenu des prix Mode d valuation des ouvrages et de r glement des comptes 6 3 2 Variation dans les prix 7 3 3 R partition des paiements 8 8 9 Ou oo BB Oo QC CA 3 4 R partition des d penses communes 3 5 Paiement des sous traitants ARTICLE 4 DELAI D EXECUTION PENALITES ssseeenenenneneneenenenneneneneeseseses 10 4 1 R union de chantier 10 4 2 D lai d ex cution des travaux 10 4 3 Prolongation du d lai d ex cution propre aux diff rents lots 11 4 4 P nalit s pour retard 11 ARTICLE 5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE sense 13 5 1 Garantie financi re 13 5 2 Avance 13 ARTICLE 6 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS sense 14 ARTICLE 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES ssserenennenenennenenenenennenenennenenenses 14 7 1 Piquetage g n ral 14 7 2 Piquetage sp cial des ouvrages souterrains ou enterr s 15 ARTICLE 8 PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ss 15 8 1 P riode de pr paration programme d ex cution des travaux 15 8 2 Plans d ex cution Notes de calcul Etudes de d tail 15 8 3 S curit et protection de la sant des chantiers 16 8 4 Travaux non pr vus 17 ARTICLE 9 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX sense 17 9 1 R ception 17 9 2 Documents fournis apr s r ception 17 9 3 D lais de garantie
15. e dernier En outre le ma tre d ouvrage se r serve le droit d exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties des intervenants si l ouvrage objet du march n cessite des garanties plus lev es ou plus tendues Faute par les entrepreneurs ou les sous traitants de justifier des assurances auxquelles ils sont tenus et du paiement r gulier des primes sur simple notification du ma tre de l ouvrage tout moment de l ex cution des ouvrages leur march sera r sili de plein droit leurs torts exclusifs 9 6 R siliation du march Le march pourra tre r sili par le ma tre de l ouvrage dans les cas pr vus aux articles 46 48 du C C A G Travaux et dans le respect des dispositions de l article 49 de ce m me C C A G Travaux D autre part en cas d inexactitude des documents et renseignements mentionn s aux articles 44 et 46 du Code des march s publics ou de refus de produire les pi ces pr vues aux articles R 324 4 ou R 324 7 du code du travail conform ment l article 46 I 1 du Code des march s publics il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de r siliation pr vues par le march Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 19 sur 23 ARTICLE 10 CLAUSE D INSERTION SOCIALE 10 1 Insertion par l activit conomique La commune de Luz Saint Sauveur afin de promouvoir l emploi et de lutte contre l
16. e l article 19 du C C A G Travaux les d lais d ex cution des travaux seront prolong s d un nombre de jours gal celui pendant lequel un au moins des ph nom nes naturels ci apr s d passera son intensit limite plus longtemps que la dur e indiqu e Nature du ph nom ne Intensit limite et Dur e temp rature 30 c 9h00 pendant 5 jours cons cutifs Pluie 15 mm par jour pendant 5 jours cons cutifs Gel 5 c 9h00 pendant 5 jours cons cutifs Vent pointe 20 m s pendant 5 jours cons cutifs Neige 5 cm par Jour pendant 5 jours cons cutifs Le lieu de constatation des intensit s des ph nom nes naturels est la station m t orologique d Ossun 4 4 P nalit s pour retard 4 4 1 Retards dans la remise de documents d ex cution En cas de retard sur la remise des documents d ex cution demand s par la ma trise d ouvrage la ma trise d uvre POPC ou le C T notices techniques notes de calculs plans etc le ma tre d ouvrage se r serve la possibilit Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 12 sur 23 d appliquer l entreprise une p nalit de 150 HT par jour calendaire de retard L entreprise en est inform e par lettre simple ou fax 4 4 2 P nalit s pour non respect des consignes d hygi ne et de s curit P nalit s pour non respect des consignes d hygi ne et de s curit notamment dans les cas suivants sans q
17. ements L acte d engagement indique ce qui doit tre r gl respectivement e au titulaire et ses sous traitants e au titulaire mandataire ses cotraitants et leurs sous traitants Les ouvrages ou prestations faisant l objet du march sont r gl s par application de la D composition du Prix Globale et Forfaitaire 3 4 R partition des d penses communes 3 4 1 D penses d entretien et de fonctionnement du chantier D penses d quipement de chantier Les prix du march conclu par le titulaire comprennent notamment les d penses dont la nature est indiqu e ci dessous Voir CCTP de chaque lot Le titulaire supporte les frais de l ex cution des trous scellement bouchages et raccords qui sont n cessaires l ex cution des prestations Les entrepreneurs qui ont n glig de faire conna tre en temps utile leurs besoins ou ont fourni des indications erron es lorsque de ce fait les r servations ne se trouvent pas aux emplacements convenables supportent la charge des travaux n cessaires qui sont effectu s par l entrepreneur concern ainsi que toutes incidences ventuelles sur les prestations des autres corps d tat D penses de fonctionnement Pour le nettoyage du chantier e l entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous d chets pendant et apr s l ex cution des travaux dont il est charg Evacuation des mat riaux en d charge agr e CCTP 0
18. erie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 7 sur 23 3 1 4 Modalit s d tablissement des prix Les prix du march sont hors T V A et seront tablis comme suit e en consid rant comme normalement pr visibles les intemp ries et autres ph nom nes naturels indiqu s ci apr s tant qu ils ne d passent pas les intensit s et ventuellement les dur es limites suivantes le lieu de constatation des intensit s des ph nom nes naturels est la station m t orologique d Ossun Nature du ph nom ne Intensit limite et Dur e Pluie 15 mm par jour pendant 5 jours cons cutifs Gel 5 c 9h00 pendant 5 jours cons cutifs Vent pointe 20 m s par jour pendant 5 jours cons cutifs Neige 5 cm par Jour pendant 5 jours cons cutifs Temp rature 30 c 9h00 pendant 5 jours cons cutifs e en tenant compte des d penses li es aux mesures particuli res concernant la s curit et la protection de la sant de la notification du march l expiration du d lai de garantie de parfait ach vement e en tenant compte des suj tions qu est susceptible d entra ner l ex cution simultan e des diff rents lots vis s au pr sent C C A P e en tenant compte des d penses communes de chantier mentionn es au pr sent C C A P 3 2 Variation dans les prix Les r percussions sur les prix du march des variations des l ments constitutifs du co t des travaux sont r put es r gl es par les st
19. erront appliquer de plein droit une p nalit forfaitaire fix e 150 HT par absence Les retards d passant 30 minutes seront consid r s comme des absences 4 4 5 Retards dans la r alisation des travaux Concernant le retard dans la r alisation des travaux une p nalit journali re de 150 HT par d rogation l article 20 1 du C C A G Travaux pourra tre appliqu e sur simple constat par la ma trise d uvre ou le ma tre d ouvrage dudit retard sans mise en demeure pr alable 4 4 6 Retards dans la lev e des r serves Le titulaire s oblige lever les r serves dans le d lai de 1 mois compter de la r ception ou de sa contestation sauf ce que pour certaines r serves un d lai plus court ait t fix par la ma trise d ouvrage ou la ma trise d uvre A d faut d une lev e des r serves le titulaire se verra imputer d office une p nalit gale 150 HT par jour calendaire et par r serve non lev e dans la limite d un plafond de 2 000 par jour calendaire 4 4 7 Repliement des installations de chantier et remise en tat des lieux Le repliement des installations de chantier et la remise en tat des emplacements qui auront t occup s par le chantier ne sont pas compris dans le d lai d ex cution A la fin des travaux dans le d lai de 15 jours compter de la date de la notification de la d cision de r ception ou de la lev e des r serves les titulaires devront avoir
20. es d insertion imputable l entreprise attributaire du march sera appliqu e une p nalit de 30 euros par heure d insertion non r alis e En cas d absence ou de refus de transmission par l entreprise des renseignements propres permettre le contr le de l ex cution de l action d insertion lui est appliqu e une p nalit gale 100 euros par jour de retard compter de la mise en demeure par le ma tre d ouvrage Article 11 Contestations En cas de difficult concernant l application des diverses pi ces du march seul le Tribunal Administratif de Pau sera comp tent Article 12 D rogations aux documents g n raux Les d rogations explicit es dans les articles d sign s ci apr s du C C A P sont apport es aux articles suivants L article 2 d roge l article 4 du CCAG Travaux L article 4 4 d roge l article 20 du CCAG Travaux L article 9 1 d roge aux articles 4 1 et 4 3 du C C A G Travaux Accept en l tat sans aucune modification VA EET l sen an Le candidat signature et tampon de l entreprise Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 21 sur 23 Annexe n 1 Planning pr visionnel Le calendrier d ex cution et d ordonnancement des travaux sera tabli par OPC apr s consultation des entreprises durant la p riode de pr paration du chantier Le Calendrier pr liminaire s tablit comme suit Juillet 2015
21. etage g n ral n a pas encore t effectu Il sera effectu contradictoirement suivant le degr de pr cision indiqu au C C T P dans les conditions de l article 27 23 du C C A G Travaux 7 2 Piquetage sp cial des ouvrages souterrains ou enterr s Le piquetage sp cial des ouvrages souterrains ou enterr s tels que canalisations ou c bles situ s au droit ou au voisinage des travaux ex cuter sera effectu contradictoirement avec le ma tre d uvre qui aura convoqu les exploitants des ouvrages dans les conditions de l article 27 3 du C C A G Travaux Dix jours avant le d but des travaux chaque titulaire concern doit pr venir l exploitant des canalisations ou c bles Article 8 Pr paration Coordination et Ex cution des travaux Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 15 sur 23 8 1 P riode de pr paration programme d ex cution des travaux Il est fix une p riode de pr paration de 1 mois compter de la date de notification du march voir article 1 1 Au del de ce qui est pr vu aux CCTP il est proc d au cours de cette p riode conform ment aux articles 28 2 et 28 3 du C C A G Travaux aux op rations suivantes Par les soins du ma tre d uvre laboration apr s consultation des entreprises du calendrier d taill d ex cution nonc l article 4 1 2 ci dessus Par les soins du titulaire e Etablissement et
22. exclusion a d cid de faire application des dispositions de l article 14 du code des march s publics en incluant dans le cahier des charges de ce march public une clause obligatoire d insertion par l activit conomique Cette clause est applicable aux lots 1 et 2 Les modalit s d application sont pr cis es dans l annexe Modalit de mise en uvre de la clause sociale Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots devra r aliser une action d insertion qui permette l acc s ou le retour l emploi de personnes rencontrant des difficult s sociales ou professionnelles particuli res 10 2 Les publics vis s Le dispositif mis en place vise favoriser l acc s ou le retour l emploi de personnes loign es de l emploi et rencontrant des difficult s sociales ou professionnelles particuli res dont l ligibilit de la candidature a t valid e dans le cadre du dispositif d accompagnement des clauses d insertion Sont notamment concern s les demandeurs d emploi de longue dur e les allocataires du revenu de solidarit active les allocataires de minima sociaux les personnes reconnues travailleurs handicap s les jeunes sortis sans qualification l issue de leur scolarit ou sans exp rience professionnelle les personnes relevant d un dispositif de l insertion par l activit conomique En outre d autres personnes rencontrant des difficult s particuli res peuvent sur avis motiv de
23. fini de proc der au d gagement nettoiement et remise en tat Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 13 sur 23 des emplacements qui auront t occup s par le chantier en particulier en ce qui concerne les conditions ventuellement d crites au pr sent C C A P En cas de retard dans l ex cution de ces op rations il sera fait application de plein droit d une p nalit de 150 HT par jour calendaire de retard sans formalit particuli re Ces p nalit s ne se substituent pas au repliement d par l entreprise La Ma trise d uvre et le Ma tre d ouvrage pourront faire intervenir une entreprise ext rieure la charge de l entreprise concern e dans le cas o une demande crite ne serait pas suivie d effet 7 jours apr s son envoi 4 4 8 Retard dans la remise du DOE Les conditions de remise des Dossiers des Ouvrages Ex cut s DOE et leur contenu sont d finis ci dessous ainsi que dans le CCTP 0 g n ralit s Les pi ces constitutives du DOE sont notamment O les plans d ex cution architectes mis jour version papier et version lectronique au format dwg O les plans de r colement techniques O les notices de fonctionnement comprenant la documentation g n rale permettant au personnel utilisateur d assurer en toutes circonstances et dans les meilleures conditions d efficacit l utilisation du mat riel le manuel d utilisation le manue
24. ipulations ci apr s 3 2 1 Type de variation des prix Les prix sont fermes actualisables suivant les modalit s fix es ci dessous 3 2 2 Mois d tablissement des prix du march Les prix du march sont r put s tablis sur la base des conditions conomiques du mois de la remise de l offre ce mois est appel mois z ro 3 2 3 Modalit s des variations des prix Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du march d un coefficient Cn donn par la ou les formules suivantes Cn I d 3 Io dans laquelle Io et Id 3 sont les valeurs prises respectivement au mois z ro et au mois d 3 par l index de r f rence I sous r serve que le mois d du d but du d lai contractuel ex cution des travaux soit post rieur de plus de trois mois au mois z ro 3 2 4 Choix des index de r f rence L index de r f rence I publi s au Moniteur des Travaux Publics est l index BTO1 Tous corps d tat appliqu tous les prix Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 8 sur 23 3 2 5 Variations provisoires Lorsqu une r vision a t effectu e provisoirement en utilisant un index ant rieur celui qui doit tre appliqu il n est proc d aucune r vision avant la variation d finitive laquelle intervient sur le premier acompte du march suivant la parution de l index correspondant 3 3 R partition des pai
25. l de maintenance le manuel de composition nomenclature des pi ces constituant le mat riel permettant de les identifier pour leur remplacement avec indication des distributeurs de pi ces d tach es les guides et sch mas de raccordement avec rep rages normalis s O les garanties constructeurs O les avis techniques mm les fiches techniques O les fiches de maintenance En toute hypoth se ce dossier doit permettre au ma tre d ouvrage d exploiter d entretenir et de maintenir l ouvrage Tout retard constat dans la remise des DOE ou tout dossier incomplet inexploitable ou erron fera l objet d une p nalit de 150 HT par jour calendaire de retard sans formalit particuli re Article 5 Clauses de financement et de s ret 5 1 Garantie financi re Une retenue de garantie de 5 00 du montant initial du march augment e le cas ch ant du montant des avenants sera pr lev e sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements Cette retenue de garantie peut tre remplac e au gr du titulaire par une garantie premi re demande constitu e en totalit au plus tard la date laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du march Il ne sera pas accept de caution personnelle et solidaire Dans l hypoth se o la garantie ne serait pas constitu e ou compl t e dans ce d lai la fraction de la retenue de garantie co
26. ntie de parfait ach vement Le titulaire donne suite pendant toute la dur e de l ex cution de ses prestations aux avis observations ou mesures pr conis es en mati re de s curit et de protection de la sant des travailleurs par le coordonnateur S P S Tout diff rend entre le titulaire et le coordonnateur S P S est soumis au ma tre de l ouvrage A la demande du coordonnateur S P S le titulaire vise toutes les observations consign es dans le registre journal Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 17 sur 23 8 3 4 Obligations du titulaire vis vis de ses sous traitants Le titulaire s engage introduire dans les contrats de sous traitance les clauses n cessaires au respect des prescriptions de la loi n 93 1418 du 31 d cembre 1993 8 3 5 Locaux pour le personnel d s par le titulaire du lot 2 et non imput s sur le compte pro rata Le projet des installations de chantier indique s il y a lieu la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acc s partir de l entr e du chantier leur desserte par les r seaux d eau d lectricit et d assainissement et leurs dates de r alisation ces dates doivent tre telles que les conditions d h bergement et d hygi ne sur le chantier soient toujours adapt es aux effectifs L acc s aux locaux du personnel doit tre assur depuis l entr e du chantier dans des conditions satisfaisantes en
27. ntreprises restant responsables de ce report et des cons quences sur le d lai global de l op ration et susceptibles de l application des p nalit s Elles b n ficient d un d lai de deux semaines pour rem dier aux observations formul es dans le proc s verbal A l issue de ce d lai une nouvelle proc dure de r ception est organis e Si la r ception est prononc e avec r serve les entreprises ont quatre semaines pour lever les r serves Pass ce d lai le ma tre de l ouvrage aura le droit de faire proc der l ex cution des dits travaux par l entreprise de son choix apr s mise en demeure pr alable aux frais et risques et pour le compte de l entrepreneur d faillant Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 18 sur 23 9 2 Documents fournis apr s r ception Un exemplaire du dossier des ouvrages ex cut s sera remis au coordonnateur S P S pour assurer la coh rence avec le Dossier d Intervention Ult rieure sur les Ouvrages D I U O 9 3 D lais de garantie Le d lai de garantie est conforme l article 44 1 du C C A G Travaux 9 4 Garanties particuli res Dommages aux tiers Pendant un dur e de 10 ans apr s la r ception le titulaire pourra tre appel en garantie par le ma tre d ouvrage pour des dommages cons cutifs aux travaux dont un tiers lui demande r paration Garantie particuli re des espaces verts d fini dans le CCTP espaces verts
28. pprobation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l expiration de la p riode de pr paration vis e au pr sent C C A P art 8 1 B Le d lai d ex cution propre chacun des lots Commence la date d effet de l ordre de service prescrivant au titulaire concern de commencer l ex cution des travaux lui incombant C Pour chacun des march s Le d lai de six mois pr vu l article 46 6 du C C A G Travaux est major de l intervalle de temps r sultant du calendrier d taill d ex cution qui s pare les dates probables de d part des d lais d ex cution propres e Au lot d butant en premier les prestations d une part e Au lot consid r d autre part D Au cours du chantier et avec l accord des diff rents titulaires concern s Le ma tre d uvre peut modifier le calendrier d taill d ex cution dans la limite du d lai d ex cution de l ensemble des lots fix l acte d engagement E Le calendrier initial vis au A Eventuellement modifi comme il est indiqu au D est notifi par ordre de service tous les titulaires 4 3 Prolongation du d lai d ex cution propre aux diff rents lots En vue de l application ventuelle du 1er alin a du 22 de l article 19 du C C A G Travaux le nombre de journ es d intemp ries r put es pr visibles pour la dur e totale du march est fix 8 jours En vue de l application ventuelle du 2 me alin a du 22 d
29. r adjudicateur adresse l administrateur une mise en demeure lui demandant s il entend exiger l ex cution du march Cette mise en demeure est adress e au titulaire dans le cas d une proc dure simplifi e sans administrateur si en application de l article L 621 137 du Code de commerce le juge commissaire a express ment autoris celui ci exercer la facult ouverte l article L 621 28 du Code de commerce En cas de r ponse n gative ou de l absence de r ponse dans le d lai d un mois compter de l envoi de la mise en demeure la r siliation du march est prononc e Ce d lai d un mois peut tre prolong ou raccourci si avant l expiration dudit d lai le juge commissaire a accord l administrateur une prolongation ou lui a imparti un d lai plus court La r siliation prend effet la date de d cision de l administrateur ou du titulaire de renoncer poursuivre l ex cution du march ou l expiration du d lai d un mois ci dessus Elle n ouvre droit pour le titulaire aucune indemnit En cas de liquidation judiciaire la r siliation du march est prononc e sauf si le jugement autorise express ment le maintien de l activit de l entreprise Dans cette hypoth se le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du march pendant la p riode vis e la d cision de justice ou r silier le march sans indemnit pour le titulaire Article 2 Pi ces constitutives d
30. rfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les suj tions relatives aux lieux des travaux aux acc s et aux abords la topographie et la nature des terrains couche superficielle venues d eau etc l ex cution des travaux pied d uvre moyen de communication et de transport stockage des mat riaux ressources en main d uvre nergie lectrique eau installations de chantier loignement des d charges publiques ou priv es etc O avoir contr l toutes les indications du dossier de consultation notamment celles donn es par les plans avoir pris tout renseignement compl mentaire aupr s du Ma tre d uvre et aupr s des concessionnaires Le titulaire ne pourra en cons quence en aucun cas se pr valoir d une quelconque omission du maitre d uvre pour refuser d ex cuter ses engagements ou pr tendre une r mun ration suppl mentaire Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 5 sur 23 1 5 Redressement ou liquidation judiciaire Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi imm diatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du march Il en va de m me de tout jugement ou d cision susceptible d avoir un effet sur l ex cution du march En cas de redressement judiciaire le pouvoi
31. rrespondant l acompte est pr lev e Le titulaire garde la possibilit pendant toute la dur e du march de substituer une garantie premi re demande la retenue de garantie Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 14 sur 23 5 2 Avance 5 2 1 Conditions de versement et de remboursement Sans objet 5 2 2 Garanties financi res de l avance Sans objet Article 6 Provenance des mat riaux et produits Le C C T P fixe la provenance de ceux des mat riaux produits et composants de construction dont le choix n est pas laiss au titulaire ou n est pas d j fix par les pi ces g n rales constitutives du march ou d roge aux dispositions des dites pi ces L entreprise doit pr ciser quand c est le cas l ligibilit des mat riaux utilis s aux Certificats d Economie d Energie CEE Article 7 Implantation des ouvrages Les op rations de piquetage sont effectu es contradictoirement avec le ma tre d uvre avant tout commencement des travaux par l entreprise d sign e lot2 Elle devra faire implanter ses frais par un g om tre agr par le ma tre d ouvrage d s r ception de l ordre de service les axes et niveaux de r f rence indiqu s sur le plan implantation tabli par le ma tre d uvre Ces points et niveaux devront tre positionn s en dehors de toute emprise de b timent 7 1 Piquetage g n ral Le piqu
32. tation de celui ci 4 2 D lai d ex cution des travaux Le d lai d ex cution de l ensemble des travaux est stipul l acte d engagement Le d lai d ex cution part de la date d envoi de l ordre de service prescrivant de commencer les travaux 4 2 1 Calendrier pr visionnel d ex cution Le d lai d ex cution de chaque lot s ins re dans ce d lai d ensemble conform ment au calendrier pr visionnel d ex cution qui sera tabli post rieurement L ordre de service adress au titulaire du lot commen ant le premier l ex cution des travaux est port la connaissance des entreprises charg es des autres lots 4 2 2 Calendrier d taill d ex cution A Le calendrier d taill d ex cution Est labor par le ma tre d uvre apr s consultation aupr s des titulaires des diff rents lots Le calendrier d taill d ex cution distingue les diff rents ouvrages dont la construction fait l objet des travaux Il indique en outre pour chacun des lots e La dur e et la date probable de d part du d lai d ex cution qui lui est propre e La dur e et la date probable de d part des d lais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 11 sur 23 Apr s acceptation par les titulaires le calendrier d taill d ex cution est soumis par le ma tre d uvre a
33. termin partir de la partie du d compte aff rente ce cotraitant O En cas de sous traitance du march e Le sous traitant adresse sa demande de paiement libell e au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du march sous pli recommand avec accus de r ception ou la d pose aupr s du titulaire contre r c piss e _ Letitulaire a 15 jours pour faire savoir s il accepte ou refuse le paiement au sous traitant Cette d cision est notifi e au sous traitant et au pouvoir adjudicateur O Le paiement du sous traitant s effectue dans le respect du d lai global de paiement e Ce d lai court compter de la r ception par le pouvoir adjudicateur de l accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demand ou de l expiration du d lai de 15 jours mentionn plus haut si pendant ce d lai le titulaire n a notifi aucun accord ni aucun refus ou encore de la r ception par le pouvoir adjudicateur de l avis postal mentionn au troisi me paragraphe e En cas de cotraitance si le titulaire qui a conclu le contrat de sous traitance n est pas le mandataire du groupement ce dernier doit galement signer la demande de paiement Article 4 D lai d ex cution P nalit s 4 1 R union de chantier Les comptes rendus de chantier sont transmis au titulaire du march par le ma tre d uvre le d faut de r serve de ce dernier dans le d lai de 8 jours compter de son envoi lectronique vaut accep
34. tre d uvre Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations ventuelles au plus tard 10 jours apr s leur r ception La fourniture des plans d ex cution notes de calcul et tudes de d tail est effectu e dans les conditions de l article 29 14 du C C A G Travaux Tous les plans d ex cution et sp cifications l usage du chantier doivent tre vis s par le contr leur technique mentionn au pr sent C C A P Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 16 sur 23 8 3 S curit et protection de la sant des chantiers 8 3 1 Principes g n raux La nature et l tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifi es par l intervention du coordonnateur en mati re de s curit et de protection de la sant des travailleurs d sign dans le pr sent march sous le nom de coordonnateur S P S 8 3 2 Autorit du coordonnateur S P S Le coordonnateur S P S doit informer le ma tre d ouvrage et le ma tre d uvre sans d lai et par tous moyens de toute violation par les intervenants y compris les entreprises des mesures de coordination qu il a d finies ainsi que des proc dures de travail et des obligations r glementaires en mati res de s curit et de protection de la sant des travailleurs sur les chantiers En cas de danger s grave s et imminent s mena ant la s
35. u march En cas de contradiction entre les stipulations des pi ces contractuelles du march elles pr valent dans l ordre d croissant ci apr s le r glement de consultation l acte d engagement A E et ses annexes D P G F Le Cahier des Clauses Administratives particuli res C C A P et ses annexes le Cahier des Clauses Techniques Particuli res C C T P pour chaque lot les plans fournis dans le dossier de consultation Le PGSC SPS l tude de sol le rapport initial de contr le technique Document non fourni mais prendre connaissance le cahier des Clauses Administratives G n rales des March s Publics issu de l arr t du 8 septembre 2009 Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 6 sur 23 Article 3 Prix et mode d valuation des ouvrages variation dans les prix r glement des comptes 3 1 Contenu des prix Mode d valuation des ouvrages et de r glement des comptes 3 1 1 Caract ristique des prix pratiqu s L entrepreneur doit avoir pris connaissance des lieux et de tous l ments aff rents l ex cution des travaux il reconnait notamment avant la remise de son acte d engagement e Avoir contr l les indications des documents du dossier d appel la concurrence e S tre entour de tous renseignements compl mentaires n cessaires aupr s du ma tre d uvre et aupr s de tous les services et autorit
36. ue cette liste soit exhaustive non pr sentation du PPSPS non pr sentation d un sous traitant avant son intervention non respect des clauses du P G C non respect de toute demande du CSPS non respect des clauses de restauration sur le chantier pr sence de personnes non d clar es sur le chantier A compter de la constatation de la contravention par le C SPS ou le ma tre d uvre la ma trise d ouvrage se r serve la possibilit d appliquer sans formalit particuli re une p nalit forfaitaire de 150 HT par jour calendaire de retard La p nalit n exon re en aucun cas le titulaire de ses obligations 4 4 3 P nalit s pour absence de nettoyage de chantier Sur simple d cision coll giale du Ma tre d uvre et du Pilote une p nalit non lib ratoire de 150 HT par jour calendaire de retard constat sur le nettoyage du chantier pourra tre appliqu e par le ma tre d ouvrage Les p nalit s de nettoyage ne se substituent pas au nettoyage d par les entreprises la ma trise d uvre et le ma tre d ouvrage pourront faire intervenir une entreprise ext rieure la charge des entreprises concern es dans le cas o une demande formalis e par crit ne serait pas suivie d effet 7 jours apr s son envoi 4 4 4 P nalit s pour absence aux r unions En cas d absence aux r unions de chantier ainsi qu toutes les r unions auxquelles elles sont convoqu es les entreprises se v
37. une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 4 sur 23 1 3 Intervenants Ma trise d uvre Jean Jacques Cachau Architecte DESA 24 rue Kepler 64 000 PAU T l 05 59 83 74 77 Courriel agence cachau architecte com Bureaux d tudes techniques co traitant ECCTA Helioparc 2 avenue Pierre Angot 64053 PAU CEDEX 9 T l 05 59 84 42 03 Fax 09 72 36 63 40 GLEIZE ENERGIE 2 bis rue de la Fraternit 65000 TARBES T l 05 62 44 07 33 Fax 05 62 44 92 39 OPC en cours Bureau de contr le technique DEKRA Inspection SAS Centre d activit du Lescourre 4 rue du Satao 64230 LESCAR T l 05 59 77 88 71 Fax 05 59 81 90 80 Courriel christophe candelothours dekra com Coordonnateur SPS J Consultant 38 boulevard Henry IV 65000 TARBES T l 09 67 02 88 37 contact jconsultant fr 1 4 Connaissance des lieux et de tous les l ments aff rents l ex cution des travaux Chaque entreprise est r put e avant la remise de son offre O avoir pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles la r alisation des travaux ainsi que des lieux et des terrains d implantation des ouvrages et de tous les l ments g n raux et locaux en relation avec l ex cution des travaux O avoir appr ci exactement toutes les conditions d ex cution des ouvrages et s tre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature de leur importance et de leurs particularit s O avoir pris pa
38. vis es l article 45 du code des march s publics Il lui remet galement une d claration du sous traitant indiquant qu il ne tombe pas sous le coup d une interdiction d acc der aux march s publics Conform ment l article 3 6 1 2 du CCAG travaux le montant des prestations du sous traitant doit tre pr sent selon une d composition en correspondance avec celle du march du titulaire Le titulaire doit tablir en outre qu aucune cession ni aucun nantissement de cr ances r sultant du march ne font obstacle au paiement direct du sous traitant dans les conditions pr vues l article 116 du code des march s publics en produisant soit l exemplaire unique ou le certificat de cessibilit du march qui lui a t d livr soit une attestation ou une mainlev e du b n ficiaire de la cession ou du nantissement des cr ances Pour chaque sous traitant pr sent pendant l ex cution du march le titulaire doit joindre en sus de l acte sp cial les l ments port s l article 44 du CMP 3 5 2 Modalit s de paiement direct Construction d une gendarmerie et 13 logements commune de Luz Saint Sauveur 65120 P 10 sur 23 O En cas de cotraitance La signature du projet de d compte par le mandataire vaut pour celui ci si groupement d entreprises conjointes ou pour chaque cotraitant solidaire si groupement d entreprises solidaires acceptation du montant d acompte ou de solde lui payer directement d
Download Pdf Manuals
Related Search