Home

Minuta do Contrato de Concessão ()

1. o da Area de Servi o no prazo de 30 trinta dias contados da notifica o que lhe tenha sido dirigida nos termos do n mero anterior pode o Concedente p r imediatamente termo quele contrato 47 7 O regime estabelecido nas cl usulas 47 4 a 47 6 deve estar expressamente ressalvado nos contratos a sub meter aprecia o do Concedente para os efeitos previstos na cl usula 47 1 48 Extin o dos contratos respeitantes a Areas de Servi o 48 1 Sem preju zo do disposto nos n meros seguin tes no Termo da Concess o caducam automaticamente quaisquer contratos celebrados pela Concession ria com terceiros relativos explora o das Areas de Servi o fi cando esta inteiramente respons vel pelas consequ ncias legais e contratuais dessa caducidade n o assumindo o Concedente quaisquer responsabilidades nesta mat ria 48 2 O Concedente pode exigir Concession ria at 120 cento e vinte dias antes de verificado do Termo da Concess o que esta lhe ceda gratuitamente a posi o contratual nos contratos com terceiros relativos explo ra o das reas de Servi o 48 3 No caso de se verificar a cess o da posi o contratual da Concession ria ao Concedente nos termos do n mero anterior os contratos referidos na cl usula 48 1 subsistem para al m do Termo da Concess o 48 4 Em caso de resgate ou de resolu o do Contrato de Concess o o Concedente assume os direitos e as obri ga
2. Altera es nas obras realizadas e instala es su plementares 44 1 A Concession ria pode mediante despacho de autoriza o do MOPTC introduzir altera es nas obras re alizadas e estabelecer e p r em funcionamento instala es n o previstas nos projectos aprovados desde que delas n o resulte nenhuma modifica o fundamental Concess o 44 2 A Concession ria tem de efectuar e de fazer entrar em servi o as altera es nas obras realizadas que sejam determinadas pelo MOPTC sem preju zo do dis posto nos n meros seguintes 44 3 Se a Concession ria demonstrar que das alte ra es referidas no n mero anterior lhe resultou prejuizo tem direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da cl usula 115 salvo se as altera es determinadas pelo Concedente tenham a natureza de correc es resultantes do incumprimento pela Concession ria do disposto na cl usula 42 ou de qualquer das suas obriga es con tratuais 44 4 Salvo se as obras referidas na cl usula 44 2 forem realizadas por concurso p blico na reposi o do equil brio financeiro referida no n mero anterior tem se por base a listagem de pre os unit rios a acordar previa mente execu o das obras em causa entre o Concedente atrav s de representantes do MEF e do MOPTC e a Con cession ria tendo em considera o se as altera es forem ordenadas antes da entrada em servi o do ltimo Lan o os pre os un
3. dente tem condi es globalmente menos favor veis do que aquelas que decorram de uma alternativa apresentada pela Concession ria ou do que aquelas que decorrem dos contratos de financiamento vigentes b Negociar a opera o de Refinanciamento da Con cess o proposta 24 15 A concretiza o de um Refinanciamento da Concess o fica em qualquer caso dependente da decis o da Concession ria e da aprova o do Concedente 24 16 Ocorrendo Refinanciamento da Concess o o Caso Base Ajustado substitui o Caso Base 25 Obriga es do Concedente O Concedente n o est sujeito a qualquer obriga o nem assume qualquer responsabilidade ou risco no que respeita ao financiamento necess rio ao desenvolvimento das actividades integradas na Concess o sem preju zo do disposto em contr rio no presente contrato CAP TULO VI Expropria es 26 Disposi es aplic veis As expropria es efectuadas no mbito do presente contrato s o aplic veis as normas legais em vigor 27 Declara o de utilidade p blica com car cter de urg ncia 27 1 S o de utilidade p blica com car cter de ur g ncia todas as expropria es a realizar por causa directa ou indirecta para o Estabelecimento da Concess o com petindo ao Concedente a pr tica dos actos que individua lizem os bens a expropriar nos termos do C digo das Expropria es 27 2 Compete Concession ria apresentar ao Con cedente nos pra
4. e o Mi nistro das Obras P blicas Transportes e Comunica es foram designados representantes do Concedente nos termos do artigo 4 do Decreto Lei n 44 G 2010 de 5 de Maio e o Senhor foi designado representante da Concession ria para a outorga do contrato de altera o ao contrato de concess o do Grande Porto acordado e reciprocamente aceite que o Contrato de Concess o passa a ter a seguinte redac o e a reger se pelo que em seguida se disp e CAP TULO I Disposi es gerais 1 Defini es e abreviaturas 1 1 No presente contrato sempre que iniciados por mai scula e salvo se do contexto resultar claramente sen tido diferente os termos abaixo indicados t m os seguintes significados a ACE o agrupamento complementar de empresas constitu do entre os membros construtores do Concorrente com vista ao desenvolvimento nos termos do Contrato de Projecto e Constru o das actividades de concep o de constru o de duplica o ou de aumento do n mero de vias dos Lan os referidos nas cl usulas 5 1 a 5 3 b Acordo de Subscri o o acordo subscrito pela Concession ria e pelos Membros do Concorrente en quanto seus accionistas relativo subscri o e realiza o do capital da Concession ria e realiza o de presta es acess rias de capital e ou de suprimentos que constitui o Anexo 6 Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 c
5. es emergentes dos contratos referidos na cl usula 48 1 que estejam em vigor data do resgate ou da resolu o com excep o dos resultantes de reclama es que contra a Concession ria estejam pendentes e daquelas que embora apresentadas ap s o resgate ou a resolu o do Contrato de Concess o se refiram a factos que lhes sejam anteriores 48 5 Os contratos relativos explora o das Areas de Servi o devem conter uma cl usula que contenha a ex pressa anu ncia dos terceiros em causa cess o da posi o contratual prevista na cl usula 48 2 e o reconhecimento dos efeitos que nesses contratos tem o resgate ou a resolu o do Contrato de Concess o previstos no n mero anterior 49 Entrada em funcionamento A entrada em funcionamento das Areas de Servi o deve ocorrer o mais tardar 6 seis meses ap s a entrada em servi o do Lan o onde se integram ou 15 quinze meses ap s a transfer ncia para a Concession ria do Lan o j constru do CAP TULO X Manuten o explora o e conserva o da Auto Estrada 50 Manuten o da Auto Estrada 50 1 A Concession ria deve manter a Auto Estrada e bem como os demais bens que integram ou estejam afectos Concess o em funcionamento ininterrupto e permanente em bom estado de conserva o e em perfeitas condi es de utiliza o e seguran a nos termos e condi es estabe 1920 190 lecidos nas disposi es legais e regulamentares aplic
6. execu o dos tra balhos de terceiros previstos na cl usula 95 b O encerramento de vias devido i a casos de for a maior ii a imposi o das autoridades competentes iii ocorr ncia de acidentes que obstruam totalmente a via ou causem risco para a circula o ou iv manuten o dos sistemas de cobran a de portagens pelo tempo estri tamente necess rio execu o da ac o de manuten o em causa 56 2 Caso os limites previstos no n mero anterior sejam ultrapassados a Concession ria fica sujeita se guinte penaliza o por cada frac o inteira de 1 000 mil via x quil metro x hora por ano que aqueles limites sejam ultrapassados aplicada Concession ria uma penali za o de 2 500 dois mil e quinhentos euros no pe r odo entre as 21 vinte e uma e as 7 sete horas e de 5 000 cinco mil euros no per odo entre as 7 sete e as 21 vinte e uma horas sujeita a revis o de acordo com o IPC do ano anterior 56 3 E aplic vel s penalidades previstas na presente cl usula o disposto na cl usula 106 9 com as necess rias adapta es 56 4 Todo e qualquer encerramento de vias deve ser previamente comunicado pela Concession ria ao InlR 57 Obriga es e direitos dos utilizadores e dos pro priet rios confinantes da Auto Estrada 57 1 As obriga es dos utilizadores e os direitos e as obriga es dos propriet rios dos terrenos confinantes com a Auto
7. s rie N 108 4 de Junho de 2010 112 Dom nio p blico do Estado e revers o de bens 112 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 112 8 no Termo da Concess o revertem gratuita e automaticamente para o Concedente todos os bens que integram a Concess o nos termos da cl usula 10 1 obrigando se a Concession ria a entreg los em bom estado de conserva o e de funcio namento sem preju zo do normal desgaste decorrente do seu uso para efeitos do Contrato de Concess o e livres de quaisquer nus ou encargos 112 2 Caso a Concession ria n o d cumprimento ao disposto no n mero anterior o Concedente promove a realiza o dos trabalhos e aquisi es que sejam necess rios reposi o dos bens referidos nesse n mero correndo os respectivos custos pela Concession ria e podendo ser utilizada a cau o para os liquidar no caso de n o ocorrer pagamento volunt rio e atempado dos montantes despen didos pelo Concedente 112 3 No fim do prazo da Concess o cessam para a Concession ria todos os direitos emergentes do presente contrato sendo entregues ao Concedente todos os bens que constituem o Estabelecimento da Concess o em estado que satisfa a as seguintes condi es Bens Condi es m nimas Pavimento 85 oitenta e cinco por cento da extens o total com dura o resi dual superior a 10 dez anos Dura o residual superior a 30 trinta anos Dura o residua
8. ado incluindo n s de liga o e restabelecimentos a drenagem a pavimenta o a sinali za o e seguran a a integra o paisag stica sistemas de contagem e classifica o de tr fego e outras instala es acess rias e Obras de arte correntes f Obras de arte especiais g T neis h Areas de Servi o e reas de repouso i Portagens J Sistema de controlo e gest o de tr fego k Auditoria de seguran a 34 3 Os Estudos de Impacte Ambiental s o instru dos em cumprimento da legisla o nacional e comunit ria em vigor por forma a que o Concedente os possa submeter ao MAOT para procedimento de avalia o de impacte ambiental 34 4 Os projectos base e os projectos de execu o devem ser apresentados ao Concedente divididos nos se guintes fasc culos independentes a Volume s ntese de apresenta o geral do Lan o ou Sublan o b Implanta o e apoio topogr fico c Estudo geol gico e geot cnico d Tra ado geral e N s de liga o f Restabelecimentos serventias e caminhos paralelos g Drenagem h Pavimenta o i Integra o paisag stica J Equipamento de seguran a k Sinaliza o D Equipamentos de contagem e classifica o de tr fego e circuitos fechados de TV m Telecomunica es n Ilumina o o Veda es p Servi os afectados q Obras de arte correntes r Obras de arte especiais s T neis t Centro de assist ncia e manu
9. da Concess o CAP TULO XII Outros direitos do Concedente 92 Contratos do Projecto 92 1 Sem preju zo do disposto no cap tulo anterior carecem de aprova o pr via do Concedente sob pena de nulidade a substitui o a modifica o ou a resolu o dos Contratos do Projecto bem como a celebra o pela Concession ria de qualquer neg cio jur dico que tenha por objecto as mat rias reguladas pelos mesmos 92 2 A aprova o do Concedente deve ser comuni cada Concession ria no prazo de 90 noventa dias no caso dos Contratos de Financiamento e de 45 quarenta e cinco dias nos demais casos devendo estes prazos contar se a partir da data da recep o do respectivo pedido que se mostre acompanhado de toda a documenta o que o deva instruir suspendendo se todavia aquele prazo com a solicita o pelo Concedente de pedidos de esclarecimento e at que estes sejam prestados 92 3 Decorridos os prazos referidos no n mero ante rior a aprova o considera se tacitamente concedida 92 4 Com excep o do disposto na al nea a da cl u sula 71 5 a Concession ria permanece directamente res pons vel perante o Concedente pelo desenvolvimento de todas as actividades concessionadas e pelo cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Concess o in dependentemente da contrata o no todo ou em parte dessas actividades com terceiros nos termos dos Contratos do Projecto e sem preju zo da
10. imput vel Concession ria ou so ciedade cession ria no cumprimento da obriga o referida na cl usula 84 2 confere EP o direito aos juros de mora sobre o montante em d vida a liquidar na data da res pectiva entrega calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses acrescida de 2 dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente quele em que a entrega do montante em causa seja devida e at integral pagamento 89 3 As san es previstas na cl usula 89 1 t m a natureza de cl usula penal indemnizat ria sem preju zo de indemniza o pelo dano excedente 89 4 Sem preju zo da aplica o das san es previs tas nos n meros anteriores em caso de viola o grave pela sociedade cession ria das obriga es decorrentes do Contrato de Presta o de Servi os a EP notifica a socie dade cession ria com o conhecimento da Concession ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou reparar as consequ ncias dos seus actos excepto tratando se de uma viola o n o san vel 89 5 Para efeitos do disposto no n mero anterior considera se designadamente viola o grave das obri ga es decorrentes do Contrato de Presta o de Servi os um atraso imput vel Concession ria ou sociedade cession ria superior a 3 tr s dias teis seguidos ou a 10 dez dias teis interpolados no mesmo ano na ent
11. nas normas de projecto do InIR ou caso n o existam da EP tendo em conta a velocidade base de 120 km h sem preju zo do disposto no n mero seguinte 35 2 Em zonas excepcionalmente dif ceis por moti vos de ordem topogr fica ou urban stica pode ser adoptada velocidade base e caracter sticas t cnicas inferiores s indicadas mediante proposta da Concession ria devida mente fundamentada 35 3 O dimensionamento do perfil transversal dos Sublan os sec o corrente o que resulta do Anexo 15 35 4 Relativamente s obras acess rias e trabalhos complementares a considerar nos projectos e a levar a efeito pela Concession ria deve atender se designada mente ao seguinte a Veda o a Auto Estrada vedada em toda a sua extens o utilizando se para o efeito tipos de veda es a aprovar pelo InIR devendo as passagens superiores em que o tr fego de pe es seja exclusivo ou importante ser tamb m vedadas lateralmente em toda a sua extens o b Sinaliza o estabelecida a sinaliza o horizon tal vertical e vari vel indispens vel para a conveniente orienta o e seguran a da circula o segundo as normas em uso no InIR devendo ser ainda prevista sinaliza o espec fica para a circula o em situa o de condi es atmosf ricas adversas tais como chuva intensa ou nevoeiro c Equipamentos de seguran a s o instaladas guardas e outros equipamentos de seguran a nomeadament
12. o de resgate s s o assumidas pelo Concedente quando tais contratos tenham obtido previamente a au toriza o do MOPTC 108 4 Em caso de resgate a Concession ria tem direito presta o pelo Concedente a t tulo de indemni za o e em cada ano desde a data do resgate at ao termo 1920 207 do prazo da Concess o a que se refere a cl usula 13 1 de uma quantia correspondente ao somat rio dos reembolsos remunera es e outros cash flow para accionistas previstos no Caso Base mas ainda n o pagos para cada ano desse per odo 108 5 Os montantes a pagar pelo Concedente nos termos do n mero anterior s o deduzidos de eventuais obriga es da Concession ria vencidas e n o cumpridas ou cumpridas defeituosamente data do resgate 108 6 Caso n o haja acordo entre as Partes no de curso dos 90 noventa dias seguintes notifica o pre vista na cl usula 108 1 sobre o valor das indemniza es devidas em caso de resgate tal valor determinado por uma comiss o arbitral composta por 3 tr s peritos um nomeado pelo MEF e pelo MOPTC outro pela Conces sion ria e outro por acordo de ambas as Partes ou na sua falta por escolha do presidente da C mara dos Revisores Oficiais de Contas ao qual cabe tamb m nomear o repre sentante da Parte que o n o tenha feito 108 7 Com o resgate s o libertadas 1 um ano depois a cau o e as demais garantias a que se refere a cl usula 98 m
13. o dos estudos e dos projectos pelo MOPTC n o acarreta qualquer responsabilidade para o Concedente nem liberta a Concession ria dos compromissos emergentes do Contrato de Concess o ou da responsabilidade que lhe advenha da imperfei o daqueles ou do decurso das obras excepto em caso de modifica es unilateralmente impostas pelo Concedente relativamente s quais a Concession ria tenha mani festado por escrito reservas referentes seguran a qualidade ou durabilidade das mesmas e a responsa bilidade concreta que seja invocada pelo Concedente ou por terceiro lesado ou o v cio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos inclu dos em tais reservas 36 5 No caso de o tra ado dos Lan os referidos nas al neas a a e da cl usula 5 1 e na cl usula 5 2 que venha a ser aprovado pelo MOPTC n o se loca lizar no todo ou em parte no Corredor considerado na Proposta a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da cl usula 115 desde que demonstre ter havido aumento de custos ou perda de receitas Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 37 Execu o das obras 37 1 A execu o de qualquer obra em cumprimento do presente contrato s pode iniciar se depois de aprovado o respectivo projecto de execu o 37 2 Compete Concession ria elaborar e submeter aprova o do Concedente que se considera tacitamente co
14. odo de 30 trinta dias e taxa legal aplic vel depois de de corrido esse per odo 96 15 Um Sublan o encontra se dispon vel nos ter mos e para os efeitos do disposto no Contrato de Conces s o quando se encontram verificadas simultaneamente as seguintes condi es a Condi es de acessibilidade estado ou condi o caracterizada por permitir a todos os ve culos autorizados terem acesso na entrada e na sa da ao Sublan o b Condi es de seguran a estado ou condi o de um Sublan o caracterizada por i Representar o cumprimento integral de todas as dis posi es legais ou regulamentares estabelecidas para a respectiva concep o constru o e operacionalidade ii Permitir aos ve culos autorizados entrar sair e circu lar por esse Sublan o sem mais riscos para a integridade f sica e bem estar dos utentes e para a integridade dos respectivos ve culos do que aqueles que decorreriam da sua normal e prudente utiliza o c Condi es de circula o estado ou condi o do Sublan o caracterizado pelo cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circula o na velocidade Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 e comodidade inerente ao n vel de servi o B e tendo em conta designadamente i A regularidade e a ader ncia do pavimento ii Os sistemas de sinaliza o seguran a e apoio aos utentes e o respectivo estado de manuten o iii Os sist
15. ou parte delas sem pr via aprova o dos respectivos contratos pelo Concedente 47 2 Os contratos previstos no n mero anterior est o sujeitos quanto disciplina da sua celebra o modifica o e extin o ao disposto na cl usula 92 47 3 Independentemente da atribui o da explora o a terceiros das Areas de Servi o a Concession ria mant m os direitos e continua sujeita s obriga es para si emergentes neste mbito do Contrato de Concess o sendo a nica respons vel perante o Concedente pelo seu cumprimento 47 4 Sem preju zo do disposto no n mero anterior em caso de incumprimento das obriga es impostas neste mbito pelo Contrato de Concess o o Concedente pode notificar a Concession ria e o terceiro que explore a Area de Servi o para no prazo de 6 seis meses cessar o in cumprimento e reparar as respectivas consequ ncias com a expressa indica o de que a manuten o do incumpri mento ou das suas consequ ncias pode originar o termo 1920 189 pelo Concedente com base no disposto na cl usula 47 6 do contrato de explora o da Area de Servi o 47 5 Decorrido o prazo referido no n mero anterior e caso se mantenha a situa o de incumprimento ou n o sejam reparadas as suas consequ ncias o Concedente pode exigir Concession ria que resolva o contrato de explo ra o da Area de Servi o 47 6 Se a Concession ria n o resolver o contrato de explora
16. por dia de atraso entre o 1 primeiro e o 15 d cimo quinto dia de atraso inclusive ii At ao montante de 25 000 vinte e cinco mil eu ros por dia de atraso entre o 16 d cimo sexto e o 30 trig simo dia de atraso inclusive iii At ao montante de 50 000 cinquenta mil euros por dia de atraso entre o 31 trig simo primeiro e o 60 sexag simo dia de atraso inclusive iv At ao montante de 62 500 sessenta e dois mil e quinhentos euros a partir do 61 sexag simo primeiro dia de atraso 106 6 Caso a Concession ria n o proceda ao paga mento volunt rio das multas contratuais que lhe sejam aplicadas no prazo de 10 dez dias teis a contar da sua fixa o e notifica o pelo Concedente este pode utilizar a cau o para pagamento das mesmas 106 7 No caso de o montante da cau o ser insufi ciente para o cumprimento das multas pode o Concedente deduzir o respectivo montante dos pagamentos a efectuar por ele 106 8 Os valores das multas estabelecidas na pre sente cl usula s o actualizados em Janeiro de cada ano de acordo com o IPC publicado para o ano anterior 106 9 A aplica o das multas previstas na presente cl usula n o prejudica a aplica o de outras san es previs tas na lei ou em regulamento nem isenta a Concession ria de responsabilidade civil criminal e contra ordenacional em que incorrer perante o Concedente ou terceiro 107
17. Acordo Parassocial o acordo parassocial da Con cession ria que constitui o Anexo 7 d Agente das Entidades Financiadoras tem o sentido que nos Contratos de Financiamento lhe conferido e reas de Servi o as instala es marginais Auto Estrada destinadas instala o de equipamento de apoio aos utentes compostas designadamente por postos de abastecimento de combust veis por estabelecimentos de restaura o hoteleiros e similares e por zonas de repouso e de parqueamento de ve culos f Auto Estrada a sec o corrente com pelo menos duas vias em cada sentido os n s de liga o e os conjuntos vi rios associados que integram o objecto da Concess o nos termos das cl usulas 5 e 8 g Bases da Concess o o quadro geral da regula menta o da Concess o aprovado pelo Decreto Lei n 189 2002 de 28 de Agosto na redac o conferida pelo Decreto Lei n 44 G 2010 de 5 de Maio h Canal T cnico Rodovi rio as infra estruturas de condutas e caixas instaladas na Concess o de acordo com as instru es t cnicas aplic veis em vigor destinadas ao alojamento de activos de telecomunica es i Cash Flow L quido Gerado pela Concess o em cada per odo corresponde soma de i o resultado l quido ii as amortiza es e iii as provis es desse per odo j Caso Base o conjunto dos pressupostos e projec es econ mico financeiras que constam do Anexo 10 com as alt
18. Auto Estrada incluindo nas suas obras de arte especiais devem ser estabeleci dos onde o Concedente determine ser conveniente os dispositivos necess rios para que o futuro alojamento de cabos el ctricos telef nicos e outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento 36 Aprova o dos estudos e projectos 36 1 Os estudos e os projectos apresentados ao Con cedente nos termos das cl usulas anteriores consideram se tacitamente aprovados pelo MOPTC no prazo de 60 ses senta dias a contados da respectiva apresenta o sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 36 2 A solicita o pelo Concedente de correc es ou de esclarecimentos aos projectos ou aos estudos apre sentados tem por efeito o rein cio da contagem do prazo de aprova o se aquelas correc es ou esclarecimentos forem solicitados nos 20 vinte dias seguintes apresen ta o desses projectos e estudos ou a mera suspens o daqueles prazos at que seja feita a correc o ou prestado o esclarecimento se a referida solicita o se verificar ap s aquela data 36 3 Quando seja exig vel parecer do MAOT o prazo para a aprova o prevista na cl usula 36 1 contado a partir da data de recep o pelo Concedente do compe tente parecer ou do termo do prazo previsto na lei para que aquela entidade se pronuncie 36 4 A aprova o ou quando devidamente funda mentada a n o aprova
19. Concorrente no capital da Concession ria carece de autoriza o pr via do Concedente 15 3 Todas as ac es representativas do capital social da Concession ria s o obrigatoriamente nominativas 15 4 A transmiss o de ac es da Concession ria expressamente proibida at 3 tr s anos ap s a data de en Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 trada em servi o do ltimo Lan o a construir sendo nulas e de nenhum efeito quaisquer transmiss es efectuadas em viola o desta disposi o salvo autoriza o em contr rio do Concedente 15 5 Decorrido o prazo indicado no n mero anterior podem quaisquer terceiros deter ac es da Concession ria desde que os Membros do Concorrente identificados no Anexo 4 detenham em conjunto e enquanto accionistas directos desta at 5 cinco anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir o dom nio da Concession ria nos termos do artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais salvo autoriza o em contr rio do Concedente 15 6 Decorrido o prazo de 5 cinco anos referido no n mero anterior podem igualmente quaisquer terceiros deter ac es da Concession ria desde que os Membros do Concorrente identificados no Anexo 4 detenham o dom nio da Concession ria em conjunto e enquanto accionistas directos ou indirectos desta at ao Termo da Concess o nos termos previstos no artigo 486 do C digo das
20. Estrada em rela o ao seu policiamento s o os que constam do Estatuto das Estradas Nacionais e de outras disposi es legais ou regulamentares aplic veis designadamente do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 57 2 A Concession ria tem o dever de informar os utentes e o Concedente com a devida anteced ncia e observado o disposto no artigo 7 da Lein 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o sobre a realiza o de obras que afectem as normais condi es de circula o na via designadamente as que reduzam o n mero de vias em servi o ou as que obriguem a desvios de faixa de rodagem 57 3 A Concession ria tem igualmente o dever de informar os utentes e o Concedente com a devida an teced ncia e observado o disposto no artigo 7 da Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o sobre a ocorr ncia de incidentes que impliquem conges tionamentos no tro o em obras devendo a informa o ser prestada pelo menos atrav s de sinaliza o colocada na rede vi ria servida pela Auto Estrada e se o volume das obras em causa e o seu impacte na circula o assim o recomendem atrav s de an ncio publicado num jornal de circula o nacional com a anteced ncia e o destaque convenientes 58 Manuten o e disciplina de tr fego 58 1 A circula o pela Auto Estrada obedece ao disposto no C digo da Estrada e demais disposi es le gais
21. P blicas Transportes e Habita o de 25 de Junho D Atrav s do Decreto Lei n 189 2002 de 28 de Agosto foram aprovadas as Bases da Concess o E O Governo Portugu s aprovou a minuta do contrato de concess o atrav s da Resolu o do Conselho de Mi nistros n 114 2002 de 28 de Agosto o qual foi celebrado em 12 de Setembro de 2002 F Ocorreram entretanto altera es legislativas pro fundas com incid ncia no sector rodovi rio nacional de signadamente a n vel t cnico financeiro e de defesa dos utentes das infra estruturas rodovi rias determinando entre outros aspectos a defini o de um novo modelo de gest o e de financiamento para o sector das infra estruturas rodovi rias G Neste contexto e relativamente s rela es contra tuais existentes entre o Estado e os concession rios priva dos que operam ao abrigo de bases de concess o indivi dualmente aprovadas e que n o foram alteradas ou postas em causa pela concess o geral atribu da EP Estradas de Portugal S A foram e continuam a ser desenvolvidos processos negociais de forma a promover a sua integra Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 o e a sua adapta o ao modelo adoptado numa l gica de maximiza o da converg ncia e de inclus o no novo paradigma nacional do sector H Tamb m no quadro do novo modelo de gest o e de financiamento para o sector das infra estruturas rodovi rias
22. a Dezembro de 2006 e que de 0 06671 n o incluindo IVA 66 7 Por determina o do Concedente e tendo em vista a presta o do melhor servi o aos utentes e o interesse p blico as taxas de portagem podem ser objecto de varia o designadamente em fun o da hora do dia em que sejam cobradas de zonas especiais ou de passagens regulares e frequentes do mesmo ve culo 66 8 A cada Transac o corresponde uma taxa de portagem devendo a Concession ria proceder cobran a de uma taxa de portagem nica agregando v rias Tran sac es no caso de as mesmas corresponderem de forma coerente e integrada a uma s Viagem 66 9 No caso de ter sido efectuada uma Transac o Agregada que n o tenha sido objecto de Cobran a Prim ria a Concession ria tem direito a cobrar ao utente al m da taxa de portagem Custos Administrativos calculados de forma a cobrir os custos adicionais com essa cobran a cujo valor fixado por portaria sendo actualizado anualmente de acordo com a varia o no IPC Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 67 Actualiza o das tarifas de portagem 67 1 As tarifas de portagem podem ser actualizadas anualmente no primeiro m s de cada ano civil por des pacho do MOPTC tendo em aten o a evolu o do IPC de acordo com a express o seguinte IPC p td 1 Dx E F sendo td 1 valor para a data d da tarifa actualizada por
23. acordo diverso entre as Partes 115 10 Areposi o do equil brio financeiro da Con cess o efectuada nos termos da presente cl usula relati vamente ao evento que lhe deu origem nica completa suficiente e final para todo o per odo da Concess o salvo acordo diverso das Partes 115 11 Para os efeitos previstos na presente cl usula a Concession ria deve notificar o Concedente da ocorr n cia de qualquer evento que individual ou cumulativamente possa dar lugar reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos 30 trinta dias seguintes data da sua verifica o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 CAP TULO XXI Direitos de Propriedade Industrial e Intelectual 116 Direitos de propriedade industrial e intelectual 116 1 A Concession ria cede gratuitamente ao Conce dente todos os projectos planos plantas documentos e outros materiais de qualquer natureza que se revelem necess rios ou teis ao desempenho das fun es que a este incumbem nos termos do presente contrato ou ao exerc cio dos direitos que lhe assistem nos termos do mesmo e que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades integradas na Concess o seja directamente pela Concessio n ria seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar 116 2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os fins espec ficos das activida
24. ao tr fego de cada Lan o estabelecidas nos termos da cl usula 31 e do Anexo 8 33 3 O documento a que se refere a cl usula 33 1 considera se tacitamente aprovado no prazo de 30 trinta dias teis a contar da sua entrega suspendendo se aquele prazo em virtude da apresenta o de acordo com crit rios de razoabilidade de pedidos de esclarecimento pelo Concedente e pelo per odo de tempo que decorrer at presta o de tais esclarecimentos pela Concession ria 34 Apresenta o dos estudos e projectos 34 1 No Sublan o Via Norte guas Santas do Lan o do IP 4 Sendim Aguas Santas e nos Lan os a IC 24 Alfena n da Ermida IC 25 e b IC 25 n da Ermida IC 24 Pa os de Ferreira EN 319 dispensada a apre senta o de estudos pr vios Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 34 2 Sempre que haja lugar apresenta o de estudos pr vios devem os mesmos ser apresentados ao Concedente divididos nos seguintes fasc culos independentes a Volume s ntese de apresenta o geral do Lan o ou Sublan o b Estudo de tr fego actualizado que suporte o di mensionamento da sec o corrente dos ramos dos n s de liga o e dos pavimentos c Estudo geol gico geot cnico com proposta de pro grama de prospec o geot cnica detalhada para as fases seguintes do projecto d Volume geral contendo as geometrias propostas para as v rias solu es de tra
25. aplic vel em Portugal 4 3 As refer ncias a diplomas legislativos portugue ses ou comunit rios devem tamb m ser entendidas como refer ncias legisla o que os substitua ou modifique 4 4 As diverg ncias verificadas entre documentos contratuais aplic veis Concess o e entre estes e aque les por que se rege a Concession ria e que n o possam ser sanadas pelo recurso s regras gerais de interpreta o resolvem se em conformidade com os seguintes crit rios a As Bases da Concess o prevalecem sobre o estipulado em qualquer outro documento b Atende se em segundo lugar ao estabelecido no Contrato de Concess o ignorando se apenas para este efeito e na medida do necess rio aquele dos seus anexos e respectivos ap ndices que seja objecto da diverg ncia c Em terceiro lugar atende se Proposta em tudo o que n o contrarie as Bases da Concess o e o Contrato de Concess o nas redac es em vigor d Em ltimo lugar atende se ao caderno de encargos e ao programa do concurso e respectivos esclarecimentos em tudo o que n o contrarie as Bases da Concess o e o Contrato de Concess o nas redac es em vigor 4 5 Sem preju zo do disposto nos n meros anterio res as d vidas na interpreta o e na integra o do regime aplic vel ao presente contrato s o resolvidas com base na preval ncia do interesse p blico na boa execu o das obriga es da Concession ria e na manuten o da Con
26. assente em princ pios como o da coes o territorial o da solidariedade intergeracional e o da contratualiza o de longo prazo das responsabilidades decorrentes da constru o gest o manuten o e conserva o da rede rodovi ria nacional o Governo Portugu s anunciou a inten o de introduzir portagens reais em algumas das auto estradas em regime SCUT sem cobran a ao utilizador designa damente na Concess o SCUT do Grande Porto I Atendendo aos Considerandos anteriores foi neces s rio proceder revis o das Bases da Concess o do Grande Porto procurando adaptar a rela o contratual entre o Concedente e a Concession ria ao novo modelo regulat rio ao n vel das infra estruturas rodovi rias e introdu o de um sistema de cobran a de portagens J Para cumprir esse objectivo o Concedente e a Con cession ria encetaram negocia es em conformidade com os procedimentos estipulados no Decreto Lei n 86 2003 de 26 de Abril alterado pelo Decreto Lei n 141 2006 de 27 de Julho L Na sequ ncia das negocia es atr s referidas procedeu se atrav s do Decreto Lei n 44 G 2010 de 5 de Maio altera o do Decreto Lei n 189 2002 de 28 de Agosto que aprovou as Bases da Concess o M O Governo Portugu s aprovou entretanto a minuta das altera es ao contrato de concess o atrav s da Reso lu o do Conselho de Ministros n de N O Ministro de Estado e das Finan as
27. auto estrada j constru da ou em constru o Data de Assinatura do Contrato de Concess o 000 Termo da Concess o a extin o do Contrato de Concess o independentemente do motivo pelo qual a mesma ocorra Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 ppp TIR a taxa interna de rendibilidade para os ac cionistas em termos anuais nominais para todo o prazo da Concess o definida como a taxa interna de rendibilidade nominal dos fundos disponibilizados pelos accionistas e do cash flow distribu do aos accionistas designadamente sob a forma de juros e reembolso de presta es acess rias ou outros empr stimos subordinados de accionistas divi dendos pagos ou reservas distribu das a pre os correntes durante todo o per odo da Concess o calculada nos termos constantes do Caso Base qqq TMDA o tr fego m dio di rio anual rrr Transac o o conjunto de dados gerados num local de detec o de ve culos aquando da sua transpo si o por um ve culo ao qual corresponde uma taxa de portagem sss Transac o Agregada a liquida o de uma Via gem realizada numa via portajada ttt Viagem o percurso realizado num conjunto de Sublan os da Concess o com um ou mais p rticos ins talados a que correspondam taxas de portagem real que o sistema de cobran a existente possa identificar de uma forma coerente e integrada por refer ncia a um dado limite de tempo adequa
28. b Em sede de revis o ordin ria do modelo tarif rio a cada 3 tr s anos ap s o fim do per odo transit rio sem preju zo do disposto no n mero seguinte 79 3 O primeiro tri nio inicia se no dia seguinte ao termo do per odo transit rio e s termina no dia 31 de Dezembro do terceiro ano subsequente 79 4 O valor unit rio por Transac o Agregada re sultante de cada processo de revis o produz efeitos a partir do primeiro dia do ano civil subsequente ao termo de cada tri nio 79 5 A altera o do valor unit rio por Transac o Agregada em sede de revis o ordin ria ou extraordin ria do modelo tarif rio deve tomar em considera o os se guintes princ pios a O custeio baseado em actividades elaborado numa base de transpar ncia de informa o que constitui refe r ncia obrigat ria b A pondera o dos pre os de mercado na aceita o da altera o c A adequa o dos valores a cobrar evolu o da efi c cia e efici ncia do sistema de cobran a de portagens como um todo tendo em conta a experi ncia adquirida e as melhorias t cnicas e processuais que forem sendo conseguidas d A aplica o de um modelo de tarifa aditiva devendo o valor unit rio por Transac o Agregada contemplar os pre os a praticar por cada uma das entidades cujos servi os integram as componentes da cadeia de valor nas quais n o existe livre concorr ncia e Os custos directos das Transac es Agregadas
29. cess o em funcionamento ininterrupto de acordo com o disposto na cl usula 7 4 6 Se nos projectos apresentados pela Concessio n ria e aprovados pelo Concedente existirem diverg n cias entre pe as que os constituam as quais n o possam resolver se por recurso s regras gerais de interpreta o observa se o seguinte a As pe as desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto localiza o caracter sticas dimensionais das obras e disposi o relativa das suas diferentes partes 1920 178 b No que se refere natureza e m todos construtivos dos trabalhos prevalecem as condi es especiais dos ca dernos de encargos inclu dos nos projectos aprovados de cada obra c Nos restantes aspectos prevalece o que constar da mem ria descritiva e restantes pe as escritas dos projectos CAP TULO II Objecto e tipo da Concess o 5 Objecto 5 1 A Concess o tem por objecto a concep o projecto constru o financiamento conserva o e ex plora o em regime de disponibilidade dos seguintes Lan os a IP 4 Sendim guas Santas b VRI n do Aeroporto IC 24 IP 4 c IC 24 Alfena n da Ermida IC 25 d IC 25 n da Ermida IC 24 Pa os de Ferreira e IC 25 n da EN 106 n de Lousada 5 2 Integra tamb m o objecto da Concess o para efeitos de concep o projecto duplica o financiamento conserva o e explora o em regime de disponibilidade o Lan o IC 25
30. da cess o da posi o contratual 87 6 A sociedade cession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo do Contrato de Presta o de Servi os sem pr vio consenti mento da EP ou reduzir o montante do capital social abaixo do m nimo indicado no n mero anterior 87 7 Os custos e os proveitos da actividade exercida pela sociedade cession ria em execu o do Contrato de Presta o de Servi os devem ser individualizados em um ou mais centros de custo aut nomos e espec ficos 88 Licen as autoriza es e seguros A sociedade cession ria deve ser titular de todas as li cen as autoriza es e seguros necess rios ou adequados ao exerc cio das actividades integradas no objecto do Contrato de Presta o de Servi os observando todos os requisitos necess rios manuten o em vigor dos mesmos SEC O IX Incumprimento e penalidades 89 Incumprimento da presta o do servi o de co bran a de portagens 89 1 Salvo nos casos previstos no n mero seguinte e na cl usula 90 o incumprimento de quaisquer deveres ou obriga es emergentes do Contrato de Presta o de Servi os ou das determina es da EP emitidas naquele mbito pode ser sancionado por decis o da EP pela apli ca o de multas contratuais cujo montante em fun o 1920 199 da gravidade da falta varia entre 1 000 mil euros e 50 000 cinquenta mil euros 89 2 O atraso
31. das fontes de financiamento de d vida s nior da Concession ria ponderadas de acordo com a estrutura da d vida s nior Jf Custo M dio Ponderado do Capital a taxa de actua liza o calculada a partir do custo individual de cada uma das fontes de financiamento da Concession ria ponderadas de acordo com a estrutura de capital da mesma gg Data de Assinatura do Contrato de Concess o a data em que foi celebrada a vers o origin ria do Contrato de Concess o nos termos da minuta aprovada pela Re solu o do Conselho de Ministros n 114 2002 de 28 de Agosto hh Empreendimento Concessionado o conjunto dos bens que integram a Concess o nos termos da cl usula 10 1920 176 ii Empreiteiros Independentes as entidades que n o sejam Membros do Concorrente nem empresas associadas daqueles tal como definidas no n 2 do artigo 63 da Directiva n 2004 18 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Mar o de 2004 Jj Entidades Financiadoras as institui es de cr dito financiadoras das actividades integradas na Concess o nos termos dos Contratos de Financiamento kk EP a EP Estradas de Portugal S A ID Estabelecimento da Concess o o conjunto de bens referido na cl usula 9 mm Estatutos o pacto social da Concession ria que constitui o Anexo 5 nn Estrutura Accionista Actual da Concession ria a identifica o e participa o percentual e nominal das s
32. de quaisquer informa es necess rias ou relevantes para a valida o do modelo financeiro actualizado proposto nos termos do n mero anterior 74 7 Caso as Partes n o cheguem a acordo quanto ao valor revisto da Componente B no prazo de 45 qua renta e cinco dias a contar da data da recep o pela EP da proposta da Concession ria nos termos da cl usula 74 5 podem elas recorrer ao mecanismo arbitral de resolu o de conflitos previsto no Contrato de Presta o de Servi os 74 8 A EP pode igualmente recorrer ao mecanismo arbitral de resolu o de conflitos previsto no Contrato de Presta o de Servi os no caso de a Concession ria injusti ficadamente n o cumprir o prazo previsto na cl usula 74 5 74 9 O valor anual da Componente B resultante de cada processo de revis o produz efeitos a partir do primeiro dia do ano civil subsequente ao termo de cada sept nio 74 10 Para efeitos do disposto no n mero anterior o primeiro sept nio termina no dia 31 de Dezembro de 2016 74 11 Enquanto n o estiver definitivamente fixado um novo valor da Componente B mant m se em vigor o va lor vigente no per odo imediatamente precedente devendo o acerto de contas decorrente da aplica o do disposto na cl usula 74 9 ter lugar no prazo de 60 sessenta dias a contar da data da decis o resultante do processo de revis o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 74 12 Findo cada pro
33. escolhida mediante auto riza o da EP a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 60 sessenta dias a contar da submiss o do respectivo pedido instru do com todos os elementos necess rios sua aprecia o 86 2 O pedido referido no n mero anterior apenas pode ser recusado pela EP em caso de a Incumprimento do disposto na cl usula 87 b Verifica o de algum dos impedimentos referidos no artigo 55 do C digo dos Contratos P blicos 86 3 Sem preju zo de outros direitos que assistam EP cessa a rela o contratual estabelecida entre a EP e a sociedade cession ria ocorrendo incumprimento nos ter mos da cl usula 89 2 ou caso a sociedade cession ria n o continue ou n o possa continuar a executar directamente o Contrato de Presta o de Servi os Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 86 4 A efic cia da cess o da posi o contratual pre vista na presente cl usula depende da presta o de cau o pela sociedade cession ria nos termos previstos no Con trato de Presta o de Servi os e em substitui o da que haja sido prestada pela Concession ria 86 5 A sociedade cession ria n o pode por sua vez ceder a posi o contratual que assuma nos termos da pre sente cl usula nem realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou tenha por efeito mesmo que indirecto id ntico resultado 87 Sociedade
34. este prorrogar tal prazo por um per odo m ximo de 12 doze meses sempre que a complexidade da mat ria ou outras raz es atend veis o justifiquem 105 8 As decis es do tribunal arbitral configuram a decis o final de arbitragem relativamente s mat rias em causa e incluem a fixa o das custas do processo e a forma da sua reparti o pelas Partes 105 9 Sempre que esteja em causa mat ria relacio nada com a reposi o do equil brio financeiro da Conces s o a decis o deve conter sob pena de nulidade expressa refer ncia aos efeitos que produz no Caso Base contendo instru o detalhada sobre as altera es que as Partes em sua execu o devem nele introduzir 105 10 A arbitragem decorre em Lisboa funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas no presente contrato com as regras estabelecidas pelo pr prio tribu nal arbitral e ainda subsidiariamente pelo disposto na Lei n 31 86 de 29 de Agosto devendo ser observado quanto aos honor rios dos rbitros o regulamento do Cen tro de Arbitragem Comercial da Associa o Comercial de Lisboa C mara de Com rcio e Ind stria Portuguesa O presente contrato foi alterado em aos dias do m s de de cont m folhas e 24 vinte e quatro anexos que cont m as demais folhas sendo todas numeradas rubricadas ou assinadas pelos intervenientes excep o da ltima que cont m as suas assinaturas em dois exemplares
35. limite desse Lan o fixado nos termos que constam do Anexo 5B ao Primeiro Aditamento 8 3 Para efeitos de limita o da obriga o da Conces sion ria de opera o e manuten o do Lan o que tem um dos seus limites no n de Lousada o limite desse Lan o o que consta do Anexo 5C ao Primeiro Aditamento 8 4 O tra ado da Auto Estrada o que figure nos projectos aprovados nos termos da cl usula 36 8 5 Os n s de liga o fazem parte da Concess o nela se incluindo para efeitos de explora o e de conserva o os tro os de estradas que os completem considerados entre os pontos extremos de interven o da Concessio n ria nessas estradas ou quando n o seja poss vel essa defini o entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos n s bem como os tro os de liga o em que o tr fego seja exclusivamente de acesso Auto Estrada Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 8 6 Nos n s de liga o em que seja estabelecido enlace com outra concess o de auto estradas o limite entre concess es estabelecido pelo perfil transversal de entrada ponto de converg ncia dos ramos de liga o com a plena via excepto para a ilumina o cuja manuten o assegu rada na totalidade incluindo a zona de via de acelera o pela concession ria que detenha o ramo de liga o 8 7 As obras de arte integradas nos n s de enlace entre concess es quer em sec o co
36. n o se compade a com as delongas no processo de sana o do incumprimento regulado na cl usula 110 3 o Concedente pode sem preju zo da obser v ncia daquele processo proceder de imediato ao sequestro da Concess o nos termos definidos na cl usula 109 110 8 A resolu o do Contrato de Concess o n o preclude a obriga o de indemniza o que seja aplic vel por lei devendo o montante desta ser calculado nos ter mos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer cau o caso a mesma n o seja paga voluntariamente pela Concession ria 110 9 Ocorrendo a resolu o do Contrato de Conces s o pela Concession ria por motivo imput vel ao Conce dente este deve indemnizar a Concession ria nos termos gerais de direito e respons vel pela assun o de todas as obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Financiamento com excep o das relativas a incum primentos verificados antes da ocorr ncia do motivo da resolu o 111 Caducidade 111 1 O presente contrato caduca quando se verificar o fim do prazo da Concess o extinguindo se as rela es contratuais existentes entre as Partes 111 2 Sem preju zo do disposto nas cl usulas 48 2 e 48 3 verificando se a caducidade do Contrato de Con cess o a Concession ria inteiramente respons vel pela cessa o dos efeitos de quaisquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte Di rio da Rep blica 1
37. o s quatro rodas permanente ou inser vel pagam a tarifa de portagem relativa classe 1 quando os seus utilizadores a Sejam aderentes a um servi o electr nico de co bran a b Fa am prova perante a entidade gestora do respectivo sistema electr nico de cobran a e mediante apresenta o de documento oficial emitido por essa entidade do preen chimento dos requisitos exigidos neste n mero 66 3 rela o entre o valor das tarifas de porta gem das classes 2 3 e 4 e a tarifa da classe 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a respectivamente 1 75 um v rgula setenta e cinco 2 25 dois v rgula vinte e cinco e 2 5 dois v rgula cinco 66 4 As taxas de portagem para as classes de ve cu los definidas nas cl usulas 66 1 e 66 2 s o o produto da aplica o das tarifas de portagem ao comprimento efectivo de cada Sublan o ou conjunto de Sublan os onde seja aplicada arredondado ao hect metro acrescido do IVA que seja aplic vel taxa em vigor 66 5 As taxas s o arredondadas para o m ltiplo de 5 cinco c ntimos de Euro mais pr ximo ou para outro valor que o Concedente venha a determinar e melhor se adeque ao sistema monet rio em vigor 66 6 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte as taxas de portagem que a Concession ria est autori zada a cobrar t m como base a tarifa de refer ncia para a classe 1 calculada de acordo com a f rmula indicada na cl usula 67 1 reportada
38. ou regulamentares aplic veis nomeadamente na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 58 2 A Concession ria obriga se a assegurar per manentemente em boas condi es de seguran a e de co Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 modidade para os utentes a circula o ininterrupta na Auto Estrada salvo a ocorr ncia de caso de for a maior devidamente comprovado que a impe a de cumprir tal obriga o e sem preju zo do cumprimento do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regula menta o 58 3 A Concession ria deve estudar e implementar os mecanismos necess rios para garantir a monitoriza o do tr fego a identifica o de condi es climat ricas adversas circula o a detec o de acidentes e a consequente e sistem tica informa o de alerta ao utente no mbito da Concess o em articula o com as ac es a levar a cabo na restante rede nacional designadamente com o projecto SICIT 58 4 A Concession ria fica ainda obrigada sem di reito a qualquer indemniza o ou reposi o do equil brio financeiro a respeitar e a transmitir aos utentes todas as medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disci plina de tr fego em ocasi es de tr fego excepcionalmente intenso com o fim de obter o melhor aproveitamento do conjunto da rede vi ria nacional 59 Assist ncia aos utentes 59 1 A Concession r
39. presta o do servi o de cobran a de portagens SEC O IV Presta o do servi o de cobran a de portagens 70 Direito de cobran a de portagens 70 1 A EP titular nos termos regulados no contrato de concess o celebrado entre esta e o Concedente do direito de cobran a de portagens na rede concessionada incluindo a Auto Estrada assumindo integralmente a EP o risco de tr fego associado a esse direito 70 2 As portagens devidas pelos utentes da Auto Estrada constituem receita da EP sem preju zo do disposto na cl usula 85 71 Servi o de cobran a de portagens 71 1 Com vista presta o do servi o regulado no presente cap tulo a Concession ria celebra com a EP o Contrato de Presta o de Servi os 71 2 Como contrapartida pela presta o do servi o de cobran a de portagens a Concession ria tem o direito a receber da EP uma remunera o nos termos definidos no presente contrato e no Contrato de Presta o de Ser vi os 71 3 Na presta o do servi o de cobran a de porta gens aplic vel o disposto no presente contrato no Contrato de Presta o de Servi os na Lei n 25 2006 de 30 de Ju nho nos Decretos Leis n 111 2009 112 2009 e 113 2009 todos de 18 de Maio e nas disposi es legais e regula mentares aplic veis em cada momento a esse servi o 71 4 Em caso de cess o da posi o contratual da Concession ria no Contrato de Presta o de Servi
40. qual pressup e designadamente a Um limite m ximo aplic vel ao valor dos pagamentos relativos Componente B efectuados e a efectuar ao longo de todo o per odo da Concess o a pre os constantes de Janeiro de 2010 b A redu o do valor referido na al nea anterior em fun o de ganhos de efici ncia hist ricos e ou da redu o ou revis o do cronograma de investimentos de substitui o c A exist ncia de mecanismos de partilha de benefi cios que incentivem a Concession ria a gerar ganhos de efici ncia 74 5 Para efeitos de determina o do valor anual revisto da Componente B a Concession ria submete EP nos 90 noventa dias subsequentes ao termo de cada sept nio a seguinte informa o a Mapa de investimentos realizados no sept nio cessante b Mapa previsional dos investimentos a realizar ao longo de todo o per odo futuro da Concess o c Custos de estrutura e de manuten o incorridos no sept nio cessante d Mapa previsional dos custos de estrutura e de ma nuten o a realizar ao longo de todo o per odo futuro da Concess o e Proposta de valor anual da Componente B a vigorar ao longo de todo o per odo futuro da Concess o devida mente fundamentada atrav s de uma proposta de modelo financeiro actualizado nos termos previstos no Contrato de Presta o de Servi os 74 6 A EP pode solicitar Concession ria a presta o dentro de um prazo razo vel fixado para o efeito
41. que constam dos seus anexos constitui a totalidade dos acordos que regulam a Concess o ou a Concession ria incluindo o seu financiamento 121 Comunica es autoriza es e aprova es 121 1 As comunica es autoriza es e aprova es previstas no presente contrato salvo disposi o espec fica em contr rio s o sempre efectuadas por escrito e remetidas a Em m o desde que comprovadas por protocolo b Por telefax desde que comprovado por Recibo de transmiss o ininterrupta c Por correio registado com aviso de recep o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 121 2 Consideram se para efeitos do presente con trato como domic lios das Partes as seguintes moradas e postos de recep o de fax a Concedente Instituto de Infra Estruturas Rodo vi rias I P InIR I P Rua dos Lus adas 9 4 F 1300 364 Lisboa Fax 21 36 43 119 b Concession ria Lusoscut Auto Estradas do Grande Porto S A Edif cio Ariane Rua Antero de Quental n 381 3 andar Perafita Matosinhos Fax 22 99 40 535 121 3 As Partes podem alterar os seus domic lios in dicados no n mero anterior mediante comunica o pr via dirigida outra Parte nos termos das cl usulas 120 1 e 120 2 a cuja produ o de efeitos se aplica a regra estabe lecida no n mero seguinte 121 4 As comunica es previstas no presente con trato consideram se efe
42. remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar ao Concedente o montante respei tante ao pagamento de reconcilia o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe ao Concedente pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 96 12 Em caso de mora superior a 30 trinta dias relativamente ao termo do prazo fixado na cl usula 96 10 para a realiza o de pagamentos de reconcilia o devidos pelo Concedente h lugar aplica o de juros calculados taxa Euribor para opera es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento ap s o 31 trig simo primeiro dia e por um per odo de 30 trinta dias e taxa legal aplic vel depois de decorrido esse periodo 96 13 Em caso de mora relativamente ao termo dos prazos fixados na cl usula 96 10 para a realiza o de pa gamentos por conta devidos pelo Concedente h lugar aplica o de juros calculados taxa Euribor para opera es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento 96 14 Em caso de mora superior a 30 trinta dias relativamente ao termo do prazo fixado na cl u sula 96 10 para a realiza o de pagamentos de reconci lia o devidos pela Concession ria h lugar aplica o de juros calculados taxa Euribor para opera es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento ap s o 31 trig simo primeiro dia e por um per
43. rodovi rias cobrindo aspectos como os pon tos de acumula o de acidentes a identifica o das causas dos acidentes e a compara o com cong neres nacionais e internacionais acompanhados por auditoria efectuada por entidade id nea e independente e em formato a acordar com o Concedente J Apresentar prontamente as informa es complementa res ou adicionais que lhe sejam solicitadas pelo Concedente 1920 182 19 2 Das informa es mencionadas nas al neas a a e e g a i do n mero anterior deve ser remetida c pia EP 20 Obten o de licen as 20 1 Compete Concession ria requerer custear e obter todas as licen as e autoriza es necess rias ao exer c cio das actividades integradas na Concess o observando todos os requisitos necess rios obten o e manuten o em vigor das mesmas 20 2 A Concession ria deve informar de imediato o Concedente no caso de qualquer das licen as a que se refere o n mero anterior lhe ser retirada caducar ser revogada ou por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos indicando desde logo que medidas tomou e ou vai tomar para repor tal licen a em vigor 21 Regime fiscal Sem preju zo do disposto na cl usula 22 a Concessio n ria fica sujeita ao regime fiscal aplic vel 22 Varia o da tributa o directa sobre o lucro das sociedades 22 1 Quando ocorra varia o da taxa global de tribu ta o directa sobre o lucro d
44. sua posi o contratual origin ria nos termos da cl usula 71 4 110 3 Verificando se um dos casos de incumprimento referidos no n mero anterior ou qualquer outro que nos termos do disposto na cl usula 110 1 possa motivar a re solu o do Contrato de Concess o o Concedente notifica a Concession ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou reparar as consequ ncias dos seus actos excepto tratando se de uma viola o n o san vel 110 4 Caso a Concession ria n o cumpra as suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias do incumprimento nos termos determinados na notifica o referida no n mero anterior o Concedente pode resol ver o presente contrato mediante comunica o enviada Concession ria sem preju zo do disposto no n mero seguinte 110 5 Caso o Concedente pretenda resolver o Con trato de Concess o deve previamente notificar por escrito o Agente das Entidades Financiadoras nos termos e para os efeitos do estabelecido no Anexo 14 110 6 Sem preju zo do disposto no n mero anterior a comunica o da decis o da resolu o referida na cl u sula 110 4 produz efeitos imediatos independentemente de qualquer outra formalidade 110 7 Sem preju zo da notifica o por escrito ao Agente das Entidades Financiadoras nos termos e para os efeitos do estabelecido no Anexo 14 em casos de funda mentada urg ncia que
45. todas as infra estruturas e instala es que as integram 46 2 A Concession ria deve apresentar ao Conce dente os projectos das Areas de Servi o e respectivo pro grama de execu o nos termos das cl usulas 32 33 e 34 46 3 As reas de Servi o a estabelecer ao longo da Auto Estrada devem a Dar inteira satisfa o aos aspectos de seguran a higiene e salubridade bem como sua integra o cuidada na paisagem em que se situam quer atrav s da volumetria e partido arquitect nico das constru es quer da vegeta o utilizada devendo obedecer condi o de proporcionarem aos utentes daqueles um servi o de qualidade c modo seguro r pido e eficiente b Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto Estrada locais de descanso agrad veis bem como postos de abastecimento de combust veis e lubrificantes c Respeitar a legisla o vigente que lhes seja aplic vel ou que seja aplic vel a algum ou alguns dos seus elemen tos nomeadamente o disposto na Portaria n 75 A 94 de 14 de Maio 46 4 A dist ncia entre reas de Servi o a estabelecer nos Lan os que constituem o objecto da Concess o n o deve ser superior a 50 km cinquenta quil metros 47 Constru o e explora o de Areas de Servi o 47 1 A Concession ria n o pode subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com quaisquer terceiros as actividades de explora o das Areas de Servi o
46. uso e pela disponibilidade da rede rodovi ria nacional da associa o de investimento privado ao desenvolvimento da rede rodovi ria nacional e do refor o da seguran a rodovi ria Assim Nos termos do artigo 4 do Decreto Lei n 44 G 2010 de 5 de Maio do artigo 164 da Lei n 3 B 2010 de 28 de Abril e da al nea g do artigo 199 da Constitui o o Conselho de Ministros resolve 1 Aprovar a minuta do contrato de altera o ao con trato da concess o da concep o projecto constru o fi nanciamento explora o e conserva o em regime de por tagem sem cobran a aos utilizadores SCUT dos lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados designada por Grande Porto em anexo presente resolu o da qual faz parte integrante a celebrar entre o Estado Portugu s representado pelos Ministros de Estado e das Finan as e das Obras P blicas Transportes e Comunica es com a 1920 174 faculdade de delega o e a LUSOSCUT Auto Estradas do Grande Porto S A 2 Determinar que a presente resolu o entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o Presid ncia do Conselho de Ministros 6 de Maio de 2010 O Primeiro Ministro Jos S crates Carvalho Pinto de Sousa Contrato de Concess o Entre Primeiro outorgante Estado Portugu s neste acto repre sentado por doravante designado por Concedente e Segundo outorgante Lusoscut Auto Estradas do Grande Port
47. usula e configuram a decis o final de arbitragem relati vamente s mat rias em causa e incluem a fixa o das custas do processo e a forma da sua reparti o pelas Partes 128 8 O tribunal arbitral tem sede em Lisboa em local da sua escolha e utiliza a l ngua portuguesa DI RIO DA REPUBLICA Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 128 9 A arbitragem decorre em Lisboa funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas no presente contrato com as regras estabelecidas pelo pr prio tribunal arbitral e ainda subsidiariamente pelo disposto na Lei n 31 86 de 29 de Agosto O presente contrato foi alterado em aos dias do m s de de cont m folhas e 24 vinte e quatro anexos sendo todas numeradas rubricadas ou assinadas pelos intervenientes excep o da ltima que cont m as suas assinaturas em dois exemplares que far o igualmente f ficando um em poder de cada uma das Partes Pre o deste n mero IVA inclu do 5 21 20 MM api AM MINEN Di rio da Rep blica Electr nico Endere o Internet http dre pt Dep sito legal n 8814 85 ISSN 0870 9963 Correio electr nico dre Dincm pt Tel 21 781 0870 Fax 21 394 5750 Toda a correspond ncia sobre assinaturas dever ser dirigida para a Imprensa Nacional Casa da Moeda S A Unidade de Publica es Oficiais Marketing e Vendas Avenida Dr Ant nio Jo
48. utilizadores na Auto Estrada SUBSEC O II Remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens 74 Montante 74 1 O valor anual da remunera o pela disponibi lidade do sistema de cobran a de portagens devida pela EP Concession ria corresponde ao somat rio do valor das seguintes componentes a Componente 4 no valor de 2 210 384 dois milh es duzentos e dez mil trezentos e oitenta e quatro euros acrescido do IVA taxa legal em vigor b Componente B no valor de 3 256 828 tr s milh es duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e oito euros acrescido do IVA taxa legal em vigor 74 2 Sem preju zo do disposto na cl usula 74 13 e na cl usula 76 o valor da Componente A a que se refere a al nea a do n mero anterior fixo e n o revis vel 74 3 Sem preju zo do disposto na cl usula 74 13 e na cl usula 76 o valor da Componente B objecto de revis o por acordo entre a EP e a Concession ria a 1920 196 cada 7 sete anos em fun o dos custos de substitui o de manuten o e dos custos operacionais do sistema de cobran a de portagens identificados em modelo financeiro anexo ao Contrato de Presta o de Servi os 74 4 A determina o do valor revisto da Compo nente B nos termos do n mero anterior efectuada nos termos indicados no Contrato de Presta o de Servi os sobre o modelo financeiro anexo a esse contrato o
49. veis e no Contrato de Concess o realizando oportunamente as repara es as renova es e as adapta es que para o efeito se tornem necess rias e todos os trabalhos e altera es necess rios para que os mesmos satisfa am cabal e permanentemente os fins a que se destinam 50 2 A Concession ria respons vel pela manuten o em bom estado de conserva o e funcionamento do equipamento de monitoriza o ambiental dos dispositivos de conserva o da natureza e dos sistemas de protec o contra o ru do 50 3 Constitui ainda responsabilidade da Concessio n ria a conserva o e manuten o dos sistemas de con tagem e classifica o de tr fego incluindo o respectivo centro de controlo e ainda os sistemas de ilumina o de sinaliza o e de seguran a nos tro os das vias nacionais ou urbanas que contactam com os n s de liga o at os limites estabelecidos na cl usula 8 50 4 A Concession ria deve respeitar os padr es de qualidade designadamente para a regularidade e ade r ncia do pavimento para a conserva o da sinaliza o e do equipamento de seguran a e para apoio aos utentes fixados no Manual de Opera o e Manuten o e no Plano de Controlo de Qualidade 50 5 O estado de conserva o e as condi es de ex plora o da Auto Estrada s o verificados pelo Concedente de acordo com um plano de ac es de fiscaliza o por este definido competindo Concession ria proced
50. 64 da Lei n 3 B 2010 de 28 de Abril que aprovou o Or amento de Estado para 2010 o Governo pode introduzir taxas de portagem nas auto estradas em que tal j tenha sido determinado mediante pr via altera o s bases de concess o na sequ ncia dos acordos obtidos em sede de comiss o de negocia o As bases da concess o da concep o projecto cons tru o financiamento explora o e conserva o em re gime de portagem sem cobran a aos utilizadores SCUT dos lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associa dos designada por Grande Porto atribu das ao concor rente LUSOSCUT aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 189 2002 de 28 de Agosto foram objecto de altera o atrav s do Decreto Lei n 44 G 2010 de 5 de Maio Este diploma alterou o modelo de gest o e de financiamento da concess o passando a concession ria a ser retribu da pela disponibilidade da infra estrutura que coloca disposi o dos utentes passando a EP Estradas de Portugal S A a receber as taxas de portagens cobra das pela concession ria permitindo um novo equil brio contratual entre o Estado e a concession ria fundado em princ pios da solidariedade intergeracional de efici ncia ambiental e da contratualiza o de longo prazo das res ponsabilidades decorrentes da constru o da gest o da manuten o e da conserva o da rede rodovi ria nacional da defini o do pre o global do servi o representado pelo
51. 84 3 Mensalmente a Concession ria entrega EP a t tulo definitivo a totalidade das taxas de portagem co bradas e ainda n o entregues tendo lugar um acerto de contas entre o valor entregue como adiantamento e o valor efectivamente devido luz dos crit rios de reparti o de risco e de partilha de benef cios que venham a ser fixados nos termos da cl usula 85 84 4 A tramita o do procedimento de entrega de receitas previsto na presente cl usula regulada no Con trato de Presta o de Servi os 84 5 A percentagem prevista na cl usula 84 2 pode ser alterada por acordo entre a Concession ria e a EP no seguimento do crit rio de reparti o de risco que venha a ser acordado 85 Reparti o de risco de cobran a e partilha de benef cios A metodologia de reparti o de riscos e de partilha de benef cios definida no contexto do procedimento de revis o ordin ria ou extraordin ria do modelo tarif rio e tem em conta o risco de cobran a transferido bem como o potencial de melhoria de efic cia face ao hist rico de cobran as custos e despesas verificados no per odo an terior SEC O VIN Cess o da posi o contratual 86 Cess o da posi o contratual da Concession ria 86 1 Nos termos previstos no presente contrato e no Contrato de Presta o de Servi os a Concession ria pode ceder a sua posi o contratual no Contrato de Presta o de Servi os a uma entidade por ela
52. 920 181 Jjudicar a impedir a tornar mais oneroso ou dif cil o cum primento pontual e atempado de qualquer das obriga es emergentes do presente contrato e ou que possam constituir causa de sequestro ou de resolu o do Contrato de Con cess o nos termos previstos no cap tulo XIX b Remeter lhe at ao dia 31 de Maio de cada ano os documentos de presta o de contas legalmente exigidos bem como a certifica o legal de contas e pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos c Remeter lhe at ao dia 30 de Setembro de cada ano o balan o e a conta de explora o relativos ao primeiro semestre do ano em causa bem como pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos d Dar lhe conhecimento imediato de toda e qualquer situa o que quer na fase de constru o quer na de ex plora o corresponda a acontecimentos que alterem ou possam alterar significativamente o normal desenvolvi mento dos trabalhos ou do regime da explora o bem como a verifica o de anomalias estruturais ou outras no Empreendimento Concessionado e Fornecer lhe por escrito e no menor prazo poss vel relat rio circunstanciado e fundamentado das situa es indicadas na al nea anterior integrando eventualmente o contributo de entidades exteriores Concession ria e de reconhecida compet ncia com indica o das medidas tomadas ou a implementar para a supera o daquelas si tua es f Remeter lhe trimest
53. A autoriza o que eventualmente venha a ser dada para o trespasse s v lida se os termos do contrato de trespasse forem exactamente os mesmos dos que cons tavam do pedido de autoriza o submetido pela Conces sion ria ao Concedente 97 7 Ocorrendo trespasse da Concess o consideram se transmitidos para a nova concession ria os direitos e obriga es da Concession ria assumindo aquela ainda os deveres obriga es e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos pelo Concedente como condi o para a autoriza o do trespasse 97 8 A Concession ria respons vel pela transfe r ncia integral dos seus direitos e obriga es para o tres pass rio incluindo as obriga es incertas il quidas ou inexig veis data do trespasse CAP TULO XV Garantias do cumprimento das obriga es da Concession ria 98 Garantias a prestar O exacto e pontual cumprimento das obriga es assumi das no presente contrato pela Concession ria garantido cumulativamente atrav s de a Cau o estabelecida nos montantes estipulados na cl usula 99 1920 204 b Garantias banc rias prestadas a favor da Concessio n ria pelos Membros do Concorrente enquanto seus accio nistas nos montantes que cada um se obrigou a subscrever garantindo o cumprimento das obriga es assumidas na cl usula 16 e no Acordo de Subscri o com o montante m ximo de responsabilidade correspondente ao montante
54. Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 colhido de comum acordo pelos rbitros que as Partes tenham designado 105 2 A Parte que decida submeter determinado di ferendo ao tribunal arbitral apresenta outra Parte atrav s de carta registada com aviso de recep o o requerimento de constitui o do tribunal contendo a identifica o do objecto do lit gio e a designa o do rbitro devendo esta no prazo de 30 trinta dias a contar da recep o daquele requerimento designar o rbitro de sua nomea o 105 3 Os rbitros designados nos termos do n mero anterior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 20 vinte dias a contar da designa o do segundo rbitro cabendo esta designa o ao presidente do Tribunal Central Administrativo Sul caso a mesma n o ocorra dentro do prazo aqui fixado o qual tamb m nomeia o rbitro da parte que o n o tenha feito 105 4 O tribunal arbitral considera se constitu do na data em que o terceiro rbitro aceitar a sua nomea o e o comunicar a ambas as Partes 105 5 O tribunal arbitral pode ser assistido pelos peritos t cnicos e consultores que considere conveniente designar 105 6 O tribunal arbitral julga segundo o direito constitu do e das suas decis es n o cabe recurso 105 7 As decis es do tribunal arbitral devem ser proferidas no prazo de 6 seis meses a contar da data de constitui o do tribunal podendo
55. EV disponibiliza Concession ria e EP o seu parecer sobre o valor unit rio por Transac o Agregada a fixar ponderando o teor do requerimento ini cial da Concession ria e a pron ncia ou contraproposta da EP devendo apresentar indicativamente um valor que considere adequado atendendo aos princ pios estabeleci dos na cl usula 79 5 e ao modelo de tarifa aditiva por si definido 80 6 O procedimento obrigat rio de concilia o deve estar conclu do no prazo de 30 trinta dias a contar da 1920 198 primeira sess o de concilia o no quadro de tantas sess es de concilia o quantas forem marcadas pela SIEV 80 7 O procedimento de concilia o dirigido pelo presidente do Conselho de Administra o da SIEV ou por quem este delegar a compet ncia para o efeito que pode ser assessorado pelos t cnicos ou peritos considerados neces s rios devendo as partes no procedimento de concilia o ser representadas por 2 dois elementos cada uma 80 8 Havendo acordo quanto ao valor unit rio por Transac o Agregada para vigorar no per odo seguinte lavrado auto do qual devem constar todos os termos e condi es do acordo que assinado pelos representantes da Concession ria e da EP munidos de poderes bastantes para vincular as referidas entidades 80 9 N o havendo acordo quanto ao valor unit rio por Transac o Agregada dentro do per odo referido na cl usula 80 6 o presidente do Conselho de A
56. For a maior 107 1 Consideram se unicamente casos de for a maior os acontecimentos imprevis veis e irresist veis cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunst ncias pessoais da Concession ria 107 2 Constituem nomeadamente casos de for a maior actos de guerra ou subvers o hostilidades ou inva s o tumultos rebeli o terrorismo ou epidemias radia es at micas fogo raio explos o graves inunda es ciclones tremores de terra e outros cataclismos naturais que directamente afectem as actividades compreendidas na Concess o 107 3 Consideram se exclu dos da previs o dos n meros anteriores os eventos naturais cujo impacto deva ser suportado pela Auto Estrada nos termos dos projectos aprovados e dentro dos limites por estes previstos 107 4 Sem preju zo do disposto na cl usula 107 6 a ocorr ncia de um caso de for a maior tem por efeito a Exonerar a Concession ria da responsabilidade pelo n o cumprimento das obriga es emergentes do presente contrato que sejam directamente por aquele afectadas na Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 estrita medida em que o respectivo cumprimento pontual e atempado tenha sido efectivamente impedido b A reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da cl usula 115 c A resolu o do presente contrato caso a impossibi lidade do respectivo cumprimento se torne definitiv
57. Pa os de Ferreira n da EN 106 5 3 Constituem ainda o objecto da Concess o para efeitos de conserva o de explora o e de financiamento em regime de disponibilidade os seguintes Lan os a IP 4 n de Sendim b IC 24 Freixieiro Aeroporto c IC 24 Aeroporto n da Maia IP 1 d IC 24 n da Maia IP1 Alfena 5 4 Integra igualmente o objecto da Concess o a presta o do servi o de cobran a de portagens aos utiliza dores na Auto Estrada nos termos previstos no cap tulo XI 5 5 Os Lan os referidos nas cl usulas 5 1 5 2 e 5 3 est o divididos para efeitos dos pagamentos a efectuar pelo Concedente previstos no cap tulo XIII nos Sublan os indicados no Anexo 15 entendendo se por extens o de um Lan o o somat rio das extens es dos Sublan os em que se divide calculadas de acordo com o n mero seguinte 5 6 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte as extens es de cada Sublan o s o medidas segundo o eixo da Auto Estrada e determinadas consoante os casos da seguinte forma a Se o Sublan o estiver compreendido entre dois n s de liga o a sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre os eixos das obras de arte desses n s b Se uma das extremidades da Concess o come ar ou terminar em contacto com uma estrada ou uma auto estrada constru da a extens o do Sublan o terminal calculada a partir do perfil de contacto das duas vias c Se uma das extremi
58. Para efeitos do c lculo do ndice de sinistrali dade previsto nos n meros anteriores n o s o considera dos os Sublan os relativamente aos quais o Concedente opte por n o proceder realiza o de um alargamento na data em que tal alargamento deva ocorrer nos termos do disposto na cl usula 39 96 9 No caso de o Termo da Concess o ocorrer em m s diverso do m s de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo dos pr mios e das multas aplic veis na propor o dos meses inteiros que decorram entre Janeiro e o Termo da Concess o 96 10 O Concedente procede ao pagamento da re munera o anual pela forma e nas datas em seguida in dicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 efectuados pagamentos todos de igual montante corres pondentes na sua globalidade a 80 oitenta por cento da remunera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efec tuado um pagamento de reconcilia o correspondente di feren a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 96 11 A determina o da parte respons vel pelo pa gamento de reconcilia o previsto no n mero anterior feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior
59. Socie dades Comerciais sem preju zo de o Concedente poder dispensar a verifica o destes requisitos 15 7 S o nulas e de nenhum efeito as transmiss es de ac es da Concession ria efectuadas em viola o do disposto no presente contrato ou nos Estatutos e a Con cession ria fica obrigada a n o reconhecer para qualquer efeito a qualidade de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua ac es representativas do seu capital atrav s dessas transmiss es 15 8 Consideram se ac es para os efeitos previs tos nas cl usulas 15 3 a 15 7 quaisquer participa es no capital social da Concession ria que confiram ou possam vir a conferir por for a do disposto no Cap tulo III do T tulo IV do C digo das Sociedades Comerciais direito de voto aos seus titulares 15 9 As autoriza es do Concedente previstas na presente cl usula consideram se tacitamente concedidas quando n o sejam recusadas no prazo de 45 quarenta e cinco dias ap s a respectiva solicita o 16 Capital 16 1 O capital social da Concession ria integral mente subscrito e realizado de 37 300 000 trinta e sete milh es e trezentos mil euros 16 2 A Concession ria obriga se a manter o Con cedente informado sobre o cumprimento do Acordo de Subscri o indicando lhe nomeadamente se as entradas de fundos nele contempladas foram integralmente reali zadas ou n o o sendo qual o montante em falta e a parte fal
60. Sublan o e para a classe de ve culos 1 tv 1 valor da tarifa em vigor por Sublan o ou da tarifa de refer ncia no caso de Sublan o sem tarifa em vigor para a classe de ve culos 1 IPC p valor do ltimo IPC p m s a que se refere o ltimo ndice publicado n n mero de meses decorridos entre a data da ltima actualiza o tarif ria e a pretendida para a entrada em vigor da nova tarifa IPC p n valor do IPC relativo ao m s p n 67 2 A EP deve comunicar Concession ria o valor das novas tarifas de portagem com uma anteced ncia m nima de 15 quinze dias face data da entrada em vigor das mesmas 68 N o pagamento das taxas de portagens O n o pagamento ou o pagamento viciado de taxas de portagem devidas nos Lan os e ou nos Sublan os que in tegram a Concess o sancionado nos termos previstos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis incluindo aquelas que regulem as compet ncias e os poderes que assistem nesta mat ria aos agentes de fiscaliza o da Con cession ria ou da sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual nos termos da cl usula 86 69 Isen es de portagem 69 1 Est o isentos do pagamento de taxas de por tagem os ve culos afectos s seguintes entidades ou or ganismos a Presidente da Rep blica b Presidente da Assembleia da Rep blica c Presidentes do Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal de Justi a do S
61. TMDA ter atingido 38 000 trinta e oito mil ve culos b Nos Sublan os com 6 seis vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do terceiro ano ap s o TMDA ter atingido 60 000 sessenta mil ve culos Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 39 2 Os encargos decorrentes do aumento de n mero de vias dos Lan os s o da responsabilidade do Concedente devendo as respectivas condi es de pagamento ser pre viamente acordadas com a Concession ria sem preju zo do disposto nas cl usulas 39 5 a 39 8 39 3 Os procedimentos necess rios ao aumento de n mero de vias dos Lan os s o desenvolvidos pela Concession ria que para o efeito deve adoptar os proce dimentos pr contratuais legalmente exigidos no prazo determinado pelo Concedente sem preju zo do disposto na cl usula 39 8 39 4 Os documentos e as pe as dos procedimentos pr contratuais e a respectiva adjudica o devem ser previamente aprovados pelo Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar a Altera es aos documentos e s pe as do procedi mento b A altera o do projecto de decis o de adjudica o desde que respeitando as normas legais e regulamentares aplic veis 39 5 Na falta do acordo previsto na cl usula 39 2 o Concedente deve atempadamente disponibilizar Con cession ria os meios financeiros necess rios ao pagamento do pre o devido ao adjudicat ri
62. a ou a reposi o do equil brio financeiro da Concess o se revele excessivamente onerosa para o Concedente 107 5 No caso de exonera o da Concession ria do cumprimento das obriga es decorrentes do Contrato de Concess o por motivo de for a maior o Concedente deve fixar logo que poss vel com razoabilidade e ap s pr via audi ncia da Concession ria o prazo pelo qual aquela exonera o se vai prolongar 107 6 Sempre que um caso de for a maior corres ponda desde pelo menos 6 seis meses antes da sua ve rifica o a um risco normalmente segur vel em pra as da Uni o Europeia por ap lices comercialmente aceit veis e independentemente de a Concession ria ter efectiva mente contratado as respectivas ap lices verifica se o seguinte a A Concession ria n o fica exonerada do cumpri mento pontual e atempado das obriga es emergentes do presente contrato na medida em que aquele cumprimento se tornasse poss vel em virtude do recebimento da indem niza o aplic vel nos termos da ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa nos prazos que com razoabilidade lhe sejam para este efeito fixados pelo Concedente b H lugar reposi o do equil brio financeiro nos termos do disposto na cl usula 107 8 apenas na medida do excesso dos preju zos sofridos relativamente indem niza o aplic vel nos termos da ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa ou daqu
63. adoptar nos diversos estudos e projectos deve estar de acordo com o Vocabul rio de Estradas e Aer dromos editado pelo Laborat rio Nacional de Engenharia Civil 32 4 O estabelecimento do tra ado da Auto Estrada com os seus n s de liga o Areas de Servi o e reas de re Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 pouso e instala o dos sistemas de contagem e classifica o de tr fego deve ser objecto de pormenorizada justifica o nos estudos e projectos a submeter pela Concession ria e tem em conta os estudos de car cter urban stico e de de senvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou regi es abrangidas nas zonas em que esse tra ado se desenvolve nomeadamente os planos regionais de ordenamento do territ rio os planos directores muni cipais os planos de pormenor urban sticos e o Estudo de Impacte Ambiental 32 5 As normas a considerar na elabora o dos pro jectos que n o sejam taxativamente indicadas no presente contrato nem constem de disposi es legais ou regula mentares em vigor devem ser as que se coadunem com a melhor t cnica rodovi ria 32 6 A Concession ria pode solicitar ao Concedente e este deve fornecer lhe com a brevidade poss vel os seguintes elementos de estudo dispon veis no MOPTC a Projecto de execu o e estudo de impacte ambiental do IP 4 entre Sendim e a EN 14 Via Norte b Projecto de execu o e estudo de impa
64. amento de um Custo Ad ministrativo q C digo das Expropria es o diploma aprovado pela Lein 168 99 de 18 de Setembro com as respectivas altera es r C digo das Sociedades Comerciais o diploma aprovado pelo Decreto Lei n 262 86 de 2 de Setembro na redac o em vigor Data de Assinatura do Contrato de Concess o 1920 175 s C digo dos Contratos P blicos o diploma apro vado pelo Decreto Lei n 18 2008 de 29 de Janeiro na redac o em vigor na presente data t Concess o o conjunto de direitos e obriga es atribu dos Concession ria por interm dio do Contrato de Concess o e demais regulamenta o aplic vel u Concorrente o conjunto de sociedades comerciais vencedor do concurso p blico que precedeu a celebra o do Contrato de Concess o cuja identifica o e participa o percentual e nominal no capital social da Concession ria na Data de Assinatura do Contrato de Concess o figura no Anexo 4 v Contrato de Concess o o presente contrato cuja minuta foi aprovada pela Resolu o do Conselho de Mi nistros n 114 2002 de 28 de Agosto na redac o que lhe foi conferida pela Resolu o do Conselho de Ministros n de e quaisquer outros aditamentos e altera es que o mesmo venha a sofrer w Contrato de Opera o e Manuten o o contrato celebrado entre a Concession ria e a Operadora tendo por objecto a opera o da Auto Estrada e a ma
65. anterior devem ser objecto de acordo entre as Partes sem preju zo da possibilidade de posterior recurso arbitragem nos termos do cap tulo XXIV CAP TULO XIV Modifica es subjectivas na Concess o 97 Ced ncia onera o trespasse e aliena o 97 1 Sem preju zo do disposto em contr rio no pre sente contrato interdito Concession ria ceder alienar ou por qualquer modo onerar no todo ou em parte a Concess o ou realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou te nha por efeito mesmo que indirecto id nticos resultados 97 2 A Concession ria n o pode sem pr via e ex pressa autoriza o do Concedente trespassar a Concess o 97 3 A Concession ria est impedida de utilizar o Canal T cnico Rodovi rio designadamente para fins dis tintos do objecto da Concess o n o podendo o mesmo ser objecto de qualquer neg cio jur dico da Concession ria independentemente da sua natureza 97 4 Os actos praticados em viola o do disposto nos n meros anteriores s o nulos sem preju zo de outras san es aplic veis 97 5 No caso de trespasse a Concession ria deve comunicar ao Concedente a sua inten o de proceder ao trespasse da Concess o remetendo lhe a minuta do con trato de trespasse que se prop e assinar e indicando todos os elementos do neg cio que pretende realizar bem como o calend rio previsto para a sua realiza o e a identidade do trespass rio 97 6
66. anuten o Anexo 21 Minuta do Contrato de Presta o de Servi os Anexo 22 Sistema de cobran a de portagens Anexo 23 Tarifas di rias de disponibilidade Anexo 24 Investimentos 1920 177 2 2 Na interpreta o integra o ou aplica o de qualquer disposi o do presente contrato devem ser con sideradas as disposi es dos documentos que nele se con sideram integrados nos termos do n mero anterior e que tenham relev ncia na mat ria em causa e vice versa 3 Epigrafes e remiss es 3 1 As ep grafes das cl usulas do Contrato de Con cess o dos seus anexos e dos respectivos ap ndices foram inclu das por raz es de mera conveni ncia n o fazendo parte da regulamenta o aplic vel s rela es contratuais deles emergentes nem constituindo suporte para a inter preta o ou integra o do presente contrato 3 2 As remiss es ao longo do presente contrato para cl usulas n meros al neas ou anexos e salvo se do contexto resultar sentido diferente s o efectuadas para cl usulas n meros al neas ou anexos do pr prio Contrato de Concess o 4 Lei aplic vel 4 1 O Contrato de Concess o est sujeito lei por tuguesa com expressa ren ncia aplica o de qualquer outra 4 2 Na vig ncia do Contrato de Concess o obser vam se a As Bases da Concess o e as disposi es do Contrato de Concess o dos seus anexos e respectivos ap ndices b A legisla o
67. ao MEF e ao MOPTC mediante des pacho conjunto a aprova o ou a autoriza o dos seguintes actos a A altera o do objecto social da Concession ria b O desenvolvimento pela Concession ria dentro dos limites f sicos da Concess o de outras actividades para al m das integradas na Concess o nos termos do presente contrato Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 c O desenvolvimento de outras actividades pela Conces sion ria fora do mbito e dos limites f sicos da Concess o d A altera o da hierarquia dos Membros do Concor rente no capital da Concession ria e A redu o do capital social da Concession ria f A altera o dos Estatutos da Concession ria g A aliena o do capital social da Concession ria in cluindo a transmiss o ou a onera o das ac es nos termos previstos nas cl usulas 15 e 18 h A concretiza o de uma opera o de Refinanciamento da Concess o i As autoriza es previstas nas cl usulas 92 e 93 J O trespasse da Concess o k As altera es nas condi es das ap lices de seguros 94 2 Sem preju zo de outro regime expressamente estabelecido as autoriza es ou as aprova es previstas no n mero anterior devem ser expressas e escritas 94 3 Sem preju zo de outras situa es expressamente previstas compete conjuntamente ao MEF e ao MOPTC o exerc cio dos poderes do Concedente em mat ria de resg
68. ao incumprimento mora ou cumprimento defeituoso 72 3 O exacto e pontual cumprimento pela Con cession ria ou pela sociedade cession ria das obriga es estabelecidas no Contrato de Presta o de Servi os cons titui cumprimento pela Concession ria das disposi es do presente contrato que regulam a presta o do servi o de cobran a de portagens aos utilizadores na Auto Estrada 72 4 O exacto e pontual cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Presta o de Servi os garantido mediante presta o de cau o nos termos do disposto nas cl usulas 98 e 99 e no Contrato de Presta o de Ser vi os sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 72 5 cau o que venha a ser prestada identifica como benefici ria a EP sendo o seu valor fixado em 1 500 000 um milh o e quinhentos mil euros 72 6 O valor da cau o referida no n mero anterior actualizado de 3 tr s em 3 tr s anos de acordo com os IPC publicados para os 3 tr s anos anteriores aquele em que a actualiza o ocorre SEC O V Remunera o SUBSEC O I Disposi o geral 73 Remunera o A t tulo de remunera o pela cobran a de taxas de porta gem a Concession ria recebe da EP nos termos previstos nas subsec es seguintes a Um valor anual pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens b Um valor pela presta o do servi o de cobran a de taxas de portagem aos
69. as sec es de 4 quatro ou 6 seis vias e de um n vel de servi o D a partir daqueles limiares 39 11 Sem preju zo do disposto nas cl usulas 96 19 a 96 21 caso o Concedente opte por realizar um determi nado alargamento numa data prevista para a realiza o pela Concession ria de uma grande repara o nos termos do Caso Base ou em data pr xima a Concession ria fica dispensada da sua obriga o de proceder mesma devendo os montantes que se destinavam a custear essa grande re para o ser utilizados para pagamento desse alargamento 39 12 Para efeitos do disposto no n mero anterior a Concession ria notifica o Concedente de que vai proce der a uma grande repara o dispondo este de um prazo 1920 187 de 3 tr s meses contados dessa notifica o para lhe comunicar se pretende realizar o alargamento 40 Vias de comunica o e servi os afectados 40 1 Compete Concession ria suportar os custos e encargos relativos repara o dos estragos que justifica damente se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunica o em consequ ncia das obras a seu cargo bem como os relativos ao restabelecimento das vias de comunica o existentes interrompidas pela constru o da Auto Estrada 40 2 O restabelecimento de vias de comunica o a que se refere a parte final do n mero anterior efectuado com um perfil transversal que atenda s normas em vigor devendo as corresponden
70. as sociedades IRC e Der rama que conjunta ou isoladamente tenha por efeito a varia o da TIR accionista em mais de 0 001000 zero v r gula zero zero um zero zero zero pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso Base os pagamentos anuais por disponibilidade previstos na cl usula 96 s o ajustados para mais ou para menos consoante o caso de modo a que simulado no Caso Base seja reposto ano a ano o valor do cash flow accionista que se verificaria caso tal varia o n o tivesse ocorrido 22 2 O acerto dos pagamentos anuais por disponi bilidade referido no n mero anterior objecto de acordo entre as Partes devendo em qualquer caso o mesmo ser reflectido nos pagamentos por disponibilidade do ano em que produzir efeitos a varia o prevista no n mero anterior CAP TULO V Financiamento 23 Responsabilidade da Concession ria 23 1 A Concession ria respons vel nica pela obten o do financiamento necess rio ao desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Conces s o por forma a que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obriga es que assume no presente contrato 23 2 Com vista obten o dos fundos necess rios ao desenvolvimento das actividades objecto da Conces s o a Concession ria celebrou na Data de Assinatura do Contrato de Concess o os Contratos de Financiamento entretanto alterados e o Acordo de Subscri o que em conju
71. ate de sequestro e de resolu o do presente contrato bem como de reposi o do equil brio financeiro da Concess o 94 4 As autoriza es ou aprova es a emitir pelo Concedente nos termos das cl usulas 92 e 93 ou desde que fundamentadas as suas eventuais recusas n o impli cam a assun o por ele de quaisquer responsabilidades nem exoneram a Concession ria do cumprimento pontual das obriga es assumidas no presente contrato 95 Instala es de terceiros 95 1 Quando ao longo do per odo da Concess o se venha a mostrar necess rio o atravessamento da Auto Estrada por quaisquer instala es ou redes de servi o p blico n o previstas anteriormente a Concession ria deve permitir a sua instala o a qual tem de ser levada a efeito de forma a causar a menor perturba o poss vel circula o na Auto Estrada 95 2 A forma e os meios de realiza o e conser va o das instala es a que se refere o n mero anterior devem ser estabelecidos em contratos a celebrar entre a Concession ria e as entidades respons veis pela gest o dos servi os em causa as quais devem suportar os custos da sua realiza o e demais compensa es eventualmente devidas Concession ria pela sua conserva o 95 3 Os contratos referidos no n mero anterior bem como quaisquer altera es aos mesmos carecem de apro va o expressa e pr via do Concedente que n o deve ser injustificadamente recusada e q
72. bilidade dos seus pontos de cobran a de 99 3 noventa e nove virgula tr s por cento 90 4 A Concession ria deve dispor de um sistema de informa o que permita confirmar o cumprimento do n vel de disponibilidade a que se refere o n mero anterior 1920 200 90 5 Verificando se um n vel de disponibilidade in ferior ao previsto na cl usula 90 3 tem lugar uma penali za o calculada nos termos da f rmula seguinte 1 H TMDA t Pen ba gt z4 i ysl sendo Pen montante correspondente penalidade relativa indisponibilidade dos pontos de cobran a no ano t i ponto de cobran a i que compreende todo o equipa mento instalado num determinado ponto da via e utilizado na recolha das evid ncias das passagens de ve culos por esse ponto y classe do ve culo H n mero ou frac o de horas em que o ponto de co bran a i se encontra indispon vel superior ao valor m ximo admitido de acordo com o definido na cl usula 90 3 TMDA TMDA para a classe y registado no ano t taxa de portagem por classe estipulada para o ano n e para o ponto de cobran a i 90 6 O valor da penaliza o decorrente da aplica o do n mero anterior deduzido ao pagamento de reconci lia o previsto na al nea b da cl usula 75 1 SEC O X Termo do Contrato de Presta o de Servi os 91 Termo do Contrato de Presta o de Servi os O Contrato de Presta o de Servi os caduca no Termo
73. blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 mento excepto os relativos a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do caso de for a maior b Quaisquer indemniza es pag veis em resultado de casos de for a maior ao abrigo de seguros em que o Concedente seja co segurado s o directamente pagas ao Concedente c Pode o Concedente exigir da Concession ria que esta lhe ceda gratuitamente a posi o contratual para si emer gente dos contratos celebrados com terceiros e relativos explora o das Areas de Servi o que neste caso sub sistem para al m da resolu o do Contrato de Concess o d Sem preju zo do disposto na cl usula 112 8 revertem para o Concedente todos os bens que integram a Conces s o e A cau o libertada a favor da Concession ria ex cepto na medida em que esta possa e deva ser utilizada pelo Concedente em consequ ncia de facto ocorrido antes do evento que esteve na origem da verifica o de um caso de for a maior f A Concession ria respons vel pelos efeitos da ces sa o de quaisquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte 107 10 A Concession ria obriga se a comunicar de imediato ao Concedente a ocorr ncia de qualquer evento qualific vel como caso de for a maior ao abrigo do dis posto na presente cl usula bem como no mais curto prazo poss vel a indicar quais as obriga es emergentes do Con trato de Concess o cujo cumprim
74. ca e ambiental i Ilumina o J Telecomunica es k Sistema de controlo e gest o de tr fego D Sistema de cobran a de portagens Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 50 9 O Plano de Controlo de Qualidade apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recu sada por escrito no prazo de 60 sessenta dias ap s ter sido solicitada 51 Transfer ncia da explora o e conserva o dos Lan os existentes 51 1 Os Lan os referidos nas cl usulas 5 2 e 5 3 bem como os equipamentos e instala es a eles afectos transferem se para a Concession ria s 24 vinte e quatro horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o tornando se a respectiva explora o e a conserva o da responsabilidade exclusiva da Concession ria a partir desse momento nos termos da cl usula 50 51 2 O Concedente exerce se for contratualmente imposs vel o exerc cio directo pela Concession ria e sem pre que esta lho solicite os direitos inerentes a todas as garantias que se encontrem em vigor relativamente a obras realizadas nos Lan os referidos no n mero anterior as quais se encontram identificadas no Anexo 16 51 3 A Concession ria tem direito a quaisquer quan tias indemnizat rias que sejam pagas ao Concedente nos termos das garantias referidas no n mero anterior que lhe devem por este ser pagas imed
75. calcula se nos seguintes termos gt IS concess o portagem xL IS CONPOR EL i em que IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t IS cencess o portagem ndice de sinistralidade de cada uma das concess es com portagem real em opera o L extens o dos lan os em servi o de cada uma das concess es com portagem real expresso em quil metros c O ndice de sinistralidade ponderado calcula se nos seguintes termos IS ponderado 60 x IS Conc 40 x IS CONPOR em que IS ponderado ndice de sinistralidade ponderado para o ano t IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t 96 6 Sempre que se verifique a IS Conc lt IS ponderado o Concedente soma remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea a do n mero seguinte b IS Conc gt IS ponderado o Concedente deduz remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea b do n mero seguinte 96 7 Os incrementos e dedu es referidos no n mero anterior s o calculados da seguinte forma a Incremento IS ponderado IS Conc Sin 2 x Dis x IS Conc b Dedu o IS Conc IS ponderado Sin 2 x Dis x IS Conc 96 8
76. cedente recorrer cau o em caso de n o pagamento pela Concession ria no prazo que razoavelmente lhe seja fixado 109 7 Se o montante dos pagamentos referidos no cap tulo XIII durante o per odo do sequestro exceder o valor global dos custos encargos e servi o da d vida li quidados nos termos da cl usula 109 5 o saldo pago pelo Concedente Concession ria na data em que terminar o sequestro 109 8 Logo que restabelecido o normal funciona mento da Concess o a Concession ria notificada para retomar a Concess o no prazo que lhe seja fixado pelo Concedente 109 9 A Concession ria pode optar pela resolu o do Contrato de Concess o caso o sequestro se mantenha por 6 seis meses ap s ter sido restabelecido o normal funcionamento da Concess o sendo ent o aplic vel o disposto na cl usula 110 9 110 Resolu o 110 1 O Concedente sob proposta do MOPTC e ouvidos o InIR e a IGF pode em caso de viola o grave das obriga es da Concession ria decorrentes do Contrato de Concess o p r fim Concess o atrav s da resolu o do presente contrato 110 2 Constituem nomeadamente causas de reso lu o do Contrato de Concess o por parte do Concedente nos termos e para os efeitos do disposto no n mero anterior os seguintes factos e situa es a Abandono da constru o conserva o ou explora o da Concess o b A n o entrada em servi o da totalidade da Auto Es
77. cepto se o contr rio resultar do presente contrato 114 Caso Base 114 1 O Caso Base representa a equa o financeira com base na qual efectuada a reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos estabelecidos na cl usula 115 114 2 Sem preju zo do disposto na cl usula 24 o Caso Base apenas pode ser alterado quando haja lugar nos termos da cl usula 115 reposi o do equil brio financeiro da Concess o e exclusivamente para reflectir a reposi o efectuada 115 Reposi o do equil brio financeiro 115 1 Tendo em aten o a distribui o de riscos esti pulada no presente contrato a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da presente cl usula nos seguintes casos a Modifica o unilateral imposta pelo Concedente das condi es de desenvolvimento das actividades integradas na Concess o desde que em resultado directo da mesma se verifique para a Concession ria um aumento de custos ou uma perda de receitas b Ocorr ncia de casos de for a maior nos termos da cl usula 107 excepto se em resultado dos mesmos se verificar a resolu o do presente contrato nos termos da cl usula 107 4 ou da al nea c da cl usula 107 6 c Altera es legislativas de car cter espec fico que tenham um impacto directo sobre as receitas ou custos respeitantes s actividades integradas na Concess o d Quando o direit
78. cession ria 87 1 A Concession ria s pode ceder a sua posi o contratual no Contrato de Presta o de Servi os a uma sociedade comercial cujo capital social seja na data da cess o controlado pelas entidades que detenham directa ou indirectamente e isolada ou conjuntamente o dom nio da Concession ria nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais sem preju zo de eventuais direitos de step in no capital social da sociedade cession ria a serem consagrados a favor das entidades financiadoras da Concession ria ou daquela entidade 87 2 A sociedade cession ria tem como objecto so cial exclusivo ao longo de todo o per odo do Contrato de Presta o de Servi os a opera o e manuten o de infra estruturas rodovi rias e o exerc cio de actividades conexas devendo manter ao longo do mesmo per odo a sua sede em Portugal e a forma de sociedade an nima regulada pela lei portuguesa 87 3 Todas as ac es representativas do capital social da sociedade cession ria s o obrigatoriamente nominativas 87 4 transmiss o ou onera o das ac es da so ciedade cession ria e altera o dos respectivos estatutos aplica se com as necess rias adapta es o regime definido no cap tulo IV para a Concession ria 87 5 O capital social da sociedade cession ria no m nimo de 500 000 quinhentos mil euros devendo estar integralmente subscrito e realizado na data
79. cesso de revis o o modelo fi nanceiro actualizado substitui o modelo financeiro excepto se nos termos definidos em anexo ao Contrato de Presta o de Servi os n o houver lugar a esta substitui o 74 13 O valor total anual da remunera o pela dispo nibilidade do sistema de cobran a de portagens estabele cido na presente cl usula pode ser revisto caso haja lugar ao procedimento previsto na cl usula 64 e nos termos que venham a ser estabelecidos nesse mbito 75 Regime de pagamento 75 1 O pagamento da remunera o pela disponibi lidade do sistema de cobran a de portagens ocorre pela forma e datas em seguida indicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectuados pagamentos todos de igual montante corres pondentes na sua globalidade a 80 oitenta por cento da remunera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efec tuado um pagamento de reconcilia o correspondente di feren a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 75 2 No caso de o termo da vig ncia do Contrato de Presta o de Servi os ocorrer em m s diverso do m s de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo da remunera o prevista na cl usula 74 na propor o dos meses inteiros que decorram entre Janeiro e esse m s 75 3 A deter
80. cionais b A compatibilidade com o disposto na Directiva n 2004 52 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 sobre interoperabilidade dos sistemas de cobran a electr nica de portagens e na Lei n 30 2007 de 6 de Agosto bem como nos Decretos Leis n 111 2009 112 2009 e 113 2009 todos de 18 de Maio SEC O III Tarifas e taxas de portagem 66 Tarifas e taxas de portagem 66 1 Para efeito da aplica o das tarifas de porta gem as classes de ve culos s o por ordem crescente do respectivo valor tarif rio as seguintes Classe Designa o 1 Morocco e ve culos com uma altura medida vertical do primeiro eixo inferior a 1 1 m com ou sem reboque 1920 194 Classe Designa o 2 Ve culos com dois eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 1 m 3 Ve culos com tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 1 m 4 Ve culos com mais de tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 1 m 66 2 Os ve culos ligeiros de passageiros e mistos tal como definidos no C digo da Estrada com dois eixos peso bruto superior a 2300 kg e inferior ou igual a 3500 kg com lota o igual ou superior a 5 cinco lugares e uma altura medida vertical do primeiro eixo do ve culo igual ou superior a 1 10 m e inferior a 1 30 m desde que n o apre sentem trac
81. conclus o dos processos expropriativos 28 5 Os terrenos expropriados nos termos dos n meros anteriores devem ser entregues pelo Concedente Concession ria livres de encargos e desocupados no prazo de 6 seis meses contados a partir da apresenta o das plantas parcelares referidas na cl usula 27 2 lavrando se os respectivos autos de entrega 28 6 Qualquer atraso do Concedente na entrega dos bens a que se refere a presente cl usula desde que n o imput vel Concession ria e superior a 60 sessenta dias confere o direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da cl usula 115 CAP TULO VII Fun es do InIR 29 InlR Sem preju zo dos poderes cometidos a outras entidades sempre que no presente contrato se atribuam poderes ou se preveja o exerc cio de faculdades pelo Concedente tais poderes e tal exerc cio podem ser executados pelo InIR salvo quando o contr rio decorrer da regra em causa ou de disposi o imperativa da lei CAP TULO VIII Concep o projecto constru o e duplica o da Auto Estrada 30 Concep o projecto constru o e duplica o 30 1 A Concession ria respons vel pela concep o projecto e constru o dos Lan os referidos na cl usula 5 1 e concep o projecto e duplica o do Lan o referido na cl usula 5 2 respeitando os estudos e projectos apresen 1920 184 tados nos termos das cl usulas seguintes e o dispost
82. cte ambiental do IP 4 entre a Via Norte e Aguas Santas c Estudo de viabilidade da VRI entre o n do Aeroporto IC 24 e o IP 4 d Projecto de execu o e estudo de impacte ambiental do IC 24 IC 25 entre Alfena e Pa os de Ferreira e Estudo pr vio e estudo de impacte ambiental do IC 25 EN 207 entre o n da EN 106 e Felgueiras EN 101 32 7 Os elementos de estudo indicados no n mero anterior n o criam para a Concession ria quaisquer direitos ou obriga es nem obrigam de qualquer forma o Con cedente podendo a Concession ria propor as altera es que entender nomeadamente quanto directriz perfil transversal e perfil longitudinal para que as obras a realizar melhor possam corresponder finalidade em vista 33 Programa de estudos e projectos 33 1 No prazo de 30 trinta dias teis contados da Data de Assinatura do Contrato de Concess o a Concessio n ria submete aprova o do Concedente um documento em que indica as datas em que se compromete a apresentar os estudos pr vios os Estudos de Impacte Ambiental os anteprojectos e os projectos que lhe compete elabo rar as altera es que prop e aos elementos indicados na cl usula 32 6 e as entidades t cnicas independentes que prop e para a emiss o do parecer de revis o a que alude a cl usula 34 7 33 2 No documento referido no n mero anterior fi guram tamb m as datas expressas em meses e anos do in cio da constru o e da abertura
83. ctuadas a No pr prio dia em que sejam transmitidas em m o ou por telefax se entregues ou recebidas entre as 9 nove e as 17 dezassete horas ou no dia til imediatamente seguinte no caso de serem efectuadas ap s as 17 dezas sete horas b 3 tr s dias teis depois de remetidas pelo correio 121 5 O Concedente pode nomear um delegado do Governo junto da Concession ria a quem devem ser re metidas c pias de todas as comunica es efectuadas ao abrigo do presente contrato 122 Prazos e sua contagem Os prazos fixados no presente contrato contam se em dias ou meses seguidos de calend rio salvo quando con tenham a indica o de dias teis caso em que apenas se contam os dias em que os servi os da Administra o P blica se encontrem abertos ao p blico em Lisboa 123 Exerc cio de direitos Sem preju zo do disposto no cap tulo XXTV o n o exer c cio ou o exerc cio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das Partes ao abrigo do presente contrato n o importa a ren ncia a esse direito nem im pede o seu exerc cio posterior nem constitui morat ria ou nova o da respectiva obriga o 124 Invalidade parcial Se algumas das disposi es do Contrato de Concess o vier a ser considerada inv lida ou ineficaz tal n o afecta a validade do restante clausulado do mesmo o qual se mant m plenamente em vigor 125 Deveres gerais das Partes 125 1 As Partes comp
84. ctualiza o dos diferenciais de cash flow a distribuir aos accionistas calculados nos termos da cl usula 24 5 cor respondente TIR accionista do Caso Base 24 9 O valor do pagamento nico a que se refere a al nea a da cl usula 24 7 apurado mediante a sua introdu o no Caso Base P s Refinanciamento num pro cesso iterativo at que se verifique a condi o prevista na cl usula 24 3 24 10 Para efeitos do apuramento do valor de cada uma das dedu es referidas na al nea b da cl usula 24 7 considerado o valor resultante da actualiza o realizada nos termos da cl usula 24 8 capitalizado a uma taxa equi valente ao custo m dio ponderado dos capitais pr prios e alheios da Concession ria 24 11 Os mecanismos de actualiza o e capitaliza o t m em considera o a preocupa o da reparti o equi tativa dos benef cios do Refinanciamento da Concess o entre as Partes 24 12 A Concession ria obriga se a comunicar de imediato ao Concedente toda e qualquer inten o de pro ceder a um Refinanciamento da Concess o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 24 13 O Concedente pode a qualquer momento apresentar Concession ria uma proposta de Refinan ciamento da Concess o 24 14 Quando o Concedente apresente uma proposta de Refinanciamento da Concess o a Concession ria deve alternativamente a Demonstrar que a opera o proposta pelo Conce
85. d n mero de dias do ano t em que a Concess o se encontrou em servi o IPC p1 7 IPC a Dezembro do ano 1 1 IPC IPC a Dezembro de 2009 Dez2009 k E F X 0 33 zero v rgula trinta e tr s 96 3 O montante total das dedu es a efectuar em cada ano a que se refere a cl usula 96 1 calculado de acordo com a seguinte f rmula Ded XF Dis em que F Dis montante correspondente dedu o di ria imposta em resultado da ocorr ncia de falhas de dispo nibilidade para o ano t calculada nos termos da cl u sula 96 18 96 4 Considera se existir uma falha de disponibili dade quando se verificar alguma das condi es de indis ponibilidade definidas nas cl usulas 96 15 a 96 18 96 5 O montante relativo dedu o ou ao incremento imposto em resultado da evolu o dos ndices de sinistra lidade calculado de acordo com as f rmulas seguintes a O ndice de sinistralidade da Concess o calcula se nos seguintes termos N x10 LxTMDA x365 IS Conc em que IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t N n mero de acidentes no ano com v timas mortos e ou feridos registados nos Sublan os da Concess o pela autoridade policial competente L extens o total em quil metros dos Sublan os da Concess o TMDA TMDA registado na Concess o no ano t 1920 202 b O ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real
86. dades do Sublan o entroncar de n vel com uma estrada da rede nacional a sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre a linha do bordo externo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da Auto Estrada e o eixo da obra de arte da outra extremidade d Se uma das extremidades do Sublan o entroncar num Sublan o cuja constru o n o esteja conclu da a sua extens o provisoriamente determinada at data de conclus o deste a partir dessa extremidade desde o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 ltimo perfil transversal de Auto Estrada constru do e a entrar em servi o e Se uma das extremidades do Sublan o coincidir com um n de interliga o com outra auto estrada e esse n apresentar duas obras de arte na transposi o dessa auto estrada a extens o do Sublan o determinada pela m dia da dist ncia de cada uma dessas obras de arte outra extremidade 5 7 Para efeitos do c lculo dos pagamentos a efec tuar pelo Concedente previstos no cap tulo XIII e no que respeita ao c lculo da extens o do Lan o identificado na al nea e da cl usula 5 1 fixado o limite oeste do n de Lousada como limite desse Lan o conforme consta do Anexo 5A ao Primeiro Aditamento 5 8 A Concess o tem ainda por objecto a concep o e projecto do Lan o de auto estrada EN 207 n do IP 9 Felgueiras EN 101 com a extens o de 4 8 km qua tro v rgula oi
87. de Financiamento as quais devem em todos os casos ser comunicadas ao Concedente a quem deve ser enviada no prazo de 30 trinta dias a contar da data em que sejam constitu das c pia notarial do documento que formaliza a onera o e informa o detalhada sobre quaisquer outros termos e condi es que sejam estabelecidos 18 3 Sem prejuizo do disposto no Anexo 14 da execu o mesmo que n o judicial dos instrumentos de onera o de ac es referidos no n mero anterior n o pode nunca resultar a deten o transmiss o ou posse de ac es representativas do capital social da Concession ria por entidades que n o sejam Membros do Concorrente em viola o do disposto no presente contrato e nomeada mente nas cl usulas 15 a 17 18 4 Os Membros do Concorrente aceitam na sua qua lidade de accionistas da Concession ria n o onerar ac es em contraven o ao disposto nos n meros anteriores 18 5 As disposi es da presente cl usula mant m se em vigor at 3 tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir 19 Obriga es de informa o da Concession ria 19 1 Ao longo de todo o per odo da Concess o e sem preju zo das demais obriga es de informa o estabeleci das no presente contrato a Concession ria compromete se para com o Concedente a a Dar lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e que possa vir a pre 1
88. de capitaliza o da Concession ria pelos seus accionistas nos termos do referido acordo e com as condi es de exe cu o pelo Concedente constantes do Anexo 11 99 Regime das garantias 99 1 As garantias previstas na cl usula 98 mant m se em vigor nos seguintes termos a A cau o a que se refere a al nea a da cl usula 98 no valor determinado nos termos dos n meros seguin tes mant m se em vigor at 1 um ano ap s o Termo da Concess o b O montante m ximo da responsabilidade assumida nos termos das garantias referidas na al nea b da cl u sula 98 progressivamente reduzido medida em que for sendo cumprido o Acordo de Subscri o 99 2 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte o valor da cau o fixado da seguinte forma a Na Data de Assinatura do Contrato de Concess o 2 500 000 dois milh es e quinhentos mil euros b Ap s o in cio da constru o e enquanto se encontra rem Lan os em constru o a cau o fixada no m s de Janeiro de cada ano no valor correspondente a 5 cinco por cento do or amento das obras a realizar nesse ano c Na data da entrada em servi o de cada um dos Lan os constru dos o montante da cau o correspondente a esse Lan o reduzido a 1 um por cento do seu valor imobilizado corp reo bruto revers vel apurado de acordo com o balancete trimestral da Concession ria 99 3 O valor da cau o determinado nos te
89. debi tados por entidades de cobran a os custos com o sistema de identifica o electr nica de ve culos e os custos de 1920 197 opera o do sistema MLFF necess rios individualiza o da Transac o Agregada com vista sua boa cobran a f O crit rio de reparti o de risco previsto na cl usula 85 g Os Custos Administrativos a cobrar aos utentes re lativos s Cobran as Secund ria e Coerciva bem como as coimas relativas Cobran a Coerciva remuneram a Concession ria pelos custos adicionais de cobran a h Os valores unit rios dos Custos Administrativos e das coimas devem ser determinados de modo a que no agregado das Cobran as Secund ria e Coerciva resulte para a Concession ria um equil brio entre i O valor correspondente s receitas provenientes da remunera o pelo servi o da cobran a de Custos Admi nistrativos e da parte que lhe couber das coimas cobradas nos termos da lei e ii A soma dos custos associados a essas cobran as com a justa remunera o da Concession ria pelo servi o prestado tendo por base o modelo da tarifa aditiva e a reparti o de riscos e a partilha de benef cios acordadas 80 Procedimento de determina o do valor da remu nera o pelo servi o de cobran a de portagens 80 1 Dentro dos 30 trinta dias subsequentes ao termo dos prazos enunciados nas al neas a e b da cl u sula 79 2 consoante o caso a Concession ria dirige ao presidente d
90. des integradas na Concess o e bem assim os projectos planos plantas documentos e outros materiais referidos no n mero anterior s o transmitidos gratuita mente e em regime de exclusividade ao Concedente no Termo da Concess o competindo Concession ria adoptar todas as medidas para o efeito necess rias CAP TULO XXII Aplica o no tempo 117 In cio da vig ncia da Concess o O Contrato de Concess o entra em vigor s 24 vinte e quatro horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o contando se a partir dessa data o prazo da Concess o 118 Produ o de efeitos 118 1 As altera es ao Contrato de Concess o acor dadas na presente data produzem efeitos a partir de 1 de Julho de 2010 118 2 Ao c lculo da remunera o anual pela dispo nibilidade do sistema de cobran a de portagens prevista na cl usula 74 relativa ao ano de 2010 s o feitos os necess rios ajustes na propor o dos meses inteiros que decorram entre o m s de Julho e o m s de Dezembro 119 Disposi o transit ria Os pagamentos relativos a Portagens SCUT que digam respeito a tr fego registado at 30 de Junho de 2010 s o efectuados at 30 de Setembro de 2010 de acordo com os crit rios definidos na vers o origin ria do Contrato de Concess o com as necess rias adapta es CAP TULO XXIII Disposi es diversas 120 Acordo Completo O Contrato de Concess o incluindo os contratos e docu mentos
91. dias teis de ante ced ncia em rela o emiss o ou outorga de instrumento que crie ou que constitua compromisso da Concessio n ria em criar os t tulos ou os instrumentos financeiros mencionados no n mero anterior consoante o evento que primeiro ocorrer 17 5 Exceptuam se do disposto na cl usula 17 1 as altera es dos Estatutos que se limitem a consagrar um aumento de capital da Concession ria desde que as con di es e a realiza o efectiva desse aumento observem o disposto nas cl usulas 15 e 16 17 6 A Concession ria remete ao Concedente no prazo de 30 trinta dias ap s a respectiva outorga c pia das escrituras notariais de altera o de Estatutos que tenha realizado nos termos da presente cl usula 17 7 As autoriza es do Concedente previstas na presente cl usula consideram se concedidas quando n o sejam recusadas no prazo de 30 trinta dias teis a contar da sua solicita o 18 Onera o de ac es da Concession ria 18 1 A onera o de ac es representativas do capital social da Concession ria depende sob pena de nulidade de autoriza o pr via do Concedente a qual se considera tacitamente recusada quando n o seja concedida no prazo de 60 sessenta dias teis a contar da sua solicita o 18 2 Exceptuam se do disposto no n mero anterior as onera es de ac es efectuadas em benef cio das Enti dades Financiadoras nos termos previstos nos Contratos
92. direitos que integram a Concess o 12 13 Os bens e direitos da Concession ria n o abrangidos nos n meros anteriores que sejam utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Con 1920 180 cess o podem ser alienados onerados e substitu dos pela Concession ria 12 14 Os bens m veis referidos no n mero anterior podem ser adquiridos pelo Concedente no Termo da Conces s o pelo valor que seja determinado por acordo das Partes ou na aus ncia deste por uma comiss o de avalia o da qual fa am parte 3 tr s peritos um nomeado pelo Concedente outro pela Concession ria e outro por acordo de ambas as Partes ou na sua falta por escolha do Baston rio da Ordem dos Engenheiros que tamb m nomeia o representante de qualquer das Partes caso estas n o o tenham feito CAP TULO III Dura o da Concess o 13 Prazo da Concess o 13 1 O prazo da Concess o de 30 trinta anos a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o expirando automaticamente s 24 vinte e quatro horas do dia em que ocorrer o 30 trig simo anivers rio dessa assinatura 13 2 O disposto no n mero anterior n o prejudica a aplica o das disposi es do cap tulo XIX nem a aplica o para al m daquele prazo das disposi es do presente contrato que perduram para al m do Termo da Concess o CAP TULO IV Sociedade Concession ria 14 Objecto social sede e forma 14 1 A Concessi
93. dministra o da SIEV entrega Concession ria e EP um auto por si assinado que descreva o desfecho do procedimento 80 10 Na situa o referida no n mero anterior a Concession ria e a EP podem recorrer ao mecanismo ar bitral de resolu o de conflitos previsto no Contrato de Presta o de Servi os 81 Actualiza o O valor unit rio por Transac o Agregada actualizado no primeiro dia de cada ano civil proporcionalmente va ria o hom loga do ltimo IPC conhecido face ao mesmo m s do ano anterior excepto nos anos em que produz efei tos a revis o ordin ria ou extraordin ria desse valor 82 Pagamento 82 1 A Concession ria nas entregas EP das re ceitas relativas cobran a de portagens nos termos da cl usula 84 pode deduzir ao valor que deve ser entregue a parte da remunera o pelo servi o que lhe couber pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o en tregues EP 82 2 Nos 5 cinco dias teis subsequentes ao final de cada m s a Concession ria deve emitir uma factura correspondente ao valor da parcela de remunera o pelo servi o que lhe seja devida suportada nos respectivos justificativos 82 3 Nos 60 sessenta dias seguintes recep o da factura a EP deve pronunciar se sobre a conformidade da referida factura considerando se a mesma aceite se n o houver oposi o fundamentada dentro daquele prazo 82 4 A reconcilia o de pagam
94. do por uma determinada viatura entre a sua entrada e a sua sa da da auto estrada 1 2 Os termos definidos no n mero anterior no sin gular podem ser utilizados no plural e vice versa com a correspondente altera o do respectivo significado salvo se do contexto resultar claramente o inverso 2 Anexos 2 1 Fazem parte integrante do presente contrato para todos os efeitos legais e contratuais os seus anexos e respectivos ap ndices organizados da forma seguinte Anexo 1 Contrato de Projecto e Constru o Anexo 2 Contratos de Financiamento Anexo 3 Lista dos Contratos do Projecto Anexo 4 Composi o do Concorrente e estrutura ac cionista da Concession ria Anexo 5 Estatutos Anexo 6 Acordo de Subscri o Anexo 7 Acordo Parassocial Anexo 8 Programa de Trabalhos Anexo 9 Declara o dos accionistas da Concessio n ria Anexo 10 Caso Base Anexo 11 Garantias banc rias Anexo 12 Programa de seguros Anexo 13 Acordo directo referente ao Contrato de Pro jecto e Constru o Anexo 14 Condi es de interven o das Entidades Financiadoras Anexo 15 Defini o dos Sublan os Anexo 16 Garantias relativas aos Lan os j constru dos Anexo 17 Estrutura Accionista Actual da Concessio n ria Anexo 18 Crit rios Chave da reposi o do equil brio financeiro Anexo 19 Contrato de Opera o e Manuten o Anexo 20 Acordo directo referente ao Contrato de Ope ra o e M
95. e das instala es s mesmas respeitantes correndo os respectivos custos por conta da Concessio n ria sem preju zo da possibilidade de posterior recurso arbitragem 101 6 As determina es do Concedente que venham a ser expressamente emitidas no mbito dos poderes de fiscaliza o incluindo as relativas a eventuais suspens es dos trabalhos de constru o s o imediatamente aplic veis e vinculam a Concession ria sem prejuizo da possibilidade de posterior recurso arbitragem 101 7 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es resultantes do presente contrato n o en volvem qualquer responsabilidade do Concedente pela execu o das obras de constru o 101 8 Todas as imperfei es ou v cios de concep o execu o ou funcionamento das obras mencionadas no n mero anterior s o da exclusiva responsabilidade da Con cession ria com excep o das imperfei es ou v cios que se prove terem resultado de determina es do Concedente e a Concession ria haja formulado por escrito e antes da execu o dessas determina es observa es ou reservas quanto s imperfei es ou v cios das solu es t cnicas determinadas pelo Concedente 102 Controlo da constru o da Auto Estrada 102 1 A Concession ria obriga se a apresentar se mestralmente ao Concedente os elementos do plano geral de trabalhos relativos ao semestre em curso os quais devem ser tra ados sobre o plano gera
96. e no limite da plataforma da Auto Estrada junto dos aterros com altura superior a 3 m tr s metros no separador quando tenha largura inferior a 9 m nove metros bem como na protec o a obst culos pr ximos da plataforma ou nos casos previstos nas normas em vigor para o sector devendo ser previstos sistemas de detec o de nevoeiro d Integra o e enquadramento paisag stico a integra o da Auto Estrada na paisagem e o seu enquadramento adaptado regi o que atravessa s o objecto de projectos especializados que contemplem a implanta o do tra ado a modula o dos taludes e o revestimento quer destes quer das margens separador e Areas de Servi o 1920 186 e Ilumina o os n s de liga o as reas de Servi o e as reas de repouso devem ser iluminados bem como as pontes de especial dimens o e os t neis f Telecomunica es a Concess o deve ser dotada de um Canal T cnico Rodovi rio para instala o da rede de telecomunica es afecta gest o da Concess o e para instala o de activos de telecomunica es nos termos da legisla o aplic vel a construir pela Concession ria que para o efeito deve permitir a instala o de um cabo de fibra ptica pelo Concedente cuja utiliza o lhe fica reservada g Qualidade ambiental devem existir dispositivos de protec o contra agentes poluentes no solo e aqu feros bem como contra o ru do 35 5 Ao longo e atrav s da
97. e tr fego s o sujeitos a um per odo de testes de pelo menos 2 dois meses ap s a entrada em servi o do Sublan o respectivo atrav s do qual o Concedente possa aferir do seu bom funcionamento e autorizar que o Lan o em que se integram entre em servi o efectivo Classe Designa o Caracter sticas 1920 191 53 Localiza o dos equipamentos de contagem de ve culos 53 1 A localiza o dos sistemas de contagem de tr fego deve permitir a contagem e a classifica o deste em todos os Sublan os que constituem a Concess o 53 2 Os Sublan os onde por raz es t cnicas devidamente justificadas e aceites expressamente pelo Concedente n o seja poss vel ou aconselh vel a instala o de equipamentos de con tagem e de classifica o de tr fego ficam com a sua extens o afecta ao Sublan o anterior ou seguinte conforme seja proposto pela Concession ria e aceite expressamente pelo Concedente 53 3 N o obstante o disposto no n mero anterior em nenhuma circunst ncia podem dois contadores consecuti vos distar mais de 10 km dez quil metros se entre eles existir mais de um n 54 Classifica o de ve culos As classes de ve culos que os equipamentos descritos nas cl usulas anteriores devem permitir classificar s o as seguintes Caracter sticas f sicas que individualizem cada classe e tornem poss vel uma classifica o efectuada por equipamentos A Motociclos Motocicl
98. edente e da Concession ria 43 2 Consideram se como trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o os respeitantes a pa vimenta o a obras de arte a sinaliza o horizontal e vertical a equipamento de seguran a a equipamento de portagem a equipamento de contagem e de classifica o de tr fego bem como a equipamento previsto no mbito da protec o do ambiente nomeadamente nas componentes ac stica h drica e de fauna bem como os trabalhos que obriguem perman ncia de viaturas de servi o na faixa de rodagem 43 3 A vistoria a que se refere a cl usula 43 1 n o se pode prolongar por mais de 7 sete dias teis e dela lavrado auto assinado por representantes do Concedente e da Concession ria 43 4 O pedido de vistoria deve ser remetido ao Con cedente com uma anteced ncia m nima de 15 quinze dias relativamente data pretendida para o seu in cio 43 5 A abertura ao tr fego de cada Lan o s pode ter lugar caso se encontrem asseguradas as condi es de acessibilidade rede existente previstas no projecto da obra ou determinadas pelo Concedente e que sejam im prescind veis ao seu normal funcionamento 43 6 No caso de o resultado da vistoria ser favor vel entrada em servi o do Lan o em causa a sua abertura ao tr fego autorizada por despacho do MOPTC 43 7 No caso de n o obstante ter sido autorizada a abertura dos Lan os ao tr fego haver lugar reali
99. ediante comunica o dirigida pelo Conce dente aos respectivos deposit rios ou emitentes 109 Sequestro 109 1 Em caso de incumprimento grave pela Con cession ria das obriga es emergentes do presente con trato o Concedente pode mediante sequestro tomar a seu cargo a realiza o de obras e o desenvolvimento das actividades integradas na Concess o ou a explora o dos servi os desta 109 2 O sequestro pode ter lugar nomeadamente caso se verifique qualquer das seguintes situa es por motivos imput veis Concession ria a Cessa o ou interrup o total ou parcial das obras ou da explora o dos servi os com consequ ncias signi ficativas para o interesse p blico ou para a integridade da Concess o b Defici ncias graves na organiza o e regular desen volvimento das actividades objecto da Concess o ou no estado geral das instala es e equipamentos que compro metam a continuidade das obras a sua integridade a se guran a de pessoas e bens ou a regularidade da explora o ou dos pagamentos c Atrasos na constru o da Auto Estrada que ponham em risco o cumprimento do prazo estabelecido para a sua entrada em servi o e que n o tenham sido resolvidos nos termos da cl usula 38 d Viola o de deveres e obriga es da Concession ria emergentes do Contrato de Concess o que possa ser sanada pelo recurso ao sequestro 109 3 A Concession ria est obrigada entrega do E
100. efectivo e as da tas de in cio da constru o de cada um dos Lan os referidos na cl usula 31 1 constam do Programa de Trabalhos 31 4 A Concession ria n o pode ser responsabilizada por atrasos causados por modifica es unilateralmente impostas pelo Concedente ao Programa de Trabalhos ou por quaisquer outros atrasos que sejam imput veis ao Concedente 32 Disposi es gerais relativas a estudos e projectos 32 1 A Concession ria promove por sua conta e inteira responsabilidade e com o acompanhamento do Concedente a realiza o dos estudos e projectos rela tivos aos Lan os a construir Areas de Servi o centros de manuten o e conserva o e outros equipamentos da Auto Estrada os quais devem satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor e bem assim as normas comu nit rias aplic veis e respeitar os termos da Proposta 32 2 Os estudos e os projectos referidos no n mero anterior devem satisfazer as regras gerais relativas quali dade seguran a comodidade e economia dos utentes da Auto Estrada sem descurar os aspectos de integra o ambiental e de enquadramento adaptado regi o que a mesma atravessa e s o apresentados sucessivamente sob a forma de estudos pr vios incluindo Estudos de Impacte Ambiental anteprojectos e projectos podendo alguma destas fases ser dispensada pelo Concedente a solicita o devidamente fundamentada da Concession ria 32 3 A nomenclatura a
101. eju dica a vig ncia dos Contratos de Financiamento no que se refere s rela es jur dicas entre as Entidades Finan ciadoras e a Concession ria 93 Outras autoriza es do Concedente 93 1 Carecem igualmente de autoriza o expressa do Concedente sob pena de nulidade a suspens o a subs titui o o cancelamento ou a modifica o dos seguintes documentos a Os dos seguros referidos na cl usula 100 com ex cep o do respectivo cancelamento ou suspens o por n o pagamento de pr mios b Garantias prestadas a favor do Concedente c Garantias prestadas pelos membros do ACE a favor da Concession ria 93 2 As seguradoras que emitam as ap lices referidas na cl usula 100 devem comunicar ao Concedente com pelo menos 45 quarenta e cinco dias de anteced ncia a sua inten o de cancelar ou suspender tais ap lices por n o pagamento dos respectivos pr mios 93 3 A Concession ria assegura se que os contratos e documentos a que se refere a cl usula 93 1 contenham cl usula que exprima o assentimento das respectivas con trapartes ou emitentes ao efeito jur dico a e no n mero anterior descrito 93 4 As autoriza es do Concedente previstas na presente cl usula consideram se tacitamente concedidas quando n o sejam recusadas no prazo de 45 quarenta e cinco dias ap s a respectiva solicita o 94 Autoriza es aprova es e outros actos do Con cedente 94 1 Compete
102. ela que seria aplic vel independentemente das limita es resultantes de franquia capital seguro ou limite de cobertura c H lugar resolu o do Contrato de Concess o quando o cumprimento das obriga es emergentes do presente contrato seja definitivamente imposs vel mesmo que tivesse sido recebida a indemniza o a que se referem as al neas anteriores ou quando a reposi o do equil brio financeiro seja excessivamente onerosa para o Conce dente 107 7 Ficam em qualquer caso exclu dos da previ s o do n mero anterior ainda que correspondam a riscos normalmente segur veis em pra as da Uni o Europeia os actos de guerra ou subvers o tumultos hostilidade ou invas o rebeli o ou terrorismo e as radia es at micas 107 8 Perante a ocorr ncia de um caso de for a maior as Partes acordam se h lugar reposi o do equil brio fi nanceiro da Concess o ou resolu o do presente contrato recorrendo se caso n o seja alcan ado o acordo quanto op o e respectivas condi es no prazo de 120 cento e vinte dias a contar da ocorr ncia de um caso de for a maior arbitragem 107 9 Verificando se a resolu o do Contrato de Concess o nos termos da presente cl usula extinguem se as rela es contratuais entre as Partes e observa se nomeadamente o seguinte a O Concedente assume os direitos e obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Financia Di rio da Rep
103. emas de ilumina o iv Os sistemas de ventila o de t neis e outros equi pamentos integrantes da Auto Estrada 96 16 O n vel de servi o de disponibilidade calcu lado com base na metodologia preconizada na ltima ver s o do Highway Capacity Manual e com sistema m trico 96 17 Em resultado da avalia o da disponibilidade realizada nos termos dos n meros anteriores o Concedente determina a extens o de via que se encontra relativa ou absolutamente indispon vel 96 18 O montante relativo s falhas de disponibili dade corresponde soma das dedu es di rias a aplicar sendo cada uma delas calculada de acordo com a f rmula seguinte F Dis tdi 1PCDes sv 419 1 x Tte g te d Dez2009 em que tdi valor da tarifa di ria de disponibilidade actualiz vel no ano t de acordo com previsto no Anexo 23 td valor da tarifa di ria por disponibilidade n o actua liz vel no ano t de acordo com o previsto no Anexo 23 IPC poa IPC a Dezembro do ano t 1 IPC PC a Dezembro de 2009 Dez2009 X 0 33 zero v rgula trinta e tr s T rela o entre o n mero total de quil metros afecta dos pela indisponibilidade e o n mero total de quil metros da Concess o C g coeficiente de gravidade da falha de disponibili dade sendo para este efeito considerados 2 dois graus de indisponibilidade 1 i indisponibilidade absoluta a que corresponde um coeficiente de
104. ente a qual se considera ta citamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 45 quarenta e cinco dias teis 99 8 O Concedente pode utilizar a cau o sempre que a Concession ria n o cumpra qualquer obriga o as sumida no presente contrato nomeadamente quando n o proceda ao pagamento das multas contratuais nos termos do disposto na cl usula 106 6 ou dos pr mios de seguro nos termos do disposto na cl usula 100 6 ou sempre que tal se revele necess rio em virtude da aplica o do disposto na cl usula 28 3 ou na cl usula 112 2 ou por incumprimento do disposto na al nea a da cl usula 96 11 99 9 Sempre que o Concedente utilize a cau o a Concession ria deve proceder reposi o do seu mon tante integral no prazo de 30 trinta dias a contar da data daquela utiliza o 99 10 H recurso imediato cau o nos casos pre vistos na presente cl usula mediante despacho do MOPTC sobre proposta do InIR sem necessidade de qualquer outra formalidade ou de pr via decis o arbitral ou judicial 99 11 Todas as despesas relativas presta o da cau o s o da responsabilidade da Concession ria 100 Cobertura por seguros 100 1 A Concession ria deve assegurar a exist ncia e manuten o em vigor das ap lices de seguro necess rias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das actividades integradas na Concess o por segurado
105. ento no seu entender se encontra impedida ou dificultada por for a de tal ocor r ncia e se for o caso as medidas que pretende p r em pr tica a fim de mitigar o impacto do referido evento e os respectivos custos sem preju zo de a Concession ria em situa es de reconhecida emerg ncia dever tomar por qualquer meio razo vel e apropriado ao seu dispor as medidas destinadas a evitar o agravamento dos efeitos do caso de for a maior 107 11 Constitui estrita obriga o da Concession ria a mitiga o atenua o por qualquer meio razo vel e apropriado ao seu dispor dos efeitos da verifica o de um caso de for a maior CAP TULO XIX Extin o e suspens o da Concess o 108 Resgate 108 1 Nos ltimos 5 cinco anos de vig ncia da Concess o pode o Concedente sempre que o interesse p blico o justifique proceder ao respectivo resgate a todo o tempo mas nunca antes de decorrido 1 um ano ap s a notifica o Concession ria da inten o de resgate 108 2 Com o resgate o Concedente assume automa ticamente todos os direitos e obriga es da Concession ria emergentes dos contratos outorgados anteriormente noti fica o referida no n mero anterior que tenham por objecto a explora o e conserva o da Auto Estrada incluindo os Contratos de Financiamento 108 3 As obriga es assumidas pela Concession ria por for a de contratos por si celebrados ap s a notifica o da inten
106. entos entre os valores efectivamente devidos pela EP Concession ria e aqueles que foram deduzidos nos termos da cl usula 82 1 deve processar se nos 30 trinta dias subsequentes aceita o expressa ou t cita da EP das facturas apresentadas pela Concession ria SEC O VI Receitas pr prias da Concession ria 83 Receitas pr prias da Concession ria Para al m da remunera o prevista na cl usula 73 constituem receitas pr prias da Concession ria no mbito da presta o do servi o de cobran a de portagens a Os Custos Administrativos a cobrar aos utentes pelas Cobran as Secund ria e Coerciva conforme previsto na cl usula 66 9 b O produto das coimas nos termos da lei Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 c O produto da partilha de benef cios que lhe possa caber nos termos da cl usula 85 SEC O VII Receitas relativas s taxas de portagem 84 Entrega das receitas das portagens EP 84 1 Cada Transac o Agregada d origem ao registo de uma receita de portagem a favor da EP 84 2 A Concession ria entrega EP diariamente no 7 s timo dia til subsequente ao do registo das res pectivas Transac es Agregadas como adiantamento um valor correspondente a 85 oitenta e cinco por cento do montante total de Transac es Agregadas registadas ou ao montante das receitas de Cobran a Prim ria consoante o que seja mais elevado
107. er nos pra zos que razoavelmente lhe sejam fixados s repara es e s beneficia es necess rias manuten o dos padr es de qualidade previstos no Contrato de Concess o e no Plano de Controlo de Qualidade 50 6 A Concession ria submete o Plano de Controlo de Qualidade que contenha os indicadores de qualidade que se prop e cumprir aprecia o do Concedente no prazo de 90 noventa dias contados da data fixada na cl u sula 118 1 ou no prazo de 90 noventa dias contados da data em que ocorrer altera o das disposi es normativas e ou da legisla o em vigor a que se refere a cl usula 50 1 sem preju zo de prazo diferente previsto na lei ou da data em que ocorrer altera o de normas contratuais com o mesmo objecto 50 7 O Plano de Controlo de Qualidade considera se tacitamente aprovado pelo Concedente quando n o seja rejeitado por escrito no prazo de 60 sessenta dias a contados da data da respectiva apresenta o pela Con cession ria 50 8 No Plano de Controlo de Qualidade s o estabe lecidos os crit rios a verificar a respectiva periodicidade de verifica o os padr es m nimos a respeitar e o tipo de opera o de reposi o designadamente nos seguintes componentes a Pavimentos flex vel r gido e semi r gido b Obras de arte correntes c Obras de arte especiais d T neis e Drenagem f Equipamentos de seguran a g Sinaliza o h Integra o paisag sti
108. era es que lhe sejam introduzidas nos termos permitidos no presente contrato k Caso Base Ajustado o Caso Base P s Refinanciamento aceite pelo Concedente reflectindo os efeitos decorrentes do mecanismo de partilha do benef cio do Refinanciamento da Concess o D Caso Base P s Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento com as novas condi es e estrutura de financiamento decorrentes do Refinanciamento da Con cess o mantendo se todos os restantes pressupostos e c lculos do Caso Base Pr Refinanciamento m Caso Base Pr Refinanciamento o modelo finan ceiro utilizado para efeitos da contrata o da opera o de Refinanciamento da Concess o aceite pelo Concedente incluindo as condi es e a estrutura de financiamento previstas no Caso Base n Cobran a Coerciva a cobran a de uma taxa de portagem que n o tenha sido paga pelo utente atrav s da Cobran a Prim ria ou da Cobran a Secund ria implicando ainda o pagamento de um Custo Administrativo e de uma coima se aplic vel o Cobran a Prim ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de d bito em conta ou de pr pagamento com provis o de conta ade quada seja o utente an nimo ou identificado p Cobran a Secund ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de pa gamento posterior utiliza o do servi o portajado p s pagamento implicando o pag
109. gem aos utilizadores podendo prever isen es de pagamento a tr fegos locais 63 2 O Governo mediante decreto lei pode excluir do regime de cobran a de taxas de portagem aos utilizado res qualquer dos Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada submetidos anteriormente a esse regime 63 3 Os Decretos Leis a que se referem os n me ros anteriores devem respectivamente fixar as datas a partir das quais se inicia ou cessa a cobran a de taxas de portagem 63 4 A instala o a operacionaliza o a manuten o e o financiamento do sistema e dos equipamentos neces s rios presta o e gest o do servi o de cobran a de portagens por todo o per odo da Concess o s o da respon sabilidade da Concession ria nos termos da cl usula 64 64 Procedimento pr vio introdu o de portagens 64 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 64 6 no caso de se pretender introduzir um regime de cobran a de portagens em Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada o Concedente deve previamente solicitar Concession ria a elabora o de uma proposta que contemple designadamente a Os custos da instala o da manuten o e do finan ciamento b O prazo de execu o do investimento c As condi es de pagamento d As condi es da operacionaliza o do sistema de cobran a de portagens e Arevis o da remunera o por disponibilidade prevista na al nea a da cl usula 73 64 2 A Concessio
110. ia obrigada a assegurar as sist ncia aos utentes da Auto Estrada nela se incluindo a vigil ncia das condi es de circula o nomeadamente no que respeita sua fiscaliza o e preven o de acidentes 59 2 A assist ncia a prestar aos utentes nos termos do n mero anterior inclui tamb m o aux lio sanit rio e mec nico devendo a Concession ria instalar para o efeito uma rede de telecomunica es ao longo de todo o tra ado da Auto Estrada organizar um servi o destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanit rio em caso de acidente e promover a presta o de assist ncia mec nica 59 3 O servi o referido no n mero anterior funciona nos centros de assist ncia e manuten o que a Concessio n ria deve criar os quais compreendem tamb m as instala es necess rias aos servi os de conserva o explora o e policiamento da Auto Estrada 59 4 Pela presta o do servi o de assist ncia e au x lio sanit rio e mec nico a Concession ria pode cobrar aos respectivos utentes taxas cujo montante deve constar do Manual de Opera o e Manuten o 59 5 O funcionamento dos servi os de socorro obe dece a regulamento a aprovar pelo MOPTC 60 Reclama es dos utentes 60 1 A Concession ria obriga se a disponibilizar aos utentes do Empreendimento Concessionado nas reas de Servi o livros destinados ao registo de reclama es os quais podem ser visados periodicamente pelo C
111. iatamente ap s o res pectivo recebimento e a acompanhar todos os trabalhos de repara o que o Concedente possa exigir de terceiros nos termos dessas garantias dependendo exclusivamente de si a aceita o das repara es efectuadas 51 4 A Concession ria declara ter pleno conheci mento do estado de conserva o dos Lan os referidos na presente cl usula bem como das instala es e equipa mentos a eles afectos ou que neles se integram e aceitar a respectiva transfer ncia sem reservas nos termos e para os efeitos do presente contrato 52 Instala es e equipamentos de contagem e de classifica o de tr fego 52 1 A Concession ria tem a obriga o de instalar em cada um dos Sublan os que integram a Concess o equipamento de contagem e de classifica o de tr fego que permita em tempo real assegurar ao Concedente o controlo efectivo do n mero e do tipo de ve culos que circulam na Auto Estrada devendo ainda disponibilizar os dados necess rios ao programa de monitoriza o de tr fego em curso na rede rodovi ria nacional 52 2 O equipamento de medi o de tr fego a instalar deve garantir a A classifica o dos ve culos de acordo com as catego rias definidas pelo Concedente e descritas na cl usula 54 b O fornecimento de dados em tempo real para siste mas de controlo e gest o de tr fego 52 3 Os sistemas a instalar devem ter capacidades de processamento de informa o em tem
112. idas no mbito da lei ou deste contrato pode ser sancionado por decis o do Concedente pela aplica o de multas contratuais cujo montante varia em fun o da gravidade da falta entre 5 000 cinco mil euros e 100 000 cem mil euros 106 2 A aplica o de multas contratuais est depen dente de notifica o pr via da Concession ria pelo Conce dente para reparar o incumprimento e do n o cumprimento do prazo de repara o fixado nessa notifica o nos termos do n mero seguinte ou da n o repara o integral da falta pela Concession ria naquele prazo 106 3 O prazo de repara o do incumprimento fi xado de acordo com crit rios de razoabilidade e tem sempre em aten o a defesa do interesse p blico e a manuten o em funcionamento nos termos do presente contrato da Concess o 1920 206 106 4 A fixa o do montante das multas contratuais a que aludem os n meros anteriores da exclusiva compe t ncia do Concedente sem preju zo da sua poss vel revis o pelo tribunal arbitral 106 5 Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servi o dos Lan os a construir as mul tas referidas no n mero anterior a S o aplicadas por cada dia de atraso e por cada Lan o b T m como limite m ximo para todos os Lan os o montante de 5 000 000 cinco milh es de euros e c S o aplic veis nos termos seguintes i At ao montante de 15 000 quinze mil euros
113. imento Concessionado a Concession ria celebrou na Data de Assinatura do Contrato de Concess o com a Operadora o Contrato de Opera o e Manuten o 55 2 A Operadora pode ceder a sua posi o contratual no contrato referido no n mero anterior mediante auto riza o do Concedente que se deve pronunciar no prazo de 60 sessenta dias sob pena de se considerar a referida autoriza o tacitamente concedida 55 3 A Concession ria n o pode opor ao Concedente quaisquer excep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas nos termos dos n meros anteriores 55 4 A Concession ria obriga se a elaborar e a res peitar um Manual de Opera o e Manuten o da Auto Estrada que submete aprova o do Concedente no prazo de 6 seis meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o no qual s o estabelecidos as regras os principios e os procedimentos a observar em mat ria de opera o e de manuten o do Empreendimento Concessionado designadamente a Funcionamento do equipamento de contagem e clas sifica o de tr fego e circuitos fechados de TV b Informa o e normas de comportamento para com os utentes Ve culos com comprimento gt 7 0 sete metros com ou sem reboque c Normas de actua o no caso de restri es de circu la o na Auto Estrada d Seguran a dos utentes e das instala es e Funcionamento dos servi os de vigil ncia e soc
114. inado di ferendo ao tribunal arbitral apresenta os seus fundamentos para a referida submiss o e designa de imediato o rbitro da sua nomea o no requerimento de constitui o do tribunal arbitral que dirija outra Parte atrav s de carta registada com aviso de recep o devendo esta no prazo de 20 vinte dias teis a contar da recep o daquele re querimento designar o rbitro de sua nomea o e deduzir a sua defesa 128 3 Os rbitros designados nos termos do n mero anterior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 10 dez dias teis a contar da designa o do segundo rbitro do tribunal cabendo ao Presidente do Tribunal Cen tral Administrativo que tamb m nomeia o representante de qualquer das Partes caso estas o n o tenham feito esta designa o caso a mesma n o ocorra dentro deste prazo 128 4 O tribunal arbitral considera se constitu do na data em que o terceiro rbitro aceitar a sua nomea o e o comunicar a ambas as Partes 1920 212 128 5 O tribunal arbitral pode ser assistido pelos peritos t cnicos e consultores que considere conveniente designar 128 6 O tribunal arbitral salvo acordo em contr rio das Partes julga segundo o direito constitu do e das suas decis es n o cabe recurso 128 7 As decis es do tribunal arbitral devem ser pro feridas no prazo de 6 seis meses a contar da data de cons titui o do tribunal determinada nos termos da presente cl
115. is o referida na cl usula 64 4 confere Concession ria o direito reposi o do equil brio finan ceiro da Concess o nos termos da cl usula 115 64 7 O procedimento regulado na presente cl usula n o aplic vel na medida em que a cobran a de taxas de portagem aos utentes nos Lan os e ou Sublan os em causa deva ser efectuada com recurso aos equipamentos identificados no Anexo 24 SEC O II Sistema de cobran a de portagens 65 Sistema de cobran a de portagens 65 1 O sistema de cobran a de portagens desenvolve se segundo uma solu o exclusivamente electr nica do tipo Multi Lane Free Flow MLFF conforme definido no Anexo 22 sem preju zo de eventuais evolu es tecnol gicas a introduzir no sistema por acordo com o Concedente 65 2 As formas de pagamento das taxas de portagem devem ser compat veis com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada incluindo as modalidades legalmente previstas ou outras que o Con cedente autorize nomeadamente atrav s de pagamento por d bito em conta de pagamento atrav s de sistema de pr pagamento identificando ou n o o utente bem como de p s pagamento neste caso acrescido de um Custo Ad ministrativo calculado nos termos da cl usula 66 9 65 3 O sistema de cobran a de portagens tem de permitir designadamente a A interoperabilidade com o sistema de portagens electr nico actualmente em utiliza o nas concess es na
116. it rios constantes do Contrato de Projecto e Constru o 44 5 Os documentos do concurso p blico referido no n mero anterior e a respectiva adjudica o devem ser previamente aprovados pelo Concedente 45 Demarca o dos terrenos e respectiva planta ca dastral 45 1 A Concession ria deve proceder sua custa com os propriet rios vizinhos e na presen a de um repre sentante do Concedente ao qual cabe levantar o respectivo auto demarca o dos terrenos que fazem parte integrante da Concess o procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta em fundo cadastral e a escala n o inferior a 1 2000 que identifique os terrenos que fazem parte integrante da Concess o as reas sobrantes e os restantes terrenos Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 45 2 Esta demarca o e a respectiva planta t m de ser conclu das no prazo de 1 um ano a contar da data do auto de vistoria que permitiu a entrada em servi o de cada Lan o 45 3 O cadastro referido nos n meros anteriores rectificado segundo as mesmas normas sempre que os terrenos ou as depend ncias sofram altera es dentro do prazo que para cada caso seja fixado pelo Concedente CAP TULO IX reas de Servi o 46 Requisitos 46 1 As Areas de Servi o s o constru das de acordo com os projectos apresentados pela Concession ria e apro vados pelo Concedente que devem prever e justificar
117. l de trabalhos inicial inclu do no Programa de Trabalhos 102 2 A Concession ria obriga se tamb m a apresen tar trimestralmente ao Concedente os planos parcelares de trabalho relativos ao trimestre em curso os quais devem ser tra ados sobre os planos parcelares inclu dos no Pro grama de Trabalhos 102 3 Os eventuais desvios entre os documentos referidos nos n meros anteriores devem ser neles devida mente fundamentados e ocorrendo atrasos na constru o da Auto Estrada devem ser indicadas as medidas de re cupera o previstas 102 4 A Concession ria obriga se ainda a fornecer em complemento dos documentos referidos nas cl usu las 102 1 e 102 2 todos os esclarecimentos e as informa es adicionais que o Concedente razoavelmente lhe solicitar 1920 205 103 Interven o directa do Concedente 103 1 Quando a Concession ria n o tenha respeitado as determina es expressamente emitidas pelo Concedente no mbito dos seus poderes de fiscaliza o dentro do prazo que razoavelmente lhe seja fixado assiste a este a facul dade de proceder correc o da situa o directamente ou atrav s de terceiro correndo os custos para o efeito incorridos por conta da Concession ria 103 22 O Concedente pode recorrer cau o para pagamento dos custos decorrentes da aplica o do dis posto no n mero anterior sem preju zo da possibilidade de posterior recurso arbitragem CAP TULO XVII Re
118. l superior a 8 oito anos Elementos mec nicos e el ctricos Dura o residual superior a 5 cinco excepto l mpadas anos Sinaliza o vertical Dura o residual superior a 6 seis anos Dura o residual superior a 2 dois anos Dura o residual superior a 12 doze anos Equipamentos de cobran a de Dura o residual superior a 3 tr s portagem anos Obras de arte Postes de ilumina o Sinaliza o horizontal Equipamentos de seguran a Todos os bens n o contemplados no quadro anterior devem ser entregues em estado que garanta 50 cin quenta por cento da vida til de cada um dos seus com ponentes 112 4 Se no decurso dos 5 cinco ltimos anos da Concess o se verificar que a Concession ria n o consegue cumprir a obriga o referida no n mero anterior e se a cau o n o for suficiente para cobrir as despesas a realizar tem o Concedente o direito de se compensar pelos custos previs veis mediante a dedu o at um valor m ximo de 40 quarenta por cento dos pagamentos relativos a esses 5 cinco anos at ao montante necess rio para levar a efeito os trabalhos e as aquisi es tidos por convenientes desde que a Concession ria n o preste garantia banc ria emitida em termos aceites pelo Concedente por valor adequado cobertura do referido montante 112 5 Se 15 quinze meses antes do Termo da Con cess o se verifica
119. mina o da parte respons vel pelo pa gamento de reconcilia o previsto na al nea b da cl u sula 75 1 feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar EP o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe EP pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 75 4 Em caso de mora no cumprimento das obriga es referidas no n mero anterior h lugar ao pagamento de juros sobre o montante em d vida calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses acrescida de 2 dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente ao termo dos meses a referidos e at integral pagamento 76 Actualiza o O valor anual da remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens DisSC actualizado no primeiro dia de cada ano civil nos seguintes termos IPC DisSC Comp Comp Omar Dez2009 em que Comp componente 4 nos termos da al nea a da cl u sula 74 1 Comp componente B nos termos da al nea b da cl u sula 74 1 IPC ltimo IPC conhecido IPC IPC de Dezembro de 2009 Dez2009 Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 SUBSEC O HI Remunera o pelo se
120. mpreendimento Concessionado no prazo que lhe seja fixado pelo Concedente quando lhe seja comunicada a de cis o de sequestro da Concess o passando a partir da data dessa entrega e enquanto dure o sequestro os pagamentos que lhe sejam devidos nos termos do cap tulo XIII com excep o dos j vencidos na mesma data a ser efectuados entidade que o Concedente haja designado para operar a Concess o 109 4 Verificando se qualquer facto que possa dar lugar ao sequestro da Concess o observa se previamente e com as devidas adapta es o processo de sana o do incumprimento previsto nas cl usulas 110 3 a 110 5 1920 208 109 5 Durante o per odo de sequestro da Conces s o o Concedente aplica os montantes dos pagamentos referidos no cap tulo XIII em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manuten o dos servi os e s despesas necess rias ao restabelecimento do normal funcionamento da Concess o e em segundo lugar para efectuar o servi o da d vida da Concession ria decorrente dos Contratos de Financiamento 109 6 Caso o montante dos pagamentos que seriam devidos Concession ria durante o per odo do sequestro nos termos do cap tulo XIII n o seja suficiente para fazer face aos encargos resultantes da manuten o dos servi os e s despesas necess rias ao restabelecimento do normal funcionamento da Concess o fica a Concession ria obri gada a suportar a diferen a podendo o Con
121. n ria deve apresentar ao Conce dente a proposta a que se refere o n mero anterior no prazo de 60 sessenta dias a contar da data da solicita o a re ferida tendo lugar em seguida um processo negocial com base na proposta apresentada o qual deve estar conclu do no prazo de 60 sessenta dias a contar do seu in cio 64 3 Alcan ado o acordo entre as Partes sobre a to talidade dos termos e condi es da introdu o de porta gens no mbito do processo negocial referido no n mero anterior pode ser determinada nos termos previstos na cl usula 63 a introdu o de portagens nos respectivos Lan os e ou Sublan os 64 4 Findo o per odo negocial previsto na cl u sula 64 2 sem que seja alcan ado o acordo entre as Partes 1920 193 sobre a totalidade dos termos e condi es da introdu o de portagens pode ser determinada nos termos previstos na cl usula 63 a introdu o de portagens nos respectivos Lan os e ou Sublan os 64 5 Para efeitos do disposto no n mero anterior o Concedente notifica a Concession ria conferindo lhe prazo adequado para diligenciar no sentido da contrata o em condi es comercialmente aceit veis para a mesma do financiamento necess rio para a execu o das actividades previstas na cl usula 64 1 findo o qual a Concession ria disp e do prazo de 6 seis meses para dar in cio cobran a de portagens nos Lan os e ou Sublan os identificados 64 6 A dec
122. nas tr s al neas no n mero anterior s o os que constam do Anexo 18 e n o podem ser modificados independentemente de qualquer altera o ao Caso Base 115 6 A reposi o do equil brio financeiro com re curso ao Crit rio Chave TIR accionista deve ser feita tendo em aten o o calend rio de reembolsos e de remunera o accionista constante do Caso Base 115 7 A reposi o do equil brio financeiro da Con cess o nos termos da presente cl usula apenas deve ter lugar na medida em que como consequ ncia do impacto individual ou cumulativo dos eventos referidos na cl u sula 115 1 se verifique a A redu o em mais de 0 01 zero v rgula zero um pontos do R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior com caixa ou do R cio de Cobertura da Vida do Empr stimo ou b A redu o da TIR em mais de 0 01 zero v rgula zero um pontos percentuais 115 8 Sempre que haja lugar reposi o do equili brio financeiro da Concess o tal reposi o pode ter lugar por acordo entre as Partes atrav s de uma das seguintes modalidades a Atribui o de compensa o directa pelo Concedente b Qualquer outra forma que seja acordada pelas Partes 115 9 Caso durante o Per odo Inicial da Conces s o se verifique qualquer dos eventos previstos na cl u sula 115 1 a reposi o do equil brio financeiro da Conces s o tem lugar atrav s da atribui o de compensa o directa pelo Concedente salvo
123. ncedida quando n o seja recusada no prazo de 30 trinta dias a contar da data da sua submiss o os cadernos de en cargos ou as normas de constru o n o podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados e devendo estas ser realizadas com emprego de materiais de boa qualidade e a devida perfei o segundo as melhores regras da arte de harmonia com as disposi es legais e regulamentares em vigor e as caracter sticas habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Concess o 37 3 Quaisquer documentos que care am de apro va o apenas podem circular nas obras com o visto do Concedente 37 4 A execu o por Empreiteiros Independentes de qualquer obra ou trabalho que se inclua nas actividades in tegradas na Concess o deve respeitar a legisla o nacional ou comunit ria aplic vel 38 Programa de Trabalhos 38 1 Quaisquer altera es de iniciativa da Conces sion ria ao Programa de Trabalhos devem ser notificadas ao Concedente acompanhadas da devida justifica o n o podendo em qualquer circunst ncia envolver adiamento da data de entrada em servi o de cada um dos Lan os 38 2 Ocorrendo atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos ou sendo lhe introduzidas altera es pela Concession ria que possam p r em risco as datas de entrada em servi o de cada Lan o o Concedente notifica a Conces sion ria para apresentar no prazo que razoavelmente lhe seja fixado ma
124. nto com o Cash Flow L quido Gerado pela Conces s o declara garantirem lhe tais fundos 23 3 N o s o opon veis ao Concedente quais quer excep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas pela Concession ria com quaisquer terceiros incluindo com as Entidades Financiadoras e com os seus accionistas salvo quando respeitem a responsabilidade directamente assumida pelo Concedente 23 4 A Concession ria tem direito a receber as impor t ncias previstas nos cap tulos XI e XIII os rendimentos de explora o das reas de Servi o e quaisquer outros rendimentos obtidos no mbito da Concess o nos termos do presente contrato Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 24 Refinanciamento da Concess o 24 1 A Concession ria em articula o com o Conce dente pode proceder ao Refinanciamento da Concess o de forma a assegurar a obten o de n veis de efici ncia mais elevados e custos adequados aos riscos envolvidos 24 2 As condi es constantes dos instrumentos con tratuais resultantes do Refinanciamento da Concess o n o devem ser mais onerosas para a Concession ria para os seus accionistas ou para o Concedente do que as existentes nos contratos de financiamento que substituem 24 3 Os impactes favor veis que decorram da concre tiza o do Refinanciamento da Concess o s o partilhados em partes iguais entre a Concession ria e o C
125. nuten o do Empreendimento Concessionado o qual n o inclui a presta o do servi o de cobran a de portagens e constitui o Anexo 19 x Contrato de Presta o de Servi os o contrato de presta o do servi o de cobran a de portagens aos utiliza dores na Auto Estrada a celebrar entre a Concession ria e a EP cuja minuta constitui o Anexo 21 y Contrato de Projecto e Constru o o contrato cele brado entre a Concession ria e o ACE tendo por objecto a concep o projecto constru o ou duplica o dos Lan os referidos respectivamente nas cl usulas 5 1 a 5 3 que constitui o Anexo 1 z Contratos de Financiamento os contratos celebra dos entre a Concession ria e as Entidades Financiadoras que constituem o Anexo 2 aa Contratos do Projecto os contratos como tal iden tificados no Anexo 3 bb Corredor a faixa de largura de 400 m quatro centos metros definida por 200 m duzentos metros para cada lado do eixo do tra ado que lhe serve de base cc Crit rios Chave os crit rios a utilizar para a repo si o do equil brio financeiro da Concess o identificados na cl usula 115 4 dd Custo Administrativo a sobretaxa administrativa a suportar pelo utente em caso de Cobran a Secund ria ou Coerciva da taxa de portagem nos termos previstos na cl usula 66 9 ee Custo M dio Ponderado da D vida S nior a taxa de actualiza o calculada a partir do custo individual de cada uma
126. o S A neste acto representada por na qualidade de doravante designada por Concession ria e considerando que A O Governo Portugu s lan ou um concurso p blico internacional para a atribui o da concess o da concep o constru o duplica o e aumento do n mero de vias financiamento conserva o e explora o em regime de portagem sem cobran a aos utilizadores de determinados lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados no Grande Porto concurso que foi regulado pelo Decreto Lei n 267 97 de 2 de Outubro e pelo programa de concurso e caderno de encargos aprovados pelo despacho conjunto dos Ministros das Finan as e do Equipamento do Planea mento e da Administra o do Territ rio n 371 A 98 de 30 de Maio B A Concession ria a sociedade an nima constitu da pelo Concorrente vencedor deste concurso ao abrigo do artigo 5 do caderno de encargos anexo ao despacho con junto referido no Considerando anterior tendo sido aceite pelo Governo Portugu s a proposta apresentada por aquele Concorrente tal como a mesma resultou da fase de ne gocia es havida no mbito do concurso e se encontra consagrada na acta da ltima sess o de negocia es havida em 11 de Junho de 2001 C A Concession ria foi assim designada como en tidade a quem atribu da a concess o atrav s do Despa cho Conjunto n 569 2002 da Ministra de Estado e das Finan as e do Ministro das Obras
127. o Conselho de Administra o da SIEV um requerimento de abertura de procedimento obrigat rio de concilia o para a determina o do valor unit rio por Transac o Agregada e remete EP c pia do referido requerimento e de todos os documentos que o instruem 80 2 O requerimento referido no n mero anterior deve ser instru do com os seguintes documentos a Uma proposta de valor unit rio por Transac o Agre gada b Uma nota justificativa do valor proposto que observe os princ pios definidos na cl usula 79 5 e o modelo de ta rifa aditiva definido pela SIEV no mbito dos seus poderes de regulamenta o do sistema de cobran a electr nica de portagens c Outros elementos que venham a ser legal ou regu lamentarmente exig veis nomeadamente no mbito da actua o regulamentadora da SIEV 80 3 No prazo de 5 cinco dias a contar da apresen ta o do requerimento referido na cl usula 80 1 a SIEV notifica a EP para no prazo de 8 oito dias se pronunciar sobre o teor do requerimento apresentado pela Concessio n ria e querendo apresentar contraproposta instru da com os documentos identificados no n mero anterior 80 4 No termo do ltimo prazo referido no n mero anterior a SIEV notifica a Concession ria e a EP para a primeira sess o de concilia o a ter lugar no prazo de 15 quinze dias a contar da notifica o 80 5 Na primeira sess o de concilia o ou em mo mento anterior a SI
128. o de aceder reposi o do equil brio financeiro expressamente previsto no Contrato de Concess o 115 2 As altera es lei geral designadamente lei fiscal e lei ambiental ficam expressamente exclu das da previs o da al nea c do n mero anterior 115 3 Sempre que a Concession ria tenha direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o tal re posi o sem preju zo do disposto no n mero seguinte efectuada de acordo com o que de boa f seja estabelecido entre o Concedente atrav s de representantes do MEF e do MOPTC e a Concession ria em negocia es que devem iniciar se logo que solicitadas pela Concession ria 1920 210 115 4 Decorridos 60 sessenta dias sobre a solicita o de in cio de negocia es sem que as Partes cheguem a acordo sobre os termos em que a reposi o do equil brio financeiro deve ocorrer aquela reposi o tem lugar com refer ncia ao Caso Base com as altera es que este tenha sofrido ao abrigo das cl usulas 114 2 e efectuada pela reposi o por op o da Concession ria de dois dos tr s seguintes Crit rios Chave a Em conjunto o valor m nimo do R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior com caixa e o valor m nimo do R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior sem caixa b Valor m nimo do R cio de Cobertura da Vida do Empr stimo c TIR accionista 115 5 Os tr s valores referidos
129. o do procedimento pr contratual referido na cl usula 39 3 39 6 Quaisquer outros eventuais encargos relativos ao desenvolvimento do procedimento pr contratual referido na cl usula 39 3 devem ser acordados previamente entre as Partes sem preju zo do disposto no n mero seguinte 39 7 Na falta do acordo previsto no n mero anterior e sem preju zo do desenvolvimento do procedimento pr contratual relativo adjudica o do aumento do n mero de vias o valor dos encargos a previstos fixado pelo tribunal arbitral nos termos do cap tulo XXTV 39 8 No caso de n o ser legalmente exig vel Con cession ria a tramita o de procedimento pr contratual os termos e as condi es relativos ao desenvolvimento do processo de alargamento s o previamente acordados entre as Partes 39 9 Na falta do acordo previsto no n mero anterior tramitado um procedimento de natureza concorrencial com vista escolha da entidade que procede aos trabalhos de alargamento sendo aplic vel o disposto nas cl usu las 39 4 a 39 7 39 10 Caso o Concedente opte por n o proceder realiza o de um alargamento na data em que tal alar gamento deva ocorrer e sem preju zo da aplica o das penalidades por indisponibilidade que forem relevantes a Concession ria fica apenas obrigada ao cumprimento do n vel de servi o C at um TMDA de 60 000 sessenta mil ou de 90 000 noventa mil ve culos respectivamente para
130. o no presente contrato 30 2 constru o deve iniciar se 18 dezoito me ses ap s a Data de Assinatura do Contrato de Concess o 30 3 Para cumprimento das obriga es assumidas em mat ria de concep o e constru o da Auto Estrada a Concession ria celebrou com o ACE o Contrato de Pro jecto e Constru o que figura no Anexo 1 31 Programa de execu o da Auto Estrada 31 1 As datas limite de entrada em servi o de cada um dos Lan os referidos nas cl usulas 5 1 a 5 3 com o n mero de vias previsto no Anexo 15 s o as seguintes IP4 Sendim guas Santas Mar o de 2006 VRI n do Aeroporto IC 24 IP 4 Mar o de 2006 IC 24 Alfena n da Ermida IC 25 Janeiro de 2006 IC 25 n da Ermida IC 24 Pa os de Ferreira Ou tubro de 2005 IC 25 n da EN 106 n de Lousada Setembro de 2006 IC 25 Pa os de Ferreira n da EN 106 Janeiro de 2006 IP 4 n de Sendim Mar o de 2006 IC 24 Freixieiro Aeroporto Agosto de 2006 IC 24 Aeroporto n da Maia IP 1 Agosto de 2006 IC 24 n da Maia IP 1 Alfena Agosto de 2006 31 2 A data limite para a apresenta o do estudo pr vio do estudo de impacte ambiental e da geometria de tra ado referentes ao Lan o identificado na cl usula 5 7 no que respeita aos dois primeiros documentos Junho de 2005 e no que respeita ao terceiro documento Mar o de 2006 31 3 As datas de entrada em servi o
131. ocessos expro priativos dos bens ou dos direitos necess rios ao Estabe lecimento da Concess o compete ao Concedente ao qual cabe tamb m suportar todos os custos respectivos bem como o pagamento de indemniza es ou de outras compen sa es decorrentes das expropria es ou da imposi o de servid es ou outros nus ou encargos delas derivados na parte em que estas ultrapassem o montante de 30 000 000 trinta milh es de euros 28 2 E obriga o da Concession ria o pagamento das indemniza es ou de outras compensa es decorrentes das expropria es ou da imposi o de servid es ou outros nus ou encargos delas derivados at um valor m ximo de 30 000 000 trinta milh es de euros 28 3 A Concession ria deve entregar ao Concedente qualquer quantia que lhe seja solicitada para pagamento das indemniza es a que se refere o n mero anterior at ao valor m ximo a indicado no prazo de 30 trinta dias teis ap s a recep o do pedido findos os quais o Conce dente pode utilizar com observ ncia do disposto na cl u sula 99 10 a cau o estabelecida nos termos da al nea a da cl usula 98 28 4 Sem preju zo do disposto na cl usula e no n mero anteriores compete ainda Concession ria a todo o tempo e nomeadamente no mbito dos estudos e dos projectos a apresentar nos termos do cap tulo VIII prestar ao Concedente toda a informa o e colabora o necess rias r pida
132. ocie dades comerciais vencedoras do concurso p blico para atri bui o da Concess o no capital social da Concession ria actualizada at presente data e que figura no Anexo 17 00 Estudo de Impacte Ambiental o documento que cont m nos termos exigidos por lei uma descri o sum ria do projecto informa o relativa aos estudos de base e situa o de refer ncia bem como a identifica o e a ava lia o dos impactes ambientais considerados relevantes quer na fase de constru o quer na fase de explora o e as medidas de gest o ambiental destinadas a prevenir minimizar ou compensar os impactes negativos esperados pp IGF a Inspec o Geral de Finan as qq InIR o Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P rr IPC o ndice de pre os no consumidor sem ha bita o para todo o territ rio nacional publicado pelo Instituto Nacional de Estat stica I P ss IVA o imposto sobre o valor acrescentado tt Lan o as sec es em que se divide a Auto Estrada uu Manual de Opera o e Manuten o o documento a que se referem as cl usulas 55 4 a 55 6 vv MAOT o Minist rio do Ambiente e do Orde namento do Territ rio ou o Minist rio que em cada momento detenha as atribui es do Estado nas reas do ambiente e do ordenamento do territ rio ww MEF o Ministro de Estado e das Finan as ou o Ministro que em cada momento detenha as compet n cias para p
133. olo de tr fego de cobran a free flow de portagens e de assist ncia dos utentes bem como as edifica es neles constru das inte gram igualmente o dom nio p blico do Concedente 12 4 A Concession ria n o pode por qualquer forma celebrar contrato que tenha por efeito a promessa ou a efectiva ced ncia aliena o ou onera o de quaisquer dos bens que integram a Concess o ou o dom nio p blico do Concedente os quais n o podem igualmente ser objecto de arrendamento de promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma que titule ou tenha em vista a ocu pa o dos respectivos espa os nem de arresto penhora ou qualquer provid ncia cautelar sem preju zo do disposto no presente contrato 12 5 Os bens m veis que se incluam na al nea b da cl usula 10 1 podem ser substitu dos e alienados pela Concession ria com as limita es resultantes dos n meros seguintes no que respeita sua aliena o 12 6 Os bens m veis que se incluam na al nea b da cl usula 10 1 podem ser onerados em benef cio das Enti dades Financiadoras nos termos previstos nos Contratos de Financiamento devendo tal onera o ser comunicada ao Concedente atrav s do envio nos 10 dez dias seguintes ao da sua execu o de c pia certificada do documento ou documentos que consagrem tal onera o 12 7 A Concession ria apenas pode alienar os bens mencionados na cl usula 12 5 se proceder sua imediata substitui o por out
134. on ria tem como objecto social ao longo de todo o per odo da Concess o o exerc cio das actividades que nos termos do presente contrato se consi deram integradas na Concess o bem como das actividades autorizadas nos termos das cl usulas 14 4 e 14 5 14 2 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a sua sede em Portugal 14 3 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a forma de sociedade an nima regulada pela lei portuguesa 14 4 Mediante pr via autoriza o do Concedente a Concession ria pode desenvolver dentro dos limites f sicos da Concess o outras actividades para al m das que se encontram referidas na cl usula 14 1 com partilha equi tativa de benef cios entre o Concedente e a Concession ria atrav s de um dos mecanismos previstos na cl usula 24 7 14 5 Na estrita medida em que tal n o afecte nem condicione o cumprimento das obriga es que Con cession ria incumbem nos termos do presente contrato a Concession ria pode mediante autoriza o do Conce dente desenvolver fora do mbito e dos limites f sicos da Concess o outras actividades 15 Estrutura accionista da Concession ria 15 1 O capital social da Concession ria encontra se inicialmente distribu do entre os Membros do Concorrente na exacta medida que foi pelo Concorrente indicada na Proposta 15 2 Qualquer altera o da hierarquia dos Membros do
135. once dente 60 2 A Concession ria deve enviar trimestralmente ao Concedente as reclama es registadas acompanhadas das respostas dadas aos utentes e dos resultados das inves tiga es e demais provid ncias que tenham sido tomadas 61 Estat sticas do tr fego 61 1 A Concession ria deve organizar uma estat stica rigorosa e di ria do tr fego na Auto Estrada e nas reas de Servi o adoptando para o efeito formul rio a estabe lecer de acordo com a EP e nos termos das cl usulas 55 4 e 55 5 61 2 Os dados obtidos s o mantidos sem quaisquer restri es disposi o da EP que tem livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 61 3 A Concession ria deve manter um cont nuo con trolo dos n veis de sinistralidade registados na Concess o e promover a realiza o de auditorias anuais aos mesmos 62 Participa es s autoridades p blicas A Concession ria obriga se a participar s autoridades p blicas competentes quaisquer actos ou factos ilegais ou il citos de que tenha conhecimento no mbito das activi dades objecto da Concess o CAP TULO XI Portagens SEC O I Disposi es Gerais 63 Cobran a de portagens 63 1 O Governo mediante decreto lei identifica os Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada que passam a ficar sujeitos a um regime de cobran a de taxas de porta
136. oncedente com refer ncia ao valor actual dos mesmos calculado nos termos referidos nas cl usulas 24 8 e 24 9 24 4 Para efeitos do disposto no n mero an terior procede se ao confronto entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 24 5 Os impactes favor veis a que alude a cl u sula 24 3 correspondem aos diferenciais de cash flow dispon vel para os accionistas apurados por confronto ano a ano entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 24 6 Ao montante apurado nos termos do n mero anterior s o deduzidos os encargos razo veis suportados e documentados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da opera o de Refinanciamento da Concess o 24 7 As Partes acordam entre si o mecanismo con creto de partilha dos benef cios decorrentes do Refinan ciamento da Concess o a que tem direito o Concedente de acordo com as caracter sticas do novo modelo financeiro e da situa o da Concess o podendo este consistir a Num pagamento nico ao Concedente a efectuar no momento de realiza o da opera o de Refinanciamento da Concess o b Na dedu o faseada aos pagamentos por disponibi lidade a acordar entre as Partes e a ocorrer em per odos a definir ou c Numa composi o resultante das alternativas ante riores 24 8 Para efeitos do pagamento nico a que se refere a al nea a do n mero anterior considera se uma taxa de a
137. orro com defini o das taxas a cobrar aos utentes e sua forma de actualiza o f Monitoriza o e controlo ambiental 2 Estat sticas h Areas de Servi o 55 5 O Manual de Opera o e Manuten o considera se tacitamente aprovado 60 sessenta dias teis ap s a sua apresenta o ao Concedente caso dentro desse prazo n o seja solicitada qualquer altera o ao mesmo solicita o essa que suspende o prazo de aprova o pelo periodo que decorrer at a altera o ser efectuada 55 6 O Manual de Opera o e Manuten o apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 30 trinta dias teis ap s ter sido solicitada 56 Encerramento de vias e trabalhos na via 56 1 Sem preju zo do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e no Decreto Regulamentar n 12 2008 de 9 de Junho ou nas normas legais e regulamentares que lhes sucedam apenas permitido sem penalidade o encerra mento de vias para efeitos devidamente justificados at ao limite de 20 000 vinte mil via x quil metro x hora por 1920 192 ano durante o per odo diurno das 7 sete at s 21 vinte e uma horas e at ao limite de 30 000 trinta mil via x qui l metro x hora por ano durante o per odo nocturno n o sendo considerado encerramento para efeitos de aplica o de penalidades a O encerramento de vias devido
138. os com ou sem side car incluindo ciclomotores Ve culos com comprimento lt 2 5 dois v rgula cinco metros Ligeiros de passagei ros e de mercado rias C Pesados de mercado rias triciclos e quadriciclos a motor com e sem reboque Autom veis ligeiros de passageiros e de mercadorias com n o mais de 9 nove lugares incluindo o condutor e com peso m ximo permitido inferior ou igual a 3 5 tr s v rgula cinco toneladas Inclui os ve culos ligeiros de passageiros e de mercadorias com ou sem reboque Autom veis de mercadorias com um peso m nimo superior a 3 5 tr s v rgula cinco toneladas sem atrelado ou com um ou mais atrelados ve culos tractores ve culos tractores com um ou mais atrelados e ve culos especiais tractores agr colas bulldozzers e todos os outros ve culos motori zados que utilizem a estrada e que n o sejam integrados Ve culos com comprimento gt 2 5 dois v rgula cinco metros e lt 7 0 sete metros este comprimento refere se exclusivamente ao ve culo e n o ao conjunto ve culo reboque Ve culos com comprimento gt 7 0 sete metros sem reboque com ou sem reboque e todos os demais ve culos n o classificados nas demais classes noutra classe D Pesados de passagei Autocarros cccccccc ros 55 Opera o e manuten o 55 1 Para cumprimento das obriga es assumidas em mat ria de opera o e de manuten o do Empreend
139. os e de posterior cessa o da rela o contratual estabelecida entre a EPe a sociedade cession ria tudo nos termos do presente contrato e do Contrato de Presta o de Servi os a Con cession ria obriga se a reassumir a sua posi o contratual origin ria de modo a n o ser interrompida a presta o do servi o de cobran a de portagens 71 5 Ocorrendo a situa o prevista no n mero ante rior a Concession ria a N o assume qualquer responsabilidade em que tenha incorrido a sociedade cession ria anteriormente a essa reassun o b Tem a faculdade de ceder novamente a sua posi o con tratual nesse contrato nos termos previstos na Sec o VIII 72 Contrato de Presta o de Servi os 72 1 O Contrato de Presta o de Servi os deve re flectir o disposto no presente contrato em mat ria de pres ta o do servi o de cobran a de portagens na Auto Estrada 72 2 A EP assume no mbito do Contrato de Pres ta o de Servi os todos os direitos e obriga es que para o Concedente decorrem do Contrato de Concess o relativamente s mat rias inclu das no objecto daquele 1920 195 contrato cabendo lhe designadamente o pagamento da remunera o prevista na sec o V do presente cap tulo a fiscaliza o da execu o do contrato a aplica o de multas contratuais a execu o da cau o prestada nos termos das cl usulas 72 4 e seguintes e a verifica o das situa es que conduzam
140. po real e ser compa t veis com a rede de equipamento de contagem de classi fica o autom tica de ve culos e de sistemas de pesagem din mica de eixos actualmente existente assim como com o actual programa de controlo do sistema utilizado pelo Concedente 52 4 O sistema de contagem de ve culos deve incluir um circuito fechado de TV acoplando a cada um dos equi pamentos pelo menos 1 uma c mara de v deo 52 5 O sistema de contagem de ve culos deve ainda contemplar o fornecimento e a instala o de uma workstation e respectivo software que permita o acesso Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 em tempo real a todos os registos de tr fego incluindo o acesso ao circuito fechado de TV 52 6 O sistema e os componentes a fornecer a instalar e a integrar devem ser concebidos de forma a comunicarem atrav s de solu es com capacidade de d bito adequada cor recta execu o das tarefas a que se destinam com um m nimo de 2 dois sinais simult neos e serem um sistema aberto de medi o do tr fego proporcionando as inova es mais recen tes de acordo com padr es operacionais reconhecidos 52 7 Ficam a cargo da Concession ria todos os cus tos referentes ao fornecimento instala o conserva o e explora o do equipamento de contagem classifica o e observa o de tr fego 52 8 Todos os equipamentos de contagem de clas sifica o e de observa o d
141. que far o igualmente f ficando um em poder de cada uma das Partes Resolu o do Conselho de Ministros n 39 G 2010 A introdu o de portagens nas concess es Sem custos para o utilizador SCUT foi assumida no Programa do XVIII Governo Constitucional destinando se a garantir uma maior equidade e justi a social bem como a per mitir um incremento das verbas a aplicar noutras reas 1920 173 fundamentais das infra estruturas rodovi rias tais como a conserva o a seguran a e o melhoramento da rede de estradas e a amplia o da rede rodovi ria nacional De acordo com o Programa do Governo as auto estradas em regime de SCUT s devem permanecer como vias sem portagem enquanto se mantiverem as con di es que justificaram a sua implementa o em nome da coes o nacional e territorial quer no que se refere aos indicadores de desenvolvimento s cio econ mico das regi es em causa quer no que diz respeito s alter nativas de oferta no sistema rodovi rio Deste modo necess ria uma monitoriza o constante da evolu o dos ndices indicadores de desenvolvimento da regi o e da exist ncia de vias alternativas Tendo em conta os indicadores definidos e as conclus es da aplica o dos respectivos crit rios concluiu o Governo que a concess o Grande Porto est em condi es de ser regida pelo princ pio do utilizador pagador pelo que se determinou a introdu o de portagens Nos termos do artigo 1
142. r mediante inspec o a realizar pelo Concedente a pedido da Concession ria que as condi es descritas na cl usula 112 3 se encontram devidamente salvaguardadas as reten es de pagamentos efectuadas ao abrigo do n mero anterior s o pagas Concession ria acrescidas de juros taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses 112 6 Caso as reten es de pagamentos referidas no n mero anterior tenham sido substitu das por garantia ban 1920 209 c ria prestada pela Concession ria nos termos previstos na cl usula 112 4 o Concedente reembolsa Concession ria o custo comprovado dessa garantia banc ria 112 7 No Termo da Concess o o Concedente pro cede a uma vistoria dos bens referidos na cl usula 10 1 na qual participam representantes das Partes destinada verifica o do estado de conserva o e manuten o daque les bens devendo ser lavrado o respectivo auto 112 8 Sem preju zo do disposto na cl usula 12 3 o Concedente pode autorizar que os bens referidos na al nea d da cl usula 9 na medida em que se encontrem igualmente afectos presta o do servi o de cobran a de portagens no mbito de outros contratos de concess o continuem afectos execu o desses contratos CAP TULO XX Condi o financeira da Concession ria 113 Assun o de riscos A Concession ria assume expressamente integral e exclusiva responsabilidade por todos os riscos inerentes Concess o ex
143. ralmente relat rio com informa o detalhada das estat sticas de tr fego elaboradas nos termos da cl usula 61 g Remeter lhe uma vers o revista do Caso Base em suporte inform tico e em papel se e quando este for al terado nos termos do Contrato de Concess o no prazo de 15 quinze dias ap s ter sido alcan ado acordo entre as Partes para a sua altera o devendo as projec es fi nanceiras revistas ser elaboradas na forma das projec es contidas no Caso Base h Remeter lhe em suporte inform tico e em papel no prazo de 3 tr s meses ap s o termo do primeiro semestre civil e no prazo de 5 cinco meses ap s o termo do segundo semestre civil informa o relativa condi o financeira da Concession ria desde a entrada em vigor da Concess o at ao termo do semestre anterior bem como uma projec o da sua posi o entre esse per odo e o previsto termo da Concess o incluindo uma projec o dos pagamentos a receber ou a efectuar ao Concedente entre esse per odo e o previsto termo da Concess o sendo esta informa o elaborada no formato do Caso Base i Remeter lhe no primeiro trimestre de cada ano um relat rio respeitante ao ano anterior no qual prestada informa o circunstanciada sobre os estudos e os traba lhos de constru o de conserva o e de explora o da Auto Estrada bem como sobre os n veis de servi o e os indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e a seguran a
144. ras aceit veis para o Concedente 100 2 O programa de seguros relativo s ap lices de seguro indicadas no n mero anterior o constante do Anexo 12 sem preju zo da contrata o dos seguros pre vistos na cl usula 107 100 3 N o podem ter in cio quaisquer obras ou tra balhos no Empreendimento Concessionado sem que a Concession ria apresente ao Concedente comprovativo de que as ap lices de seguro aplic veis se encontram em vigor com os pr mios do primeiro per odo de cobertura pagos nas condi es estipuladas no Anexo 12 100 4 O Concedente deve ser indicado como co benefici rio nas ap lices de seguro aplic veis 100 5 Constitui estrita obriga o da Concession ria a manuten o em vigor das ap lices listadas no Anexo 12 nomeadamente atrav s do pagamento atempado dos res pectivos pr mios pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras 100 6 O Concedente pode proceder por conta da Concession ria ao pagamento directo dos pr mios dos seguros referidos nos n meros anteriores quando a Con cession ria n o o fa a mediante recurso cau o 100 7 A condi o constante do n mero anterior deve constar das ap lices emitidas nos termos da presente cl u sula e ser do conhecimento das seguradoras CAP TULO XVI Fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria 101 Fiscaliza o pelo Concedente 101 1 Os poderes de fiscaliza o do cumprimen
145. ras por que se rege a Concess o s o resolvidos por arbitragem 127 2 A submiss o de qualquer quest o a arbitragem n o exonera as Partes do pontual e atempado cumprimento das disposi es do presente contrato e das determina es do Concedente que no seu mbito lhe sejam comunicadas nem permite qualquer interrup o do desenvolvimento das actividades integradas na Concess o que devem continuar a processar se nos termos em vigor data de submiss o da quest o at que uma decis o final seja obtida relativamente mat ria em causa 127 3 O disposto no n mero anterior relativamente ao cumprimento de determina es do Concedente pela Concession ria aplica se tamb m a determina es con sequentes sobre a mesma mat ria mesmo que emitidas ap s a data de submiss o de uma quest o a arbitragem desde que a primeira dessas determina es consequentes tenha sido comunicada Concession ria anteriormente quela data 127 4 A Concession ria obriga se a dar imediato conhecimento ao Concedente da ocorr ncia de qualquer diferendo ou lit gio com as contrapartes dos Contratos do Projecto e a prestar lhe toda a informa o relevante relativa evolu o dos mesmos 128 Tribunal arbitral 128 1 O tribunal arbitral composto por 3 tr s membros um nomeado por cada Parte e o terceiro es colhido de comum acordo pelos rbitros que as Partes tenham designado 128 2 A Parte que decida submeter determ
146. rega das receitas de portagem nos termos da cl usula 84 89 6 Caso a sociedade cession ria n o cumpra as suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias do incumprimento nos termos determinados pela EP esta pode determinar a cessa o da rela o contratual estabe lecida com a sociedade cession ria e a reassun o pela Concession ria da sua posi o contratual origin ria nos termos estabelecidos na cl usula 71 4 mediante notifica o para o efeito enviada a cada uma das partes 89 7 A notifica o enviada pela EP Concession ria e sociedade cession ria nos termos previstos no n mero anterior produz efeitos a partir do 20 vig simo dia a contar da respectiva recep o 90 Indisponibilidade do sistema de cobran a de por tagens 90 1 A disponibilidade do sistema de cobran a de portagens constitu da pela disponibilidade dos pontos de cobran a que o integram a qual por sua vez consiste na capacidade desses pontos de cobran a de nos termos do presente contrato e do Contrato de Presta o de Servi os registar os elementos de passa gem de viaturas 90 2 A indisponibilidade de um ponto de cobran a consiste na sua incapacidade de detectar as viaturas que o transp em de tal forma que n o seja poss vel identificar ou reconstituir os elementos necess rios ao estabelecimento da respectiva Transac o Agregada 90 3 A Concession ria assume um n vel de disponi
147. rmos do n mero anterior nunca pode ser inferior a 2 500 000 dois milh es e quinhentos mil euros actualizado de acordo com o referido no n mero seguinte 99 4 Nos anos seguintes ao da entrada em servi o da totalidade da Auto Estrada o valor da cau o actualizado de acordo com o IPC publicado para o ano anterior quele em que a actualiza o ocorre 99 5 A cau o pode ser constitu da consoante op o da Concession ria por uma das seguintes modalidades a Dep sito em numer rio constitu do ordem do Con cedente b T tulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portu gu s c Garantia banc ria emitida por institui o de cr dito em benef cio do Concedente de acordo com a minuta que consta do Anexo 11 99 6 Quando a cau o seja constitu da em t tulos estes s o avaliados pelo respectivo valor nominal salvo se nos 3 tr s meses anteriores constitui o da cau o a cota o m dia na Euronext Lisbon for abaixo do par situa o em que a avalia o se fixa em 90 noventa por cento dessa m dia 99 7 Os termos e condi es da cau o constitu da de acordo com qualquer das modalidades previstas na cl usula 99 5 quaisquer modifica es subsequentes dos seus termos o seu cancelamento ou redu o e as respecti Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 vas institui es emitentes ou deposit rias devem merecer aprova o pr via do Conced
148. ro horas do dia 31 de Dezembro de 2006 ou s 24 vinte e quatro horas do ltimo dia do m s em que se verifique a entrada em servi o efectivo de todos os Lan os de acordo com o definido na cl usula 52 8 consoante o que ocorra mais tarde ddd Plano de Controlo de Qualidade o documento elaborado em conformidade com o disposto nas cl usu las 50 6 a 50 9 eee Primeiro Aditamento o aditamento ao Contrato de Concess o celebrado entre as Partes em conformidade com a minuta aprovada pela Resolu o do Conselho de Ministros n 12 2007 de 23 de Janeiro 1 Programa de Trabalhos o documento fixando a ordem prazos e ritmos de execu o das diversas activida des integradas na Concess o que constitui o Anexo 8 ggg Proposta o conjunto da documenta o subme tida pelo Concorrente ao concurso p blico que precedeu a celebra o do Contrato de Concess o tal como resultou alterada pela conclus o da fase de negocia es mantidas nos termos das regras daquele concurso hhh R cio Anual de Cobertura da Vida do Empr stimo RCVE o quociente entre i o valor actual l quido dos Meios Libertos do Projecto desde a data de c lculo at data do ltimo vencimento da d vida s nior descontado ao Custo M dio Ponderado da D vida S nior acrescido do saldo de abertura da conta de reserva do servi o da d vida e ii o total da d vida s nior existente data do c lculo iii R cio de Cobertura Anual do Ser
149. rometem se reciprocamente a cooperar e a prestar o aux lio que razoavelmente lhes possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das actividades integradas na Concess o 125 2 Constitui especial obriga o da Concession ria promover e exigir de todas as entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de activida des integradas na Concess o que promovam que sejam observadas todas as regras de boa condu o das obras ou trabalhos em causa e implementadas especiais medidas de salvaguarda da integridade f sica do p blico e de todo o pessoal afecto aos mesmos 125 3 A Concession ria responsabiliza se ainda pe rante o Concedente por que apenas sejam contratadas para desenvolver actividades integradas na Concess o entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e 1920 211 que detenham capacidade t cnica e profissional adequadas para o efeito 126 Custos e encargos da Concession ria A Concession ria reembolsa o Concedente no prazo de 30 trinta dias ap s a Data de Assinatura do Contrato de Concess o dos encargos suportados na prepara o no lan amento e na conclus o do concurso e que ascendem a 602 550 seiscentos e dois mil quinhentos e cinquenta euros CAP TULO XXIV Resolu o de diferendos 127 Processo de arbitragem 127 1 Os eventuais conflitos que possam surgir en tre as Partes em mat ria de aplica o interpreta o ou integra o das reg
150. ros com condi es de operacionalidade qualidade e funcionamento id nticas ou superiores excepto tratando se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Concess o 12 8 Os bens e direitos que tenham perdido utilidade para a Concess o s o abatidos ao invent rio referido na cl usula 10 2 mediante pr via autoriza o do Concedente que se considera concedida se este n o se opuser no prazo de 30 trinta dias contados da recep o do pedido de abate 12 9 Os termos dos neg cios efectuados ao abrigo da cl usula 12 5 devem ser comunicados ao Concedente no prazo de 30 trinta dias ap s a data da sua realiza o sem preju zo do disposto no n mero seguinte 12 10 Ao longo dos ltimos 5 cinco anos de dura o da Concess o os termos dos neg cios referidos nas cl usulas 12 5 e 12 6 devem ser comunicados pela Con cession ria ao Concedente com uma anteced ncia m nima de 30 trinta dias podendo este fundamentadamente e de acordo com crit rios de razoabilidade opor se sua concretiza o nos 10 dez dias seguintes ao da recep o daquela comunica o 12 11 A oposi o do Concedente nos termos do n mero anterior impede a Concession ria de realizar o neg cio em vista sob pena de nulidade 12 12 Sem preju zo do disposto na cl usula 112 8 revertem automaticamente para o Concedente no Termo da Concess o e sem qualquer custo ou pre o a suportar por este todos os bens e
151. rosseguir as atribui es do Estado na rea das finan as xx Meios Libertos do Projecto o resultado de i re ceitas da Concession ria incluindo os juros de aplica es financeiras recebidos menos ii custos do projecto que englobam os custos operacionais e os investimentos pagos pela Concession ria menos iii impostos pagos pela Con cession ria e menos iv fluxos destinados constitui o da conta de reserva de alargamentos e da conta de reserva de impostos mais v fluxos provenientes da conta de reserva de alargamentos da conta de reserva de grandes repara es e da conta de reserva de impostos yy Membro do Concorrente cada uma das socie dades que o constitu am data da adjudica o provis ria da Concess o zz MOPTC o Ministro das Obras P blicas Transpor tes e Comunica es ou o Ministro que em cada momento detenha as compet ncias para prosseguir as atribui es do Estado na rea das obras p blicas aaa Operadora a sociedade incumbida do desen volvimento das actividades de opera o e manuten o do Empreendimento Concessionado nos termos do Contrato de Opera o e Manuten o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 bbb Partes o Concedente e a Concession ria ccc Per odo Inicial da Concess o o per odo de tempo que se inicia s 24 vinte e quatro horas da Data de As sinatura do Contrato de Concess o e termina s 24 vinte e quat
152. rrente quer em ramos ficam afectas concess o cujo tr fego utilize o tabuleiro da estrutura 9 Estabelecimento da Concess o O Estabelecimento da Concess o composto a Pela Auto Estrada b Pelas Areas de Servi o e de repouso pelos centros de assist ncia e manuten o e outros servi os de apoio aos utentes da Auto Estrada e nela situados c Pelas instala es e equipamentos de via de cobran a free flow de portagens d Pelos demais bens e direitos a eles associados de qualquer natureza que se encontrem afectos presta o do servi o de cobran a de portagens aos utilizadores na Auto Estrada 10 Bens que integram a Concess o 10 1 Integram a Concess o a O Estabelecimento da Concess o b Todas as obras m quinas equipamentos designa damente instala es e equipamentos de contagem de ve culos e classifica o de tr fego e circuito fechado de TV aparelhagem e respectivos acess rios e em geral outros bens directamente afectos explora o e conserva o da Auto Estrada bem como os terrenos as casas de guarda e do pessoal da referida explora o e conserva o os es crit rios e outras depend ncias de servi o integradas nos limites f sicos da Concess o e quaisquer bens necess rios referida explora o e conserva o que perten am Concession ria 10 2 A Concession ria elabora e mant m perma nentemente actualizado e disposi o do Concedente
153. rvi o de cobran a de portagens 77 Per odo transit rio 77 1 Durante o prazo de 2 dois anos a contar do ini cio da cobran a efectiva de portagens a remunera o pelo servi o de cobran a de portagens objecto de um regime especial a fixar no Contrato de Presta o de Servi os 77 2 O prazo estabelecido no n mero anterior pror rog vel por acordo entre as partes 78 Regime geral Findo o per odo transit rio referido na cl usula 777 a Concession ria passa a receber da EP uma remunera o pela presta o do servi o de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores na Auto Estrada a determinar nos termos previstos nas cl usulas 79 a 81 79 Determina o do valor da remunera o pelo ser vi o de cobran a de portagens 79 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 85 o valor devido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens corresponde ao valor unit rio a que se refere o n mero seguinte multiplicado pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o entregues EP 79 2 O valor unit rio por Transac o Agregada de vido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens depois de decorrido o per odo transit rio determinado a Em sede de revis o extraordin ria do modelo tari f rio no fim do per odo transit rio nos termos definidos no Contrato de Presta o de Servi os
154. s de Almeida 1000 042 Lisboa
155. s nunca superior a 15 quinze dias teis um plano de recupera o do atraso e a indica o do re for o de meios para o efeito necess rio pronunciando se o Concedente sobre o referido plano no prazo de 15 quinze dias teis a contar da sua apresenta o 38 3 Caso o plano de recupera o referido no n mero anterior n o seja apresentado no prazo fixado para o efeito ou n o seja aprovado pelo Concedente este pode impor Concession ria a adop o das medidas que entender ade quadas e ou o cumprimento de um plano de recupera o por ele elaborado 38 4 At aprova o ou imposi o de um plano de recupera o ou das medidas previstas nos n meros anteriores a Concession ria deve manter a execu o dos trabalhos nos termos definidos no Programa de Trabalhos ficando obrigada ap s ser notificada daquela aprova o ou imposi o a cumprir o plano de recupera o e a observar as medidas em quest o 38 5 Sempre que o atraso no cumprimento do Pro grama de Trabalhos seja imput vel ao Concedente a Con cession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos do disposto na cl usula 115 39 Aumento de n mero de vias da Auto Estrada 39 1 O aumento do n mero de vias dos Lan os da Auto Estrada realizado de harmonia com o seguinte a Nos Sublan os com 4 quatro vias deve ser cons tru da mais uma via em cada sentido a partir do terceiro ano ap s o
156. s obriga es e responsabili dades directamente assumidas perante o Concedente pelas contrapartes nesses contratos Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 92 5 Sempre que nos termos dos contratos a que se refere o n mero anterior seja ao Concedente permitido o exerc cio directo de direitos perante os terceiros que neles s o partes outorgantes e a Concession ria seja por for a dos mesmos contratos ou do Contrato de Concess o igualmente respons vel pelo cumprimento das obriga es correspondentes pode o Concedente optar livremente por exercer tais direitos directamente sobre tais terceiros ou sobre a Concession ria 92 6 Quando o Concedente opte por exercer os direi tos referidos no n mero anterior sobre a Concession ria esta apenas pode opor ao Concedente os meios de defesa previstos nesses contratos ou deles resultantes na me dida em que o uso ou o efeito de tais meios n o impe a ou torne excessivamente oneroso para o Concedente e ou significativamente mais dif cil para a Concession ria o cumprimento pontual das obriga es decorrentes do Contrato de Concess o 92 7 O Termo da Concess o importa a extin o ime diata dos Contratos do Projecto sem preju zo do disposto em contr rio no presente contrato e nos acordos que o Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas contrapartes 92 8 O disposto no n mero anterior em nada pr
157. sem obter indica es do Concedente relativamente sua forma de preserva o 41 4 A verifica o de qualquer uma das situa es previstas na presente cl usula confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da cl usula 115 42 Responsabilidade da Concession ria pela quali dade da Auto Estrada 42 1 A Concession ria garante ao Concedente a qua lidade da concep o projecto e da execu o das obras de constru o e de conserva o dos Lan os previstos na cl u sula 5 1 bem como a qualidade da conserva o dos lan os referidos nas cl usulas 5 2 e 5 3 responsabilizando se pela sua durabilidade em permanentes e plenas condi es de funcionamento e de operacionalidade ao longo de todo o per odo da Concess o 42 2 A Concession ria responde perante o Conce dente e perante terceiros nos termos gerais da lei por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de defici ncias ou omiss es na concep o no projecto na execu o das obras de constru o e na conserva o da Auto Estrada devendo esta responsabilidade ser coberta por seguro nos termos da cl usula 100 43 Entrada em servi o da Auto Estrada constru da 43 1 A Concession ria deve ap s a conclus o dos trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o solicitar a realiza o da respectiva vistoria a efec tuar conjuntamente por representantes do Conc
158. sente contrato sem preju zo de eventuais direitos que possa exercer perante terceiros 40 7 A reposi o de bens e servi os danificados nos termos do n mero anterior ou afectados pela constru o da Auto Estrada efectuada de acordo com as imposi es das entidades que neles superintendam n o podendo contudo ser exigido que a mesma se fa a em condi es substancial mente diferentes das previamente existentes 41 Condicionamentos especiais aos estudos e cons tru o 41 1 O Concedente pode impor Concession ria a realiza o de modifica es aos projectos e estudos apresen tados mesmo se j aprovados e ao Programa de Trabalhos quando o interesse p blico o exija mediante comunica o dirigida Concession ria e imediatamente aplic vel 41 2 Em situa es de emerg ncia estado de s tio ou calamidade p blica o Concedente pode decretar a suspen s o ou interrup o da execu o de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as demais medidas que se mostrem ade quadas mediante comunica o dirigida Concession ria e imediatamente aplic vel 41 3 Qualquer patrim nio hist rico ou arqueol gico que seja descoberto no curso das obras de constru o da Auto Estrada perten a exclusiva do Concedente de vendo a Concession ria notific lo imediatamente da sua 1920 188 descoberta n o podendo efectuar quaisquer trabalhos que possam afectar ou p r em perigo aquele patrim nio
159. sponsabilidade extracontratual perante terceiros 104 Pela culpa e pelo risco A Concession ria responde nos termos da lei geral por quaisquer preju zos causados no exerc cio das actividades que constituem o objecto da Concess o pela culpa ou pelo risco n o sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste mbito 105 Por preju zos causados por entidades contra tadas 105 1 A Concession ria responde ainda nos termos gerais da rela o comitente comiss rio pelos preju zos causados pelas entidades por si contratadas para o de senvolvimento das actividades compreendidas na Con cess o 105 2 Constitui especial dever da Concession ria promover e exigir a qualquer entidade com a qual ve nha a contratar que promova as medidas necess rias para salvaguarda da integridade f sica do p blico e do pessoal afecto Concess o devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e de seguran a em vigor a cada momento CAP TULO XVII Incumprimento e cumprimento defeituoso 106 Incumprimento 106 1 Sem preju zo do disposto no cap tulo XI da possibilidade de sequestro ou de resolu o do presente con trato nos casos e nos termos previstos nas cl usulas 109 e 110 e do disposto na cl usula 106 9 o incumprimento pela Concession ria de quaisquer deveres ou obriga es emergentes do Contrato de Concess o ou das determina es do Concedente emit
160. ten o u Areas de Servi o e reas de repouso v Projectos complementares w Expropria es x Relat rio de conformidade com a declara o de im pacte ambiental y Portagens z Sistema de controlo e gest o de tr fego aa Canal T cnico Rodovi rio bb Auditoria de seguran a 1920 185 34 5 Toda a documenta o entregue em quintu plicado excepto os Estudos de Impacte Ambiental de que devem ser entregues 9 nove c pias e com 1 uma c pia de natureza inform tica cujos elementos devem ser manipul veis em equipamentos do tipo computador pessoal PC ou PS em ambiente Windows ltima vers o 34 6 A documenta o inform tica usa os seguintes tipos a Textos Microsoft Word armazenados no formato standard b Tabelas e folhas de c lculo Microsoft Excel ar mazenados no formato standard c Pe as desenhadas formato DXF ou DWG 34 7 Os estudos e os projectos apresentados ao Con cedente nas diversas fases devem ser instru dos com parecer de revis o emitido por entidades t cnicas inde pendentes o qual os submete aprova o dos organismos oficiais competentes 34 8 A apresenta o dos projectos ao Concedente deve ser instru da com todas as autoriza es necess rias emitidas pelas autoridades competentes 35 Crit rios de projecto 35 1 Na elabora o dos projectos da Auto Estrada devem respeitar se as caracter sticas t cnicas definidas
161. tes obras de arte dar continuidade faixa de rodagem bermas equipamento de seguran a e separador quando exista da via onde se inserem e apresen tar exteriormente de um e outro lado passeios de largura dependente das caracter sticas dessas vias 40 3 O tra ado e as caracter sticas t cnicas dos res tabelecimentos de vias de comunica o a que se refere a parte final da cl usula 40 1 devem garantir a comodidade e a seguran a de circula o atentos os volumes de tr fego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu engua dramento vi rio 40 4 Compete ainda Concession ria construir na Auto Estrada as obras de arte necess rias ao restabeleci mento das vias de comunica o constantes de planeamento ou projectos oficiais aprovados pelas entidades compe tentes data da elabora o do projecto de execu o dos Lan os a construir ou a duplicar 40 5 A Concession ria respons vel por defici ncias ou v cios de constru o que venham a ser detectados nos restabelecimentos referidos na cl usula 40 1 at 5 cinco anos ap s a data da respectiva conclus o 40 6 A Concession ria ainda respons vel pela repara o ou indemniza o de todos e quaisquer danos causados em condutas de gua esgotos redes de electri cidade g s telecomunica es e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros em resultado da execu o das obras da sua responsabilidade nos termos do pre
162. to das obriga es da Concession ria emergentes do Contrato de Concess o s o exercidos pelo MEF para os aspectos econ micos e financeiros e pelo MOPTC para os demais aspectos Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 101 2 Os poderes do MEF s o exercidos pela IGF e os do MOPTC s o exercidos pelo InlR 101 3 A Concession ria faculta ao Concedente ou a qualquer outra entidade por este nomeada desde que devidamente credenciada livre acesso a todo o Empreen dimento Concessionado bem como a todos os livros de actas s listas de presen a e aos documentos anexos re lativos Concession ria aos livros aos registos e aos documentos relativos s instala es e actividades objecto da Concess o incluindo as estat sticas e os registos de gest o utilizados e presta sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados 101 4 O InlR enquanto entidade fiscalizadora pode intervir em qualquer momento do processo evolutivo da obra desde a fase da sua concep o e projecto at fase de explora o e conserva o ordenando a verifica o quer de anomalias de execu o quer do incumprimento do que seja exig vel Concession ria 101 5 Podem ser efectuados a pedido do Conce dente na presen a de representantes da Concession ria ensaios que permitam avaliar as condi es de funciona mento e caracter sticas da Concess o do equipamento dos sistemas
163. to quil metros 5 9 As obriga es da Concession ria no que respeita ao Lan o referido no n mero anterior implicam a apresen ta o do estudo pr vio do Estudo de Impacte Ambiental e da respectiva geometria de tra ado e consideraram se cumpridas com a aprova o da geometria de tra ado pelo Concedente 6 Natureza da Concess o A Concess o de obra p blica e estabelecida em regime de exclusivo relativamente Auto Estrada que integra o seu objecto 7 Servi o p blico 7 1 A Concession ria deve desempenhar as activi dades concessionadas de acordo com as exig ncias de um regular cont nuo e eficiente funcionamento do servi o p blico e adoptar para o efeito os melhores padr es de qualidade dispon veis em cada momento nos termos pre vistos no presente contrato 7 2 A Concession ria n o pode recusar a utiliza o da Auto Estrada a qualquer pessoa ou entidade nem dis criminar ou estabelecer diferen as de tratamento entre utentes 8 Delimita o f sica da Concess o 8 1 Os limites da Concess o s o definidos em rela o Auto Estrada que a integra pelos perfis transversais extremos da mesma em conformidade com os tra ados definitivos constantes dos projectos oficialmente apro vados 8 2 Para efeitos de limita o da obriga o da Con cession ria de concep o projecto constru o e finan ciamento do Lan o que tem um dos seus limites no n de Lousada o
164. tosa 16 3 A Concession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo da Concess o sem pr vio consentimento do Concedente 16 4 A Concession ria n o pode at conclus o da constru o de toda a Auto Estrada deter ac es pr prias 17 Estatutos e Acordo Parassocial 17 1 Quaisquer altera es aos Estatutos devem at 3 tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente sob pena de nulidade 17 2 Devem igualmente ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente durante id ntico per odo quaisquer altera es ao Acordo Parassocial das quais possa resultar directa ou indirectamente a modifica o das regras relativas aos mecanismos ou forma de as Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 segurar o dom nio da Concession ria pelos Membros do Concorrente 17 3 A emiss o de quaisquer t tulos ou instrumentos financeiros pela Concession ria que permitam ou possam permitir a subscri o aquisi o ou deten o de ac es representativas do capital social da Concession ria em viola o das regras estabelecidas nas cl usulas 15 1 a 15 6 carece sob pena de nulidade de autoriza o pr via e es pec fica do Concedente 17 4 A autoriza o prevista no n mero anterior solicitada com pelo menos 30 trinta
165. trada at 31 de Dezembro de 2006 por facto imput vel Concession ria nos termos do presente contrato c Dissolu o ou senten a de declara o de insolv ncia da Concession ria d N o cumprimento reiterado das obriga es que origi naram a aplica o das san es previstas na cl usula 106 e Recusa ou impossibilidade da Concession ria em reto mar a Concess o nos termos do disposto na cl usula 109 8 ou quando o tenha feito continua o das situa es que motivaram o sequestro f Falta de presta o ou de reposi o da cau o nos termos e prazos previstos g Ced ncia aliena o onera o ou trespasse da Con cess o no todo ou em parte sem pr via autoriza o h Incumprimento volunt rio de decis es judiciais ou arbitrais transitadas em julgado i Desobedi ncia reiterada s determina es do Conce dente com preju zo para a execu o das obras ou para a explora o e conserva o da Auto Estrada Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 j Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse p blico k Viola o pela Concession ria do disposto na cl u sula 71 4 D Viola o grave n o sanada ou san vel pela Conces sion ria das obriga es constantes do Contrato de Pres ta o de Servi os caso n o tenha cedido a sua posi o contratual nesse contrato nos termos previstos nas cl usu las 86 e seguintes ou caso tenha reassumido a
166. ue deve ser comunicada Concession ria nos 30 trinta dias teis seguintes ao respectivo pedido de autoriza o CAP TULO XIII Pagamentos a efectuar pelo Concedente 96 Pagamentos por disponibilidade 96 1 A Concession ria recebe uma remunera o anual calculada nos termos da f rmula seguinte R Dis Ded X Sin em que R remunera o anual da Concession ria no ano t Dis componente da remunera o anual relativa disponibilidade verificada no ano t calculada nos termos da cl usula 96 2 1920 201 Ded componente correspondente s dedu es a efec t tuar em virtude da ocorr ncia de falhas de desempenho e de disponibilidade no ano t calculada nos termos do n 96 3 Sin montante correspondente dedu o ou incre mento imposto em resultado da evolu o dos indices de sinistralidade para o ano calculado nos termos das cl u sulas 96 5 e seguintes 96 2 Como contrapartida pelo desenvolvimento das actividades previstas nas cl usulas 5 1 a 5 3 a Concessio n ria recebe uma remunera o anual pela disponibilidade calculada nos termos da f rmula seguinte IPC Dis tdi 2 v 41d 1 x nd IPC pe 2009 em que tdi valor da tarifa di ria de disponibilidade actualiz vel no ano t de acordo com o previsto no Anexo 23 td valor da tarifa di ria de disponibilidade n o actua liz vel no ano t de acordo com o previsto no Anexo 23 n
167. um invent rio do patrim nio que integra a Concess o nos termos do n mero anterior e que menciona os nus ou encargos que recaem sobre os bens nele listados 11 Manuten o dos bens que integram a Concess o A Concession ria obriga se a manter em bom estado de funcionamento conserva o e seguran a a expensas suas os bens que integram a Concess o durante a vig ncia do presente contrato e nos termos e condi es constan tes das disposi es aplic veis deste ltimo efectuando para tanto as repara es renova es e adapta es que de acordo com as mesmas disposi es para o efeito se tornem necess rias 12 Natureza e regime de bens e direitos 12 1 A Auto Estrada integra o dom nio p blico do Concedente 12 2 Para efeitos exclusivamente do disposto no n mero anterior constitui a Auto Estrada a O terreno por ela ocupado abrangendo a plataforma da sec o corrente faixa de rodagem separador central e bermas as valetas taludes banquetas valas de crista e de p de talude os n s e os ramais de liga o e os terrenos marginais at veda o 1920 179 b As obras de arte incorporadas na Auto Estrada e os terrenos para implanta o das Areas de Servi o integrando os im veis que nelas sejam constru dos 12 3 Os im veis adquiridos por via do direito privado ou de expropria o para a constru o da Auto Estrada das Areas de Servi o das instala es de contr
168. upremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas d Membros do Governo e Procurador Geral da Rep blica f Ve culos afectos ao Comando da GNR ou da PSP e ve culos das for as de seguran a afectos fiscaliza o do tr nsito 2g Ve culos de protec o civil de bombeiros ambul n cias e outros ve culos de emerg ncia a estes equipar veis quando devidamente identificados h Ve culos militares ou das for as de seguran a quando em coluna i Ve culos da Concession ria bem como os que se possam considerar no mbito da sua actividade ou ao seu servi o J Ve culos afectos EP e ao InIR no mbito das res pectivas fun es de fiscaliza o k Ve culos afectos ANSR Autoridade Nacional da Seguran a Rodovi ria no mbito das respectivas fun es de planeamento coordena o controlo e fiscaliza o Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 69 2 Os ve culos a que se refere o n mero anterior com excep o dos indicados nas al neas g e A devem circular munidos dos respectivos t tulos de isen o a emitir pelo Concedente 69 3 Os t tulos de isen o t m um per odo de vali dade de 2 dois anos renov vel 69 4 A Concession ria n o pode conceder isen es de portagem 69 5 A passagem de um ve culo isento n o d lugar a uma Transac o nem contabilizada na determina o da remunera o devida Concession ria pela
169. valor 1 um ii indisponibilidade relativa a que corresponde um coeficiente de valor 0 5 zero v rgula cinco c d coeficiente de dura o da falha de disponibili dade sendo para este efeito considerados 3 tr s graus de indisponibilidade i indisponibilidade durante o per odo nocturno entre as 22 vinte e duas e as 6 seis horas a que corresponde um coeficiente de valor 0 3 zero virgula tr s ii indisponibilidade durante o per odo diurno entre as 6 seis e as 22 vinte e duas horas a que corresponde um coeficiente de valor 0 7 zero virgula sete iii indisponibilidade durante 1 um dia a que cor responde um coeficiente de valor 1 um 96 19 Ocorrendo um alargamento de um Sublan o nos termos da cl usula 39 devem ser revistos a O calend rio das grandes repara es desse Sublan o mantendo se os pressupostos de periodicidade para a sua realiza o b Os respectivos custos unit rios por quil metro de forma a ter em considera o o custo adicional decorrente do novo n mero de vias 1920 203 96 20 Ocorrendo a situa o prevista no n mero an terior os pagamentos por disponibilidade s o ajustados de modo a reflectir os ajustamentos de calend rio e os custos adicionais com grandes repara es devendo manter se a TIR accionista inalterada 96 21 A revis o dos custos unit rios a que se refere a cl usula 96 19 e os ajustamentos previstos no n mero
170. vi o da D vida S nior com caixa RCASD com caixa o quociente entre i os Meios Libertos do Projecto acrescido do saldo das disponibilidades de caixa e ii o capital devido nos termos dos Contratos de Financiamento acrescido de todos os juros comiss es e despesas a liquidar pela Concession ria ao abrigo dos mesmos sendo este r cio em cada data de c lculo calculado com refer ncia ao per odo subsequente de 12 doze meses jij R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior sem caixa RCASD sem caixa o quociente en tre i os Meios Libertos do Projecto e ii o capital devido nos termos dos Contratos de Financiamento acrescido de todos os juros comiss es e despesas a liquidar pela Con cession ria ao abrigo dos mesmos sendo este r cio em cada ano de c lculo calculado com refer ncia ao per odo subsequente de 12 doze meses kkk Refinanciamento da Concess o a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento ou dos contratos que os venham a substituir ou alterar ou a sua substitui o por outros contratos ou por outras estruturas de financiamento lD SICIT o Sistema Integrado de Controlo e Infor ma o de Tr fego no territ rio portugu s mmm SIEV a SIEV Sistema de Identifica o Electr nica de Ve culos S A nnn Sublan o o tro o vi rio da Auto Estrada en tre dois n s de liga o consecutivos ou entre um n de liga o e uma estrada ou uma
171. za o de trabalhos de acabamento ou de melhoria s o tais trabalhos realizados prontamente pela Concession ria efectuando se ap s a sua conclus o nova vistoria nos termos das cl usulas 43 3 e 43 4 43 8 Os trabalhos de acabamento ou melhoria re feridos no n mero anterior devem ser especificadamente Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 indicados no auto de vistoria e executados no prazo no mesmo fixado 43 9 E considerado como auto de recep o das obras de constru o de um Lan o o auto de vistoria favor vel sua entrada em servi o devidamente homologado pelo MOPTC ou caso seja necess rio realizar trabalhos de acabamento nos termos das cl usulas 43 7 e 43 8 o auto lavrado ap s vistoria daqueles trabalhos que declare estar a obra em condi es de ser recebida 43 10 No prazo de 1 um ano a contar da ltima vistoria de um Lan o realizada nos termos dos n meros anteriores a Concession ria fornece ao Concedente um exemplar das pe as escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas em material reprodut vel e em suporte inform tico 43 11 A homologa o do auto de vistoria favor vel entrada em servi o de um Lan o n o envolve qualquer responsabilidade do Concedente relativamente s condi es de seguran a ou de qualidade daquele nem exonera a Concession ria do cumprimento das obriga es resultantes do presente contrato 44
172. zos previstos no Programa de Trabalhos todos os elementos e documentos necess rios pr tica dos actos de declara o de utilidade p blica com car cter de urg ncia de acordo com a legisla o em vigor com excep o do documento comprovativo do caucionamento dos valores indemnizat rios a pagar previsto no C digo das Expropria es 27 3 Caso os elementos e documentos referidos no n mero anterior exibam incorrec es ou insufici ncias o Concedente notifica a Concession ria nos 30 trinta dias teis seguintes sua recep o para as corrigir 27 4 O prazo para a realiza o das expropria es indicado na cl usula 28 5 considera se suspenso relativa mente s parcelas em que a falta ou incorrec o se tenha verificado a partir da data em que a Concession ria seja notificada pelo Concedente para a sua correc o e at efectiva e completa correc o das mesmas 27 5 Sempre que se torne necess rio realizar expro pria es para manter direitos de terceiros no estabeleci mento ou restabelecimento de redes vias de qualquer tipo ou servi os afectados s o estas de utilidade p blica e com car cter de urg ncia sendo aplic veis todas as disposi es legais que regem a Concess o podendo os respectivos 1920 183 bens n o integrar necessariamente o dom nio p blico do Concedente 28 Condu o controlo e custos dos processos ex propriativos 28 1 A condu o e realiza o dos pr

Minuta do Contrato de Concessão ()

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Minuta do Contrato de Concess&atilde;o ()

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Minuta do Contrato de Concessão ()