Home

Diário da República, 1.ª série — N.º 87 — 5 de Maio de 2010

1. Os eventuais desvios entre os documentos referi dos nos n meros anteriores devem ser neles devidamente fundamentados e ocorrendo atrasos na constru o da Auto Estrada devem ser indicadas as medidas de recupera o previstas 4 A Concession ria obriga se ainda a fornecer em complemento dos documentos referidos todos os escla recimentos e as informa es adicionais que o Concedente lhe solicitar Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base LXXII Interven o directa do Concedente 1 Quando a Concession ria n o tenha respeitado as determina es expressamente emitidas pelo Concedente no mbito dos seus poderes de fiscaliza o dentro do prazo que razoavelmente lhe seja fixado assiste a este a facul dade de proceder correc o da situa o directamente ou atrav s de terceiro correndo os custos para o efeito incorridos por conta da Concession ria 2 O Concedente pode recorrer cau o para pa gamento dos custos incorridos em aplica o do disposto no n mero anterior sem preju zo do posterior recurso arbitragem CAP TULO XVI Responsabilidade extracontratual perante terceiros Base LXXIII Pela culpa e pelo risco A Concession ria responde nos termos da lei geral por quaisquer preju zos causados no exerc cio das actividades que constituem o objecto da Concess o pela culpa ou pelo risco n o sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de respo
2. Salvo se as obras referidas no anterior n 2 fo rem realizadas por concurso p blico na reposi o do equil brio financeiro referida no n mero anterior tem se por base a listagem de pre os unit rios a acordar pre viamente entre o Concedente atrav s de representantes do MOPTC e do MEF e a Concession ria 5 Ao concurso p blico referido no n mero anterior se aplic vel o disposto no n 4 da base XXXIV Base XL 1 A Concession ria procede sua custa com os propriet rios dos terrenos vizinhos e em presen a de um representante do InIR que levanta o respectivo auto demarca o dos terrenos que fa am parte integrante da Concess o procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta em fundo cadastral e a escala n o inferior a 1 2000 que identifique os terrenos que fazem parte integrante da Concess o as reas sobrantes e os restantes terrenos 2 A demarca o e a respectiva planta t m de ser conclu das no prazo de um ano a contar da data do auto de vistoria que permitiu a entrada em servi o de cada Lan o 1596 14 3 O cadastro referido nos n meros anteriores rectificado segundo as mesmas normas sempre que os terrenos ou as depend ncias sofram altera es dentro do prazo que para cada caso seja fixado pelo InlR Base XLII Dag o Sa E E Ve a a 2 Os contratos previstos no n mero anterior est o sujeitos quanto disciplina da sua celebra o m
3. Sociedade Con cession ria da SCUT do Norte Litoral S A Avenida Du que d vila 46 8 1050 083 Lisboa Fax 213151462 3 As Partes podem alterar os seus domic lios indica dos mediante comunica o pr via dirigida outra Parte nos termos dos n 1 e 2 a cuja produ o de efeitos se aplica a regra estabelecida no n mero seguinte 4 As comunica es previstas no Contrato de Con cess o consideram se efectuadas a No pr prio dia em que forem transmitidas em m o ou por telefax se entregues ou recebidas entre as 9 e as 17 horas ou no dia til imediatamente seguinte no caso de serem efectuadas ap s as 17 horas b Tr s dias teis depois de remetidas pelo correio 5 O Concedente pode nomear um delegado do Go verno junto da Concession ria a quem devem ser remeti Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 das c pias de todas as comunica es efectuadas ao abrigo do Contrato de Concess o Base LXXXIX Prazos e sua contagem Os prazos fixados em dias ao longo das presentes bases e do Contrato de Concess o contam se em dias seguidos de calend rio nos termos do disposto no artigo 279 do C digo Civil salvo se contiverem a indica o de dias teis caso em que apenas se contam os dias em que os servi os da Adminis tra o P blica se encontrarem abertos ao p blico em Lisboa Base XC Exerc cio de direitos Sem prejuizo do disposto no cap tulo XXIII
4. Base LXX L 1 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria emergentes do Contrato de Concess o s o exercidos pelo MEF para os aspec tos econ micos e financeiros e pelo MOPTC para os demais aspectos 2 Os poderes do MOPTC s o exercidos pelo InIR e os do MEF s o exercidos pela IGF 3 A Concession ria faculta ao Concedente ao InIR e IGF ou a qualquer outra entidade por estes nomeada desde que devidamente credenciada livre acesso a todo o Empreendimento Concessionado bem como a todos os livros de actas listas de presen a e documentos ane xos relativos Concession ria livros registos e docu mentos relativos s instala es e actividades objecto da Concess o incluindo as estat sticas e registos de gest o utilizados e presta sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados 4 O InlR enquanto entidade fiscalizadora pode intervir em qualquer momento do processo evolutivo da obra desde a fase da sua concep o e projecto at fase de explora o e de conserva o ordenando a verifica o quer de anomalias de execu o quer do incumprimento do que seja exig vel Concession ria 5 Podem ser efectuados a pedido do Conce dente e na presen a de representantes da Concessio n ria ensaios que permitam avaliar as condi es de funcionamento e as caracter sticas da Concess o e do equipamento dos sistemas e das instala
5. Na presta o do servi o de cobran a de porta gens aplic vel o disposto no presente cap tulo na Lei n 25 2006 de 30 de Junho no Decreto Lei n 111 2009 no Decreto Lei n 112 2009 e no Decreto Lei n 113 2009 todos de 18 de Maio e nas disposi es legais e regulamen tares aplic veis em cada momento a esse servi o 4 Na data do termo do Contrato de Presta o de Ser vi os revertem para a EP os bens e os sistemas de cobran a free flow de portagens que sejam utilizados na execu o do Contrato de Presta o de Servi os sem preju zo do disposto no n mero seguinte 5 N o revertem para a EP os bens que se encontrem igualmente afectos a outros contratos de presta o de ser vi os em execu o de que a EP seja uma das partes com objecto an logo ao do Contrato de Presta o de Servi os caso em que tais bens continuam afectos execu o desses contratos 6 Ocorrendo o termo do Contrato de Presta o de Servi os antes do Termo da Concess o a EP indemniza a entidade que estiver a prestar o servi o de cobran a de portagens atrav s do pagamento de um montante m nimo correspondente ao valor de aquisi o do bem deduzido de 10 por ano ou frac o decorrida calculada numa base mensal desde a data de aquisi o at data do termo do Contrato de Presta o de Servi os ou qualquer outro nos termos que venham a ser estabelecidos no Contrato de Concess o 7 Ocorrendo o
6. Refinanciamento aceite pelo Concedente reflectindo os efeitos decorrentes do mecanismo de partilha do benef cio do Refinanciamento da Concess o k Caso Base P s Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento com as novas condi es e estru tura de financiamento decorrentes do Refinanciamento da 1596 34 Concess o mantendo se todos os restantes pressupostos e c lculos do Caso Base Pr Refinanciamento D Caso Base Pr Refinanciamento o modelo finan ceiro tal como resultar ajustado em fun o da realidade registada na Concess o no momento em que for utilizado mantendo se inalterados todos os restantes pressupostos e f rmulas de c lculo constantes do Caso Base m Cobran a Coerciva a cobran a de uma taxa de portagem que n o tenha sido paga pelo utente atrav s da Cobran a Prim ria ou da Cobran a Secund ria implicando ainda o pagamento de um Custo Administrativo e de uma coima se aplic vel n Cobran a Prim ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes com recurso a contrato com uma entidade de cobran a credenciada atrav s de sistema de d bito em conta ou de pr pagamento com provis o de conta adequada independentemente de identifica o do utente o Cobran a Secund ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de pa gamento posterior utiliza o do servi o portajado p s pagamento implicando o pagamento de um Custo
7. a As novas facilidades dele decorrentes b Os encargos razo veis e documentados suportados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da opera o de Refinanciamento da Concess o 5 Os impactes favor veis a que alude o n 3 correspondem aos diferenciais de cash flow ac cionista apurados por confronto ano a ano entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 6 As Partes acordam entre si o mecanismo con creto de partilha dos benef cios decorrentes do Refinan ciamento da Concess o a que tem direito o Concedente podendo este consistir a Num pagamento nico ao Concedente a efectuar no momento de realiza o da opera o de Refinancia mento da Concess o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 b Na dedu o faseada aos pagamentos por dispo nibilidade a acordar entre as Partes e a ocorrer em per odos a definir ou c Numa composi o resultante das alternativas an teriores 7 Para efeitos do pagamento nico a que se refere a al nea a do n mero anterior considera se uma taxa de actualiza o dos diferenciais de cash flow accionista correspondente TIR accionista do Caso Base 8 O valor do pagamento nico a que se refere a al nea a do n 6 apurado mediante a sua introdu o no Caso Base P s Refinanciamento num processo iterativo at que se verifique a condi o prevista no n 3 9 Para efeitos do apuramento
8. o residual superior a 10 anos Dura o residual superior a 30 anos Dura o residual superior a oito anos Dura o residual superior a cinco anos Obras de arte Postes de ilumina o Elementos mec nicos e el ctricos excepto l mpadas Sinaliza o vertical Sinaliza o horizontal Equipamentos de seguran a Equipamentos de cobran a de portagem Dura o residual superior a seis anos Dura o residual superior a dois anos Dura o residual superior a 12 anos Dura o residual superior a tr s anos Todos os bens n o contemplados no quadro anterior devem ser entregues em estado que garanta 50 da vida til de cada um dos seus componentes 4 Se no decurso dos cinco ltimos anos da Concess o se verificar que a Concession ria n o se mostra capaz de cumprir plenamente a obriga o referida no n mero anterior e se a cau o n o for suficiente para cobrir as despesas a realizar o Concedente tem o direito de se compensar pelos custos previs veis mediante a dedu o at um valor m ximo de 40 dos pagamentos relativos a esses cinco anos at ao montante necess rio para levar a efeito os trabalhos e as aqui si es tidos por convenientes desde que a Concession ria n o preste garantia banc ria emitida em termos aceites pelo Con cedente de valor adequado cobertura do referido montante 5 Se a 15 meses do Termo da Concess o se verificar
9. o de riscos e de beneficios acordada 1596 27 Base LVII Q Procedimento obrigat rio de concilia o 1 Dentro dos 30 dias subsequentes ao termo do prazo enunciado na al nea b do n 2 da base anterior a Concession ria dirige ao presidente do Conselho de Administra o da SIEV um requerimento de abertura de procedimento obrigat rio de concilia o para a de termina o do valor unit rio por Transac o Agregada e remete EP c pia do referido requerimento e de todos os documentos que o instruem 2 O requerimento referido no n mero anterior deve ser instru do com os seguintes documentos a Uma proposta de valor unit rio por Transac o Agregada b Uma nota justificativa do valor proposto que ob serve os princ pios definidos no n 5 da base anterior e o modelo de tarifa aditiva definido pela SIEV no m bito dos seu poderes de regulamenta o do sistema de cobran a electr nica de portagens c Outros elementos que venham a ser legal ou regu lamentarmente exig veis nomeadamente no mbito da actua o regulamentadora da SIEV 3 No prazo de cinco dias a contar da apresenta o do requerimento referido no n 1 a SIEV notifica a EP para no prazo de oito dias se pronunciar sobre o teor do requerimento apresentado pela Concession ria e querendo apresentar contraproposta instru da com os documentos identificados no n mero anterior 4 No termo do prazo referido no n mero ant
10. 5 de Maio de 2010 ou ao montante das receitas de Cobran a Prim ria con soante o que seja mais elevado 3 Mensalmente a Concession ria entrega EP a totalidade das taxas de portagem cobradas tendo lugar um acerto de contas luz dos crit rios de reparti o de risco e benef cios que vierem a ser fixados nos termos da base seguinte 4 A tramita o do procedimento de entrega de receitas previsto na presente base regulada no Contrato de Presta o de Servi os 5 A percentagem prevista no n 2 pode ser al terada por acordo entre a Concession ria e a EP no seguimento do crit rio de partilha de risco que venha a ser acordado Base LVII V Reparti o de risco de cobran a e partilha de benef cios A reparti o do risco de cobran a e a partilha de benef cios a acordar pelas Partes ap s o per odo tran sit rio tem em considera o a percentagem efectiva de Transac es cobradas no total das Transac es bem como a melhoria potencial de efic cia face ao hist rico de cobran as de custos e de despesas verificadas no per odo anterior Base LVI W Cess o da posi o contratual da Concession ria 1 Nos termos previstos no Contrato de Concess o a Concession ria pode ceder a sua posi o contratual no Contrato de Presta o de Servi os a uma entidade por ela escolhida mediante autoriza o da EP a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 60 di
11. Anterior al nea c e Anterior alinea d f Anterior al nea e g Anterior alinea f Artigo 2 Outorga do contrato Os Ministros de Estado e das Finan as e das Obras P blicas Transportes e Comunica es ficam autorizados com a faculdade de delega o a outorgar em nome e em representa o do Estado o contrato de altera o ao contrato de concess o do financiamento concep o pro jecto constru o conserva o explora o requalifica o e alargamento da rede rodovi ria nacional cuja minuta aprovada mediante resolu o do Conselho de Ministros Artigo 3 Entrada em vigor O presente decreto lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Mar o de 2010 Jos S crates Carvalho Pinto de Sousa Carlos Manuel Costa Pina Ant nio Augusto da Ascen o Mendon a Promulgado em 30 de Abril de 2010 Publique se O Presidente da Rep blica An BaL Cavaco SILVA Referendado em 3 de Maio de 2010 O Primeiro Ministro Jos S crates Carvalho Pinto de Sousa Decreto Lei n 44 B 2010 de 5 de Maio O Governo procedeu implementa o do novo modelo de gest o e de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias assente nos princ pios de i coes o territo rial traduzido na assun o complementar de encargos relativamente a infra estruturas rodovi rias seleccionadas atendendo sempre que tal
12. Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 2 O valor unit rio por Transac o Agregada de vido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens depois de decorrido o per odo transit rio determinado a Em sede de revis o extraordin ria do modelo tari f rio no fim do per odo transit rio nos termos definidos no Contrato de Presta o de Servi os b Em sede de revis o ordin ria do modelo tarif rio a cada tr s anos ap s o fim do per odo transit rio sem preju zo do disposto no n mero seguinte 3 O primeiro tri nio que se inicia no dia subse quente ao termo do per odo transit rio s termina no dia 31 de Dezembro do terceiro ano 4 O valor unit rio por Transac o Agregada re sultante de cada processo de revis o produz efeitos a partir do primeiro dia do ano civil subsequente ao termo de cada tri nio 5 A altera o do valor unit rio por Transac o Agregada em sede de revis o ordin ria ou extraordi n ria do modelo tarif rio deve tomar em considera o os seguintes princ pios a O custeio baseado em actividades elaborado numa base de transpar ncia de informa o que constitui re fer ncia obrigat ria b A pondera o dos pre os de mercado na aceita o da altera o c A adequa o dos valores a cobrar evolu o da efic cia e da efici ncia do sistema de cobran a como um todo tendo em conta a
13. Nos 60 dias seguintes recep o da factura a EP deve pronunciar se sobre a conformidade da referida factura considerando se a mesma aceite se n o houver oposi o fundamentada dentro daquele prazo 4 A reconcilia o de pagamentos entre os valo res efectivamente devidos pela EP Concession ria e aqueles que foram deduzidos nos termos do n 1 deve processar se nos 30 dias subsequentes aceita o ex pressa ou t cita da EP das facturas apresentadas pela Concession ria Base LVII T Receitas pr prias da Concession ria Constituem receitas pr prias da Concession ria no mbito da presta o do servi o de cobran a de porta gens para al m de outras expressamente previstas nas presentes bases ou no Contrato de Concess o a Os Custos Administrativos a cobrar aos utentes pelas Cobran as Secund ria e Coerciva conforme pre visto no n 8 da base LVII D b O produto das coimas nos termos da lei c O produto da partilha de beneficios que lhe possa caber nos termos da base LVII V Base LVII U Entrega de receitas de portagens EP 1 Cada Transac o Agregada d origem ao registo de uma receita de portagem a favor da EP 2 A Concession ria entrega EP diariamente no s timo dia til subsequente ao do registo das respectivas Transac es Agregadas um valor correspondente a 85 do montante total de Transac es Agregadas registadas Di rio da Rep blica 1 s rie N 87
14. Obriga es de informa o da Concession ria 1 Ao longo de todo o per odo da Concess o e sem preju zo das demais obriga es de informa o estabelecidas no Contrato de Concess o a Concession ria compromete se para com o Concedente a a Dar lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e que possa vir a preju dicar impedir tornar excessivamente oneroso ou excessiva mente dif cil o cumprimento pontual e atempado de qualquer das obriga es para si ou para o Concedente emergentes do Contrato de Concess o e ou que possam constituir causa de sequestro da Concess o ou de resolu o do Contrato de Concess o nos termos previstos no cap tulo XVII b Remeter lhe at ao dia 31 de Maio de cada ano os documentos de presta o de contas legalmente exigidos bem como a certifica o legal de contas e pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos c Remeter lhe at ao dia 30 de Setembro de cada ano o balan o e a conta de explora o relativos ao primeiro semestre do ano em causa bem como pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos d Dar lhe conhecimento imediato de toda e qualquer situa o que quer na fase de constru o quer na de ex plora o corresponda a acontecimentos que alterem ou no entender da Concession ria possam alterar o normal desenvolvimento dos trabalhos ou do regime da explora o bem como a verifica o de
15. o 1 O Concedente sob proposta do MOPTC e ouvi dos o InIR e a IGF pode p r fim Concess o atrav s de resolu o do Contrato de Concess o em casos de viola o grave n o sanada ou n o san vel das obriga es da Con cession ria decorrentes do Contrato de Concess o 2 Constituem nomeadamente causa de resolu o do Contrato de Concess o por parte do Concedente nos termos e para os efeitos do disposto no n mero anterior os seguintes factos e situa es a Abandono da constru o da explora o ou da con serva o da Concess o b Dissolu o da Concession ria ou senten a de decla ra o de insolv ncia da Concession ria c N o cumprimento reiterado das obriga es que ori ginaram a aplica o das san es previstas na base LXXV ou que originaram a tentativa de saneamento atrav s de sequestro da Concess o d Recusa ou impossibilidade da Concession ria em retomar a Concess o nos termos do disposto no n 7 da base anterior ou quando o tenha feito continua o das situa es que motivaram o sequestro e Falta de presta o ou de reposi o da cau o nos termos e prazos previstos f Ced ncia aliena o onera o ou trespasse da Con cess o no todo ou em parte sem pr via autoriza o g Incumprimento volunt rio de decis es judiciais ou arbitrais transitadas em julgado referentes Concess o h Desobedi ncia reiterada s determina es do Con cedente
16. o a emitir pelo Concedente 3 Os t tulos de isen o t m um per odo de validade de dois anos renov vel 4 A Concession ria n o pode conceder isen es de portagem 5 A passagem de um ve culo isento n o d lugar a uma Transac o nem contabilizada na determina o da remunera o devida Concession ria pela presta o do servi o de cobran a de portagens SEC O IV Presta o do servi o de cobran a de portagens Base LVII H Direito de cobran a de portagens 1 A EP titular nos termos regulados no contrato de concess o celebrado entre esta e o Concedente do direito ao exerc cio da actividade de cobran a de portagens na rede concessionada incluindo a Auto Estrada assumindo inte gralmente a EP o risco de tr fego associado a esse direito 2 As portagens devidas pelos utentes da Auto Estrada constituem receita da EP sem preju zo do disposto na base LVII V Base LVII I Servi o de cobran a de portagens 1 Com vista presta o do servi o regulado no presente cap tulo a Concession ria celebra com a EP o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Contrato de Presta o de Servi os nos termos constantes de anexo ao Contrato de Concess o 2 Como contrapartida pela presta o do servi o de cobran a de portagens a Concession ria tem o direito a receber da EP uma remunera o nos termos definidos no Contrato de Concess o 3
17. o de Servi os caduca no Termo da Concess o 2 Sem preju zo do disposto no n mero anterior o termo do Contrato de Presta o de Servi os por qual quer das raz es previstas nas presentes bases ou que vierem a ser previstas no Contrato de Concess o ou no Contrato de Presta o de Servi os ainda que antes do Termo da Concess o determina a partir da data da respectiva produ o de efeitos a caducidade do direito da Concession ria presta o do servi o de cobran a de portagens aos utentes na Auto Estrada a que se refere on 3 da base II CAP TULO XI Outros direitos do Concedente Base LVIII Contratos do Projecto 1 Carecem de aprova o pr via do Concedente sob pena de nulidade a substitui o a modifica o ou a reso lu o dos Contratos do Projecto bem como a celebra o pela Concession ria de qualquer neg cio jur dico que tenha por objecto as mat rias reguladas pelos mesmos 2 A aprova o do Concedente deve ser comunicada Concession ria no prazo de 120 dias no caso dos Con tratos de Financiamento e de 60 dias nos demais casos devendo estes prazos contar se a partir da data da recep o do respectivo pedido que se mostre acompanhado de toda a documenta o que o deva instruir suspendendo se todavia aquele prazo com a solicita o pelo Concedente de pedidos de esclarecimento e at que estes sejam prestados 3 Decorridos os prazos referidos no n mero anterior a apro
18. o do Contrato de Presta o de Servi os a obriga o de prestar a cau o prevista no n mero anterior da so 1596 53 ciedade cession ria ficando a Concession ria totalmente liberada desta obriga o SEC O V Remunera o SUBSEC O I Disposi o geral Base LVIIK Remunera o A t tulo de remunera o pela cobran a de taxas de porta gem a Concession ria recebe da EP nos termos previstos nas Subsec es seguintes a Um valor anual pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens b O valor da remunera o pelo servi o de cobran a de portagens SUBSEC O II Remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens Base LVII L Montante e pagamento 1 O valor anual da remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens fixado no Contrato de Concess o 2 O pagamento do valor previsto no n mero anterior ocorre pela forma e datas em seguida indicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectu ados pagamentos todos de igual montante correspondentes na sua globalidade a 80 da remunera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efec tuado um pagamento de reconcilia o correspondente di feren a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 3 A
19. o e no Plano de Controlo de Qualidade 5 O estado de conserva o e as condi es de ex plora o da Auto Estrada s o verificados pelo InIR de acordo com um plano de ac es de fiscaliza o a definir pelo Concedente competindo Concession ria proceder nos prazos que razoavelmente lhe forem fixados s repara es e s beneficia es necess rias manuten o dos padr es de qualidade previstos no n mero anterior Base XLVI 1 O Lan o referido na al nea b do n 2 da base II bem como os equipamentos e as instala es a ele afec tos transferem se para a Concession ria s 24 horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o e o Lan o referido na al nea a do n 2 da base II na data da sua entrada em servi o que deve ter lugar at 30 de Junho de 2002 tornando se a respectiva explora o e conserva o da responsabilidade exclusiva da Concession ria a partir desse momento nos termos da base anterior CCT TO MR EE 3 A Concession ria tem direito a quaisquer quan tias indemnizat rias que sejam pagas ao Concedente nos termos das garantias referidas no n mero anterior que lhe devem por este ser pagas imediatamente ap s o res pectivo recebimento e a acompanhar todos os trabalhos de repara o que o Concedente possa exigir de terceiros nos termos dessas garantias dependendo exclusiva mente de si a aceita o das repara es efectuadas Base XLVII L 1 A Conc
20. A Concession ria respons vel por defici ncias ou v cios de constru o que venham a ser detectados nos restabelecimentos referidos no n 1 at cinco anos ap s a data da respectiva conclus o 6 Concession ria ainda respons vel pela repara o ou indemniza o de todos e quaisquer danos causados em condutas de gua esgotos redes de electricidade g s tele comunica es e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros em resultado da execu o das obras da sua responsabilidade nos termos do Contrato de Concess o sem preju zo de eventuais direitos que possa exercer perante terceiros 7 A reposi o de bens e servi os danificados nos termos do n mero anterior ou afectados pela constru o da Auto Estrada efectuada de acordo com as imposi es 1596 45 das entidades que neles superintenderem n o podendo contudo ser exigido que a mesma se fa a em condi es substancialmente diferentes das previamente existentes Base XXXVI Condicionamentos especiais aos estudos e constru o 1 O Concedente pode impor Concession ria a realiza o de modifica es aos projectos e aos estudos apresentados mesmo se j aprovados quando o interesse p blico o exija mediante comunica o dirigida Conces sion ria e imediatamente aplic vel 2 Em situa es de emerg ncia estado de s tio ou ca lamidade p blica o Concedente pode decretar a suspens o ou interrup
21. O calend rio das grandes repara es desse Sublan o mantendo se os pressupostos de periodicidade para a sua realiza o b Os respectivos custos unit rios por quil metro de forma a ter em considera o o custo adicional decorrente do novo n mero de vias Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 20 Ocorrendo a situa o prevista no n mero ante rior os pagamentos por disponibilidade s o ajustados de modo a reflectir os ajustamentos de calend rio e os custos adicionais com grandes repara es devendo manter se a TIR accionista inalterada 21 A revis o dos custos unit rios a que se refere o n 19 e os ajustamentos previstos no n mero anterior devem ser objecto de acordo entre as Partes sem preju zo da possibili dade de recurso arbitragem nos termos do cap tulo XXII CAP TULO XIII Modifica es subjectivas na Concess o Base LXVI Ced ncia onera o trespasse e aliena o 1 Sem preju zo do disposto em contr rio nas presen tes bases e no Contrato de Concess o interdito Con cession ria ceder alienar ou por qualquer modo onerar no todo ou em parte a Concess o ou realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou tenha por efeito mesmo que indirecto id nticos resultados 2 A Concession ria n o pode sem pr via e expressa autoriza o do Concedente trespassar a Concess o 3 Os actos praticados em viola o do disposto nos n
22. Presta o de Servi os por parte da entidade a quem tenha cedido a respectiva posi o contratual SEC O IX Incumprimento e penalidades Base LVII AA Incumprimento da presta o do servi o de cobran a de portagens 1 Salvo nos casos previstos no n mero e na base seguintes o incumprimento de quaisquer deveres ou obri ga es emergentes do Contrato de Presta o de Servi os pode ser sancionado por decis o da EP pela aplica o de multas contratuais cujo montante em fun o da gravidade da falta varia entre 1 000 e 50 000 at ao limite m ximo de 500 000 2 O atraso no cumprimento da obriga o referida no n 2 da base LVII U confere EP o direito aos juros de mora sobre o montante em d vida a liquidar na data da respectiva entrega calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de tr s meses acrescida de dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente quele em que a entrega do montante em causa seja devida e at integral pagamento 3 Em caso de incumprimento grave da Concession ria ou da sociedade cession ria das obriga es emergentes do Contrato de Presta o de Servi os e sem preju zo do disposto nos n meros anteriores a EP pode mediante sequestro e nos termos que vierem a ficar definidos no mencionado contrato tomar a seu cargo o cumprimento das obriga es objecto daquele contrato suspendendo se concomitantemente os pagamentos devidos a t t
23. aprova es e outros actos do Concedente 1 Compete ao MEF e ao MOPTC mediante des pacho conjunto a aprova o ou a autoriza o dos se guintes actos a A altera o do objecto social da Concession ria b O desenvolvimento pela Concession ria dentro dos limites f sicos da Concess o de outras actividades para al m das integradas na Concess o nos termos das presentes bases ou nos termos que venham a ser defi nidos no Contrato de Concess o c O desenvolvimento pela Concession ria fora do mbito e dos limites f sicos da Concess o de outras actividades d A altera o da hierarquia dos Membros do Con corrente no capital da Concession ria e A redu o do capital social da Concession ria f A altera o aos Estatutos da Concession ria g A aliena o do capital social da Concession ria incluindo a transmiss o ou a onera o das ac es h A concretiza o de uma opera o de Refinancia mento da Concess o i As autoriza es previstas nas bases LVIII e LIX J O trespasse da Concess o k As altera es nas condi es das ap lices de se guros sem preju zo do disposto na al nea a do n 1 da base anterior 2 Sem preju zo de outro regime expressamente estabelecido as autoriza es ou as aprova es previstas no n mero anterior devem ser expressas e escritas 3 Sem preju zo de outras situa es expressa mente previstas compete conjuntamente ao MEF e ao
24. brio financeiro da Concess o se revele excessivamente onerosa para o Concedente b H lugar reposi o do equil brio financeiro nos termos do disposto no n 8 apenas na medida do ex cesso dos preju zos sofridos relativamente indemni za o aplic vel nos termos da ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa ou daquela que seria aplic vel independentemente das limita es resultantes de franquia capital seguro ou limite de cobertura E poi gs parade get ga SR ds ea Eb E 2 7 Ficam em qualquer caso exclu dos da previs o do n mero anterior os actos de guerra ou subvers o hostilidade ou invas o rebeli o ou terrorismo e as radia es at micas 9 Verificando se a resolu o do Contrato de Concess o nos termos da presente base o Concedente assume os direitos e obriga es da Concession ria emer gentes dos Contratos de Financiamento excepto os relativos a incumprimentos ou atrasos verificados antes da ocorr ncia do caso de for a maior sendo lhe todavia pagas directamente as indemniza es devidas ao abrigo de quaisquer ap lices de seguro que se destinem a cobrir o evento de for a maior ou os seus efeitos 10 No caso previsto no n mero anterior o Conce dente assume as obriga es de pagamento de capital e juros constantes dos Contratos de Financiamento com venci mento previsto e devido entre a data em que se verifique o caso de for a maior e o termo do pagamento da d
25. e do equipamento dos sistemas e das instala es s mesmas respeitantes cor rendo os respectivos custos por conta da Concession ria sem preju zo da possibilidade de posterior recurso a ar bitragem 6 As determina es do Concedente que venham a ser expressamente emitidas no mbito dos poderes de fisca liza o incluindo as relativas a eventuais suspens es dos trabalhos de constru o s o imediatamente aplic veis e vinculam a Concession ria sem preju zo da possibilidade de posterior recurso arbitragem 7 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es resultantes do Contrato de Concess o n o en volvem qualquer responsabilidade do Concedente pela execu o das obras de constru o sendo todas as imper fei es ou v cios de concep o de execu o ou de funcio namento das referidas obras da exclusiva responsabilidade da Concession ria Base LXXI Controlo da constru o da Auto Estrada 1 A Concession ria obriga se a apresentar semes tralmente ao Concedente os elementos do plano geral de trabalhos relativos ao semestre em curso os quais devem ser tra ados sobre o plano geral de trabalhos inicial inclu do no Programa de Trabalhos 2 A Concession ria obriga se ainda a apresentar trimestralmente ao Concedente os planos parcelares de trabalho relativos ao trimestre em curso os quais devem ser tra ados sobre os planos parcelares inclu dos no Pro grama de Trabalhos 3
26. es s mesmas respeitantes correndo os respectivos custos por conta da Concession ria sem preju zo da possibilidade de posterior recurso a arbitragem 7 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es resultantes do Contrato de Concess o n o envolvem qualquer responsabilidade do Concedente Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 pela execu o das obras de constru o sendo todas as imperfei es ou v cios de concep o de execu o ou de funcionamento das referidas obras da exclusiva responsabilidade da Concession ria Base LXXI 1 A Concession ria obriga se a apresentar semes tralmente ao Concedente os elementos do plano geral de trabalhos relativos ao semestre em curso os quais devem ser tra ados sobre o plano geral de trabalhos inicial inclu do no Programa de Trabalhos 2 A Concession ria obriga se ainda a apresentar trimestralmente ao Concedente os planos parcelares de trabalho relativos ao trimestre em curso os quais devem ser tra ados sobre os planos parcelares inclu dos no Programa de Trabalhos 3 Os eventuais desvios entre os documentos refe ridos nos n meros anteriores devem ser neles devida mente fundamentados e ocorrendo atrasos na constru o da Auto Estrada devem ser indicadas as medidas de recupera o previstas 4 A Concession ria obriga se ainda a fornecer em complemento dos documentos referidos todos os esclare
27. es catastr ficas ciclones tremores de terra e outros cataclismos naturais que directamente afectem as actividades compreendidas na Concess o 3 Consideram se exclu dos da previs o dos n me ros anteriores os eventos naturais cujo impacte deva ser suportado pela Auto Estrada nos termos dos projectos aprovados e dentro dos limites por estes previstos 4 Sem preju zo do disposto no n 6 a ocorr ncia de um caso de for a maior tem por efeito a Exonerar a Concession ria da responsabilidade pelo n o cumprimento das obriga es emergentes do Contrato 1596 64 de Concess o que sejam directamente por ele afectadas na estrita medida em que o respectivo cumprimento pontual e atempado tenha sido efectivamente impedido b A reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXTV c Aresolu o do Contrato da Concess o caso a impos sibilidade do respectivo cumprimento se torne definitiva ou a reposi o do equil brio financeiro da Concess o se revele excessivamente onerosa para o Concedente 5 No caso de exonera o da Concession ria do cumpri mento das obriga es decorrentes do Contrato de Concess o por motivo de for a maior o Concedente deve fixar logo que poss vel com razoabilidade e ap s pr via audi ncia da Con cession ria o prazo pelo qual aquela exonera o se prolonga 6 Sempre que um caso de for a maior corresponda desde pelo menos seis meses antes
28. mediante inspec o a realizar pelo InIR a pedido da Con cession ria que as condi es descritas no n 3 se encontram devidamente salvaguardadas as reten es de pagamentos efec tuadas ao abrigo do n mero anterior s o pagas Concession ria acrescidas de juros taxa Euribor para o prazo de tr s meses 6 Caso as reten es de pagamentos referidas no n mero anterior tenham sido substitu das por garantia ban c ria prestada pela Concession ria nos termos previstos no n 4 o Concedente reembolsa Concession ria o custo comprovado dessa garantia banc ria 7 No Termo da Concess o o Concedente procede a uma vistoria dos bens referidos no n 1 da base VII na qual participam representantes das Partes destinada ve rifica o do estado de conserva o e manuten o daqueles bens devendo ser lavrado o respectivo auto 8 Sem preju zo do disposto no n 3 da base IX o Concedente pode autorizar que os bens referidos na al nea b da base VII na medida em que se encontrem igualmente afectos presta o do servi o de cobran a de portagens no mbito de outros contratos de concess o continuem afectos execu o desses contratos CAP TULO XIX Condi o financeira da Concession ria Base LXXXII Assun o de riscos 1 A Concession ria assume expressamente integral e exclusiva responsabilidade por todos os riscos inerentes Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de
29. o da execu o de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as demais medidas que se mostrem adequadas mediante comunica o dirigida Concession ria e ime diatamente aplic vel 3 Qualquer patrim nio hist rico ou arqueol gico que seja descoberto no curso das obras de constru o da Auto Estrada perten a exclusiva do Concedente devendo a Concession ria notific lo imediatamente da sua descoberta n o podendo efectuar quaisquer trabalhos que possam afec tar ou p r em perigo aquele patrim nio sem obter indica es do Concedente relativamente sua forma de preserva o 4 A verifica o de qualquer das situa es previstas na presente base confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da base LXXXIV sem preju zo do disposto no n 3 da base XXIII Base XXXVI Responsabilidade da Concession ria pela qualidade da Auto Estrada 1 A Concession ria garante ao Concedente a qualidade da concep o do projecto e da execu o das obras de cons tru o e conserva o dos Lan os previstos no n 1 da base II bem como a qualidade da conserva o dos Lan os referidos no n 2 da base II responsabilizando se pela sua durabili dade em permanentes e plenas condi es de funcionamento e operacionalidade ao longo de todo o per odo da Concess o 2 A Concession ria responde perante o Concedente e perante terceiros nos termos gerais da lei por quais
30. o de pedidos de esclarecimento pelo Con cedente e pelo per odo de tempo que este fixar Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XXIX Apresenta o dos estudos e projectos 1 Sempre que houver lugar apresenta o de estu dos pr vios devem os mesmos ser apresentados ao InIR divididos nos seguintes fasc culos independentes a Volume sintese de apresenta o geral do Lan o ou Sublan o b Estudo de tr fego actualizado que suporte o di mensionamento da sec o corrente dos ramos dos n s de liga o e dos pavimentos c Estudo geol gico geot cnico com proposta de pro grama de prospec o geot cnica detalhada para as fases seguintes do projecto d Volume geral contendo as geometrias propostas para as v rias solu es de tra ado incluindo n s de liga o e restabelecimentos a drenagem a pavimenta o a sinali za o e seguran a a integra o paisag stica sistemas de contagem e classifica o de tr fego e outras instala es acess rias e Obras de arte correntes f Obras de arte especiais g T neis h Areas de Servi o e reas de repouso i Auditoria de seguran a 2 Os Estudos de Impacte Ambiental s o instru dos em cumprimento da legisla o nacional e comunit ria em vigor por forma a que o InIR os possa submeter ao MAOT para parecer de avalia o 3 Os projectos base e os projectos de execu o de vem ser apresentados
31. ou nos casos previstos nas normas em vigor para o sector devendo ser previstos sistemas de detec o de nevoeiro d Integra o e enquadramento paisag stico a inte gra o da Auto Estrada na paisagem e o seu enquadra mento adaptado regi o que atravessa s o objecto de projectos especializados que contemplem a implanta o do tra ado a modula o dos taludes e o revestimento quer destes quer das margens separador e Areas de Servi o O Jti E Ss ER SL ae RPE OR RE Sa f Telecomunica es s o estabelecidas ao longo da Auto Estrada redes de telecomunica es adequadas para servi o da Concession ria e da EP e para assist n cia aos utentes devendo o Canal T cnico Rodovi rio a construir pela Concession ria para o efeito permitir a instala o de um cabo de fibra ptica pelo Concedente cuja utiliza o lhe fica reservada Dadas de am a do E O Da nba e ra RS 5 Ao longo e atrav s da Auto Estrada incluindo nas suas obras de arte especiais devem ser estabele cidos onde o InIR determine ser conveniente os dis positivos necess rios para que o futuro alojamento de cabos el ctricos telef nicos e outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento Base XXXI L 1 Os estudos e os projectos apresentados ao InIR nos termos das bases anteriores consideram se tacita 1596 11 mente aprovados pelo MOPTC no prazo de 60 dias a contar da respectiva
32. ria 3 A nomenclatura a adoptar nos diversos estudos e projectos deve estar de acordo com o Vocabul rio de 1596 42 Estradas e Aer dromos editado pelo Laborat rio Nacional de Engenharia Civil 4 O estabelecimento do tra ado da Auto Estrada com os seus n s de liga o reas de Servi o e reas de repouso e instala o dos sistemas de contagem e classifica o de tr fego deve ser objecto de pormenorizada justifica o nos estudos e projectos a submeter pela Concession ria e tem em conta os estudos de car cter urban stico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou regi es abrangidas nas zonas em que esse tra ado se desenvolve nomeadamente os planos regionais de ordenamento do territ rio os planos directores muni cipais os planos de pormenor urban sticos e o Estudo de Impacte Ambiental 5 As normas a considerar na elabora o dos projec tos que n o sejam taxativamente indicadas no Contrato de Concess o nem constem de disposi es legais ou regu lamentares em vigor devem ser as que se coadunem com a melhor t cnica rodovi ria 6 A Concession ria pode solicitar ao Concedente e este deve fornecer lhe com a brevidade poss vel os se guintes elementos de estudo dispon veis no MOPTC Projecto de execu o e EIA do IC 28 entre Viana do Castelo e Estor os Projecto de execu o e ETA do IC 28 entre Estor os e Ponte de Lima Projecto de execu o e EIA
33. sua emiss o seja outorga de instrumento que as crie ou que constitua compromisso da Concession ria em cri los consoante o evento que primeiro ocorrer Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 3 Exceptuam se do disposto no n 1 as altera es dos Estatutos que se limitem a consagrar o seguinte a Um aumento de capital da Concession ria desde que as condi es e a realiza o efectiva desse aumento observem o disposto nas bases XII e XIII b A mudan a da sua sede desde que observado o disposto no n 2 da base XI ou c A altera o do n mero dos membros dos rg os sociais ou da mesa da Assembleia Geral 4 A Concession ria remete ao Concedente no prazo de 30 dias ap s a respectiva outorga c pia simples dos documentos que corporizem altera o dos Estatutos que tenha realizado nos termos da presente base Base XVI 1 Ao longo de todo o per odo da Concess o e sem preju zo das demais obriga es de informa o es tabelecidas no Contrato de Concess o a Concession ria compromete se para com o Concedente a a Dar lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e que possa vir a pre Judicar a impedir a tornar excessivamente oneroso ou ex cessivamente dificil o cumprimento pontual e atempado de qualquer das obriga es para si ou para o Concedente emer gentes do Contrato de Concess o e ou que possam constituir causa
34. 2001 de 28 de Agosto apro vou as bases da concess o da concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o em regime de portagem sem cobran a aos utilizadores SCUT dos lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados designada por Concess o SCUT Norte Litoral atribu da mediante a celebra o do respectivo contrato de concess o com a sociedade EUROSCUT NORTE Sociedade Concession ria da SCUT Norte Litoral S A Em resultado do acordo alcan ado torna se necess rio proceder revis o das bases da concess o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Assim Nos termos da al nea a do n 1 do artigo 198 da Cons titui o o Governo decreta o seguinte Artigo 1 Altera o s bases da concess o Norte Litoral As bases I II IV V VI VI IX X XI XII XMI XIV XVI XVI XIX XXII XXI XXIV XXV XXVI XXVI XXVII XXIX XXX XXXI XXXII XXXII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLII XLII XLV XLVI XLVII XLVII XLIX L LI LII LII LIV LV LVI LVII LIX LX LXVI LXVII LXIX LXX LXXI LXXV LXXVI LXXVII LXXVIII LXXIX LXXX LXXXI LXXXIII LXXXIV LXXXVI LXXXVII LXXXIX XCII XCII e XCV das bases da concess o da concep o projecto constru o financia mento manuten o e explora o dos lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados designada por Norte Litoral aprovadas em anexo ao Decre
35. 44 C 2010 de 5 de Maio O Governo procedeu implementa o do novo modelo de gest o e de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias assente nos princ pios de i coes o territo rial traduzido na assun o complementar de encargos relativamente a infra estruturas rodovi rias seleccionadas atendendo sempre que tal se justifique aos indicado res de desenvolvimento s cio econ mico das regi es em causa e aus ncia de alternativas vi veis ii solidarie dade intergeracional traduzido na adequada distribui o dos custos da rede rodovi ria nacional pelos respectivos benefici rios presentes e futuros atendendo vida til das mesma se favorecendo o ajustamento da respectiva amortiza o financeira sua amortiza o econ mica iii efici ncia ambiental iv contratualiza o de longo prazo da concess o da rede rodovi ria nacional entre o Estado e a EP Estradas de Portugal S A v defini o do pre o global do servi o representado pelo uso e pela disponibi lidade da rede rodovi ria nacional assente na cria o da contribui o de servi o rodovi rio como receita pr pria da EP Estradas de Portugal S A vi associa o de investimento privado ao desenvolvimento da rede rodo vi ria nacional traduzida no refor o das parcerias p blico privadas e na transfer ncia de riscos para os parceiros privados e vii refor o da seguran a rodovi ria Concretizando os objectivos
36. Auto Estrada que submete aprova o do Concedente no prazo de seis meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o e no qual s o estabelecidas as regras os princ pios e os procedimentos a observar em mat ria de opera o e de manuten o do Empreendi mento Concessionado designadamente 1596 15 Did ad ar E E a a aa Do oa Dan Si E 4 A Concession ria obriga se a elaborar um Plano de Controlo de Qualidade que submete aprova o do Concedente no prazo de seis meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o e no qual s o estabelecidos os crit rios a verificar e respectiva periodicidade os padr es m nimos a respeitar e o tipo de opera o de reposi o designadamente nas seguintes componentes 5 Em complemento do Plano de Controlo de Quali dade a Concession ria obriga se a submeter aprova o do Concedente no prazo seis meses contados da data de entrada em vigor do Contrato de Concess o revisto o fasc culo relativo ao sistema de cobran a de portagens Base LI 1 Ap s o Per odo Inicial da Concess o e nos casos a seguir identificados apenas permitido sem penalidade o encerramento de vias para efeitos devidamente justi ficados at ao limite de 20 000 via x quil metro x hora por ano durante o per odo diurno das 7 at s 21 horas e at ao limite de 30 000 via x quil metro x hora por ano durante o per odo nocturno n o sendo consider
37. Coerciva bem como as coimas relativas Cobran a Coerciva remuneram a Concession ria pelos custos adicionais de cobran a h Os valores unit rios dos Custos Administrativos e das coimas devem ser determinados de modo a que no agregado das Cobran as Secund ria e Coerciva resulte para a Concession ria um equil brio entre i O valor correspondente s receitas provenientes da remunera o pelo servi o da cobran a de Custos Admi nistrativos e da parte que lhe couber das coimas cobradas nos termos da lei e ii A soma dos custos associados a essas cobran as com a justa remunera o da Concession ria pelo servi o prestado tendo por base o modelo da tarifa aditiva e a reparti o de riscos e de benef cios acordada Base LVII Q Procedimento obrigat rio de concilia o 1 Dentro dos 30 dias subsequentes ao termo do prazo enunciado na al nea b do n 2 da base anterior a Conces sion ria dirige ao presidente do Conselho de Administra o da SIEV um requerimento de abertura de procedimento obrigat rio de concilia o para a determina o do valor uni t rio por Transac o Agregada e remete EP c pia do refe rido requerimento e de todos os documentos que o instruem 2 O requerimento referido no n mero anterior deve ser instru do com os seguintes documentos a Uma proposta de valor unit rio por Transac o Agre gada b Uma nota justificativa do valor proposto que ob serve os princ pios d
38. II que venha a ser aprovado pelo MOPTC n o se localizar no Corredor considerado na Proposta a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da base LXXXIV desde que demonstre ter havido aumento de custos Base XXXII 2 Compete Concession ria elaborar e submeter aprova o do InlR que os deve aprovar ou rejeitar no prazo de 30 dias a contar da data da sua submiss o os cadernos de encargos ou as normas de constru o n o podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados e devendo estas ser realizadas com emprego de materiais de boa qualidade e a devida perfei o segundo as melhores regras da arte de har monia com as disposi es legais e regulamentares em vigor e as caracter sticas habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Concess o 3 Quaisquer documentos que care am de aprova o apenas podem circular nas obras com o visto do InJR Base XXXIII 1 Quaisquer altera es propostas pela Conces sion ria ao Programa de Trabalhos devem ser notifi cadas ao InIR acompanhadas da devida justifica o n o podendo em nenhuma circunst ncia envolver adiamento da data de entrada em servi o de cada um dos Lan os 2 Ocorrendo atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos ou sendo lhe feitas pela Concession ria 1596 12 altera es que possam por em risco as datas de entrada em servi o de cada Lan o o InIR
39. IPC conhecido face ao mesmo m s do ano anterior excepto nos anos em que produz efeitos a revis o ordin ria ou extraordin ria desse valor Base LVII S Pagamento 1 A Concession ria nas entregas EP das receitas relativas cobran a de portagens nos termos da base LVII U pode deduzir a t tulo de adiantamento o va lor da remunera o acrescido de IVA pelo servi o de cobran a de portagens que lhe couber pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o entregues EP 2 Nos cinco dias teis subsequentes ao final de cada m s a Concession ria deve emitir uma factura correspondente ao valor da parcela de remunera o pelo servi o que lhe for devida suportada nos respectivos justificativos 3 Nos 60 dias seguintes recep o da factura a EP deve pronunciar se sobre a conformidade da referida factura considerando se a mesma aceite se n o houver oposi o fundamentada dentro daquele prazo 4 A reconcilia o de pagamentos entre os valores efectivamente devidos pela EP Concession ria e aqueles que foram deduzidos nos termos do n 1 deve processar se 1596 55 nos 30 dias subsequentes aceita o expressa ou t cita da EP das facturas apresentadas pela Concession ria SEC O VI Receitas pr prias da Concession ria Base LVII T Receitas pr prias da Concession ria Constituem receitas pr prias da Concession ria no m bito da presta o do servi o de cob
40. Microsoft Word armazenados no formato standard b Tabelas e folhas de c lculo Microsoft Excel ar mazenados no formato standard c Pe as desenhadas formato DXF ou DWG 6 Os estudos e os projectos apresentados ao InIR nas diversas fases devem ser instru dos com parecer de revis o emitido por entidades t cnicas independentes que os sub metem aprova o dos organismos oficiais competentes 7 A apresenta o dos projectos ao InIR deve ser instru da com todas as autoriza es necess rias emitidas pelas autoridades competentes Base XXX Crit rios de projecto 1 Na elabora o dos projectos da Auto Estrada de vem respeitar se as caracter sticas t cnicas definidas nas normas de projecto do InIR ou caso n o existam da EP tendo em conta a velocidade base de 120 km h sem pre Ju zo do disposto no n mero seguinte 2 Em zonas excepcionalmente dif ceis por motivos de ordem topogr fica ou urban stica podem ser adoptadas velocidade base e caracter sticas t cnicas inferiores s indicadas mediante proposta da Concession ria devida mente fundamentada 3 O dimensionamento do perfil transversal dos Su blan os sec o corrente deve ser baseado no TMDA previsto para o ano horizonte considerando este como o vig simo ano ap s a abertura ao tr fego do Lan o em que se integram 4 Relativamente s obras acess rias e trabalhos com plementares a considerar nos projectos e a le
41. Setembro de 2005 IP9 Nogueira Estor os IP9 Estor os Ponte de Lima IC1 Viana do Castelo Caminha 2 As datas de entrada em servi o efectivo e as datas de in cio da constru o de cada um dos Lan os referidos no n mero anterior constam do Programa de Trabalhos 3 A Concession ria n o pode ser responsabilizada por atrasos causados por modifica es unilateralmente impostas pelo Concedente ao Programa de Trabalhos ou por quaisquer outros atrasos que sejam imput veis ao Concedente Base XXVI Disposi es gerais relativas a estudos e projectos 1 A Concession ria promove por sua conta e inteira responsabilidade e com o acompanhamento do Conce dente a realiza o dos estudos e projectos relativos aos Lan os a construir os quais devem satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor e respeitar os termos da Proposta 2 Os estudos e os projectos referidos no n mero anterior devem satisfazer as regras gerais relativas quali dade seguran a comodidade e economia dos utentes da Auto Estrada sem descurar os aspectos de integra o ambiental e o enquadramento adaptado regi o que a mesma atravessa e s o apresentados sucessivamente sob as formas de estudos pr vios incluindo Estudos de Impacte Ambiental anteprojectos e projectos podendo alguma destas fases ser dispensada pelo InIR a solicita o devi damente fundamentada da Concession
42. a maior CAP TULO XVIII Extin o e suspens o da Concess o Base LXXVII Resgate 1 Nos ltimos seis anos de vig ncia da Concess o pode o Concedente proceder ao respectivo resgate a todo o tempo mas nunca antes de decorrido um ano ap s a notifica o Concession ria da inten o de resgate 2 Com o resgate o Concedente assume automati camente todos os direitos e obriga es da Concession ria emergentes dos contratos outorgados anteriormente noti fica o referida no n mero anterior que tenham por objecto a explora o e conserva o da Auto Estrada incluindo os Contratos de Financiamento 3 As obriga es assumidas pela Concession ria por for a de contratos por si celebrados ap s a notifica o da inten o de resgate s s o assumidas pelo Concedente quando tais contratos tenham obtido previamente a au toriza o do MOPTC 4 Em caso de resgate a Concession ria tem direito presta o pelo Concedente a t tulo de indemniza o e em cada ano desde a data do resgate at ao termo do prazo da Concess o a que se refere o n 1 da base X de uma quantia correspondente ao somat rio dos reembolsos remunera es e outros cash flow para accionistas previstos mas ainda n o pagos para cada ano desse per odo na ltima vers o entregue ao Concedente das projec es referidas na al nea A do n 1 da base XVI a qual deve estar con sent nea com a evolu o hist rica da C
43. a promover a sua integra o e adapta o ao novo modelo de gest o e de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias numa l gica de maximiza o da converg ncia e inclus o no novo paradigma nacional do sector Estes processos negociais desenvolvidos nos termos do Decreto Lei n 86 2003 de 26 de Abril alterado pelo Decreto Lei n 141 2006 de 27 de Julho foram j enceta dos relativamente concess o da Brisa Auto Estradas de Portugal S A s concess es do Grupo Ascendi Con cess o SCUT Costa de Prata Concess o SCUT Grande Porto Concess o SCUT Beira Litoral e Alta Concess o Norte e Concess o Grande Lisboa e ainda Concess o SCUT Norte Litoral O processo negocial relativo concess o da Brisa Auto Estradas de Portugal S A conclu do no final de 2008 possibilitou para al m da resolu o de um conjunto de pendentes t cnicos complexos e da regulari za o de comparticipa es financeiras a concretiza o de um conjunto de altera es que vieram ao encontro dos objectivos do novo modelo de gest o e de financiamento Entre essas altera es contam se nomeadamente a atri bui o EP Estradas de Portugal S A de receitas de portagem futuras recolhidas na Concess o Brisa por via da actualiza o tarif ria anual e de eventuais portagens Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 futuras em tro os actualmente n o portajados
44. ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe ao Concedente pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o A Concession ria pode ainda que o cr dito n o seja l quido ceder s Entidades Financiadoras ou a outras institui es financeiras os cr ditos que sobre o Concedente det m em virtude do Contrato de Concess o 12 Mediante solicita o escrita da Concession ria o Concedente emite e entrega lhe no prazo de cinco dias teis documento adequado confirmando a exist ncia do cr dito cedendo 13 Em caso de mora superior a 30 dias relativa mente s datas previstas na presente base para a realiza o dos pagamentos devidos pelo Concedente h lugar aplica o de juros ap s aquele per odo calculados taxa Euribor para opera es a tr s meses acrescida de 1 at integral e efectivo pagamento 14 Um Sublan o encontra se dispon vel nos termos e para os efeitos do disposto no Contrato de Concess o quando se encontram verificadas simultaneamente as seguintes condi es a Condi es de acessibilidade estado ou condi o caracterizada por permitir a todos os ve culos autorizados terem acesso na entrada e na sa da ao Sublan o b Condi es de seguran a estado ou condi o de um Sublan o caracterizada por i Representar o cumprimento integral de todas as dis posi es legais ou regulamentares estabelecidas para a respectiva
45. ano a ano o valor do cash flow accionista que se verificaria caso tal varia o n o tivesse ocorrido 2 O acerto dos pagamentos anuais de disponibili dade referidos no n mero anterior objecto de acordo entre as Partes devendo em qualquer caso o mesmo ser reflectido nos pagamentos por disponibilidade do ano em que produzir efeitos a varia o prevista no n mero anterior Base XIX A Refinanciamento da Concess o 1 A Concession ria em articula o com o Con cedente pode proceder ao Refinanciamento da Con cess o de forma a assegurar a obten o de n veis de efici ncia mais elevados e de custos adequados aos riscos envolvidos 2 As condi es constantes dos instrumentos con tratuais resultantes do Refinanciamento da Concess o n o devem ser mais onerosas para a Concession ria para os seus accionistas ou para o Concedente do que as exis tentes nos contratos de financiamento que substituem 3 Os impactes favor veis que decorram da con cretiza o do Refinanciamento da Concess o s o par tilhados em partes iguais entre a Concession ria e o Concedente 4 Para efeitos do disposto no n mero ante rior procede se ao confronto entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento no qual sem preju zo de se manterem inalterados to dos os restantes pressupostos e f rmulas de c lculo considerados no Caso Base Pr Refinanciamento s o reflectidos nomeadamente
46. ao Contrato de Concess o w Contrato de Presta o de Servi os o contrato de presta o do servi o de cobran a de portagens aos utentes da Auto estrada a celebrar entre a Concession ria e a EP cuja minuta consta como anexo ao Contrato de Concess o x Revogada y Contratos de Financiamento os contratos celebra dos entre a Concession ria e as Entidades Financiadoras os quais constam como anexos ao Contrato de Concess o z Contratos do Projecto os contratos como tal iden tificados em anexo ao Contrato de Concess o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 aa Corredor a faixa de largura de 400 m definida por 200 m para cada lado do eixo do tra ado rodovi rio que lhe serve de base bb Crit rios Chave os crit rios a utilizar para a repo si o do equil brio financeiro da Concess o identificados no n 4 da base LXXXIV cc Custo M dio Ponderado do Capital a taxa de actualiza o calculada a partir do custo individual de cada uma das fontes de financiamento da Concession ria pon deradas de acordo com a estrutura de capital da mesma dd Custos Administrativos a sobretaxa adminis trativa a suportar pelo utente caso a cobran a da taxa de portagem seja efectuada atrav s de Cobran a Secund ria ou Coerciva nos termos previstos na base LVII D ee Revogada 1 Revogada gg Data de Assinatura do Contrato de Concess o a data em que foi c
47. com preju zo grave e irremedi vel para a exe cu o das obras ou para a explora o e conserva o da Auto Estrada i Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse p blico 3 Verificando se um dos casos de incumprimento referidos no n mero anterior ou qualquer outro que nos termos do disposto no n 1 possa motivar a resolu o do Contrato de Concess o o Concedente notifica a Conces sion ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou reparar as consequ ncias dos seus actos excepto tratando se de uma viola o n o san vel 4 Caso a Concession ria n o cumpra as suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias do incum 1596 66 primento nos termos determinados na notifica o referida no n mero anterior o Concedente pode resolver o Contrato de Concess o mediante comunica o enviada Conces sion ria sem preju zo do disposto no n mero seguinte 5 Caso o Concedente pretenda resolver o Contrato de Concess o nos termos do n mero anterior deve pre viamente notificar por escrito o Agente das Entidades Financiadoras nos termos e para os efeitos do estabelecido em anexo ao Contrato de Concess o 6 Sem preju zo do disposto no n mero anterior a comunica o da decis o da resolu o referida no n 4 produz efeitos imediatos independentemente de qualquer outra formalidade 7 Sem preju zo da
48. concep o constru o e operacionalidade ii Permitir aos ve culos autorizados entrar sair e circu lar por esse Sublan o sem mais riscos para a integridade f sica e bem estar dos utentes e para a integridade dos respectivos ve culos do que aqueles que decorreriam da sua normal e prudente utiliza o c Condi es de circula o estado ou condi o do Sublan o caracterizado pelo cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circula o na velocidade Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 e comodidade inerente ao n vel de servi o B e tendo em conta designadamente i A regularidade e a ader ncia do pavimento ii Os sistemas de sinaliza o seguran a e apoio aos utentes e o respectivo estado de manuten o iii Os sistemas de ilumina o iv Os sistemas de ventila o de t neis e outros equi pamentos integrantes da Auto estrada 15 Para efeitos do disposto na presente base um Su blan o n o deixa de estar dispon vel ainda que sejam reali zados encerramentos de via nos termos do n 1 da base LI 16 O n vel de servi o de disponibilidade calculado com base na metodologia preconizada na ltima vers o do Highway Capacity Manual e com sistema m trico 17 Em resultado da avalia o da disponibilidade realizada nos termos dos n meros anteriores o Concedente determina a extens o de via que se encontrou relativa ou absolutamente indispon vel
49. de Presta o de Servi os sem preju zo do disposto no n mero seguinte 5 N o revertem para a EP os bens que se encon trem igualmente afectos a outros contratos de presta o de servi os em execu o de que a EP seja uma das partes com objecto an logo ao do Contrato de Presta o de Servi os caso em que tais bens continuam afectos execu o desses contratos 6 Ocorrendo o termo do Contrato de Presta o de Servi os antes do Termo da Concess o a EP indemniza a entidade que estiver a prestar o servi o de cobran a 1596 26 de portagens atrav s do pagamento de um montante m nimo correspondente ao valor de aquisi o do bem deduzido de 10 por ano ou frac o decorrida calcu lada numa base mensal desde a data de aquisi o at data do termo do Contrato de Presta o de Servi os ou qualquer outro nos termos que venham a ser esta belecidos no Contrato de Concess o 7 Ocorrendo o termo do Contrato de Presta o de Servi os antes do Termo da Concess o a Concession ria colabora com o novo operador do sistema de cobran a de portagens na operacionaliza o desse sistema nome adamente conferindo lhe livre acesso aos locais onde est o instalados os equipamentos e os sistemas de co bran a free flow de portagens e criando as condi es de organiza o de tr fego necess rias realiza o de quaisquer trabalhos de opera o do sistema desde que tal n o acarrete custos acrescid
50. de comunica o e servi os afectados 1 Compete Concession ria suportar os custos e encargos relativos repara o dos estragos que justifica damente se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunica o em consequ ncia das obras a seu cargo bem como os relativos ao restabelecimento das vias de comunica o existentes interrompidas pela constru o da Auto Estrada 2 O restabelecimento de vias de comunica o a que se refere a parte final do n mero anterior efectuado com um perfil transversal que atenda s normas em vigor de vendo as correspondentes obras de arte dar continuidade faixa de rodagem bermas equipamento de seguran a e separador quando exista da via onde se inserem e apresen tar exteriormente de um e outro lados passeios de largura dependente das caracter sticas dessas vias 3 O tra ado e as caracter sticas t cnicas dos restabe lecimentos de vias de comunica o a que se refere a parte final do n 1 devem garantir a comodidade e a seguran a de circula o atentos os volumes de tr fego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enquadramento vi rio 4 Compete ainda Concession ria construir na Auto Estrada as obras de arte necess rias ao restabelecimento das vias de comunica o constantes de planeamento ou projectos oficiais aprovados pelas entidades competentes data da elabora o do projecto de execu o dos Lan os a construir 5
51. de disposto em contr rio no Con trato de Concess o as decis es do tribunal arbitral de vem ser proferidas no prazo de seis meses a contar da data de constitui o do tribunal determinada nos termos da presente base configuram a decis o final de arbitragem relativamente s mat rias em causa e incluem a fixa o das custas do processo e a forma da sua reparti o pelas Partes 9 A arbitragem decorre em Lisboa funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas no Contrato de Concess o com as regras estabelecidas pelo pr prio tribunal arbitral e ainda subsidiariamente pelo disposto na Lein 31 86 de 29 de Agosto alterada pelo Decreto Lei n 38 2003 de 8 de Mar o Artigo 2 Aditamento s bases da concess o Norte Litoral S o aditadas as bases XVIII A XIX A LVIIA a LVII CC e LXV A s bases da concess o da concep o projecto constru o financiamento manuten o e ex plora o dos lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados designada por Norte Litoral aprovadas pelo 1 Quando ocorra varia o da taxa global de tribu ta o directa sobre o lucro das sociedades que conjunta ou isoladamente tenha por efeito a varia o da TIR ac cionista em mais de 0 001000 pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso Base os pagamentos anuais de disponibilidade s o ajustados para mais ou para menos consoante o caso de forma a que simulado no Caso Base seja reposto
52. de portagem 1 Est o isentos do pagamento de taxas de portagem os ve culos afectos s seguintes entidades ou organismos a Presidente da Rep blica b Presidente da Assembleia da Rep blica c Presidentes do Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal de Justi a do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas d Membros do Governo e Procurador Geral da Rep blica f Ve culos afectos ao Comando da GNR ou da PSP e ve culos das for as de seguran a afectos fiscaliza o do tr nsito g Ve culos de protec o civil de bombeiros ambul n cias e outros ve culos de emerg ncia a estes equipar veis quando devidamente identificados h Ve culos militares ou das for as de seguran a quando em coluna i Ve culos da Concession ria bem como os que possam considerar se no mbito da sua actividade ou ao seu servi o J Ve culos afectos EP e ao InlIR no mbito das res pectivas fun es de fiscaliza o k Ve culos afectos ANSR Autoridade Nacional da Seguran a Rodovi ria no mbito das respectivas fun es de planeamento de coordena o de controlo e de fiscaliza o 2 O Concedente obriga se a enviar Concession ria e a manter actualizada uma lista de dispositivos electr nicos de matr cula dos ve culos a que se refere o n mero anterior com excep o dos indicados nas al neas g e A os quais devem circular munidos dos respectivos t tulos de isen
53. de uma Viagem realizada numa via portajada vvv Viagem o percurso realizado num conjunto de um ou mais Sublan os da Auto Estrada com um ou mais p rticos instalados a que correspondam taxas de portagem real que o sistema de cobran a existente possa identificar de uma forma coerente e integrada por refer ncia a um dado limite de tempo adequado por uma determinada viatura entre a sua entrada e a sua sa da da Auto Estrada Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base II 1 A Concess o tem por objecto a concep o pro jecto constru o financiamento conserva o e ex plora o em regime de disponibilidade dos seguintes Lan os 2 Constituem ainda o objecto da Concess o para efeitos de projecto financiamento conserva o e ex plora o em regime de disponibilidade os seguintes Lan os 3 Integra igualmente o objecto da Concess o a presta o do servi o de cobran a de portagens aos utentes na Auto Estrada nos termos previstos no cap tulo X A 4 Os Lan os referidos nos n 1 e 2 est o divididos para os efeitos do cap tulo XII nos Sublan os indicados em anexo ao Contrato de Concess o entendendo se por extens o de um Lan o o somat rio das extens es dos Sublan os em que se divide calculadas de acordo com o n mero seguinte 5 Anterior n 4 d Se uma das extremidades do Sublan o coincidir com um n de interliga o com outr
54. do valor de cada uma das dedu es referidas na al nea b do n 6 con siderado o valor resultante da actualiza o realizada nos termos do n 7 capitalizado a uma taxa equivalente ao custo m dio ponderado dos capitais pr prios e alheios da Concession ria 10 O mecanismo de partilha dos benef cios de correntes do Refinanciamento da Concess o que ve nha a ser acordado entre as Partes nos termos dos n meros anteriores incorporado no Caso Base P s Refinanciamento que para todos os efeitos passa a constituir o Caso Base Ajustado 11 A Concession ria obriga se a comunicar de imediato ao Concedente toda e qualquer inten o de proceder a um Refinanciamento da Concess o 12 O Concedente pode apresentar Concessio n ria a qualquer momento uma proposta de Refinan ciamento da Concess o 13 A concretiza o de um Refinanciamento da Concess o fica em qualquer caso dependente da deci s o da Concession ria e da aprova o do Concedente 14 A redu o do capital social da Concession ria e a restitui o de fundos accionistas n o s o consideradas Refinanciamento da Concess o desde que tal n o impli que a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento ainda que tais opera es care am de pr via autoriza o das Entidades Financiadoras 15 N o s o tamb m qualificados como Refinan ciamento da Concess o a O impacto resultante da altera o do
55. dos respectivos estatutos aplica se com as necess rias adapta es o regime definido no cap tulo IV para a Concession ria 4 O capital social da sociedade cession ria no m nimo de 50 000 devendo estar integralmente subscrito e realizado na data da cess o da posi o contratual 5 A sociedade cession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo do Con trato de Presta o de Servi os sem pr vio consentimento da EP ou reduzir o montante do capital social abaixo do m nimo indicado no n mero anterior 6 Os custos e os proveitos da actividade exercida pela sociedade cession ria em execu o do Contrato de Presta o de Servi os devem ser individualizados em um ou mais centros de custo aut nomos e espec ficos Base LVH Y Licen as e seguros A sociedade cession ria deve ser titular de todas as licen as autoriza es e seguros legalmente exig veis ao exerc cio das actividades integradas no objecto do Contrato Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 de Presta o de Servi os observando todos os requisitos necess rios manuten o em vigor dos mesmos Base LVII Z Regime da cess o No caso de a Concession ria ceder a sua posi o contra tual no Contrato de Presta o de Servi os a outra entidade a Concession ria n o responsabilizada nem assume qual quer responsabilidade pelo incumprimento do Contrato de
56. e a Concession ria Base LIX Outras autoriza es do Concedente 1 Carecem igualmente de autoriza o expressa do Con cedente sob pena de nulidade a suspens o a substitui o o cancelamento ou a modifica o dos seguintes documentos a Os dos seguros referidos na base LXIX com excep o i Do respectivo cancelamento ou suspens o por n o pagamento de pr mios ou ii Da renegocia o dos seus termos desde que n o im plique a redu o das coberturas e ou do respectivo capital e ou altera o dos benefici rios b Garantias prestadas a favor do Concedente c Garantias prestadas pelos membros do ACE a favor da Concession ria 2 As seguradoras que emitam as ap lices referidas na base LXIX devem comunicar ao Concedente com pelo menos 45 dias de anteced ncia a sua inten o de cancelar ou suspender tais ap lices por n o pagamento dos respec tivos pr mios 3 A Concession ria assegura se que os contratos e documentos a que se refere o n 1 contenham cl usula que exprima o assentimento das respectivas contrapartes ou emitentes ao efeito jur dico a e no n 2 descrito Base LX Autoriza es aprova es e outros actos do Concedente 1 Compete ao MEF e ao MOPTC mediante despa cho conjunto a aprova o ou a autoriza o dos seguintes actos a A altera o do objecto social da Concession ria b O desenvolvimento pela Concession ria dentro dos limites f sicos da C
57. e podendo ser utilizada a cau o para os liquidar no caso de n o ocorrer pagamento volunt rio e atempado dos montantes debitados pelo InIR 3 No fim do prazo da Concess o cessam para a Concession ria todos os direitos emergentes do Contrato de Concess o sendo entregues ao Concedente todos os bens que constituem o Estabelecimento da Concess o em estado que satisfa a as seguintes condi es Bens Condi es m nimas Equipamentos de cobran a de por Dura o residual superior a tr s tagem anos Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 4 Se no decurso dos cinco ltimos anos da Con cess o se verificar que a Concession ria n o se mostra capaz de cumprir plenamente a obriga o referida no n mero anterior e se a cau o n o for suficiente para cobrir as despesas a realizar o Concedente tem o direito de se compensar pelos custos previs veis mediante a dedu o at um valor m ximo de 40 dos pagamentos relativos a esses cinco anos at ao montante neces s rio para levar a efeito os trabalhos e as aquisi es tidos por convenientes desde que a Concession ria n o preste garantia banc ria emitida em termos aceites pelo Concedente de valor adequado cobertura do referido montante 5 Se a 15 meses do Termo da Concess o se veri ficar mediante inspec o a realizar pelo InIR a pedido da Concession ria que as condi es descritas no n 3 se encontram
58. em servi o de cada um dos Lan os 2 Ocorrendo atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos ou sendo lhe feitas pela Concession ria al tera es que possam p r em risco as datas de entrada em servi o de cada Lan o o InIR notifica a Concession ria para apresentar no prazo que razoavelmente lhe seja fi xado mas nunca superior a 15 dias teis um plano de recupera o do atraso e indica o do refor o de meios para o efeito necess rio 3 O InlR pronuncia se sobre o plano de recupera o referido no n mero anterior no prazo de 15 dias teis a contar da sua apresenta o 4 Caso o plano de recupera o referido nos n meros anteriores n o seja apresentado no prazo para o efeito fixado ou caso este n o seja aprovado pelo InlR este pode impor Concession ria a adop o das medidas que entender adequadas e ou o cumprimento de um plano de recupera o por ele elaborado 5 At aprova o ou imposi o de um plano de recupera o ou das medidas previstas nos n meros an teriores a Concession ria deve manter a execu o dos trabalhos nos termos definidos no Programa de Trabalhos ficando obrigada ap s ser notificada daquela aprova o ou imposi o a cumprir o plano de recupera o e a observar as medidas em quest o 6 Sem preju zo do disposto no n 3 da base XXIII sempre que o atraso no cumprimento do Programa de Tra balhos seja imput vel ao Concedente a Concession ria tem di
59. emitir pelo Conce dente nos termos das bases LVII e LIX ou as suas eventuais recusas n o implicam a assun o por ele de quaisquer respon sabilidades nem exoneram a Concession ria do cumprimento pontual das obriga es assumidas no Contrato de Concess o Base LXI Instala es de terceiros 1 Quando ao longo do per odo da Concess o se ve nha a mostrar necess rio o atravessamento da Auto Estrada por quaisquer instala es ou redes de servi o p blico n o previstas anteriormente a Concession ria deve permitir a sua instala o 2 A forma e os meios de realiza o e conserva o das instala es a que se refere o n mero anterior devem ser estabelecidos em contratos a celebrar entre a Conces sion ria e as entidades respons veis pela gest o dos ser vi os em causa as quais devem suportar os custos da sua realiza o e demais compensa es eventualmente devidas Concession ria pela sua conserva o 3 Os contratos referidos no n mero anterior bem como quaisquer altera es aos mesmos carecem de apro va o expressa e pr via do Concedente que n o deve ser injustificadamente recusada e que deve ser comunicada Concession ria nos 30 dias teis seguintes ao respectivo pedido de autoriza o CAP TULO XII Pagamentos a efectuar pelo Concedente Base LXII Revogada Base LXIII Revogada Base LXIV Revogada Base LXV Revogada Base LXV A Pagamentos por disponibilidade
60. encerramento de vias para efeitos devidamente justifi cados at ao limite de 20 000 via x quil metro x hora por ano durante o per odo diurno das sete at s 21 horas e at ao limite de 30 000 via x quil metro x hora por ano durante o per odo nocturno n o sendo considerado encer ramento para efeitos de aplica o de penalidades a O encerramento de vias devido execu o dos tra balhos de terceiros previstos na base LXI b O encerramento de vias devido i a casos de for a maior ii a imposi o das autoridades competentes iii ocorr ncia de acidentes que obstruam totalmente a via ou causem risco para a circula o iv manuten o dos sis temas de cobran a de portagens pelo tempo estritamente necess rio execu o da ac o de manuten o em causa ou v a alargamentos nos termos do projecto aprovado ou ainda vi por outros motivos previstos nas presentes bases ou que vierem a ficar definidos no Contrato de Concess o 2 Caso os limites previstos no n mero anterior sejam ultrapassados a Concession ria fica sujeita seguinte pe naliza o por cada frac o inteira de 1 000 via x quil me tro x hora por ano que aqueles limites forem ultrapassados aplicada Concession ria uma penaliza o de 2 500 no per odo nocturno e de 5 000 se ocorrer no per odo diurno sujeita a revis o de acordo com o IPC 3 A Concession ria est sujeita ao pagamento de multas por n
61. equipamento de seguran a equipamento de portagem equipamento de contagem e de classifica o de tr fego bem como equipamento previsto no mbito da protec o do ambiente nomeadamente nas componentes ac stica h drica e de fauna bem como os trabalhos que obriguem perman ncia de viaturas de servi o na faixa de rodagem 3 vistoria a que se refere o n 1 n o se pode prolongar por mais de sete dias teis e dela lavrado auto assinado por representantes do InIR e da Conces sion ria 4 O pedido de vistoria deve ser remetido ao InIR com uma anteced ncia m nima de 15 dias relativamente data pretendida pela Concession ria para o seu in cio devendo o InlR fixar a data definitiva para n o mais de sete dias depois ou aceitar a data proposta 6 No caso de o resultado da vistoria ser favor vel entrada em servi o do Lan o em causa a sua abertura ao tr fego autorizada por despacho do MOPTC 7 No caso de n o obstante ter sido autorizada a abertura dos Lan os ao tr fego haver lugar realiza o de trabalhos de acabamento ou de melhoria os mes mos s o realizados prontamente pela Concession ria 1596 13 efectuando se ap s a sua conclus o nova vistoria nos termos dos n 3 e 4 9 Considera se como acto de recep o das obras de constru o de um Lan o o auto de vistoria favor vel sua entrada em servi o devidamente homologado pelo MOPTC ou caso seja necess r
62. espa os nem de arresto penhora ou qualquer provid ncia cautelar sem preju zo do disposto nas presentes bases ou no que vier a ficar definido no Contrato de Concess o DE nato MALES E E ps SR AU oe a 7 A Concession ria apenas pode alienar os bens mencionados no n 5 se proceder sua imediata subs titui o por outros com condi es de operacionalidade qualidade e funcionamento id nticas ou superiores ex 1596 8 cepto tratando se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Concess o 9 Os termos dos neg cios efectuados ao abrigo do n 5 devem ser comunicados ao Concedente no prazo de 30 dias ap s a data da sua realiza o sem preju zo do disposto no n mero seguinte 10 Ao longo dos ltimos cinco anos de dura o da Concess o os termos dos neg cios referidos no n 5 devem ser comunicados pela Concession ria ao Concedente com uma anteced ncia m nima de 30 dias podendo este opor se sua concretiza o nos 10 dias seguintes recep o daquela comunica o 11 A oposi o do Concedente nos termos do n mero anterior impede a Concession ria de realizar o neg cio em vista sob pena de nulidade 12 Sem preju zo do disposto no n 8 da base LXXXI revertem automaticamente para o Concedente no Termo da Concess o e sem qualquer custo ou pre o a suportar por este todos os bens que integram a Con cess o e o Estabelecimento da Concess o 13 Anter
63. experi ncia adquirida e as melho rias t cnicas e processuais que forem sendo conseguidas d A aplica o de um modelo de tarifa aditiva de vendo o valor unit rio por Transac o Agregada con templar os pre os a praticar por cada uma das entidades cujos servi os integram as componentes da cadeia de valor nas quais n o existe livre concorr ncia e Os custos directos das Transac es Agregadas debitados por entidades de cobran a os custos com o sistema de identifica o electr nica de ve culos e os custos de opera o do sistema MLFF necess rios individualiza o da Transac o f O crit rio de partilha de risco previsto na base LVII V g Os Custos Administrativos a cobrar aos utentes re lativos s Cobran as Secund ria e Coerciva bem como as coimas relativas Cobran a Coerciva remuneram a Concession ria pelos custos adicionais de cobran a h Os valores unit rios dos Custos Administrativos e das coimas devem ser determinados de modo a que no agregado das Cobran as Secund ria e Coerciva resulte para a Concession ria um equil brio entre i O valor correspondente s receitas provenientes da remunera o pelo servi o da cobran a de Custos Administrativos e da parte que lhe couber das coimas cobradas nos termos da lei e ii A soma dos custos associados a essas cobran as com a justa remunera o da Concession ria pelo servi o prestado tendo por base o modelo da tarifa aditiva e a reparti
64. ficos Base LVH Y Licen as e seguros A sociedade cession ria deve ser titular de todas as licen as autoriza es e seguros legalmente exig veis ao exerc cio das actividades integradas no objecto do Contrato de Presta o de Servi os observando todos os requisitos necess rios manuten o em vigor dos mesmos Base LVII Z Regime da cess o No caso de a Concession ria ceder a sua posi o contratual no Contrato de Presta o de Servi os a outra entidade a Concession ria n o responsabilizada nem assume qualquer responsabilidade pelo incumprimento do Contrato de Presta o de Servi os por parte da enti dade a quem tenha cedido a respectiva posi o contratual Base LVII AA Incumprimento da presta o do servi o de cobran a de portagens 1 Salvo nos casos previstos no n mero e na base seguintes o incumprimento de quaisquer deveres ou obriga es emergentes do Contrato de Presta o de Servi os pode ser sancionado por decis o da EP pela aplica o de multas contratuais cujo montante em fun o da gravidade da falta varia entre 1 000 e 50 000 at ao limite m ximo de 500 000 2 O atraso no cumprimento da obriga o referida no n 2 da base LVII U confere EP o direito aos juros de mora sobre o montante em d vida a liquidar na data da respectiva entrega calculados dia a dia taxa Euri bor para o prazo de tr s meses acrescida de dois pontos percentuais a cont
65. gratuitamente e em regime de exclusividade ao Concedente no Termo da Concess o competindo Con cession ria adoptar todas as medidas para o efeito necess rias CAP TULO XXI Aplica o no tempo Base LXXXVI Vig ncia da Concess o O Contrato de Concess o entra em vigor s 24 horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o contando se a partir dessa data o prazo da Concess o CAP TULO XXII Disposi es diversas Base LXXXVII Acordo Completo A Concession ria declara que o Contrato de Concess o e os contratos e documentos que constam dos seus Anexos constituem a totalidade dos acordos que regulam a Conces s o ou a Concession ria incluindo o seu financiamento Base LXXXVIII Comunica es autoriza es e aprova es 1 As comunica es autoriza es e aprova es previs tas no Contrato de Concess o salvo disposi o espec fica em contr rio s o sempre efectuadas por escrito e remetidas a Em m o desde que comprovadas por protocolo b Por telefax desde que comprovado por Recibo de transmiss o ininterrupta c Por correio registado com aviso de recep o 2 Consideram se para efeitos do Contrato de Con cess o como domic lios das Partes as seguintes moradas e postos de recep o de fax a Concedente InIR Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P Rua dos Lus adas n 9 4 F 1300 364 Lisboa Fax 21 36431 19 b Concession ria Euroscut Norte
66. meros anteriores s o nulos sem preju zo de outras san es aplic veis 4 No caso de trespasse a Concession ria deve comu nicar ao Concedente a sua inten o de proceder ao trespasse da Concess o remetendo lhe a minuta do contrato de tres passe que se prop e assinar e indicando todos os elementos do neg cio que pretende realizar bem como o calend rio previsto para a sua realiza o e a identidade do trespass rio 5 A autoriza o que eventualmente venha a ser dada para o trespasse s v lida se os termos do contrato de trespasse forem exactamente os mesmos dos que constavam do pedido de autoriza o submetido pela Concession ria ao Concedente 6 Ocorrendo trespasse da Concess o consideram se transmitidos para a nova concession ria os direitos e obriga es da Concession ria assumindo aquela ainda os deveres obriga es e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos pelo Concedente como condi o para a autoriza o do trespasse 7 A Concession ria respons vel pela transfer ncia integral dos seus direitos e obriga es para o trespass rio incluindo as obriga es incertas il quidas ou inexig veis data do trespasse CAP TULO XIV Garantias do cumprimento das obriga es da Concession ria Base LXVII Garantias a prestar O exacto e pontual cumprimento das obriga es assu midas no Contrato de Concess o pela Concession ria garantido cumulativamente atra
67. notifica a Conces sion ria para apresentar no prazo que razoavelmente lhe seja fixado mas nunca superior a 15 dias teis um plano de recupera o do atraso e a indica o do refor o de meios para o efeito necess rio 3 O InlR pronuncia se sobre o plano de recupe ra o referido no n mero anterior no prazo de 15 dias teis a contar da sua apresenta o 4 Caso o plano de recupera o referido nos n meros anteriores n o seja apresentado no prazo para o efeito fixado ou caso este n o seja aprovado pelo InIR este pode impor Concession ria a adop o das medidas que entender adequadas e ou o cumprimento de um plano de recupera o por ele elaborado 5 Anterior n 4 6 Anterior n 5 Base XXXIV a Nos Sublan os com quatro vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do ano em que o TMDA atingir 38 000 ve culos b Nos Sublan os com seis vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do ano em que o TMDA atingir 60 000 ve culos 2 Os encargos decorrentes do aumento de n mero de vias dos Lan os s o da responsabilidade do Conce dente devendo as respectivas condi es de pagamento ser previamente acordadas com a Concession ria sem preju zo do disposto nos n 5 a 8 3 Os procedimentos necess rios ao aumento de n mero de vias dos Lan os s o desenvolvidos pela Con cession ria que adopta para o efeito os procedimentos pr c
68. notifica o Concedente de que vai pro ceder a uma grande repara o dispondo este de um prazo de tr s meses contados dessa notifica o para lhe comunicar se pretende realizar o alargamento 14 No caso de os montantes que se destinariam a custear a grande repara o a que se refere o n 11 n o serem suficientes para cobrir a totalidade dos cus tos do alargamento deve a diferen a ser custeada pelo Concedente Base XXXV DL ota dia LDO Ta A IA SE a a 2 O restabelecimento de vias de comunica o a que se refere a parte final do n mero anterior efec tuado com um perfil transversal que atenda s normas em vigor devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade faixa de rodagem bermas equipamento de seguran a e separador quando exista da via onde se inserem e apresentar exteriormente de um e outro lados passeios de largura dependente das caracter sticas dessas vias 3 O tra ado e as caracter sticas t cnicas dos res tabelecimentos de vias de comunica o a que se refere a parte final do n 1 devem garantir a comodidade e a seguran a de circula o atentos os volumes de tr fego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu en quadramento vi rio 4 Anterior n 3 5 A Concession ria respons vel por defici ncias ou v cios de constru o que venham a ser detectados Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 nos restabelecimentos referid
69. o n o exerc cio ou o exerc cio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das Partes ao abrigo do Contrato de Concess o n o importa a ren ncia a esse direito nem impede o seu exerc cio posterior nem constitui morat ria ou nova o da respectiva obriga o Base XCI Invalidade parcial Se alguma das disposi es do Contrato de Concess o vier a ser considerada inv lida ou ineficaz tal n o afecta a validade do restante clausulado do mesmo o qual se mant m plenamente em vigor Base XCII Deveres gerais das Partes 1 As Partes comprometem se reciprocamente a coo perar e a prestar o aux lio que razoavelmente lhes possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das actividades integradas na Concess o 2 Constitui especial obriga o da Concession ria promover e exigir de todas as entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades integradas na Concess o que sejam observadas todas as regras de boa condu o das obras ou trabalhos em causa e especiais medidas de salvaguarda da integridade f sica do p blico e de todo o pessoal afecto aos mesmos 3 A Concession ria responsabiliza se ainda perante o Concedente por que apenas sejam contratadas para desen volver actividades integradas na Concess o entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que dete nham capacidade t cnica e profissional adequadas para o efeito 4 Todas as decis es a
70. optar livremente por exercer tais direitos directamente sobre tais terceiros ou sobre a Concession ria 6 Quando o Concedente opte por exercer os direi tos referidos no n mero anterior sobre a Concession ria esta apenas pode opor ao Concedente os meios de defesa que nesses contratos estejam previstos na medida em que o uso ou o efeito de tais meios n o procrastine impe a ou torne excessivamente oneroso para o Conce dente ou excessivamente dif cil para a Concession ria Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 o cumprimento pontual das obriga es decorrentes do Contrato de Concess o 7 Anterior n 6 8 Anterior n 7 Base LIX L 1 Carecem igualmente de autoriza o expressa do Concedente sob pena de nulidade a suspens o a substitui o o cancelamento ou a modifica o dos seguintes documentos a Os dos seguros referidos na base LXIX com ex cep o i Do respectivo cancelamento ou suspens o por n o pagamento de pr mios ou ii Da renegocia o dos seus termos desde que n o implique a redu o das coberturas e ou do respectivo capital e ou altera o dos benefici rios D E EENAA AE EEEN TAY 3 A Concession ria assegura se que os contratos e documentos a que se refere o n 1 contenham cl usula que exprima o assentimento das respectivas contrapartes ou emitentes ao efeito jur dico a e no n 2 descrito Base LX Autoriza es
71. ou cessa a cobran a de taxas de portagem 4 Sem preju zo do disposto na base seguinte a instala o a operacionaliza o a manuten o e o fi nanciamento do sistema e dos equipamentos neces s rios presta o e gest o do servi o de cobran a de portagens por todo o per odo da Concess o s o da responsabilidade da Concession ria salvo nos casos em que se verifique a cess o da posi o contratual a que se refere a base LVII W Base LVII B Procedimento pr vio introdu o de portagens 1 No caso de se pretender introduzir um regime de cobran a de portagens em Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada o Concedente deve previamente so licitar Concession ria a elabora o de uma proposta que contemple designadamente a Os custos da instala o da manuten o e do fi nanciamento b O prazo de execu o do investimento c As condi es de pagamento do investimento d As condi es da operacionaliza o do sistema de cobran a de portagens e Arevis o da remunera o por disponibilidade pre vista na al nea a da base LVII K 2 A Concession ria deve apresentar ao Concedente a proposta a que se refere o n mero anterior no prazo de 60 dias a contar da data da solicita o a referida tendo lugar em seguida um processo negocial com base na proposta apresentada o qual deve estar conclu do no prazo de 60 dias a contar do seu in cio 3 Alcan ado acordo entre as Part
72. pela Concession ria ao Concedente 6 Anterior n 5 7 Anterior n 6 Base LXVIII 2 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte o valor da cau o fixado pela forma seguinte a Na Data de Assinatura do Contrato de Concess o 2 493 989 49 Da ars aa da rasa Ra ea a praga a E d Revogada 3 O valor da cau o determinado nos termos do n mero anterior nunca pode ser inferior a 2 493 989 49 actualizado de acordo com o referido no n mero se guinte 4 Anterior n 3 5 Anterior n 4 6 Anterior n 5 7 Os termos e condi es da cau o constitu da de acordo com o n 5 quaisquer modifica es subsequen 1596 18 tes dos seus termos o seu cancelamento ou redu o e as respectivas institui es emitentes ou deposit rias desde que com um rating a longo prazo inferior a A Standard amp Poors devem merecer aprova o pr via do Conce dente a qual se considera tacitamente concedida se n o for recusada no prazo de 60 dias 8 Anterior n 7 9 Anterior n 8 10 O recurso cau o precedido de despacho do MOPTC sobre proposta do InIR n o dependendo de qualquer outra formalidade ou de pr via decis o arbitral ou judicial 11 Anterior n 10 Base LXIX 7 As condi es constantes dos n 3 a 6 devem constar das ap lices emitidas nos termos desta base e ser assim do conhecimento das seguradoras
73. pena de nulidade de autoriza o pr via do Concedente 2 Exceptuam se do disposto no n mero anterior as onera es de ac es efectuadas em benef cio das Entida des Financiadoras nos termos previstos nos Contratos de Financiamento as quais devem em todos os casos ser comunicadas ao Concedente a quem deve ser enviada no prazo de 30 dias a contar da data em que sejam constitu das c pia notarial do documento que formaliza a onera o e bem assim informa o detalhada sobre quaisquer outros termos e condi es que forem estabelecidos 3 Sem preju zo do exerc cio do direito de step in previsto em anexo ao Contrato de Concess o da execu o mesmo que n o judicial dos instrumentos de onera o de ac es referidos no n mero anterior n o pode nunca resul tar a deten o transmiss o ou posse por entidades que n o sejam Membros do Concorrente de ac es representativas do capital social da Concession ria em viola o do disposto nas presentes bases nomeadamente nas bases XII XIII e XIV e no Contrato de Concess o 4 Os Membros do Concorrente aceitaram na sua qualidade de accionistas da Concession ria n o onerar ac es em contraven o ao disposto nos n meros ante riores 5 As disposi es da presente base mant m se em vigor at tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XVI
74. pendentes e daquelas que embora apresentadas ap s o resgate ou a resolu o se refiram a factos que lhes sejam anteriores 1596 47 5 Os contratos a que se refere o n 1 devem conter cl usula que contenha a expressa anu ncia dos terceiros em causa cess o da posi o contratual prevista no n 2 e o reconhecimento dos efeitos que nesses contratos tem o resgate ou a resolu o do Contrato de Concess o indicados no n mero anterior Base XLIV Entrada em funcionamento A entrada em funcionamento das reas de Servi o deve ocorrer o mais tardar seis meses ap s a entrada em servi o do Lan o onde se integram ou 15 meses ap s a transfer n cia para a Concession ria do Lan o j constru do CAP TULO X Manuten o explora o e conserva o da Auto Estrada Base XLV Manuten o da Auto Estrada 1 Constitui estrita obriga o da Concession ria a manuten o em funcionamento ininterrupto e permanente dos Lan os ap s a sua abertura ao tr fego em bom estado de conserva o e perfeitas condi es de utiliza o em tudo devendo diligenciar para que os mesmos satisfa am plenamente o fim a que se destinam 2 A Concession ria respons vel pela manuten o em bom estado de conserva o e funcionamento do equi pamento de monitoriza o ambiental dos dispositivos de conserva o da natureza e dos sistemas de protec o contra o ru do 3 Constitui ainda responsabilidade da C
75. quer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de defici ncias ou omiss es na concep o no projecto na execu o das obras de constru o e na conserva o da Auto Estrada devendo esta responsabilidade ser coberta por seguro nos termos da base LXIX Base XXXVIII Entrada em servi o da Auto Estrada constru da 1 A Concession ria deve ap s a conclus o dos tra balhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o solicitar a realiza o da respectiva vistoria a efectuar con juntamente por representantes do InIR e da Concession ria 2 Consideram se como trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o os respeitantes a pavi menta o obras de arte sinaliza o horizontal e vertical equipamento de seguran a equipamento de portagem equipamento de contagem e de classifica o de tr fego bem como equipamento previsto no mbito da protec o do ambiente nomeadamente nas componentes ac stica h drica e de fauna bem como os trabalhos que obriguem perman ncia de viaturas de servi o na faixa de rodagem 1596 46 3 A vistoria a que se refere o n 1 n o se pode pro longar por mais de sete dias teis e dela lavrado auto assinado por representantes do InIR e da Concession ria 4 O pedido de vistoria deve ser remetido ao InIR com uma anteced ncia m nima de 15 dias relativamente data pretendida pela Concession ria para o seu in cio devendo o InIR fixar
76. regime fiscal tribut rio ou do tratamento contabil stico aplic vel b A obten o pela Concession ria de financiamento adicional para sanar uma situa o de incumprimento nos termos dos Contratos de Financiamento c As varia es do indexante da taxa de juro vari vel previstas nos Contratos de Financiamento d O exerc cio de quaisquer waivers consents ou di reitos an logos que n o impliquem a altera o das con di es constantes dos Contratos de Financiamento e A contrata o de cobertura de taxa de juro efectu ada ao abrigo dos Contratos de Financiamento desde que tal negocia o n o implique a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento Base LVII A Cobran a de portagens 1 O Governo mediante decreto lei identifica os Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada que passam a ficar sujeitos a um regime de cobran a de taxas de 1596 23 portagem aos utentes bem como eventuais isen es de pagamento a tr fegos locais 2 O Governo mediante decreto lei pode excluir do regime de cobran a de taxas de portagem aos utentes qualquer dos Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada submetidos anteriormente a esse regime sem preju zo do direito da Concession ria reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXTV 3 Os Decretos Leis a que se referem os n me ros anteriores devem respectivamente fixar as datas a partir das quais se inicia
77. responsabilidade ou risco no que respeita ao financiamento necess rio ao desenvolvimento das actividades integradas na Concess o sem prejuizo do disposto em contr rio nas presentes bases CAP TULO VI Expropria es Base XXI Disposi es aplic veis s expropria es efectuadas no mbito do Contrato de Concess o s o aplic veis as disposi es da legisla o portuguesa em vigor Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XXII Declara o de utilidade p blica com car cter de urg ncia 1 S o de utilidade p blica com car cter de urg ncia todas as expropria es a realizar por causa directa ou in directa para o Estabelecimento da Concess o competindo Concession ria a pr tica dos actos que individualizem os bens a expropriar nos termos do C digo das Expro pria es 2 Compete ainda Concession ria apresentar ao Concedente nos prazos previstos no Programa de Tra balhos todos os elementos e documentos necess rios pr tica dos actos referidos no n mero anterior 3 Caso os elementos e documentos referidos no n mero anterior exibam incorrec es ou insufici ncias nos 30 dias seguintes sua recep o o Concedente notifica a Concession ria para os corrigir indicando expressamente qual a planta parcelar que necessita de correc o e sem preju zo da pr tica imediata dos actos expropriativos que n o sejam afectados pelas incorrec es ou i
78. ria deve dispor de um sistema de informa o que permita confirmar o cumprimento do n vel de disponibilidade a que se refere o n mero anterior 5 Verificando se um n vel de disponibilidade inferior ao previsto no n 3 tem lugar uma penaliza o calculada nos termos da f rmula seguinte a amp H TMDA t Pen gt gt 24 i y 1 em que Pen Montante correspondente penalidade relativa indisponibilidade dos pontos de cobran a no ano t i Ponto de Cobran a i que compreende todo o equipa mento instalado num determinado ponto da via e utilizado na recolha das evid ncias das passagens de ve culos por esse ponto y Classe do ve culo H N mero de horas ou frac o em que o ponto de cobran a i se encontra indispon vel superior ao valor m ximo admitido de acordo com o definido no n 3 TMDA TMDA para a classe y registado no ano t T Taxa de portagem por classe estipulada para o ano ne para o ponto de cobran a i 6 O valor da penaliza o decorrente da aplica o do n mero anterior deduzido ao pagamento de reconcilia o previsto na al nea b do n 2 da base LVII L 1596 57 7 O montante da penaliza o prevista nos n meros anteriores est sujeito ao limite m ximo previsto no n 1 da base anterior SEC O X Termo do Contrato de Presta o de Servi os Base LVII CC Termo do Contrato de Presta o de Servi os 1 O Contrato de Presta
79. s rie N 87 5 de Maio de 2010 base XXXVII ou de qualquer outra das suas obriga es contratuais 4 Salvo se as obras referidas no anterior n 2 forem realizadas por concurso p blico na reposi o do equil brio financeiro referida no n mero anterior tem se por base a listagem de pre os unit rios a acordar previamente entre o Concedente atrav s de representantes do MOPTC e do MEF e a Concession ria 5 Ao concurso p blico referido no n mero anterior da presente base aplic vel o disposto no n 4 da base XXXIV Base XL Demarca o dos terrenos e respectiva planta cadastral 1 Concession ria procede sua custa com os pro priet rios dos terrenos vizinhos e em presen a de um repre sentante do InIR que levanta o respectivo auto demarca o dos terrenos que fa am parte integrante da Concess o procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta em fundo cadastral e a escala n o inferior a 1 2000 que identifique os terrenos que fazem parte integrante da Concess o as reas sobrantes e os restantes terrenos 2 A demarca o e a respectiva planta t m de ser conclu das no prazo de um ano a contar da data do auto de vistoria que permitiu a entrada em servi o de cada Lan o 3 O cadastro referido nos n meros anteriores recti ficado segundo as mesmas normas sempre que os terrenos ou as depend ncias sofram altera es dentro do prazo que para cada caso seja fi
80. termo do Contrato de Presta o de Servi os antes do Termo da Concess o a Concession ria colabora com o novo operador do sistema de cobran a de portagens na operacionaliza o desse sistema nomeada mente conferindo lhe livre acesso aos locais onde est o instalados os equipamentos e os sistemas de cobran a free flow de portagens e criando as condi es de organiza o de tr fego necess rias realiza o de quaisquer trabalhos de opera o do sistema desde que tal n o acarrete custos acrescidos para a Concession ria Base LVII J Contrato de Presta o de Servi os 1 O Contrato de Presta o de Servi os reflecte o disposto neste cap tulo e no Contrato de Concess o em mat ria de presta o do servi o de cobran a de portagens na Auto Estrada 2 O exacto e pontual cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Presta o de Servi os pela Con cession ria garantido mediante presta o de cau o nos termos regulados no Contrato de Presta o de Servi os 3 cau o que vier a ser prestada identifica como benefici ria a EP sendo o seu valor fixado em 1 000 000 4 O valor da cau o referida no n mero anterior actualizado de tr s em tr s anos de acordo com os IPC publicados para os tr s anos anteriores quele em que a actualiza o ocorre 5 Caso a Concession ria proceda cess o da posi o contratual prevista na base LVII W na mesma data da cele bra
81. veis de sinistralidade elevados que sejam da sua responsabilidade nomeadamente por erros de concep o constru o ou manuten o 4 Revogado 5 Revogado 6 Revogado 7 O Concedente pode ainda fixar um regime de atri bui o de pr mios implementa o pela Concession ria de medidas tendentes redu o dos n veis de sinistralidade homologadas e verificadas em termos da sua efic cia pelo InIR n o se incluindo nestas as correc es que resultem de erros de concep o constru o ou manuten o 8 Todo e qualquer encerramento de vias deve ser previamente comunicado pela Concession ria ao InlR Base LII Obriga es e direitos dos utentes e dos propriet rios confinantes da Auto Estrada 1 As obriga es dos utentes e os direitos e obriga es dos propriet rios dos terrenos confinantes com a Auto Estrada em rela o ao seu policiamento s o os que constam do Estatuto das Estradas Nacionais e de outras disposi es legais ou regulamentares aplic veis 2 Os utentes t m o direito de ser informados previamente pela Concession ria sobre a realiza o de obras programa das que afectem as normais condi es de circula o na Auto Estrada designadamente as que reduzam o n mero de vias em servi o ou as que obriguem a desvios de faixa de rodagem 3 A informa o a que se refere o n mero anterior deve ser prestada pelo menos atrav s de sinaliza o co loca
82. vem iniciar se logo que solicitadas pela Concession ria Sd e ab CA Srs a DS MR Es 1596 21 6 A reposi o do equil brio financeiro da Con cess o apenas deve ter lugar na medida em que como consequ ncia do impacte individual ou cumulativo dos eventos referidos no n 1 se verifique b A redu o da TIR anual nominal para os accio nistas da Concession ria em mais de 0 01 pontos per centuais Base LXXXVI Vig ncia da Concess o O Contrato de Concess o entra em vigor s 24 ho ras da Data de Assinatura do Contrato de Concess o contando se a partir dessa data o prazo da Concess o Base LXXXVIII a Concedente InIR Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P Rua dos Lus adas n 9 4 F 1300 364 Lisboa Fax 21 36431 19 b Concession ria Euroscut Norte Sociedade Concession ria da SCUT do Norte Litoral S A Avenida Duque d Avila 46 8 1050 083 Lisboa Fax 213151462 3 As Partes podem alterar os seus domic lios in dicados mediante comunica o pr via dirigida outra Parte nos termos dos n 1 e 2 a cuja produ o de efei tos se aplica a regra estabelecida no n mero seguinte Base LXXXIX Os prazos fixados em dias ao longo das presentes bases e do Contrato de Concess o contam se em dias seguidos de calend rio nos termos do disposto no ar tigo 279 do C digo Civil salvo se contiverem a indi ca o de dias teis caso em que apenas se conta
83. zo do disposto no n mero anterior as formas de pagamento das taxas de portagem devem ser compat veis com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada incluindo as modalidades legalmente previstas 1596 51 ou outras que o Concedente autorize nomeadamente atrav s de pagamento por d bito em conta de pagamento atrav s de sistema de pr pagamento identificando ou n o o utente bem como de p s pagamento neste caso acrescido de Custos Ad ministrativos calculados nos termos do n 8 da base seguinte 3 O sistema de cobran a de portagens permite de signadamente a Ainteroperabilidade com o sistema de portagens elec tr nico actualmente em utiliza o nas concess es nacionais b A compatibilidade com o disposto na Directiva n 2004 52 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 sobre interoperabilidade dos sistemas de cobran a electr nica de portagens e na Lei n 30 2007 de 6 de Agosto bem como nos Decretos Leis n 111 2009 112 2009 e 113 2009 todos de 18 de Maio SEC O III Tarifas e taxas de portagem Base LVII D Tarifas e taxas de portagem 1 Para efeito da aplica o das tarifas de portagem as classes de ve culos s o por ordem crescente do respectivo valor tarif rio as seguintes Classe Designa o Motociclos e ve culos com uma altura medida vertical do primeiro eixo inferior a 1 10 m com ou sem reboque 2 Ve culos com dois e
84. 1 A Concession ria recebe uma remunera o anual calculada nos termos da f rmula seguinte R Dis Ded gt Sin em que R Remunera o anual da Concession ria no ano t Dis Componente da remunera o anual relativa disponibilidade verificada no ano t calculada nos termos do n 2 Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Ded Componente correspondente s dedu es a efec tuar em virtude da ocorr ncia de falhas de desempenho e de disponibilidade no ano t calculada nos termos do n 3 Sin Montante correspondente dedu o ou incremento imposto em resultado da evolu o dos ndices de sinistrali dade para o ano t calculado nos termos dos n 5 e seguintes 2 A componente da remunera o anual pela disponi bilidade calculada nos termos da f rmula seguinte IPC L Dez t x nd x j Dez2009 Dis Yta x j Total em que td Valor da tarifa di ria de disponibilidade por qui l metro actualiz vel no ano t nos termos previstos em anexo ao Contrato de Concess o nd N mero de dias em que o Sublan o j se encontrou em s rvi o devendo considerar se i No ano de entrada em servi o da cobran a efectiva de portagens ao utilizador no Sublan o j o n mero de dias contados desde essa data at 31 de Dezembro desse ano ii Nos anos posteriores o per odo compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro iii No ano do Term
85. 18 O montante relativo s falhas de disponibilidade corresponde soma das dedu es di rias a aplicar sendo cada uma delas calculada de acordo com a f rmula seguinte IPC paa F Dis l IPC eoa td x xTxc g xc d em que td Valor da tarifa di ria por disponibilidade por qui l metro actualiz vel no ano t de acordo com o previsto em anexo ao Contrato de Concess o IPC IPC a Dezembro do ano t 1 IPC IPC a Dezembro de 2009 T Rela o entre o n mero de quil metros afectados pela indisponibilidade e o n mero total de quil metros c g Coeficiente de gravidade da falha de disponibi lidade sendo para este efeito considerados dois graus de indisponibilidade i Indisponibilidade absoluta a que corresponde um coeficiente de valor 1 ii Indisponibilidade relativa a que corresponde um coeficiente de valor 0 5 c d Coeficiente de dura o da falha de disponibili dade sendo para este efeito considerados tr s graus de indisponibilidade i Indisponibilidade durante o periodo nocturno entre as 22h00 m e as 6h00m a que corresponde um coefi ciente de valor 0 3 ii Indisponibilidade durante o per odo diurno entre as 6h00 m e as 22h00m a que corresponde um coeficiente de valor 0 7 iii Indisponibilidade durante um dia a que corres ponde um coeficiente de valor 1 19 Ocorrendo um alargamento de um Sublan o nos termos da base XXXIV devem ser revistos a
86. 2 emiss o de quaisquer t tulos ou instrumentos financeiros pela Concession ria que permitam ou possam permitir em certas circunst ncias a subscri o a aquisi o ou a deten o de ac es representativas do capital social da Concession ria em viola o das regras estabelecidas nos n 1 a 6 da base XII carece sob pena de nulidade de autoriza o pr via e espec fica do Concedente a quem solicitada com pelo menos 30 dias teis de anteced ncia em rela o seja sua emiss o seja outorga de instrumento que as crie ou que constitua compromisso da Concession ria em cri los consoante o evento que primeiro ocorrer 3 Exceptuam se do disposto no n 1 as altera es dos Estatutos que se limitem a consagrar o seguinte a Um aumento de capital da Concession ria desde que as condi es e a realiza o efectiva desse aumento observem o disposto nas bases XII e XIII b A mudan a da sua sede desde que observado o dis posto no n 2 da base XI ou c A altera o do n mero dos membros dos rg os so ciais ou da mesa da Assembleia Geral 4 A Concession ria remete ao Concedente no prazo de 30 dias ap s a respectiva outorga c pia simples dos documentos que corporizem altera o dos Estatutos que tenha realizado nos termos da presente base Base XV Onera o de ac es da Concession ria 1 A onera o de ac es representativas do capital social da Concession ria depende sob
87. A 6 Por determina o do Concedente e tendo em vista a presta o do melhor servi o aos utentes e o inte resse p blico as taxas de portagem podem ser objecto de varia o designadamente em fun o da hora do dia em que sejam cobradas de zonas especiais ou de passagens regulares e frequentes do mesmo ve culo 7 cada Transac o corresponde uma taxa de portagem devendo a Concession ria proceder co bran a de uma taxa de portagem nica agregando v rias Transac es no caso de as mesmas corresponderem de forma coerente e integrada a uma s Viagem 8 No caso de ter sido efectuada uma Transac o Agregada que n o tenha sido objecto de Cobran a Pri m ria a Concession ria tem direito a cobrar ao utente al m da taxa de portagem Custos Administrativos cal culados de forma a cobrir os custos adicionais com essa cobran a cujo valor fixado por portaria Base LVII E Actualiza o das tarifas de portagem 1 As tarifas de portagem podem ser actualizadas anualmente no primeiro m s de cada ano civil por Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 despacho do MOPTC tendo em aten o a evolu o do IPC de acordo com a express o seguinte IPC p td 1 1 x Fe a em que td 1 valor para a data d da tarifa actualizada por Sublan o e para a classe de veiculos 1 tv 1 valor da tarifa em vigor por Sublan o ou da tarifa de refer ncia no caso de Su
88. Ad ministrativo p C digo das Expropria es o diploma aprovado pela Lei n 168 99 de 18 de Setembro com as respectivas altera es q C digo das Sociedades Comerciais o diploma aprovado pelo Decreto Lei n 262 86 de 2 de Setembro na redac o em vigor Data de Assinatura do Contrato de Concess o r C digo dos Contratos P blicos o diploma apro vado pelo Decreto Lei n 18 2008 de 29 de Janeiro na redac o em vigor na presente data s Concess o a concep o projecto constru o fi nanciamento explora o e conserva o da Auto Estrada atribu das Concession ria por interm dio do Contrato de Concess o e demais regulamenta o aplic vel t Concorrente o conjunto de sociedades comerciais vencedor do concurso p blico internacional referido no pre mbulo cuja identifica o e participa o percentual e nominal no capital social da Concession ria constam em anexo ao Contrato de Concess o u Contrato de Concess o o contrato aprovado por resolu o do Conselho de Ministros tendo por objecto a concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o da Auto Estrada e todos os aditamentos e altera es que o mesmo venha a sofrer v Contrato de Empreitada o contrato celebrado entre a Concession ria e o ACE tendo por objecto a concep o o projecto e a constru o dos Lan os referidos no n 1 da base II o qual consta como anexo
89. Base LVII O Regime geral Findo o per odo transit rio a Concession ria passa a receber da EP uma remunera o pela presta o do ser vi o de cobran a de taxas de portagem aos utentes da Auto Estrada a determinar nos termos previstos nas ba ses LVII P a LVII R Base LVII P Determina o do valor da remunera o pelo servi o de cobran a de portagens 1 Sem preju zo do disposto na base LVII V o valor devido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens corresponde ao valor unit rio por Transac o Agregada a que se referem os n meros seguin tes multiplicado pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o entregues EP 2 O valor unit rio por Transac o Agregada devido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de co bran a de portagens depois de decorrido o per odo tran sit rio determinado a Em sede de revis o extraordin ria do modelo tari f rio no fim do per odo transit rio nos termos definidos no Contrato de Presta o de Servi os b Em sede de revis o ordin ria do modelo tarif rio a cada tr s anos ap s o fim do per odo transit rio sem preju zo do disposto no n mero seguinte 3 O primeiro tri nio que se inicia no dia subsequente ao termo do per odo transit rio s termina no dia 31 de Dezembro do terceiro ano 4 O valor unit rio por Transac o Agregada resul tante de cada processo de revis
90. C digo das Sociedades Comerciais sem pre Ju zo de eventuais direitos de step in no capital social da sociedade cession ria a serem consagrados a favor das enti dades financiadoras da Concession ria ou daquela entidade 3 Com a referida cess o transmitem se para a sociedade cession ria todos os direitos e obriga es assumidos pela Con cession ria ao abrigo do Contrato de Presta o de Servi os 4 A efic cia da cess o da posi o contratual prevista na presente base depende da presta o de cau o pela socie dade cession ria nos termos previstos nas presentes bases 5 A sociedade cession ria n o pode por sua vez ceder a posi o contratual que assuma nos termos da presente base nem realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou tenha por efeito mesmo que indirecto id ntico resultado Base LVII X Sociedade cession ria 1 A sociedade cession ria tem como objecto social ex clusivo ao longo de todo o per odo do Contrato de Presta o de Servi os a opera o e manuten o de infra estruturas rodovi rias e o exerc cio de actividades conexas devendo manter ao longo do mesmo per odo a sua sede em Portugal e a forma de sociedade an nima regulada pela lei portuguesa 2 Todas as ac es representativas do capital social da sociedade cession ria s o obrigatoriamente nominativas 3 transmiss o das ac es da sociedade cession ria ou sua onera o e altera o
91. Caso o montante acumulado das penalidades pre vistas no n 5 da base seguinte exceda o limite m ximo de multas contratuais referido no n 1 salvo se a Concession ria ou a sociedade cession ria aceitar a renova o do referido limite m ximo 5 A decis o de resolu o do Contrato de Presta o de Servi os nos termos previstos no n mero anterior produz efeitos a partir da data fixada pela EP a qual n o pode ser superior a 30 dias a contar da recep o pela Concession ria ou pela sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual da declara o de resolu o emitida pela EP 6 Durante o per odo referido no n mero anterior a Concession ria ou a sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual fica obrigada a assegurar o perfeito e pontual cumprimento da execu o do Contrato de Presta o de Servi os n o podendo ser interrompida a presta o do servi o de cobran a de portagens 7 Em caso de incumprimento pela Concession ria ou pela sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual do Contrato de Presta o de Servi os tal n o afecta de qualquer forma e em caso algum o Contrato de Concess o Base LVII BB Indisponibilidade do sistema de cobran a de portagens 1 A disponibilidade do sistema de cobran a de portagens constitu da pela disponibilidade dos pontos de cobran a que o integram a qual por sua vez consiste na capacidad
92. Concession ria pode ainda que o cr dito n o seja l quido ceder s Entidades Financiadoras ou a outras institui es financeiras os cr ditos que sobre a EP det m em virtude do Contrato de Presta o de Servi os 4 Mediante solicita o escrita da Concession ria a EP emite e entrega lhe no prazo de cinco dias teis documento adequado confirmando a exist ncia do cr dito cedendo 5 Em caso de mora no cumprimento das obriga es referidas no n 2 h lugar ao pagamento de juros sobre o montante em d vida calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de tr s meses acrescida de dois pontos per centuais a contar do primeiro dia subsequente ao termo dos meses a referidos e at integral pagamento Base LVII M Actualiza o O valor anual da remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens actualizado no primeiro dia de cada ano civil proporcionalmente varia o hom loga do ltimo IPC conhecido face ao mesmo m s do ano anterior 1596 54 SUBSEC O III Remunera o pelo servi o de cobran a de portagens Base LVII N Per odo transit rio 1 Durante o prazo de dois anos a contar do in cio da cobran a efectiva de portagens a remunera o pelo servi o de cobran a de portagens objecto de um regime especial a fixar no Contrato de Presta o de Servi os 2 O prazo estabelecido no n mero anterior pror rog vel por acordo entre as partes
93. Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 vii os acordos a alcan ar resolvem situa es pendentes sem recurso a tribunais arbitrais que criariam a possibi lidade de o Estado ter de se confrontar com o pagamento imediato dos valores relativos aos pedidos de reposi o do equil brio financeiro existentes De resto v o ser encetados a curto prazo processos negociais com os demais concession rios do Estado de forma a promover o mais brevemente poss vel a arti cula o de todos eles com a concess o geral atribu da EP Estradas de Portugal S A O Decreto Lei n 380 2007 de 13 de Novembro al terado pela Lei n 13 2008 de 29 de Fevereiro e pelo Decreto Lei n 110 2009 de 18 de Maio aprovou as bases da concess o do financiamento concep o pro jecto constru o conserva o explora o requalifica o e alargamento da rede rodovi ria nacional atribu da EP Estradas de Portugal S A Em resultado do acordo alcan ado torna se necess rio proceder revis o das bases da concess o de modo a contemplar nas referidas bases o direito daquela conces sion ria actividade de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores na rede concessionada quando essa actividade lhe seja expressamente atribu da nas bases de concess es integradas naquele rede e nos correspondentes contratos de concess o Assim Nos termos da al nea a do n 1 do artigo 198 da Cons ti
94. H Direito de cobran a de portagens 1 A EP titular nos termos regulados no contrato de concess o celebrado entre esta e o Concedente do direito ao exerc cio da actividade de cobran a de porta gens na rede concessionada incluindo a Auto Estrada assumindo integralmente a EP o risco de tr fego asso ciado a esse direito 2 s portagens devidas pelos utentes da Auto Estrada constituem receita da EP sem preju zo do disposto na base LVII V Base LVII I Servi o de cobran a de portagens 1 Com vista presta o do servi o regulado no presente cap tulo a Concession ria celebra com a EP o Contrato de Presta o de Servi os nos termos cons tantes de anexo ao Contrato de Concess o 2 Como contrapartida pela presta o do servi o de cobran a de portagens a Concession ria tem o direito a receber da EP uma remunera o nos termos definidos no Contrato de Concess o 3 Na presta o do servi o de cobran a de por tagens aplic vel o disposto no presente cap tulo na Lei n 25 2006 de 30 de Junho no Decreto Lei n 111 2009 no Decreto Lei n 112 2009 e no Decreto Lei n 113 2009 todos de 18 de Maio e nas disposi es legais e regulamentares aplic veis em cada mo mento a esse servi o 4 Na data do termo do Contrato de Presta o de Servi os revertem para a EP os bens e os sistemas de cobran a free flow de portagens que sejam utilizados na execu o do Contrato
95. MOPTC o exerc cio dos poderes do Concedente 1596 17 em mat ria de resgate de sequestro e de resolu o do Contrato de Concess o bem como de reposi o do equil brio financeiro da Concess o 4 As autoriza es ou aprova es a emitir pelo Concedente nos termos das bases LVIII e LIX ou as suas eventuais recusas n o implicam a assun o por ele de quaisquer responsabilidades nem exoneram a Concession ria do cumprimento pontual das obriga es assumidas no Contrato de Concess o Base LXVI 1 Sem preju zo do disposto em contr rio nas pre sentes bases e no Contrato de Concess o interdito Concession ria ceder alienar ou por qualquer modo onerar no todo ou em parte a Concess o ou realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou tenha por efeito mesmo que indirecto id nticos resultados RD RD RC NETO DOR PR PEN AR A 4 No caso de trespasse a Concession ria deve comunicar ao Concedente a sua inten o de proceder ao trespasse da Concess o remetendo lhe a minuta do contrato de trespasse que se prop e assinar e indicando todos os elementos do neg cio que pretende realizar bem como o calend rio previsto para a sua realiza o e a identidade do trespass rio 5 A autoriza o que eventualmente venha a ser dada para o trespasse s v lida se os termos do con trato de trespasse forem exactamente os mesmos dos que constavam do pedido de autoriza o submetido
96. Maio de 2010 Concess o excepto se o contr rio resultar do Contrato de Concess o 2 Revogado 3 Revogado 4 Revogado 5 Revogado 6 Revogado 7 Revogado Base LXXXIII Caso Base 1 As Partes acordam que o Caso Base constante de anexo ao Contrato de Concess o representa a equa o financeira com base na qual efectuada a reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos estabele cidos na base LXXXIV 2 O Caso Base apenas pode ser alterado quando haja lugar nos termos da base seguinte reposi o do equil brio financeiro da Concess o e exclusivamente para reflectir a reposi o efectuada ou aquando da realiza o do Refi nanciamento da Concess o nos termos da base XIX A Base LXXXIV Reposi o do equil brio financeiro 1 Tendo em aten o a distribui o de riscos esti pulada no Contrato de Concess o a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos dispostos nesta base nos seguintes casos a Modifica o unilateral imposta pelo Concedente das condi es de desenvolvimento das actividades integradas na Concess o desde que em resultado directo da mesma se verifique para a Concession ria um aumento de custos ou uma perda de receitas b Ocorr ncia de casos de for a maior nos termos da base LXXVI excepto se em resultado dos mesmos se ve rificar a resolu o do Contrato de Co
97. O Concedente pode exigir Concession ria at 120 dias antes do Termo da Concess o que esta lhe ceda gratuitamente com efeitos a partir do Termo da Concess o a posi o contratual para si emergente dos contratos referidos no n mero anterior 3 No caso previsto no n mero anterior os con tratos referidos no n 1 subsistem para al m do Termo da Concess o 4 Em caso de resgate ou de resolu o do Contrato de Concess o o Concedente assume os direitos e as obriga es emergentes dos contratos referidos no n 1 que estejam em vigor data do resgate ou da resolu o com excep o dos resultantes de reclama es que contra a Concession ria estejam pendentes e daquelas que embora apresentadas ap s o resgate ou a resolu o se refiram a factos que lhes sejam anteriores 5 Os contratos a que se refere o n 1 devem conter cl usula que contenha a expressa anu ncia dos terceiros em causa cess o da posi o contratual prevista no n 2 e o reconhecimento dos efeitos que nesses contratos tem o resgate ou a resolu o do Contrato de Concess o indicados no n mero anterior Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XLV 4 A Concession ria deve respeitar os padr es de qualidade designadamente para a regularidade e ade r ncia do pavimento conserva o da sinaliza o e do equipamento de seguran a e apoio aos utentes fixados no Manual de Opera o e Manuten
98. Vida do Empr stimo c TIR para os accionistas em termos anuais nominais para todo o prazo da Concess o 5 Os tr s valores referidos no n mero anterior s o os que constam em anexo ao Contrato de Concess o e n o podem ser modificados independentemente de qualquer altera o ao Caso Base 6 A reposi o do equil brio financeiro da Concess o apenas deve ter lugar na medida em que como conse qu ncia do impacte individual ou cumulativo dos eventos referidos no n 1 se verifique a A redu o em mais de 0 01 pontos do R cio de Cober tura Anual do Servi o da D vida ou do R cio de Cobertura da Vida do Empr stimo ou b A redu o da TIR anual nominal para os accionistas da Concession ria em mais de 0 01 pontos percentuais 7 Sempre que haja lugar reposi o do equil brio financeiro da Concess o tal reposi o pode ter lugar por acordo entre as Partes atrav s de uma das seguintes mo dalidades a Revogada b Atribui o de compensa o directa pelo Concedente c Qualquer outra forma que seja acordada pelas Partes 8 Caso durante o Per odo Inicial da Concess o se verifique qualquer dos eventos previstos no n 1 da pre sente base a reposi o do equil brio financeiro da Con cess o tem lugar atrav s da atribui o de compensa o directa pelo Concedente salvo acordo diverso entre Con cession ria e Concedente 9 As Partes acordam que a reposi o do equil bri
99. a Concess o o Concedente aplica os montantes dos pagamentos que seriam devidos Concession ria nos termos do cap tulo XII em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manu ten o dos servi os de acordo com os padr es de qualidade fixados no n 4 da base XLV e s despesas necess rias ao restabelecimento do normal funcionamento da Concess o e em segundo lugar para efectuar o servi o da d vida da Concession ria decorrente dos Contratos de Financiamento 1596 65 6 Caso o montante dos pagamentos que seriam devi dos Concession ria nos termos do cap tulo XII durante o per odo do sequestro n o seja suficiente para fazer face aos encargos resultantes da manuten o dos servi os e s despesas necess rias ao restabelecimento do normal fun cionamento da Concess o fica a Concession ria obrigada a suportar a diferen a podendo o Concedente recorrer cau o em caso de n o pagamento pela Concession ria no prazo que razoavelmente lhe seja fixado 7 Logo que restabelecido o normal funcionamento da Concess o a Concession ria notificada para retomar a Concess o no prazo que lhe seja fixado pelo Concedente 8 A Concession ria pode optar pela resolu o do Contrato de Concess o caso o sequestro se mantenha por seis meses ap s ter sido restabelecido o normal funciona mento da Concess o sendo nesse caso aplic vel o disposto no n 9 da base seguinte Base LXXIX Resolu
100. a auto estrada e esse n apresentar duas obras de arte na transposi o dessa auto estrada a extens o do Sublan o determi nada pela m dia da dist ncia de cada uma dessas obras de arte outra extremidade Base IV 2 Concession ria n o pode em qualquer cir cunst ncia recusar a utiliza o da Auto Estrada a qual quer pessoa ou entidade nem discriminar ou estabelecer diferen as de tratamento entre utentes Base V POR REED A DEN so ABRE DPS GR PEER SI O SRT DER 3 Os n s de liga o fazem parte da Concess o nela se incluindo para efeitos de explora o e de con serva o os tro os de estradas que os completem con siderados entre os pontos extremos de interven o da Concession ria nessas estradas ou quando n o seja poss vel essa defini o entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos n s bem como os tro os de li ga o em que o tr fego seja exclusivamente de acesso Auto Estrada a RR RR RE DRA RARE RR OR 1596 7 Base VI O Estabelecimento da Concess o composto b Pelas reas de Servi o e de repouso pelos centros de assist ncia e de manuten o e por outros servi os de apoio aos utentes da Auto Estrada e nela situados c Pelos im veis afectos cobran a free flow de portagens Base VII a O Estabelecimento da Concess o b Todas as obras m quinas aparelhagem e res pectivos acess rios utilizados para a explora o e a conserva o
101. a com a evolu o hist rica da Concession ria e ser aceite pelo Concedente 5 Os montantes a pagar pelo Concedente nos ter mos do n mero anterior s o deduzidos de eventuais obriga es da Concession ria vencidas e n o cumpridas ou cumpridas defeituosamente data do resgate 6 Caso n o haja acordo entre as Partes no decurso dos 90 dias seguintes notifica o prevista no n 1 sobre o valor das indemniza es a que se refere o n 4 este determinado por uma comiss o arbitral composta por tr s peritos um nomeado pelo Concedente outro pela Concession ria e outro por acordo de ambas as Partes ou na sua falta por escolha do presidente do Tribunal Central Administrativo que tamb m nomeia o represen tante de qualquer das Partes caso estas n o o tenham feito 7 Anterior n 6 Base LXXVIII 1596 20 4 Verificando se qualquer facto que possa dar lugar ao sequestro da Concess o observa se previamente e com as devidas adapta es o processo de sana o do incumprimento previsto nos n 3 a 5 da base seguinte DES ad gar rara E Seed 3 ag Sa A RR 8 A Concession ria pode optar pela resolu o do Contrato de Concess o caso o sequestro se mantenha por seis meses ap s ter sido restabelecido o normal fun cionamento da Concess o sendo nesse caso aplic vel o disposto no n 9 da base seguinte Base LXXIX Resolu o 1 O Concedente sob proposta do MOPTC e ou vidos o In
102. a data definitiva para n o mais de sete dias depois ou aceitar a data proposta 5 A abertura ao tr fego de cada Lan o s pode ter lugar caso se encontrem asseguradas as condi es de aces sibilidade rede existente previstas no projecto da obra ou determinadas pelo Concedente e que sejam imprescind veis ao seu normal funcionamento 6 No caso de o resultado da vistoria ser favor vel entrada em servi o do Lan o em causa a sua abertura ao tr fego autorizada por despacho do MOPTC 7 No caso de n o obstante ter sido autorizada a abertura dos Lan os ao tr fego haver lugar realiza o de trabalhos de acabamento ou de melhoria os mesmos s o realizados prontamente pela Concession ria efectuando se ap s a sua conclus o nova vistoria nos termos dos n 3 e4 8 Os trabalhos de acabamento ou melhoria referidos no n mero anterior devem ser especificadamente indicados no auto de vistoria e executados no prazo no mesmo fixado 9 Considera se como acto de recep o das obras de constru o de um Lan o o auto de vistoria favor vel sua entrada em servi o devidamente homologado pelo MOPTC ou caso seja necess rio realizar trabalhos de acabamento nos termos dos n 77 e 8 o auto lavrado ap s vistoria daqueles trabalhos que declare estar a obra em condi es de ser recebida 10 No prazo de um ano a contar da ltima vistoria de um Lan o realizada nos termos dos n meros anterio re
103. a de dois pontos percentuais a contar do primeiro dia sub sequente ao termo dos meses a referidos e at integral pagamento Base LVII M Actualiza o O valor anual da remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens actualizado no primeiro dia de cada ano civil proporcionalmente varia o hom loga do ltimo IPC conhecido face ao mesmo m s do ano anterior Base LVH N Per odo transit rio 1 Durante o prazo de dois anos a contar do in cio da cobran a efectiva de portagens a remunera o pelo servi o de cobran a de portagens objecto de um regime especial a fixar no Contrato de Presta o de Servi os 2 O prazo estabelecido no n mero anterior pror rog vel por acordo entre as partes Base LVII O Regime geral Findo o per odo transit rio a Concession ria passa a receber da EP uma remunera o pela presta o do servi o de cobran a de taxas de portagem aos utentes da Auto Estrada a determinar nos termos previstos nas bases LVII P a LVII R Base LVII P Determina o do valor da remunera o pelo servi o de cobran a de portagens 1 Sem prejuizo do disposto na base LVII V o valor devido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens corresponde ao valor unit rio por Transac o Agregada a que se referem os n meros seguintes multiplicado pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o entregues EP
104. a detec o de acidentes e a con sequente e sistem tica informa o de alerta ao utente no mbito da Concess o em articula o com as ac es a levar a cabo na restante rede nacional designadamente com o projecto SICIT 3 2 A assist ncia a prestar aos utentes nos termos do n mero anterior consiste tamb m no aux lio sanit rio e mec nico devendo a Concession ria instalar para o efeito uma rede de telecomunica es ao longo de todo o tra ado da Auto Estrada organizar um servi o destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanit rio em caso de acidente e promover a presta o de assist ncia mec nica 3 O servi o referido no anterior n mero funciona nos centros de assist ncia e de manuten o que a Con cession ria deve criar e que compreendem tamb m as Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 instala es necess rias aos servi os de conserva o explora o e policiamento da Auto Estrada 4 Pela presta o do servi o de assist ncia e de aux lio sanit rio e mec nico a Concession ria pode cobrar aos respectivos utentes taxas cujo montante deve constar do Manual de Opera o e Manuten o 5 O funcionamento dos servi os de socorro obe dece a regulamento a aprovar pelo MOPTC Base LV 1 A Concession ria obriga se a ter disposi o dos utentes do Empreendimento Concessionado nas Areas de Servi o livros destinados ao registo
105. a partir do perfil de contacto das duas vias c Se uma das extremidades do Sublan o entroncar num Sublan o cuja constru o n o esteja conclu da a sua extens o provisoriamente determinada at data de conclus o deste a partir dessa extremidade desde o ltimo perfil transversal de Auto Estrada constru do e a entrar em servi o d Se uma das extremidades do Sublan o coincidir com um n de interliga o com outra auto estrada e esse n apresentar duas obras de arte na transposi o dessa auto estrada a extens o do Sublan o determinada pela m dia da dist ncia de cada uma dessas obras de arte outra extremidade Base HI Natureza da Concess o A Concess o de obra p blica e estabelecida em regime de exclusivo relativamente Auto Estrada que integra o seu objecto Base IV Servi o P blico 1 A Concession ria deve desempenhar as actividades concessionadas de acordo com as exig ncias de um regular cont nuo e eficiente funcionamento do servi o p blico e adoptar para o efeito os melhores padr es de qualidade dispon veis em cada momento nos termos previstos nas presentes bases e no Contrato de Concess o 2 A Concession ria n o pode em qualquer circuns t ncia recusar a utiliza o da Auto Estrada a qualquer pessoa ou entidade nem discriminar ou estabelecer dife ren as de tratamento entre utentes Base V Delimita o f sica da Concess o 1 Os limites da Conce
106. a sua extens o afecta ao Sublan o anterior ou seguinte conforme seja proposto pela Concession ria e aceite expressamente pelo nIR 3 N o obstante o disposto no n mero anterior em nenhuma circunst ncia podem dois contadores consecu tivos distar mais de 20 km se entre eles existir mais de um n 4 A Concession ria deve ainda prever a integra o no sistema de contagem da esta o de pesagem j exis tente no Lan o da al nea b do n 2 da base II situado nas proximidades da P voa de Varzim Base XLIX Classifica o de ve culos 1 As classes de ve culos que os equipamentos des critos na base anterior devem permitir classificar s o as seguintes Classe Descri o C Motociclos com ou sem side car motociclos com duas ou tr s rodas ve culos com motor de cilindrada superior a 50 cm Estes ve culos t m chapa de matr cula do tipo autom vel D Autom veis ligeiros de passageiros ve culos para o trans porte de pessoas comportando no m ximo nove lugares incluindo o motorista com ou sem reboque Ligeiros de mercadorias ve culos cuja carga til n o exceda 3500 kg quer tenham ou n o reboque Cami es ve culos cuja carga til exceda 3500 kg e com dois ou mais eixos sem reboque Cami es com um ou mais reboques Tractores com semi reboque Tractores com semi reboque e um ou mais reboques Tractores com um ou mais reboques Autocarros e trolleybus Tractor
107. a supress o das disposi es relativas comparticipa o financeira do Estado no custo da constru o das auto estradas a cargo do concession rio e finalmente a inclus o de disposi es que consagram a partilha de benef cios entre o concessio n rio e o Estado Os processos negociais relativos Concess o SCUT Costa de Prata Concess o SCUT Grande Porto Con cess o SCUT Beira Litoral e Alta Concess o Norte Concess o Grande Lisboa e Concess o SCUT Norte Litoral estavam necessariamente condicionados pela ne cessidade de compatibiliza o nas solu es a encontrar do novo modelo de gest o e de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias com as expectativas dos accionistas dos concession rios que determinaram a forma o da vontade de contratar nos termos expressos nos contratos de concess o em vigor e visaram igual mente reduzir ou eliminar todos os processos que se en contravam pendentes entre as partes Essas negocia es est o globalmente conclu das e permitem assegurar a implementa o de um conjunto de princ pios a saber i as concess es mant m se como concess es do Estado ii os concession rios assumem integralmente o risco de disponibilidade das vias bem como no mbito da ope ra o dos sistemas de cobran a de portagens o risco de disponibilidade e risco de tr fego acrescidos desde j ou a prazo do risco de cobran a das respectivas taxas iii os conc
108. ado encerramento para efeitos de aplica o de penalidades a O encerramento de vias devido execu o dos trabalhos de terceiros previstos na base LXI b O encerramento de vias devido i a casos de for a maior ii a imposi o das autoridades competentes iii ocorr ncia de acidentes que obstruam totalmente a via ou causem risco para a circula o iv manuten o dos sistemas de cobran a de portagens pelo tempo estri tamente necess rio execu o da ac o de manuten o em causa ou v a alargamentos nos termos do projecto aprovado ou ainda vi por outros motivos previstos nas presentes bases ou que vierem a ficar definidos no Contrato de Concess o 2 Caso os limites previstos no n mero anterior sejam ultrapassados a Concession ria fica sujeita seguinte penaliza o por cada frac o inteira de 1000 via x quil metro x hora por ano que aqueles li mites forem ultrapassados aplicada Concession ria uma penaliza o de 2500 no per odo nocturno e de 5000 se ocorrer no per odo diurno sujeita a revis o de acordo com o IPC 1596 16 3 Anterior n 2 4 Revogado 5 Revogado 6 Revogado 7 O Concedente pode ainda fixar um regime de atribui o de pr mios implementa o pela Conces sion ria de medidas tendentes redu o dos n veis de sinistralidade homologadas e verificadas em termos da sua efic cia pelo InIR n o se inclui
109. ado em Conselho de Ministros de 11 de Mar o de 2010 Jos S crates Carvalho Pinto de Sou sa Carlos Manuel Costa Pina Ant nio Augusto da Ascen o Mendon a Promulgado em 30 de Abril de 2010 Publique se O Presidente da Rep blica An BAL Cavaco SILVA Referendado em 3 de Maio de 2010 O Primeiro Ministro Jos S crates Carvalho Pinto de Sousa 1596 33 ANEXO Bases da Concess o CAP TULO I Disposi es gerais Base I Defini es e abreviaturas 1 Nas presentes bases sempre que iniciados por mai scula e salvo se do contexto claramente resultar sentido diferente os termos abaixo indicados t m os seguintes significados a ACE o Agrupamento Complementar de Empresas constitu do entre as sociedades Ferrovial Agroman S A Constru es Gabriel A S Couto S A Empresa de Cons tru es e Obras P blicas de Arnaldo de Oliveira S A Eus bio amp Filhos S A Empreiteiros Casais de Ant nio Fernandes da Silva S A J Gomes Sociedade de Constru es do C vado S A Aur lio Martins Sobreiro amp Filhos S A e Ant nio Alves Quelhas S A com vista ao desenvolvimento nos termos do Contrato de Empreitada das actividades de concep o projecto e constru o dos Lan os referidos nos n 1 e 2 da base II b Acordo de Accionistas de Realiza o do Capital So cial da Sociedade Concession ria e de Presta es Aces s rias o acordo subscrito pela Conc
110. aliza o calculada a partir do custo individual de cada uma das fontes de financiamento da Concessio n ria ponderadas de acordo com a estrutura de capital da mesma dd Custos Administrativos a sobretaxa adminis trativa a suportar pelo utente caso a cobran a da taxa de portagem seja efectuada atrav s de Cobran a Secund ria ou Coerciva nos termos previstos na base LVII D ee Revogada 1 Revogada 1596 6 gg Data de Assinatura do Contrato de Concess o a data em que foi celebrado o Contrato de Concess o nos termos da minuta aprovada pela Resolu o do Conselho de Ministros n 139 2001 de 31 de Agosto hh Anterior al nea s ii Revogada jj Revogada kk Anterior alinea t II EP a EP Estradas de Portugal S A mm Esclarecimentos a informa o prestada atrav s do of cio n 130 de 23 de Julho de 1999 aos concorrentes no concurso p blico para atribui o da Concess o nn Estabelecimento da Concess o o conjunto de bens referido na base VI 00 Revogada pp Anterior al nea v qq Estudo de Impacte Ambiental ou EIA o do cumento que cont m nos termos exigidos por lei uma descri o sum ria do projecto informa o relativa aos estudos de base e situa o de refer ncia bem como a identifica o e a avalia o dos impactes ambientais considerados relevantes quer na fase de constru o quer na fase de explora o e as medidas de ges
111. an os onde seja aplicada arredondado ao hect metro acrescido do IVA que seja aplic vel taxa em vigor 1596 52 5 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte as taxas de portagem que a Concession ria est autorizada a cobrar t m como base a tarifa para a classe 1 calculada de acordo com a f rmula indicada no n 1 da base seguinte reportada a Dezembro de 2006 e que de 0 06671 n o incluindo IVA 6 Por determina o do Concedente e tendo em vista a presta o do melhor servi o aos utentes e o interesse p blico as taxas de portagem podem ser objecto de varia o designadamente em fun o da hora do dia em que sejam cobradas de zonas especiais ou de passagens regulares e frequentes do mesmo ve culo 7 A cada Transac o corresponde uma taxa de por tagem devendo a Concession ria proceder cobran a de uma taxa de portagem nica agregando v rias Tran sac es no caso de as mesmas corresponderem de forma coerente e integrada a uma s Viagem 8 No caso de ter sido efectuada uma Transac o Agregada que n o tenha sido objecto de Cobran a Prim ria a Concession ria tem direito a cobrar ao utente al m da taxa de portagem Custos Administrativos calculados de forma a cobrir os custos adicionais com essa cobran a cujo valor fixado por portaria Base LVII E Actualiza o das tarifas de portagem 1 As tarifas de portagem podem ser actualizadas anualmente no prim
112. anomalias estruturais ou outras no Empreendimento Concessionado e Fomecer lhe por escrito e no menor prazo poss vel relat rio circunstanciado e fundamentado das situa es indicadas na al nea anterior integrando eventualmente a contribui o de entidades exteriores Concession ria e de reconhecida compet ncia com indica o das medidas toma das ou a implementar para a supera o daquelas situa es f Remeter lhe trimestralmente relat rio com informa o detalhada das estat sticas de tr fego elaboradas nos termos da base LVI g Remeter lhe uma vers o revista do Caso Base em su porte inform tico e em papel se e quando este for alterado nos termos do Contrato de Concess o no prazo de 15 dias ap s ter sido alcan ado acordo entre as Partes para a sua altera o devendo as projec es financeiras revistas ser elaboradas na forma das projec es contidas no Caso Base constante como anexo ao Contrato de Concess o h Remeter lhe em suporte inform tico e em papel no prazo de tr s meses ap s o termo do primeiro semestre civil e no prazo de cinco meses ap s o termo do segundo semestre civil informa o relativa condi o financeira da Concession ria desde a entrada em vigor da Concess o at ao termo do semestre anterior bem como uma projec o da sua posi o entre esse per odo e o previsto termo da Concess o incluindo uma projec o dos pagamentos a receber ou a efectuar ao Concedente entr
113. ao InIR divididos nos seguintes fasc culos independentes a Volume sintese de apresenta o geral do Lan o ou Sublan o b Implanta o e apoio topogr fico c Estudo geol gico e geot cnico d Tra ado geral e N s de liga o f Restabelecimentos serventias e caminhos paralelos g Drenagem h Pavimenta o i Integra o paisag stica J Equipamentos de seguran a D Sinaliza o m Portagens n Sistema de Controlo e Gest o de Tr fego o Canal T cnico Rodovi rio p Equipamentos de contagem e classifica o de tr fego e circuitos fechados de TV q Telecomunica es r Ilumina o s Veda es t Servi os afectados u Obras de arte correntes v Obras de arte especiais x T neis z Centro de assist ncia e manuten o aa reas de Servi o e reas de repouso bb Projectos complementares cc Expropria es dd Relat rio das medidas de minimiza o de impactes ambientais ee Auditoria de seguran a Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 4 Toda a documenta o entregue em quintuplicado excepto os Estudos de Impacte Ambiental de que devem ser entregues nove c pias e com uma c pia de natureza inform tica cujos elementos devem ser manipul veis em equipamentos do tipo computador pessoal PC ou PS em ambiente Windows ltima vers o 5 A documenta o inform tica usa os seguintes tipos a Textos
114. aos estudos inicialmente apresentados tem por efeito o rein cio da contagem de novo prazo de aprova o se aquelas correc es ou escla recimentos forem solicitados nos 20 dias seguintes apre senta o desses projectos e estudos ou a mera suspens o daqueles prazos at que seja feita a correc o ou prestado o esclarecimento se a referida solicita o se verificar ap s aquela data 3 O prazo de aprova o referido no n 1 conta se a partir da data de recep o pelo InIR do competente parecer do MAOT ou do termo do prazo previsto na lei para que esta entidade se pronuncie 4 A aprova o ou a n o aprova o dos projectos pelo MOPTC n o acarreta qualquer responsabilidade para o Concedente nem liberta a Concession ria dos compro missos emergentes do Contrato de Concess o ou da res ponsabilidade que lhe advenha da imperfei o daqueles ou do decurso das obras excepto em caso de modifica es unilateralmente impostas pelo Concedente relativamente s quais a Concession ria tenha manifestado por escrito reservas referentes seguran a das mesmas e a responsa bilidade concreta que for invocada pelo Concedente ou por terceiro lesado decorra directamente de factos inclu dos em tais reservas 5 No caso de o tra ado dos Lan os referidos no n 1 da base II que venha a ser aprovado pelo MOPTC n o se localizar no Corredor considerado na Proposta a Conces sion ria tem direito reposi o do equil b
115. apresenta o sem prejuizo do disposto nos n meros seguintes 2 A solicita o pelo InIR de correc es ou de es clarecimentos aos projectos ou aos estudos inicialmente apresentados tem por efeito o rein cio da contagem de novo prazo de aprova o se aquelas correc es ou esclarecimentos forem solicitados nos 20 dias seguintes apresenta o desses projectos e estudos ou a mera suspens o daqueles prazos at que seja feita a correc o ou prestado o esclarecimento se a referida solicita o se verificar ap s aquela data 3 O prazo de aprova o referido no n 1 conta se a partir da data de recep o pelo InIR do competente parecer do MAOT ou do termo do prazo previsto na lei para que esta entidade se pronuncie 4 A aprova o ou a n o aprova o dos projectos pelo MOPTC n o acarreta qualquer responsabilidade para o Concedente nem liberta a Concession ria dos compromissos emergentes do Contrato de Concess o ou da responsabilidade que lhe advenha da imperfei o daqueles ou do decurso das obras excepto em caso de modifica es unilateralmente impostas pelo Conce dente relativamente s quais a Concession ria tenha manifestado por escrito reservas referentes seguran a das mesmas e a responsabilidade concreta que for in vocada pelo Concedente ou por terceiro lesado decorra directamente de factos inclu dos em tais reservas 5 No caso de o tra ado dos Lan os referidos no n 1 da base
116. ar do primeiro dia subsequente quele 1596 29 em que a entrega do montante em causa seja devida e at integral pagamento 3 Em caso de incumprimento grave da Conces sion ria ou da sociedade cession ria das obriga es emergentes do Contrato de Presta o de Servi os e sem preju zo do disposto nos n meros anteriores a EP pode mediante sequestro e nos termos que vierem a ficar definidos no mencionado contrato tomar a seu cargo o cumprimento das obriga es objecto daquele contrato suspendendo se concomitantemente os paga mentos devidos a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens com excep o dos j vencidos data do sequestro 4 Sem preju zo de outros direitos que assistam EP esta pode resolver o Contrato de Presta o de Servi os em caso de incumprimento grave e reiterado por parte da Concession ria ou sociedade cession ria das obriga es estabelecidas no referido contrato de signadamente nas seguintes situa es a Atraso superior a tr s dias teis seguidos ou a 10 dias teis interpolados no mesmo ano na entrega das receitas de portagem nos termos da base LVILU salvo nos casos em que tal atraso n o seja imput vel Concession ria ou em caso de cess o da posi o contratual sociedade cession ria b Caso a sociedade cession ria ceda a sua posi o contratual ou proceda subcontrata o de terceiros com efeito equivalente c
117. ara o fixado nessa notifica o nos termos do n mero seguinte ou da n o repara o integral da falta pela Concession ria naquele prazo 3 O prazo de repara o do incumprimento fixado de acordo com crit rios de razoabilidade e tem sempre em aten o a defesa do interesse p blico e a manuten o em 1596 63 funcionamento da Concess o nos termos das presentes bases e do Contrato de Concess o 4 A fixa o do montante das multas contratuais a que aludem os n meros anteriores da exclusiva compet ncia do Concedente sem preju zo da sua revisibilidade pelo tribunal arbitral 5 Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servi o dos Lan os a construir as multas referidas no n mero anterior s o aplicadas por cada dia de atraso e por cada Lan o t m como limite m ximo para todos os Lan os o montante de 3 740 984 23 e s o aplic veis nos termos seguintes a At ao montante de 14 963 94 por dia de atraso entre o primeiro e o d cimo quinto dia de atraso inclusive b At ao montante de 24 939 89 por dia de atraso entre o d cimo sexto e o trig simo dia de atraso inclusive c At ao montante de 49 879 79 por dia de atraso entre o trig simo primeiro e o sexag simo dia de atraso inclusive d At ao montante de 62 349 74 a partir do sexag simo primeiro dia de atraso 6 Caso a Concession ria n o proceda ao pagamento volunt rio das mu
118. as a contar da submiss o do respectivo pedido instru do com todos os elementos necess rios sua aprecia o 2 O pedido referido no n mero anterior apenas pode ser recusado pela EP em caso de a Incumprimento do disposto na base seguinte b Verifica o de algum dos impedimentos referidos no artigo 55 do C digo dos Contratos P blicos c O capital social da sociedade cession ria n o ser na data da cess o controlado pelas entidades que detenham directa ou indirectamente e isolada ou conjuntamente o dom nio da Concession ria nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais sem preju zo de eventuais direitos de step in no capital social da sociedade cession ria a serem consagrados a favor das entidades financiadoras da Concession ria ou daquela entidade 3 Com a referida cess o transmitem se para a sociedade cession ria todos os direitos e obriga es assumidos pela Concession ria ao abrigo do Contrato de Presta o de Servi os 4 A efic cia da cess o da posi o contratual pre vista na presente base depende da presta o de cau o pela sociedade cession ria nos termos previstos nas presentes bases 5 A sociedade cession ria n o pode por sua vez ceder a posi o contratual que assuma nos termos da presente base nem realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou tenha por efeito mesmo que indi recto id ntico resultado Di rio da Rep
119. av s de sistema de pagamento posterior utiliza o do servi o portajado p s pagamento implicando o pagamento de um Custo Administrativo p C digo das Expropria es o diploma aprovado pela Lei n 168 99 de 18 de Setembro com as respec tivas altera es q C digo das Sociedades Comerciais o diploma aprovado pelo Decreto Lei n 262 86 de 2 de Setem bro na redac o em vigor Data de Assinatura do Con trato de Concess o r C digo dos Contratos P blicos o diploma apro vado pelo Decreto Lei n 18 2008 de 29 de Janeiro na redac o em vigor na presente data s Anterior alinea j t Anterior alinea k u Anterior al nea D v Contrato de Empreitada o contrato celebrado entre a Concession ria e o ACE tendo por objecto a concep o o projecto e a constru o dos Lan os refe ridos no n 1 da base II o qual consta como anexo ao Contrato de Concess o w Contrato de Presta o de Servi os o contrato de presta o do servi o de cobran a de portagens aos utentes da Auto estrada a celebrar entre a Concession ria e a EP cuja minuta consta como anexo ao Contrato de Concess o x Revogada y Anterior alinea n z Anterior alinea 0 aa Corredor a faixa de largura de 400 m definida por 200 m para cada lado do eixo do tra ado rodovi rio que lhe serve de base bb Anterior alinea q cc Custo M dio Ponderado do Capital a taxa de actu
120. azo de 30 dias a contar da primeira sess o de concilia o no quadro de tantas sess es de con cilia o quantas forem marcadas pela SIEV 7 O procedimento de concilia o dirigido pelo presidente do Conselho de Administra o da SIEV ou por quem este delegar a compet ncia para o efeito que pode ser assessorado pelos t cnicos ou pelos peritos considerados necess rios devendo as partes no pro cedimento de concilia o ser representadas por dois elementos cada uma 8 Havendo acordo quanto ao valor unit rio por Transac o Agregada para vigorar no per odo seguinte lavrado auto do qual devem constar todos os termos e condi es do acordo que assinado pelos representantes da Concession ria e da EP munidos de poderes bastantes para vincular as referidas entidades 9 N o havendo acordo quanto ao valor unit rio por Transac o Agregada dentro do per odo referido no n 6 o presidente do Conselho de Administra o da SIEV en trega Concession ria e EP um auto por si assinado que descreva o desfecho do procedimento 10 Na situa o referida no n mero anterior e apenas nessa a Concession ria e a EP podem recorrer a meca nismo arbitral de resolu o de conflitos nos termos pre vistos no Contrato de Concess o Base LVII R Actualiza o O valor unit rio por Transac o Agregada actuali zado no primeiro dia de cada ano civil proporcionalmente varia o hom loga do ltimo
121. blan o sem tarifa em vigor para a classe de ve culos 1 IPC p valor do ltimo IPC p m s a que se refere o ltimo ndice publicado n n mero de meses decorridos entre a data da ltima actualiza o tarif ria e a pretendida para a entrada em vigor da nova tarifa IPC p n valor do IPC relativo ao m s p n 2 A EP deve comunicar Concession ria o valor das novas tarifas de portagem com uma anteced ncia m nima de 15 dias face data da entrada em vigor das mesmas Base LVII F N o pagamento das taxas de portagem O n o pagamento ou o pagamento viciado de ta xas de portagem devidas nos Lan os ou nos Sublan os que integram a Concess o sancionado nos termos previstos nas disposi es legais e regulamentares apli c veis incluindo aquelas que regulem as compet ncias e os poderes que assistem aos agentes de fiscaliza o da Concession ria ou da sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual nos termos da base LVII W nesta mat ria Base LVII G Isen es de portagem 1 Est o isentos do pagamento de taxas de por tagem os ve culos afectos s seguintes entidades ou organismos a Presidente da Rep blica b Presidente da Assembleia da Rep blica c Presidentes do Tribunal Constitucional do Su premo Tribunal de Justi a do Supremo Tribunal Ad ministrativo e do Tribunal de Contas d Membros do Governo e Procurador Geral da Rep blica f Ve culos afe
122. blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base LVIH X Sociedade cession ria 1 A sociedade cession ria tem como objecto social exclusivo ao longo de todo o per odo do Contrato de Presta o de Servi os a opera o e a manuten o de infra estruturas rodovi rias e o exerc cio de actividades conexas devendo manter ao longo do mesmo per odo a sua sede em Portugal e a forma de sociedade an nima regulada pela lei portuguesa 2 Todas as ac es representativas do capital social da sociedade cession ria s o obrigatoriamente nominativas 3 transmiss o das ac es da sociedade cessio n ria ou sua onera o e altera o dos respectivos estatutos aplica se com as necess rias adapta es o regime definido no cap tulo IV para a Concession ria 4 O capital social da sociedade cession ria no m nimo de 50 000 devendo estar integralmente subs crito e realizado na data da cess o da posi o contratual 5 sociedade cession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo do Contrato de Presta o de Servi os sem pr vio consen timento da EP ou reduzir o montante do capital social abaixo do m nimo indicado no n mero anterior 6 Os custos e os proveitos da actividade exercida pela sociedade cession ria em execu o do Contrato de Presta o de Servi os devem ser individualizados em um ou mais centros de custo aut nomos e espec
123. bsec es a Sec o I com a ep grafe Disposi es Gerais que inclui as bases LVII A e LVII B b Sec o II com a ep grafe Sistema de cobran a de portagens que inclui a base LVII C c Sec o II com a ep grafe Tarifas e taxas de porta gem que inclui as bases LVII D a LVII G d Sec o IV com a ep grafe Presta o do servi o de cobran a de portagens que inclui as bases LVII H a LVIL J e Sec o V com a ep grafe Remunera o que inclui as bases LVII K a LVII S e se subdivide nas seguintes subsec es i Subsec o I com a ep grafe Disposi o Geral que inclui a base LVII K ii Subsec o II com a ep grafe Remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens que inclui as bases LVII L e LVII M Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 iii Subsec o III com a ep grafe Remunera o pelo servi o de cobran a de portagens que inclui as bases LVHE N a LVIES f Sec o VI com a ep grafe Receitas pr prias da Con cession ria que inclui a base LVII T g Sec o VII com a ep grafe Receitas relativas s taxas de portagem que inclui as bases LVII U e LVII V h Sec o VIII com a epigrafe Cess o da posi o con tratual que inclui as bases LVII W a LVII Z i Sec o IX com a ep grafe Incumprimento e penali dades que inclui as bases LVII AA e LVII BB J Sec o X com a ep grafe Termo do Contrato de Pres ta o de Serv
124. ciamento da Concess o 13 A concretiza o de um Refinanciamento da Con cess o fica em qualquer caso dependente da decis o da Concession ria e da aprova o do Concedente 14 A redu o do capital social da Concession ria e a restitui o de fundos accionistas n o s o consideradas Refinanciamento da Concess o desde que tal n o impli que a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento ainda que tais opera es care am de pr via autoriza o das Entidades Financiadoras 15 N o s o tamb m qualificados como Refinancia mento da Concess o a O impacto resultante da altera o do regime fiscal tribut rio ou do tratamento contabil stico aplic vel b A obten o pela Concession ria de financiamento adicional para sanar uma situa o de incumprimento nos termos dos Contratos de Financiamento c As varia es do indexante da taxa de juro vari vel previstas nos Contratos de Financiamento d O exerc cio de quaisquer waivers consents ou direitos an logos que n o impliquem a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento e A contrata o de cobertura de taxa de juro efectuada ao abrigo dos Contratos de Financiamento desde que tal negocia o n o implique a altera o das condi es cons tantes dos Contratos de Financiamento Base XX Obriga es do Concedente O Concedente n o est sujeito a qualquer obriga o nem assume qualquer
125. cimentos e as informa es adicionais que o Con cedente lhe solicitar Base LXXV 1 Sem preju zo da possibilidade de sequestro ou de resolu o do Contrato de Concess o o incumprimento pela Concession ria de quaisquer deveres ou obriga es emergentes do Contrato de Concess o ou das determi na es do Concedente emitidas no mbito da lei ou do Contrato de Concess o com excep o das previstas no cap tulo X A pode ser sancionada por decis o do Concedente pela aplica o de multas contratuais cujo montante varia em fun o da gravidade da falta entre 4987 98 e 99 759 58 R e a ES OEA A ada AE S EN AR A 3 O prazo de repara o do incumprimento fixado de acordo com crit rios de razoabilidade e tem sempre em aten o a defesa do interesse p blico e a manuten o em funcionamento da Concess o nos termos das presentes bases e do Contrato de Concess o Deo ANRE AEAEE NES T ERARANTA 5 Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servi o dos Lan os a construir as multas referidas no n mero anterior s o aplicadas por cada dia de atraso e por cada Lan o t m como limite m ximo para todos os Lan os o montante de 3 740 984 23 e s o aplic veis nos termos seguintes a At ao montante de 14 963 94 por dia de atraso entre o primeiro e o d cimo quinto dia de atraso in clusive b At ao montante de 24 939 89 por dia de atraso entre o d cim
126. ctos ao Comando da GNR ou da PSP e ve culos das for as de seguran a afectos fiscaliza o do tr nsito g Ve culos de protec o civil de bombeiros ambu l ncias e outros ve culos de emerg ncia a estes equipa r veis quando devidamente identificados h Ve culos militares ou das for as de seguran a quando em coluna i Ve culos da Concession ria bem como os que possam considerar se no mbito da sua actividade ou ao seu servi o J Ve culos afectos EP e ao InIR no mbito das respectivas fun es de fiscaliza o 1596 25 k Ve culos afectos ANSR Autoridade Nacional da Seguran a Rodovi ria no mbito das respectivas fun es de planeamento de coordena o de controlo e de fiscaliza o 2 O Concedente obriga se a enviar Concessio n ria e a manter actualizada uma lista de dispositivos electr nicos de matr cula dos ve culos a que se refere o n mero anterior com excep o dos indicados nas al neas g e A os quais devem circular munidos dos respectivos t tulos de isen o a emitir pelo Concedente 3 Os t tulos de isen o t m um per odo de validade de dois anos renov vel 4 A Concession ria n o pode conceder isen es de portagem 5 A passagem de um ve culo isento n o d lugar a uma Transac o nem contabilizada na determina o da remunera o devida Concession ria pela presta o do servi o de cobran a de portagens Base LVII
127. da Auto Estrada das Areas de Servi o e de repouso situadas ao longo desta bem como os terrenos as instala es e os equipamentos de contagem de ve cu los e de classifica o de tr fego e de circuito fechado de TV as casas de guarda e do pessoal da referida explo ra o e conserva o que perten am Concession ria e outros activos afectos explora o os escrit rios e outras depend ncias de servi o e quaisquer bens afectos Concess o e sem preju zo do disposto nos n 4 a 7 da base LVILI os equipamentos e sistemas de cobran a free flow de portagens 3 Os im veis adquiridos por via do direito privado ou de expropria o para a constru o da Auto Estrada das Areas de Servi o das instala es de controlo de tr fego de cobran a free flow de portagens e de assist ncia dos utentes bem como as edifica es neles constru das integram igualmente o dom nio p blico do Concedente 4 A Concession ria n o pode por qualquer forma sem pr via autoriza o expressa do Concedente cele brar contrato que tenha por efeito a promessa ou a efec tiva ced ncia aliena o ou onera o de quaisquer dos bens que integram a Concess o ou o dom nio p blico do Concedente os quais encontrando se subtra dos ao com rcio jur dico privado n o podem igualmente ser objecto de arrendamento de promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma que titule ou tenha em vista a ocupa o dos respectivos
128. da Concess o a Concession ria celebrou na Data de Assinatura do Contrato de Concess o os Contratos de Financiamento e celebrou com os seus accionistas o Acordo de Accio nistas de Realiza o do Capital Social da Sociedade Concession ria e de Presta es Acess rias que em conjunto declara garantirem lhe tais fundos nos termos dos respectivos contratos D EINS SAP REA ER EN RL a PRE RA 4 A Concession ria tem o direito de receber os pa gamentos por disponibilidade e as demais import ncias previstas no cap tulo XII os rendimentos de explora o das reas de Servi o e quaisquer outros rendimentos obtidos no mbito da Concess o Base XXII 1 S o de utilidade p blica com car cter de urg n cia todas as expropria es a realizar por causa directa ou indirecta para o Estabelecimento da Concess o competindo Concession ria a pr tica dos actos que individualizem os bens a expropriar nos termos do C digo das Expropria es Base XXIII 1 A condu o e a realiza o dos processos expro priativos dos bens ou dos direitos necess rios ao Esta belecimento da Concess o compete Concession ria como entidade expropriante em nome do Concedente qual cabe tamb m suportar todos os custos inerentes condu o dos processos expropriativos e o pagamento de indemniza es ou de outras compensa es derivadas das expropria es ou da imposi o de servid es ou de outros nus ou e
129. da Concess o O Estabelecimento da Concess o composto a Pela Auto Estrada b Pelas Areas de Servi o e de repouso pelos centros de assist ncia e de manuten o e por outros servi os de apoio aos utentes da Auto Estrada e nela situados c Pelos im veis afectos cobran a free flow de por tagens Base VII Bens que integram e que est o afectos Concess o 1 Integram a Concess o a O Estabelecimento da Concess o b Todas as obras m quinas aparelhagem e respectivos acess rios utilizados para a explora o e a conserva o da Auto Estrada das Areas de Servi o e de repouso situadas ao longo desta bem como os terrenos as instala es e os equipamentos de contagem de ve culos e de classifica o de tr fego e de circuito fechado de TV as casas de guarda e do pessoal da referida explora o e conserva o que perten am Concession ria e outros activos afectos explora o os escrit rios e outras depend ncias de servi o e quaisquer bens afectos Concess o e sem preju zo do disposto nos n 4 a 7 da base LVII I os equipamentos e sistemas de cobran a free flow de portagens 2 A Concession ria elabora um invent rio do patri m nio que integra e que est afecto Concess o e que menciona os nus ou encargos que recaem sobre os bens nele listados que mant m permanentemente actualizado e disposi o do Concedente Base VIII Manuten o dos bens que integram e que e
130. da Concess o outras actividades Base XII L 1 O capital social da Concession ria encontra se distribuido na Data de Assinatura do Contrato de Con Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 cess o entre os Membros do Concorrente na exacta medida que foi pelo Concorrente indicada na Proposta 2 Qualquer altera o da posi o hier rquica dos Membros do Concorrente no capital social da Conces sion ria carece de autoriza o pr via do Concedente 3 Anterior n 2 4 Anterior n 3 5 Decorrido o prazo indicado no n mero anterior podem quaisquer terceiros deter ac es da Concession ria desde que os accionistas da Concession ria identi ficados em anexo ao Contrato de Concess o detenham em conjunto e enquanto accionistas directos da mesma at cinco anos ap s a data da entrada em servi o do ltimo Lan o a construir o dom nio da Concession ria nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais salvo autoriza o em contr rio do Concedente 6 Decorrido o prazo de cinco anos referido no n mero anterior podem igualmente quaisquer terceiros deter ac es da Concession ria desde que os accionistas da Concession ria identificados em anexo ao Contrato de Concess o que sejam titulares de participa es su periores a 10 do capital social da Concession ria detenham em conjunto e enquanto accionistas directos ou indirect
131. da na rede vi ria servida pela Auto Estrada e se o volume das obras em causa assim o recomendar atrav s de an ncio publicado num jornal de circula o nacional com a anteced ncia e o destaque julgados convenientes 1596 50 Base LIII Manuten o e disciplina de tr fego 1 A circula o pela Auto Estrada obedece ao deter minado no C digo da Estrada e demais disposi es legais ou regulamentares aplic veis 2 A Concession ria deve estudar e implementar os mecanismos necess rios para garantir a monitoriza o do tr fego a identifica o de condi es climat ricas adversas circula o a detec o de acidentes e a consequente e sis tem tica informa o de alerta ao utente no mbito da Con cess o em articula o com as ac es a levar a cabo na res tante rede nacional designadamente com o projecto SICTT 3 A Concession ria fica ainda obrigada sem direito a qualquer indemniza o ou reposi o do equil brio finan ceiro a respeitar e a transmitir aos utentes todas as medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de tr fego em ocasi es de tr fego excepcionalmente intenso com o fim de obter o melhor aproveitamento do conjunto da rede vi ria nacional Base LIV Assist ncia aos utentes 1 A Concession ria obrigada a assegurar assist ncia aos utentes da Auto Estrada nela se incluindo a vigil ncia das condi es de circula o nomeadamente no que res
132. da sua verifica o a um risco normalmente segur vel em pra as da Uni o Europeia por ap lices comercialmente aceit veis e independente mente de a Concession ria ter efectivamente contratado as respectivas ap lices verifica se o seguinte a A Concession ria n o fica exonerada do cumprimento pontual e atempado das obriga es emergentes do Contrato de Concess o na medida em que aquele cumprimento se tornasse poss vel em virtude do recebimento da indemni za o relativa ao risco em causa no prazo que com razo abilidade lhe for para este efeito fixado pelo Concedente b H lugar reposi o do equil brio financeiro nos termos do disposto no n 8 apenas na medida do excesso dos preju zos sofridos relativamente indemniza o apli c vel nos termos da ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa ou daquela que seria aplic vel independentemente das limita es resultantes de franquia capital seguro ou limite de cobertura c H lugar resolu o do Contrato de Concess o quando o cumprimento das obriga es emergentes do Contrato de Concess o seja definitivamente imposs vel mesmo que tivesse sido recebida a indemniza o a que se referem as al neas anteriores ou quando a reposi o do equil brio financeiro seja excessivamente onerosa para o Concedente 7 Ficam em qualquer caso exclu dos da previs o do n mero anterior os actos de guerra ou subvers o hosti lidade ou in
133. das actividades nesta integradas podem ser alienados onerados ou substitu dos pela Concession ria 14 Os bens referidos no n mero anterior podem ser adquiridos pelo Concedente no Termo da Concess o pelo seu justo valor a determinar por acordo das Partes ou na aus ncia de acordo por decis o arbitral emitida no mbito do processo de arbitragem CAP TULO HI Dura o da concess o Base X Prazo da Concess o 1 O prazo da Concess o de 30 anos a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o expirando automaticamente s 24 horas do dia em que ocorrer o trig simo anivers rio dessa assinatura 2 O disposto no n mero anterior n o prejudica a aplica o das disposi es do cap tulo XVIII bem como a aplica o para al m daquele prazo das disposi es do Contrato de Concess o que perduram para al m do Termo da Concess o CAP TULO IV Sociedade Concession ria Base XI Objecto social sede e forma 1 A Concession ria tem como objecto social ao longo de todo o per odo da Concess o o exerc cio das actividades que nos termos do Contrato de Concess o se consideram integradas na Concess o bem como das actividades autorizadas nos termos dos n 4 e 5 2 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a sua sede em Portugal 3 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a forma de sociedade an nima regulada pela
134. de re clama es os quais podem ser visados periodicamente pelo InlR 2 A Concession ria deve enviar ao InIR trimes tralmente as reclama es registadas acompanhadas das respostas dadas aos utentes e dos resultados das investiga es e demais provid ncias que tenham sido tomadas Base LVI 1 A Concession ria deve organizar uma estat stica rigorosa e di ria do tr fego na Auto Estrada e para as Areas de Servi o adoptando para o efeito formul rio a estabelecer de acordo com o InIR e nos termos dos n 1 e2 da base L 2 Os dados obtidos s o disponibilizados sem quaisquer restri es ao Concedente que tem livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo Base LVII 1 Carecem de aprova o pr via do Concedente sob pena de nulidade a substitui o a modifica o ou a resolu o dos Contratos do Projecto bem como a celebra o pela Concession ria de qualquer neg cio jur dico que tenha por objecto as mat rias reguladas pelos mesmos DA pad SEO e e E EEEE ER E 4 Com excep o do disposto na base LVII Z a Concession ria sempre respons vel directa perante o Concedente pelo cumprimento de todas as obriga es assumidas no Contrato de Concess o 5 Sempre que nos termos dos contratos a que se refere o n 1 seja permitido ao Concedente o exerc cio directo de direitos perante os terceiros que neles s o partes outorgantes pode este
135. de sequestro da Concess o ou de resolu o do Con trato de Concess o nos termos previstos no cap tulo XVIII i Remeter lhe no primeiro trimestre de cada ano um relat rio respeitante ao ano anterior no qual prestada informa o circunstanciada sobre os estudos e os traba lhos de constru o de conserva o e de explora o da Auto Estrada bem como sobre os n veis de servi o e os indicadores de actividade relacionados com a sinistrali dade e a seguran a rodovi rias cobrindo aspectos como os pontos de acumula o de acidentes a identifica o das causas dos acidentes e a compara o com cong neres nacionais e internacionais acompanhados por auditoria efectuada por entidade id nea e independente e em formato a acordar com o Concedente DD exis is LS MIS a age aa A A SR EEE 2 Das informa es mencionadas nas al neas a a e e g a i do n mero anterior deve ser remetida c pia EP Base XVII pp mario Da le ES LS TESS A pl 2 A Concession ria deve informar de imediato o Concedente no caso de qualquer das licen as a que se refere o n mero anterior lhe ser retirada caducar ser revogada ou por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos indicando desde logo que medidas tomou e ou vai tomar para repor tal licen a em vigor 1596 9 Base XIX Da aca gi are quer cave RD E SRS O aa a a E 2 Com vista obten o dos fundos necess rios ao desenvolvimento das actividades objecto
136. definidos o Governo esta beleceu o quadro de regula o do sector com a cria o do Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P InIR I P e atribuiu EP Estradas de Portugal S A a concess o da rede rodovi ria nacional durante um per odo mais apro ximado vida til da infra estrutura Deu ainda concretiza o contribui o de servi o rodovi rio sem sobrecarregar os contribuintes e procedeu ao lan amento de um programa de empreendimentos rodovi rios j com a natureza de subconcess es da EP Estradas de Portugal S A Na conforma o do novo modelo assumiu particular import ncia a altera o do paradigma de relacionamento do Estado com o sector rodovi rio consubstanciada na atribui o EP Estradas de Portugal S A da conces s o da rede rodovi ria nacional Com esta medida visou se designadamente assegurar a transpar ncia na determina o dos custos e das tari fas o controlo p blico do desempenho e da efici ncia do concession rio geral a fixa o de objectivos p blicos e contratualizados no que se refere qualidade de servi o das vias nacionais redu o da sinistralidade e penaliza o dos efeitos ambientais do sector bem assim estruturar um modelo de gest o potenciador de capacidade para encontrar no mercado as melhores solu es de financiamento que permitam tornar o sector rodovi rio auto sustent vel e geracionalmente equitativo
137. devidamente salvaguardadas as reten es de pagamentos efectuadas ao abrigo do n mero anterior s o pagas Concession ria acrescidas de juros taxa Euribor para o prazo de tr s meses 6 Caso as reten es de pagamentos referidas no n mero anterior tenham sido substitu das por garantia banc ria prestada pela Concession ria nos termos pre vistos no n 4 o Concedente reembolsa Concession ria o custo comprovado dessa garantia banc ria 7 Anterior n 6 8 Sem preju zo do disposto no n 3 da base IX o Concedente pode autorizar que os bens referidos na al nea b da base VII na medida em que se encontrem igualmente afectos presta o do servi o de cobran a de portagens no mbito de outros contratos de conces s o continuem afectos execu o desses contratos Base LXXXIII 2 O Caso Base apenas pode ser alterado quando haja lugar nos termos da base seguinte reposi o do equil brio financeiro da Concess o e exclusivamente para reflectir a reposi o efectuada ou aquando da realiza o do Refi nanciamento da Concess o nos termos da base XIX A Base LXXXIV 3 As Partes acordam que sempre que a Con cession ria tenha direito reposi o do equil brio fi nanceiro da Concess o tal reposi o efectuada de acordo com o que de boa f for estabelecido entre o Concedente atrav s de representantes do MOPTC e do MEF e a Concession ria em negocia es que de
138. do IC 28 Sublan o Ponte de Lima n com a EN 202 n com o IP 1 A 3 Projecto de execu o e EIA do IC 1 entre Viana do Castelo e Vila Praia de ncora 7 Os elementos de estudo indicados no n mero an terior n o criam para a Concession ria quaisquer direitos ou obriga es nem obrigam de qualquer forma o Con cedente podendo a Concession ria propor as altera es que entender nomeadamente quanto a directriz e perfil transversal para que as obras a realizar melhor possam corresponder finalidade em vista Base XXVII Programa de Estudos e Projectos 1 No prazo de 30 dias teis contados da Data de Assinatura do Contrato de Concess o a Concession ria submete aprova o do Concedente um documento em que indica as datas em que se compromete a apresentar os estudos pr vios Estudos de Impacte Ambiental antepro jectos e projectos que lhe compete elaborar as altera es que prop e aos elementos indicados no n 6 da base an terior e as entidades t cnicas independentes que prop e para a emiss o do parecer de revis o a que alude o n 6 da base seguinte 2 No programa referido no n mero anterior figuram tamb m as datas expressas em meses e anos do in cio da constru o e da abertura ao tr fego de cada Lan o 3 O documento a que se refere o n 1 considera se tacitamente aprovado no prazo de 30 dias teis a contar da sua entrega suspendendo se aquele prazo em virtude da apresenta
139. do incum primento nos termos determinados na notifica o referida no n mero anterior o Concedente pode resolver o Contrato de Concess o mediante comunica o enviada Conces sion ria sem preju zo do disposto no n mero seguinte 5 Caso o Concedente pretenda resolver o Contrato de Concess o nos termos do n mero anterior deve pre viamente notificar por escrito o Agente das Entidades Financiadoras nos termos e para os efeitos do estabe lecido em anexo ao Contrato de Concess o 6 Sem preju zo do disposto no n mero anterior a comunica o da decis o da resolu o referida no n 4 produz efeitos imediatos independentemente de qual quer outra formalidade Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 7 Sem preju zo da notifica o por escrito ao Agente das Entidades Financiadoras nos termos e para os efeitos do estabelecido em anexo ao Contrato de Concess o em casos de fundamentada urg ncia que n o se compade a com as delongas no processo de sana o do incumprimento regulado no n 3 o Concedente pode sem preju zo da ob serv ncia daquele processo proceder de imediato ao se questro da Concess o nos termos definidos na base anterior 8 A resolu o do Contrato de Concess o origina o dever de indemnizar por parte da Concession ria devendo a indemniza o ser calculada nos termos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer cau o caso a indemni za
140. do n vel de servi o C at um TMDA de 60 000 ou de 90 000 ve culos respectivamente para as sec es de quatro ou seis vias e de um n vel de servi o D a partir daqueles limiares sendo nessa circunst ncia reajustado em conformidade o regime de dedu es previsto no n 18 da base LXV A Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 11 Sem preju zo do disposto nos n 19 a 21 da base LXV A caso o Concedente opte por realizar um determi nado alargamento numa data prevista para a realiza o pela Concession ria de uma grande repara o nos termos do Caso Base ou em data pr xima a Concession ria fica dispensada de proceder mesma devendo os montantes que se destinavam a custear essa grande repara o ser utilizados para pagamento do mesmo 12 O objecto das negocia es tendo em vista o acordo a que se refere o n 2 contempla as mat rias indicadas nos n 19 e 20 da base LXV A 13 Para efeitos do disposto no n mero anterior a Concession ria notifica o Concedente de que vai proceder a uma grande repara o dispondo este de um prazo de tr s meses contados dessa notifica o para lhe comunicar se pretende realizar o alargamento 14 No caso de os montantes que se destinariam a custear a grande repara o a que se refere o n 11 n o se rem suficientes para cobrir a totalidade dos custos do alar gamento deve a diferen a ser custeada pelo Concedente Base XXXV Vias
141. dos nos termos do Caso Base lI Refinanciamento da Concess o a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento ou dos contratos que os venham a substituir ou alterar ou a sua substitui o por outros contratos ou por outras estruturas de financiamento e que em qualquer dos casos i tenham impacto mesmo que indirecto nas datas ou nos montantes de quaisquer pagamentos a uma Entidade Financiadora ou ii aumentem ou diminuam o montante global do financiamento contratado mmm SICIT o Sistema Integrado de Controlo e In forma o de Tr fego no territ rio portugu s nnn SIEV a SIEV Sistema de Identifica o Elec tr nica de Ve culos S A 000 Sublan o o tro o vi rio da Auto Estrada en tre dois n s de liga o consecutivos ou entre um n de liga o e uma estrada ou uma auto estrada j constru da ou em constru o na Data de Assinatura do Contrato de Concess o ppp Terceiras Entidades as entidades que n o sejam Membros do Concorrente nem empresas associadas daque les tal como definidas no n 2 do artigo 63 da Directiva 1596 35 n 2004 18 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Mar o de 2004 qqq Termo da Concess o a extin o do Contrato de Concess o independentemente do motivo pelo qual a mesma ocorra rrr TIR a taxa interna de rendibilidade para os ac cionistas em termos anuais nominais para todo o prazo da Concess o defi
142. e a Na Data de Assinatura do Contrato de Concess o 2 493 989 49 b Ap s o in cio da constru o e enquanto se encon trarem Lan os em constru o a cau o fixada no m s de Janeiro de cada ano no valor correspondente a 5 do or amento das obras a realizar nesse ano c Na data da entrada em servi o de cada um dos Lan os constru dos o montante da cau o correspondente a esse Lan o reduzido a 1 do seu valor imobilizado corp reo bruto revers vel apurado de acordo com o balancete trimestral da Concession ria d Revogada 3 O valor da cau o determinado nos termos do n mero anterior nunca pode ser inferior a 2 493 989 49 actualizado de acordo com o referido no n mero seguinte 4 Nos anos seguintes ao da entrada em servi o da totalidade da Auto Estrada o valor da cau o actualizado de acordo com o IPC publicado para o ano anterior quele em que a actualiza o ocorre 5 A cau o pode ser constitu da consoante op o da Concession ria por uma das seguintes modalidades a Dep sito em numer rio constitu do ordem do Con cedente b T tulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugu s c Garantia banc ria emitida por institui o de cr dito em benef cio do Concedente de acordo com a minuta que consta como anexa ao Contrato de Concess o 6 Quando a cau o for constitu da em t tulos estes s o avaliados pelo respectivo valor nominal salvo s
143. e 1 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria emergentes do Contrato de Concess o s o exercidos pelo MEF para os aspectos econ micos e financeiros e pelo MOPTC para os demais aspectos Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 2 Os poderes do MOPTC s o exercidos pelo InIR e os do MEF s o exercidos pela IGF 3 A Concession ria faculta ao Concedente ao InIR e IGF ou a qualquer outra entidade por estes nomeada desde que devidamente credenciada livre acesso a todo o Empreendimento Concessionado bem como a todos os livros de actas listas de presen a e documentos anexos relativos Concession ria livros registos e documentos relativos s instala es e actividades objecto da Concess o incluindo as estat sticas e registos de gest o utilizados e presta sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados 4 O InlR enquanto entidade fiscalizadora pode in tervir em qualquer momento do processo evolutivo da obra desde a fase da sua concep o e projecto at fase de explora o e de conserva o ordenando a verifica o quer de anomalias de execu o quer do incumprimento do que seja exig vel Concession ria 5 Podem ser efectuados a pedido do Concedente e na presen a de representantes da Concession ria ensaios que permitam avaliar as condi es de funcionamento e as caracter sticas da Concess o
144. e 4 A Concession ria n o pode por qualquer forma sem pr via autoriza o expressa do Concedente celebrar contrato que tenha por efeito a promessa ou a efectiva ce d ncia aliena o ou onera o de quaisquer dos bens que integram a Concess o ou o dom nio p blico do Concedente os quais encontrando se subtra dos ao com rcio jur dico privado n o podem igualmente ser objecto de arrenda mento de promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma que titule ou tenha em vista a ocupa o dos respecti vos espa os nem de arresto penhora ou qualquer provid n cia cautelar sem preju zo do disposto nas presentes bases ou no que vier a ficar definido no Contrato de Concess o 5 Os bens m veis que se incluam na al nea b do n 1 da base VII podem ser substitu dos e alienados pela Concession ria com as limita es resultantes dos n meros seguintes 6 Os bens m veis que se incluam na al nea b do n 1 da base VII podem ser onerados em benef cio das Enti dades Financiadoras nos termos previstos nos Contratos de Financiamento devendo tal onera o ser comunicada ao Concedente atrav s do envio nos 10 dias seguintes sua execu o de c pia certificada do documento ou documentos que consagrem tal onera o 7 A Concession ria apenas pode alienar os bens men cionados no n 5 se proceder sua imediata substitui o por outros com condi es de operacionalidade qualidade e funcionamen
145. e nos tr s meses anteriores constitui o da cau o a cota o m dia na Bolsa de Lisboa for abaixo do par situa o em que a avalia o se fixa em 90 dessa m dia 7 Os termos e condi es da cau o constitu da de acordo com o n 5 quaisquer modifica es subsequen 1596 62 tes dos seus termos o seu cancelamento ou redu o e as respectivas institui es emitentes ou deposit rias desde que com um rating a longo prazo inferior a A Standard amp Poors devem merecer aprova o pr via do Concedente a qual se considera tacitamente concedida se n o for recu sada no prazo de 60 dias 8 O Concedente pode utilizar a cau o sempre que a Concession ria n o cumpra qualquer obriga o assumida no Contrato de Concess o 9 Sempre que o Concedente utilize a cau o a Con cession ria deve proceder reposi o do seu montante integral no prazo de 30 dias a contar da data daquela uti liza o 10 O recurso cau o precedido de despacho do MOPTC sobre proposta do InIR n o dependendo de qual quer outra formalidade ou de pr via decis o arbitral ou judicial 11 Todas as despesas relativas presta o da cau o s o da responsabilidade da Concession ria Base LXIX Cobertura por seguros 1 A Concession ria deve assegurar a exist ncia e ma nuten o em vigor das ap lices de seguro necess rias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos riscos da C
146. e a ocorrer em per odos a definir ou c Numa composi o resultante das alternativas ante riores 7 Para efeitos do pagamento nico a que se refere a al nea a do n mero anterior considera se uma taxa de actualiza o dos diferenciais de cash flow accionista cor respondente TIR accionista do Caso Base 8 O valor do pagamento nico a que se refere a al nea a do n 6 apurado mediante a sua introdu o no Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Caso Base P s Refinanciamento num processo iterativo at que se verifique a condi o prevista no n 3 9 Para efeitos do apuramento do valor de cada uma das dedu es referidas na al nea b do n 6 considerado o valor resultante da actualiza o realizada nos termos do n 7 capitalizado a uma taxa equivalente ao custo m dio ponderado dos capitais pr prios e alheios da Concessio n ria 10 O mecanismo de partilha dos benef cios decor rentes do Refinanciamento da Concess o que venha a ser acordado entre as Partes nos termos dos n meros ante riores incorporado no Caso Base P s Refinanciamento que para todos os efeitos passa a constituir o Caso Base Ajustado 11 A Concession ria obriga se a comunicar de ime diato ao Concedente toda e qualquer inten o de proceder a um Refinanciamento da Concess o 12 O Concedente pode apresentar Concession ria a qualquer momento uma proposta de Refinan
147. e ao cumprimento de determina es do Concedente pela Con cession ria aplica se tamb m a determina es consequen tes sobre a mesma mat ria mesmo que emitidas ap s a data de submiss o de uma quest o a arbitragem desde que a primeira dessas determina es consequentes tenha sido comunicada Concession ria anteriormente quela data 4 A Concession ria obriga se a dar imediato conheci mento ao Concedente da ocorr ncia de qualquer diferendo ou lit gio com as contrapartes dos Contratos do Projecto e a prestar lhe toda a informa o relevante relativa evolu o dos mesmos Base XCV Tribunal arbitral 1 O tribunal arbitral composto por tr s membros um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de co mum acordo pelos rbitros que as Partes tenham designado 2 A Parte que decida submeter determinado diferendo ao tribunal arbitral apresenta os seus fundamentos para a referida submiss o e designa de imediato o rbitro da sua nomea o no requerimento de constitui o do tribunal arbitral que dirija outra Parte atrav s de carta registada com aviso de recep o devendo esta no prazo de 20 dias teis a contar da recep o daquele requerimento designar o rbitro de sua nomea o e deduzir a sua defesa 3 Os rbitros designados nos termos do n mero an terior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 10 dias teis a contar da designa o do segundo rbitro cabendo ao Presid
148. e desses pontos de cobran a de nos termos do Contrato de Concess o registar os elementos de passagem de viaturas 2 A indisponibilidade de um ponto de cobran a consiste na sua incapacidade de detectar as viaturas que o transp em de tal forma que n o seja poss vel 1596 30 identificar ou reconstituir os elementos necess rios ao estabelecimento da respectiva Transac o Agregada 3 A Concession ria assume um n vel de disponi bilidade dos seus pontos de cobran a de 99 3 4 A Concession ria deve dispor de um sistema de informa o que permita confirmar o cumprimento do n vel de disponibilidade a que se refere o n mero anterior 5 Verificando se um n vel de disponibilidade in ferior ao previsto no n 3 tem lugar uma penaliza o calculada nos termos da f rmula seguinte 2 H TMDA t Pen 5 15 3 i y 1 em que Pen Montante correspondente penalidade relativa indisponibilidade dos pontos de cobran a no ano t i Ponto de Cobran a i que compreende todo o equi pamento instalado num determinado ponto da via e utilizado na recolha das evid ncias das passagens de ve culos por esse ponto y Classe do ve culo Hi N mero de horas ou frac o em que o ponto de cobran a i se encontra indispon vel superior ao valor m ximo admitido de acordo com o definido no n 3 T MDA TMDA para a classe y registado no ano t T Taxa de portagem por classe estipulada pa
149. e esse per odo e o previsto termo da Concess o sendo esta informa o elaborada no formato do Caso Base i Remeter lhe no primeiro trimestre de cada ano um relat rio respeitante ao ano anterior no qual prestada informa o circunstanciada sobre os estudos e trabalhos de constru o conserva o e de explora o da Auto Estrada bem como sobre os n veis de servi o e os indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e a seguran a rodovi rias cobrindo aspectos como os pontos de acumula o de acidentes a identifica o das causas dos acidentes e 1596 39 a compara o com cong neres nacionais e internacionais acompanhados por auditoria efectuada por entidade id nea e independente e em formato a acordar com o Concedente j Apresentar lhe prontamente as informa es com plementares ou adicionais que lhe sejam solicitadas pelo Concedente 2 Das informa es mencionadas nas al neas a a e e g a i do n mero anterior deve ser remetida c pia EP Base XVII Obten o de licen as 1 Compete Concession ria requerer custear e di ligenciar na obten o de todas as licen as e autoriza es necess rias ao exerc cio das actividades integradas na Concess o observando todos os requisitos necess rios obten o e manuten o em vigor das mesmas 2 A Concession ria deve informar de imediato o Concedente no caso de qualquer das licen as a que se refere o n mero ant
150. e portagens Base LVII L Montante e pagamento 1 O valor anual da remunera o pela disponibili dade do sistema de cobran a de portagens fixado no Contrato de Concess o 2 O pagamento do valor previsto no n mero an terior ocorre pela forma e datas em seguida indicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 s o efectuados pagamentos todos de igual montante correspondentes na sua globalidade a 80 da remu nera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efectuado um pagamento de reconcilia o correspon dente diferen a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 3 A Concession ria pode ainda que o cr dito n o seja l quido ceder s Entidades Financiadoras ou a outras institui es financeiras os cr ditos que sobre a EP det m em virtude do Contrato de Presta o de Servi os 4 Mediante solicita o escrita da Concession ria a EP emite e entrega lhe no prazo de cinco dias teis documento adequado confirmando a exist ncia do cr dito cedendo 5 Em caso de mora no cumprimento das obri ga es referidas no n 2 h lugar ao pagamento de juros sobre o montante em d vida calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de tr s meses acrescid
151. e respeitando as normas legais e regulamentares aplic veis 5 Na falta do acordo previsto no n 2 o Concedente deve atempadamente disponibilizar Concession ria os meios financeiros necess rios ao pagamento do pre o devido ao adjudicat rio do procedimento pr contratual referido no n 3 6 Quaisquer outros eventuais encargos relativos ao desenvolvimento do procedimento pr contratual referido no n 3 devem ser acordados previamente entre as Partes sem preju zo do disposto no n mero seguinte 7 Na falta do acordo previsto no n mero anterior e sem preju zo do desenvolvimento do procedimento pr contratual relativo adjudica o do aumento do n mero de vias o valor dos encargos a previstos fixado pelo tribunal arbitral nos termos do cap tulo XXIII 8 No caso de n o ser legalmente exig vel Con cession ria a tramita o de procedimento pr contratual os termos e as condi es relativos ao desenvolvimento do processo de alargamento s o previamente acordados entre as Partes 9 Na falta do acordo previsto no n mero anterior tramitado um procedimento de natureza concorrencial com vista escolha da entidade que procede aos trabalhos de alargamento sendo aplic vel o disposto nos n 4 e 7 10 Caso o Concedente opte por n o proceder reali za o de um alargamento na data em que tal alargamento devesse ocorrer a Concession ria fica apenas obrigada ao cumprimento
152. e total das dedu es a efectuar em cada ano a que se refere o n 1 calculado de acordo com a seguinte f rmula Ded gt F Dis em que F Dis Montante correspondente dedu o di ria imposta em resultado da ocorr ncia de falhas de disponibilidade para o ano t calculada nos termos do n 18 4 Considera se existir uma falha de disponibili dade quando alguma das condi es de indisponibilidade definidas nos n 14 a 17 se verificar 5 O montante relativo dedu o ou incremento imposto em resultado da evolu o dos ndices de Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 sinistralidade calculado de acordo com as f rmulas seguintes a O ndice de sinistralidade da Concess o calcula se nos seguintes termos N x10 L x TMDA x365 IS Conc em que IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t N N mero de acidentes no ano t com v timas mor tos e ou feridos registados nos Sublan os da Concess o pela autoridade policial competente L Extens o total em quil metros dos Sublan os da Concess o TMDA TMDA registado na Concess o no ano t b O ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real em sistema free flow calcula se nos seguintes termos 5 IS concess o portagem x L IS CONPOR Ez em que IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com p
153. efectiva e investidura na propriedade dos terrenos e demais bens expropriados por parte da Concession ria confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV CAP TULO VII Fun es do InIR Base XXIV InIR Sem preju zo dos poderes cometidos a outras entidades sempre que no Contrato de Concess o se atribuam poderes ou se preveja o exerc cio de faculdades pelo Concedente 1596 41 tais poderes e tal exerc cio podem ser executados pelo InIR salvo quando o contr rio decorrer da regra em causa ou de disposi o imperativa da lei CAP TULO VIII Concep o projecto e constru o da Auto Estrada Base XXV Concep o projecto e constru o 1 A Concession ria respons vel pela concep o projecto e constru o dos Lan os referidos no n 1 da base II respeitando os estudos e projectos apresentados nos termos das bases seguintes e o disposto no Contrato de Concess o 2 A constru o deve iniciar se 15 meses ap s a Data de Assinatura do Contrato de Concess o 3 Para cumprimento das obriga es assumidas em mat ria de concep o e constru o da Auto Estrada a Concession ria celebra o Contrato de Empreitada Base XXVI Programa de execu o da Auto Estrada 1 As datas limite de entrada em servi o de cada um dos Lan os referidos no n 1 da base II s o as seguintes Lan o Julho de 2005 Julho de 2005
154. efinidos no n 5 da base anterior e o modelo de tarifa aditiva definido pela SIEV no mbito dos seu poderes de regulamenta o do sistema de cobran a electr nica de portagens c Outros elementos que venham a ser legal ou regu lamentarmente exig veis nomeadamente no mbito da actua o regulamentadora da SIEV 3 No prazo de cinco dias a contar da apresenta o do requerimento referido no n 1 a SIEV notifica a EP para no prazo de oito dias se pronunciar sobre o teor do requerimento apresentado pela Concession ria e querendo apresentar contraproposta instru da com os documentos identificados no n mero anterior 4 No termo do prazo referido no n mero anterior a SIEV notifica a Concession ria e a EP para a primeira sess o de concilia o a ter lugar no prazo de 15 dias a contar da notifica o 5 Na primeira sess o de concilia o ou em momento anterior a SIEV disponibiliza Concession ria e EP o seu parecer sobre o valor unit rio por Transac o Agre Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 gada a fixar ponderando o teor do requerimento inicial da Concession ria e a pron ncia ou contraproposta da EP devendo apresentar indicativamente um valor que considere adequado atendendo aos princ pios estabelecidos no n 5 da base anterior e ao modelo de tarifa aditiva por si definido 6 O procedimento obrigat rio de concilia o deve estar conclu do no pr
155. egime de disponibilidade dos seguintes Lan os a IP9 Nogueira Estor os b IP 9 Estor os Ponte de Lima IP 1 A 3 e c IC 1 Viana do Castelo IP 9 Caminha 2 Constituem ainda o objecto da Concess o para efeitos de projecto financiamento conserva o e explo ra o em regime de disponibilidade os seguintes Lan os a IP 9 Viana do Castelo IC 1 Nogueira b IC 1 Porto Viana do Castelo IP 9 e o completamento do n de Modivas 3 Integra igualmente o objecto da Concess o a pres ta o do servi o de cobran a de portagens aos utentes na Auto Estrada nos termos previstos no cap tulo X A 4 Os Lan os referidos nos n 1 e 2 est o divididos para os efeitos do cap tulo XII nos Sublan os indicados em anexo ao Contrato de Concess o entendendo se por extens o de um Lan o o somat rio das extens es dos Sublan os em que se divide calculadas de acordo com o n mero seguinte 1596 36 5 As extens es de cada Sublan o s o medidas se gundo o eixo da Auto Estrada e determinadas consoante os casos nos termos das al neas seguintes a Se o Sublan o estiver compreendido entre dois n s de liga o a sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre os eixos das obras de arte desses n s b Se uma das extremidades da Concess o come ar ou terminar contactando em plena via uma estrada ou auto estrada constru da a extens o do Sublan o terminal calculada
156. eiro m s de cada ano civil por des pacho do MOPTC tendo em aten o a evolu o do IPC de acordo com a express o seguinte E IPC p td 1 1 x a em que td 1 valor para a data d da tarifa actualizada por Sublan o e para a classe de veiculos 1 tv 1 valor da tarifa em vigor por Sublan o ou da tarifa de refer ncia no caso de Sublan o sem tarifa em vigor para a classe de ve culos 1 IPC p valor do ltimo IPC p m s a que se refere o ltimo ndice publicado n n mero de meses decorridos entre a data da ltima actualiza o tarif ria e a pretendida para a entrada em vigor da nova tarifa IPC p n valor do IPC relativo ao m s p n 2 A EP deve comunicar Concession ria o valor das novas tarifas de portagem com uma anteced ncia m nima de 15 dias face data da entrada em vigor das mesmas Base LVII F N o pagamento das taxas de portagem O n o pagamento ou o pagamento viciado de taxas de portagem devidas nos Lan os ou nos Sublan os que inte gram a Concess o sancionado nos termos previstos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis incluindo aquelas que regulem as compet ncias e os poderes que assistem aos agentes de fiscaliza o da Concession ria ou da sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual nos termos da base LVII W nesta mat ria Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base LVII G Isen es
157. eitos os necess rios ajustes ao c l culo dos pr mios e multas aplic veis na propor o dos meses inteiros que decorram entre Janeiro e o Termo da Concess o 9 O Concedente procede ao pagamento da remune ra o anual pela forma e nas datas em seguida indicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectuados pagamentos todos de igual montante correspondentes na sua globalidade a 80 da remu nera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efectuado um pagamento de reconcilia o correspon dente diferen a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 10 A determina o da parte respons vel pelo pa gamento de reconcilia o previsto no n mero anterior feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar ao Concedente o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe ao Concedente pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 11 A Concession ria pode ainda que o cr dito n o seja l quido ceder s Entidades Financiadoras ou a outras institui es financeiras os cr ditos que sobre
158. elebrado o Contrato de Concess o nos termos da minuta aprovada pela Resolu o do Conselho de Ministros n 139 2001 de 31 de Agosto hh Empreendimento Concessionado o conjunto de bens que integram a Concess o nos termos destas Bases e do Contrato de Concess o ii Revogada jj Revogada kk Entidades Financiadoras as institui es de cr dito financiadoras ou garantes das actividades integradas na Concess o nos termos dos Contratos de Financiamento ID EP a EP Estradas de Portugal S A mm Esclarecimentos a informa o prestada atrav s do of cio n 130 de 23 de Julho de 1999 aos concorrentes no concurso p blico para atribui o da Concess o nn Estabelecimento da Concess o o conjunto de bens referido na base VI 00 Revogada pp Estatutos o pacto social da Concession ria o qual consta como anexo ao Contrato de Concess o qq Estudo de Impacte Ambiental ou EIA o do cumento que cont m nos termos exigidos por lei uma descri o sum ria do projecto informa o relativa aos estudos de base e situa o de refer ncia bem como a identifica o e a avalia o dos impactes ambientais con siderados relevantes quer na fase de constru o quer na fase de explora o e as medidas de gest o ambiental destinadas a prevenir minimizar ou compensar os impactes negativos esperados rr IGF a Inspec o Geral de Finan as ss InIR o Instituto de Infra E
159. em viola o desta disposi o salvo autoriza o em contr rio do Concedente 5 Decorrido o prazo indicado no n mero anterior podem quaisquer terceiros deter ac es da Concession ria desde que os accionistas da Concession ria identificados em anexo ao Contrato de Concess o detenham em con junto e enquanto accionistas directos da mesma at cinco anos ap s a data da entrada em servi o do ltimo Lan o a construir o dom nio da Concession ria nos termos previs tos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais salvo autoriza o em contr rio do Concedente 6 Decorrido o prazo de cinco anos referido no n mero anterior podem igualmente quaisquer terceiros deter ac es da Concession ria desde que os accionistas da Concession ria identificados em anexo ao Contrato de Concess o que sejam titulares de participa es superiores a 10 do capital social da Concession ria detenham em conjunto e enquanto accionistas directos ou indirectos da mesma o dom nio da Concession ria nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais salvo autoriza o em contr rio do Concedente 7 A Concession ria comunica ao Concedente no prazo de 10 dias ap s lhe ter sido solicitado o registo de qualquer altera o na titularidade das ac es sobrestando no registo at obter autoriza o do Concedente para tal nos casos em que seja exig vel 8 A Concession ria fica em qualque
160. ente do Tribunal Central Administrativo que tamb m nomeia o representante de qualquer das Par tes caso estas n o o tenham feito esta designa o caso a mesma n o ocorra dentro deste prazo 4 O tribunal arbitral considera se constitu do na data em que o terceiro rbitro aceitar a sua nomea o e o co municar a ambas as Partes 5 O tribunal arbitral pode ser assistido pelos peritos t cnicos e consultores que considere conveniente designar 6 O tribunal arbitral salvo acordo em contr rio das Partes julga segundo o direito constitu do e das suas de cis es n o cabe recurso 7 Sem preju zo de disposto em contr rio no Contrato de Concess o as decis es do tribunal arbitral devem ser proferidas no prazo de seis meses a contar da data de consti tui o do tribunal determinada nos termos da presente base 1596 69 configuram a decis o final de arbitragem relativamente s mat rias em causa e incluem a fixa o das custas do processo e a forma da sua reparti o pelas Partes 8 O tribunal arbitral tem sede em Lisboa em local da sua escolha e utiliza a l ngua portuguesa 9 A arbitragem decorre em Lisboa funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas no Contrato de Concess o com as regras estabelecidas pelo pr prio tri bunal arbitral e ainda subsidiariamente pelo disposto na Lei n 31 86 de 29 de Agosto alterada pelo Decreto Lei n 38 2003 de 8 de Mar o Decreto Lei n
161. erior a SIEV notifica a Concession ria e a EP para a primeira sess o de concilia o a ter lugar no prazo de 15 dias a contar da notifica o 5 Na primeira sess o de concilia o ou em mo mento anterior a SIEV disponibiliza Concession ria e EP o seu parecer sobre o valor unit rio por Transac o Agregada a fixar ponderando o teor do requerimento inicial da Concession ria e a pron ncia ou contrapro posta da EP devendo apresentar indicativamente um valor que considere adequado atendendo aos princ pios estabelecidos no n 5 da base anterior e ao modelo de tarifa aditiva por si definido 6 O procedimento obrigat rio de concilia o deve estar conclu do no prazo de 30 dias a contar da primeira sess o de concilia o no quadro de tantas sess es de concilia o quantas forem marcadas pela SIEV 7 O procedimento de concilia o dirigido pelo presidente do Conselho de Administra o da SIEV ou por quem este delegar a compet ncia para o efeito que pode ser assessorado pelos t cnicos ou pelos peritos considerados necess rios devendo as partes no pro cedimento de concilia o ser representadas por dois elementos cada uma 8 Havendo acordo quanto ao valor unit rio por Transac o Agregada para vigorar no per odo seguinte lavrado auto do qual devem constar todos os termos e condi es do acordo que assinado pelos represen tantes da Concession ria e da EP munidos de poderes ba
162. erior lhe ser retirada caducar ser revogada ou por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos indicando desde logo que medidas tomou e ou vai tomar para repor tal licen a em vigor Base XVIII Regime fiscal A Concession ria fica sujeita ao regime fiscal aplic vel Base XVIII A Varia o da tributa o directa sobre o lucro das sociedades 1 Quando ocorra varia o da taxa global de tributa o directa sobre o lucro das sociedades que conjunta ou isoladamente tenha por efeito a varia o da TIR accionista em mais de 0 001000 pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso Base os pagamentos anuais de disponibilidade s o ajustados para mais ou para menos consoante o caso de forma a que simulado no Caso Base seja reposto ano a ano o valor do cash flow accionista que se verificaria caso tal varia o n o tivesse ocorrido 2 O acerto dos pagamentos anuais de disponibilidade referidos no n mero anterior objecto de acordo entre as Partes devendo em qualquer caso o mesmo ser reflectido nos pagamentos por disponibilidade do ano em que produ zir efeitos a varia o prevista no n mero anterior CAP TULO V Financiamento Base XIX Responsabilidade da Concession ria 1 A Concession ria respons vel nica pela obten o do financiamento necess rio ao desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Concess o por forma que possa cumprir cabal e atempadame
163. es sem reboque ou semi reboque Ve culos especiais cilindros bulldozers e outras m quinas de terraplanagem gruas m veis carros de assalto militares etc TA mo tm um 2 Revogado Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base L Opera o e manuten o 1 A Concession ria obriga se a elaborar e a respeitar um Manual de Opera o e Manuten o da Auto Estrada que submete aprova o do Concedente no prazo de seis meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Con cess o e no qual s o estabelecidas as regras os princ pios e os procedimentos a observar em mat ria de opera o e manuten o do Empreendimento Concessionado desig nadamente a Funcionamento do equipamento de contagem e clas sifica o de tr fego e circuitos fechados de TV b Informa o e normas de comportamento para com os utentes c Normas de actua o no caso de restri es de circu la o na Auto Estrada d Seguran a dos utentes e das instala es e Funcionamento dos servi os de vigil ncia e socorro com defini o das taxas a cobrar aos utentes e sua forma de actualiza o f Monitoriza o e controlo ambiental 2 Estat sticas h Areas de Servi o 2 O Manual de Opera o e Manuten o considera se tacitamente aprovado 60 dias ap s a sua apresenta o ao Concedente caso dentro desse prazo n o seja solicitada qualquer altera o ao mesmo solicita o
164. es sobre a to talidade dos termos e das condi es da introdu o de portagens no mbito do processo negocial referido no n mero anterior pode ser determinada nos termos previstos na base anterior a introdu o de portagens nos respectivos Lan os e ou Sublan os 4 Findo o per odo negocial previsto no n 2 sem que seja alcan ado acordo entre as Partes sobre a totali dade dos termos e das condi es aplic veis s mat rias identificadas no n 1 pode ser determinada a introdu o de portagens nos Lan os ou Sublan os em causa nos termos previstos na base anterior 5 Para efeitos do disposto no n mero anterior o Concedente notifica a Concession ria para no prazo a previsto proceder abertura de procedimento pr contratual de concurso p blico com vista aquisi o e instala o dos equipamentos e sistemas necess rios cobran a de portagens nos Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada em causa nos termos do n 1 6 Os documentos e pe as dos procedimentos pr contratuais e a respectiva adjudica o devem ser 1596 24 previamente aprovados pelo Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar altera es s pe as do procedimento bem como respeitando as normas le gais e regulamentares aplic veis determinar a altera o do projecto de decis o de adjudica o 7 O Concedente deve atempadamente disponibi lizar Concession ria os meios financeiros nece
165. essa que sus pende o prazo de aprova o pelo per odo que decorrer at a altera o ser efectuada 3 O Manual de Opera o e Manuten o apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida se n o for recusada no prazo de 30 dias ap s ter sido solicitada 4 A Concession ria obriga se a elaborar um Plano de Controlo de Qualidade que submete aprova o do Concedente no prazo de seis meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o e no qual s o esta belecidos os crit rios a verificar e respectiva periodicidade os padr es minimos a respeitar e o tipo de opera o de reposi o designadamente nas seguintes componentes a Pavimentos flex vel r gido e semi r gido b Obras de arte correntes c Obras de arte especiais d T neis e Drenagem f Equipamentos de seguran a g Sinaliza o h Integra o paisag stica e ambiental i Ilumina o Jj Telecomunica es 5 Em complemento do Plano de Controlo de Quali dade a Concession ria obriga se a submeter aprova o do Concedente no prazo seis meses contados da data de entrada em vigor do Contrato de Concess o revisto o fasc culo relativo ao sistema de cobran a de portagens Base LI Desempenho na explora o e manuten o 1 Ap s o Per odo Inicial da Concess o e nos casos a seguir identificados apenas permitido sem penalidade 1596 49 o
166. ession ria e pelos membros do Concorrente enquanto seus accionistas rela tivo subscri o e realiza o do capital da Concession ria e realiza o de presta es acess rias de capital que consta como anexo ao Contrato de Concess o c Agente das Entidades Financiadoras tem o sentido que nos Contratos de Financiamento e nomeadamente no facilities agreement anexo ao Contrato de Concess o lhe conferido d Areas de Servi o as instala es marginais Auto Estrada destinadas instala o de equipamento de apoio aos utentes compostas designadamente por postos de abastecimento de combust veis por estabelecimentos de restaura o hoteleiros e similares e por zonas de repouso e de parqueamento de ve culos e Auto Estrada a sec o corrente com pelo menos duas vias em cada sentido os n s de liga o e os conjuntos vi rios associados que integram o objecto da Concess o nos termos das bases II e V f Revogada g Bases da Concess o o quadro geral da regu lamenta o da Concess o aprovado pelo Decreto Lei n 234 2001 de 28 de Agosto com as altera es intro duzidas pelo presente decreto lei h Caso Base o conjunto de pressupostos e projec es econ mico financeiras que constam como anexo ao Contrato de Concess o com as altera es que lhe sejam introduzidas nos termos permitidos no Contrato de Con cess o i Revogada j Caso Base Ajustado o Caso Base P s
167. ession ria tem a obriga o de instalar em cada um dos Sublan os que integram a Concess o equipamento de contagem e de classifica o de tr fego que permita em tempo real assegurar ao Concedente o controlo efectivo do n mero e tipo de ve culos que circulam na Auto Estrada devendo ainda disponibilizar os dados necess rios ao programa de monitoriza o de tr fego que o Concedente tem em curso na rede rodo vi ria nacional Der god qa e O aa e eae ia a classifica o dos ve culos de acordo com as categorias definidas pelo Concedente e descritas na base XLIX b Revogada E RS asd e ARS dor aaa ed ho dead tio Page 3 Os sistemas a instalar devem ter capacidades de processamento de informa o em tempo real e ser Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 compat veis com a rede de equipamento de contagem de classifica o autom tica de ve culos e os sistemas de pesagem din mica de eixos actualmente existente assim como com o actual programa de controlo do sistema utilizado pelo Concedente 5 O sistema de contagem de ve culos deve ainda contemplar o fornecimento e instala o no Concedente de uma workstation e respectivo software que permita o acesso em tempo real a todos os registos de tr fego incluindo acesso ao circuito fechado de TV 6 O sistema e os componentes a fornecer a instalar e a integrar devem ser concebidos de forma a comunica rem atrav s de solu e
168. ession rios s o remunerados em fun o dos riscos assumidos iv as receitas provenientes da cobran a de portagens constituem receitas pr prias da EP Estradas de Portugal S A incluindo aquelas que dizem respeito a concess es j existentes em regime de portagem real v o Estado se e quando o determinar expressamente pode introduzir portagens em qualquer tro o das concess es em causa apenas tendo de negociar com os concession rios as compensa es devidas por eventuais novos investi mentos a realizar sem depend ncia de outros acordos e sem criar em princ pio situa es de rotura ou de repo si o for ada do equil brio financeiro destas concess es vi os eventuais alargamentos futuros das vias objecto destas concess es dependem de determina o do Estado o que permite alinhar esse direito com a assun o de risco de tr fego pela EP Estradas de Portugal S A vii os acordos a alcan ar resolvem situa es pendentes sem recurso a tribunais arbitrais que criariam a possibilidade de o Estado ter de se confrontar com o pagamento ime diato dos valores relativos aos pedidos de reposi o do equil brio financeiro existentes De resto v o ser encetados a curto prazo processos negociais com os demais concession rios do Estado de forma a promover o mais brevemente poss vel a arti cula o de todos eles com a concess o geral atribu da EP Estradas de Portugal S A O Decreto Lei n 234
169. feridos no n mero anterior s o calculados da seguinte forma a Incremento IS ponderado IS Conc IS Conc Sin 2 x Dis x b Dedu o IS Conc IS ponderado IS Conc SIn 2 x Dis x 1596 60 8 No caso de o Termo da Concess o ocorrer em m s diverso do de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo dos pr mios e multas aplic veis na propor o dos meses inteiros que decorram entre Janeiro e o Termo da Concess o 9 O Concedente procede ao pagamento da remune ra o anual pela forma e datas em seguida indicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectuados pagamentos todos de igual montante cor respondentes na sua globalidade a 80 da remunera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efec tuado um pagamento de reconcilia o correspondente di feren a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 10 A determina o da parte respons vel pelo paga mento de reconcilia o previsto no n mero anterior feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar ao Concedente o montante respei tante ao pagamento de reconcilia o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo
170. gu s nnn SIEV a SIEV Sistema de Identifica o Electr nica de Ve culos S A 000 Sublan o o tro o vi rio da Auto Estrada en tre dois n s de liga o consecutivos ou entre um n de liga o e uma estrada ou uma auto estrada j constru da ou em constru o na Data de Assinatura do Contrato de Concess o ppp Terceiras Entidades as entidades que n o se jam Membros do Concorrente nem empresas associadas daqueles tal como definidas no n 2 do artigo 63 da Directiva n 2004 18 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Mar o de 2004 qqq Termo da Concess o a extin o do Contrato de Concess o independentemente do motivo pelo qual a mesma ocorra rrr TIR a taxa interna de rendibilidade para os accionistas em termos anuais nominais para todo o prazo da Concess o definido como a TIR nomi nal dos fundos por estes disponibilizados e do cash flow distribu do aos accionistas designadamente sob a forma de juros e reembolso de suprimentos e ou presta es acess rias de capital dividendos pagos ou reservas distribu das a pre os correntes durante todo o per odo da Concess o calculada nos termos constantes do Caso Base sss TMDA o tr fego m dio di rio anual ttt Transac o o conjunto de dados gerados num local de detec o aquando da sua transposi o por um ve culo ao qual corresponde uma taxa de portagem uuu Transac o Agregada a liquida o
171. i os que inclui a base LVII CC Artigo 4 Outorga do contrato Os Ministros de Estado e das Finan as e das Obras P blicas Transportes e Comunica es ficam autorizados com a faculdade de delega o a subscrever em nome e em representa o do Estado o contrato de altera o ao con trato de concess o Norte Litoral cuja minuta aprovada mediante resolu o do Conselho de Ministros Artigo 5 Norma revogat ria S o revogadas as al neas f i x ee ff ii jj 00 uu vv e ww do n 1 da base I o n 2 da base XIII a al nea b do n 2 da base XLVII o n 2 da base XLIX os n 4 a 6 da base LI as bases LXII LXII LXIV e LXV a al nea d do n 2 da base LXVIII os n 2 a 7 da base LXXXII e a al nea a do n 7 da base LXXXIV Artigo 6 Republica o 1 S o republicadas em anexo que faz parte integrante do presente decreto lei as bases da concess o da concep o projecto constru o financiamento manuten o e explora o dos lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associa dos designada por Norte Litoral aprovadas pelo Decreto Lei n 234 2001 de 28 de Agosto com a redac o actual 2 Para efeitos de republica o adoptado o presente do indicativo ou do conjuntivo consoante os casos na redac o de todas as normas Artigo 7 Entrada em vigor O presente decreto lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o Visto e aprov
172. io realizar trabalhos de acabamento nos termos dos n 7 e 8 o auto lavrado ap s vistoria daqueles trabalhos que declare estar a obra em condi es de ser recebida 10 No prazo de um ano a contar da ltima vistoria de um Lan o realizada nos termos dos n meros ante riores a Concession ria fornece ao InIR um exemplar das pe as escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas em material reprodut vel e em suporte inform tico Dl a raia asa R RARA GC AS oca ERA Base XXXIX 1 A Concession ria pode mediante autoriza o do MOPTC a conceder por despacho caso a caso introdu zir altera es nas obras realizadas e bem assim estabe lecer e p r em funcionamento instala es n o previstas nos projectos aprovados desde que delas n o resulte nenhuma modifica o fundamental Concess o 2 A Concession ria tem de efectuar e de fazer entrar em servi o as altera es nas obras realizadas que sejam determinadas pelo MOPTC sem preju zo do disposto no n mero seguinte 3 Se a Concession ria demonstrar que das altera es referidas no n mero anterior lhe resultou preju zo tem direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da base LXXXIV salvo se as altera es determi nadas pelo Concedente tiverem a natureza de correc es resultantes do incumprimento pela Concession ria do disposto na base XXXVII ou de qualquer outra das suas obriga es contratuais 4
173. ior n 12 14 Anterior n 13 Base X Prazo da Concess o 1 O prazo da Concess o de 30 anos a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o expirando automaticamente s 24 horas do dia em que ocorrer o trig simo anivers rio dessa assinatura DS T da ado cla da ta MAS O api asa 1 A Concession ria tem como objecto social ao longo de todo o per odo da Concess o o exerc cio das actividades que nos termos do Contrato de Concess o se consideram integradas na Concess o bem como das actividades autorizadas nos termos dos n 4 e 5 2 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a sua sede em Portugal 3 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a forma de sociedade an nima regulada pela lei portuguesa 4 Mediante pr via autoriza o do Concedente a Concession ria pode desenvolver dentro dos limites f sicos da Concess o outras actividades para al m das que se encontram referidas no n mero anterior com partilha equitativa de benef cios entre Concedente e Concession ria atrav s de um dos mecanismos previstos no n 6 da base XIX A 5 Na estrita medida em que tal n o afecte nem condicione o cumprimento das obriga es que Con cession ria incumbem nos termos do Contrato de Con cess o a Concession ria pode mediante autoriza o do Concedente desenvolver fora do mbito e dos limites f sicos
174. is o da remunera o por disponibilidade prevista na al nea a da base LVII K 2 A Concession ria deve apresentar ao Concedente a proposta a que se refere o n mero anterior no prazo de 60 dias a contar da data da solicita o a referida tendo lugar em seguida um processo negocial com base na proposta apresentada o qual deve estar conclu do no prazo de 60 dias a contar do seu in cio 3 Alcan ado acordo entre as Partes sobre a totalidade dos termos e das condi es da introdu o de portagens no mbito do processo negocial referido no n mero anterior pode ser determinada nos termos previstos na base anterior a intro du o de portagens nos respectivos Lan os e ou Sublan os 4 Findo o per odo negocial previsto no n 2 sem que seja alcan ado acordo entre as Partes sobre a totalidade dos termos e das condi es aplic veis s mat rias identificadas no n 1 pode ser determinada a introdu o de portagens nos Lan os ou Sublan os em causa nos termos previstos na base anterior 5 Para efeitos do disposto no n mero anterior o Concedente notifica a Concession ria para no prazo a pre visto proceder abertura de procedimento pr contratual de concurso p blico com vista aquisi o e instala o dos equipamentos e sistemas necess rios cobran a de portagens nos Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada em causa nos termos do n 1 6 Os documentos e pe as dos procedimentos p
175. isquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte sem preju zo do disposto nos n 2 e 3 da base XLIII Base LXXXI Dom nio p blico do Estado e revers o de bens 1 Sem preju zo do disposto no n 8 no Termo da Concess o revertem gratuita e automaticamente para o Concedente todos os bens que integram ou que est o afec tos Concess o nos termos do n 1 da base VII obrigando se a Concession ria a entreg los em bom estado de con serva o e de funcionamento sem preju zo do normal desgaste do seu uso para efeitos do Contrato de Concess o e livres de quaisquer nus ou encargos 2 Caso a Concession ria n o d cumprimento ao dis posto no n mero anterior o InIR promove a realiza o dos trabalhos e as aquisi es que sejam necess rios reposi o dos bens a referidos correndo os respectivos custos pela Concession ria e podendo ser utilizada a cau o para os liquidar no caso de n o ocorrer pagamento volunt rio e atempado dos montantes debitados pelo InIR Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 3 No fim do prazo da Concess o cessam para a Con cession ria todos os direitos emergentes do Contrato de Concess o sendo entregues ao Concedente todos os bens que constituem o Estabelecimento da Concess o em estado que satisfa a as seguintes condi es Bens Condi es m nimas Pavimento cc 85 da extens o total com dura
176. isto em anexo ao Contrato de Concess o IPC a IPC a Dezembro do ano t 1 TEC is IPC a Dezembro de 2009 T Rela o entre o n mero de quil metros afectados pela indisponibilidade e o n mero total de quil metros c g Coeficiente de gravidade da falha de dispo nibilidade sendo para este efeito considerados dois graus de indisponibilidade i Indisponibilidade absoluta a que corresponde um coeficiente de valor 1 ii Indisponibilidade relativa a que corresponde um coeficiente de valor 0 5 c d Coeficiente de dura o da falha de disponibi lidade sendo para este efeito considerados tr s graus de indisponibilidade i Indisponibilidade durante o per odo nocturno en tre as 22h00 m e as 6h00m a que corresponde um coeficiente de valor 0 3 Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 ii Indisponibilidade durante o per odo diurno entre as 6h00 m e as 22h00m a que corresponde um coe ficiente de valor 0 7 iii Indisponibilidade durante um dia a que cor responde um coeficiente de valor 1 19 Ocorrendo um alargamento de um Sublan o nos termos da base XXXIV devem ser revistos a O calend rio das grandes repara es desse Su blan o mantendo se os pressupostos de periodicidade para a sua realiza o b Os respectivos custos unit rios por quil metro de forma a ter em considera o o custo adicional decorrente do novo n mero de vias 20 Oc
177. ixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 10 m 3 Ve culos com tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 10 m 4 Ve culos com mais de tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 10 m 2 Os ve culos ligeiros de passageiros e mistos tal como definidos no C digo da Estrada com dois eixos peso bruto superior a 2 300 kg e inferior ou igual a 3 500 kg com lota o igual ou superior a cinco lugares e uma altura medida vertical do primeiro eixo do ve culo igual ou superior a 1 10 m e inferior a 1 30 m desde que n o apresentem trac o s quatro rodas permanente ou inser vel pagam a tarifa de portagem relativa classe 1 quando os seus utentes a Sejam aderentes a um servi o electr nico de co bran a b Fa am prova perante a entidade gestora do respectivo sistema electr nico de cobran a e mediante apresenta o de documento oficial emitido por essa entidade do preen chimento dos requisitos exigidos neste n mero 3 A rela o entre o valor das tarifas de portagem das classes 2 3 e 4 e a tarifa da classe 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a respectivamente 1 75 2 25 e 2 5 4 As taxas de portagem para as classes de veicu los definidas nos n 1 e 2 s o o produto da aplica o das tarifas de portagem ao comprimento efectivo de cada Sublan o ou conjunto de Subl
178. jecto da Concess o n o deve ser superior a 50 km Base XLII Constru o e explora o de reas de Servi o 1 A Concession ria n o pode subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com quaisquer terceiros as actividades de explora o das Areas de Servi o ou parte delas sem pr via aprova o dos respectivos contratos pelo Concedente 2 Os contratos previstos no n mero anterior est o sujeitos quanto disciplina da sua celebra o modifica o e extin o ao disposto na base LVIII 3 Independentemente da atribui o da explora o a terceiros das Areas de Servi o a Concession ria mant m os direitos e continua sujeita s obriga es para si emer gentes neste mbito do Contrato de Concess o sendo a nica respons vel perante o Concedente pelo seu cum primento 4 Sem preju zo do disposto no n mero anterior o Concedente pode exercer os direitos que para si decorram do Contrato de Concess o directamente perante os terceiros em causa podendo nomeadamente por raz es decorrentes do incumprimento das obriga es descritas neste mbito no Contrato de Concess o ou nos contratos que os ligam Concession ria p r termo a tais contratos 5 A resolu o operada nos termos do n mero anterior n o ocorre antes de decorridos seis meses sobre a notifica o da Concession ria e do terceiro que explora a rea de Servi o em quest o pelo Concedente que deve indicar os mo
179. lR e a IGF pode p r fim Concess o atrav s de resolu o do Contrato de Concess o em casos de viola o grave n o sanada ou n o san vel das obriga es da Concession ria decorrentes do Contrato de Concess o 2 Constituem nomeadamente causa de resolu o do Contrato de Concess o por parte do Concedente nos termos e para os efeitos do disposto no n mero anterior os seguintes factos e situa es b Dissolu o da Concession ria ou senten a de declara o de insolv ncia da Concession ria 67 NERO T E RSRS EN RR d Recusa ou impossibilidade da Concession ria em retomar a Concess o nos termos do disposto no n 7 da base anterior ou quando o tenha feito continua o das situa es que motivaram o sequestro cedente com preju zo grave e irremedi vel para a exe cu o das obras ou para a explora o e a conserva o da Auto Estrada a A EEE E E EEEE A EEE EE 3 Verificando se um dos casos de incumprimento referidos no n mero anterior ou qualquer outro que nos termos do disposto no n 1 possa motivar a resolu o do Contrato de Concess o o Concedente notifica a Concession ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou reparar as consequ ncias dos seus actos excepto tratando se de uma viola o n o san vel 4 Caso a Concession ria n o cumpra as suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias
180. la es contratuais entre as Partes b Pode o Concedente usar da faculdade prevista no n 2 da base XLIII c Revertem para o Concedente todos os bens que inte gram a Concess o e o Estabelecimento da Concess o d E a cau o libertada a favor da Concession ria ex cepto na medida em que esta possa e deva ser utilizada pelo Concedente em consequ ncia de facto ocorrido antes do evento que esteve na origem da verifica o de um caso de for a maior e Fica a Concession ria respons vel pelos efeitos da cessa o de quaisquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte salvo quanto queles em rela o aos quais o Concedente exerceu a faculdade prevista no n 2 da base XLIII e quanto aos indicados no n 9 12 A Concession ria obriga se a comunicar de imediato ao Concedente a ocorr ncia de qualquer evento qualific vel como caso de for a maior ao abrigo do disposto na presente base bem como no mais curto prazo poss vel a indicar quais as obriga es emergentes do Contrato de Concess o cujo cumprimento no seu entender se encontra impedido ou dificultado por for a de tal ocorr ncia e bem assim se for o caso as medidas que pretende p r em pr tica a fim de mitigar o impacte do referido evento e os respectivos custos 13 Constitui estrita obriga o da Concession ria a mitiga o por qualquer meio razo vel e apropriado ao seu dispor dos efeitos da verifica o de um caso de for
181. lei portuguesa 4 Mediante pr via autoriza o do Concedente a Concession ria pode desenvolver dentro dos limites fi sicos da Concess o outras actividades para al m das que se encontram referidas no n 1 com partilha equitativa de benef cios entre Concedente e Concession ria atrav s de um dos mecanismos previstos no n 6 da base XIX A 5 Na estrita medida em que tal n o afecte nem con dicione o cumprimento das obriga es que Concessio n ria incumbem nos termos do Contrato de Concess o a Concession ria pode mediante autoriza o do Concedente desenvolver fora do mbito e dos limites f sicos da Con cess o outras actividades Base XII Estrutura accionista da Concession ria 1 O capital social da Concession ria encontra se dis tribu do na Data de Assinatura do Contrato de Concess o 1596 38 entre os Membros do Concorrente na exacta medida que foi pelo Concorrente indicada na Proposta 2 Qualquer altera o da posi o hier rquica dos Membros do Concorrente no capital social da Concessio n ria carece de autoriza o pr via do Concedente 3 Todas as ac es representativas do capital social da Concession ria s o obrigatoriamente nominativas 4 A transmiss o de ac es da Concession ria ex pressamente proibida at tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir sendo nulas e de nenhum efeito quaisquer transmiss es efectuadas
182. ltas contratuais que lhe sejam aplicadas no prazo de 10 dias teis a contar da sua fixa o e notifi ca o pelo Concedente este pode utilizar a cau o para pagamento das mesmas 7 No caso de o montante da cau o ser insuficiente para o cumprimento das multas pode o Concedente deduzir o respectivo montante dos pagamentos a efectuar por ele 8 Os valores das multas estabelecidas na presente base s o actualizados em Janeiro de cada ano de acordo com o IPC publicado para o ano anterior 9 A aplica o das presentes multas n o prejudica a apli ca o de outras san es contratuais nem de outras san es previstas em lei ou regulamento nem isenta a Concession ria de responsabilidade civil criminal e contra ordenacional em que incorrer perante o Concedente ou terceiro 10 N o devido o pagamento de multas sempre que ao evento de incumprimento sejam aplic veis as dedu es previstas na base LXV A 11 A aplica o de multas sempre precedida de audi ncia da Concession ria Base LXXVI For a maior 1 Consideram se unicamente casos de for a maior os acontecimentos imprevis veis e irresist veis cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das cir cunst ncias pessoais da Concession ria 2 Constituem nomeadamente casos de for a maior actos de guerra ou subvers o hostilidades ou invas o re beli o ou terrorismo epidemias radia es at micas fogo raio inunda
183. m os dias em que os servi os da Administra o P blica se encontrarem abertos ao p blico em Lisboa 1596 22 Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XCII Decreto Lei n 234 2001 de 28 de Agosto com a seguinte L redac o Sus cuca daiane ia eia ER e a a Base XVIII A 7 PA PRE RA MP e Ds Mr AM CSA uy DR QRO OM re A Varia o da tributa o directa sobre o lucro das sociedades 4 Todas as decis es autoriza es aprova es pedidos ou demais actos do Concedente praticados ao abrigo do Contrato de Concess o devem ser devi damente fundamentados bem como devem os actos de execu o do Contrato de Concess o a cargo de qualquer das Partes assentar em crit rios de razoa bilidade Base XCII A Concession ria reembolsa o Concedente no prazo de 30 dias ap s a Data de Assinatura do Contrato de Concess o os encargos suportados na prepara o no lan amento e na conclus o do concurso e que ascendem a 788 100 68 Base XCV 3 Os rbitros designados nos termos do n mero anterior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 10 dias teis a contar da designa o do segundo rbitro cabendo ao Presidente do Tribunal Central Administrativo que tamb m nomeia o representante de qualquer das Partes caso estas n o o tenham feito esta designa o caso a mesma n o ocorra dentro deste prazo DE saida a Cr opaca Da TER e E 7 Sem preju zo
184. ncargos delas derivados DE ud pi a aa e EE SG UT Base XXIV InIR Sem preju zo dos poderes cometidos a outras entida des sempre que no Contrato de Concess o se atribuam poderes ou se preveja o exerc cio de faculdades pelo Concedente tais poderes e tal exerc cio podem ser exe cutados pelo InIR salvo quando o contr rio decorrer da regra em causa ou de disposi o imperativa da lei Base XXV ia aa Pe ah ca doe RR tora eh curdo Ab ada EA O a da 2 A constru o deve iniciar se 15 meses ap s a Data de Assinatura do Contrato de Concess o 1596 10 Base XXVI 2 As datas de entrada em servi o efectivo e as datas de in cio da constru o de cada um dos Lan os referidos no n mero anterior constam do Programa de Trabalhos im ii E Gp adia ORE ars ANDA 92 pg 2 Os estudos e os projectos referidos no n mero anterior devem satisfazer as regras gerais relativas qualidade seguran a comodidade e economia dos utentes da Auto Estrada sem descurar os aspectos de integra o ambiental e o enquadramento adaptado regi o que a mesma atravessa e s o apresentados sucessivamente sob as formas de estudos pr vios in cluindo Estudos de Impacte Ambiental anteprojectos e projectos podendo alguma destas fases ser dispensada pelo InIR a solicita o devidamente fundamentada da Concession ria DE A AT o a tee ia RS ad a a 6 A Concession ria pode solicitar ao Concedente e este deve fornece
185. ncess o nos termos do n 4 da base LXXVI e da al nea c do n 6 da mesma base c Altera es legislativas de car cter espec fico que tenham um impacte directo sobre as receitas ou custos respeitantes s actividades integradas na Concess o d Quando o direito de aceder reposi o do equil brio financeiro expressamente previsto no Contrato de Concess o 2 As altera es lei geral designadamente lei fiscal e lei ambiental ficam expressamente exclu das da previs o da al nea c do n mero anterior 3 As Partes acordam que sempre que a Concessio n ria tenha direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o tal reposi o efectuada de acordo com o que de boa f for estabelecido entre o Concedente atrav s de representantes do MOPTC e do MEF e a Concession ria em negocia es que devem iniciar se logo que solicitadas pela Concession ria 4 Decorridos 60 dias sobre a solicita o de in cio de negocia es sem que as Partes cheguem a acordo sobre os termos em que a reposi o do equil brio financeiro deve ocorrer aquela reposi o tem lugar com refer ncia ao Caso Base com as altera es que este tenha sofrido ao abrigo do n 2 da base LXXXIII e efectuada pela reposi o por op o da Concession ria de dois dos tr s Crit rios Chave a Valor m nimo do R cio de Cobertura do Servi o da D vida 1596 67 b Valor m nimo do R cio de Cobertura da
186. ndo nestas as correc es que resultem de erros de concep o cons tru o ou manuten o 8 Todo e qualquer encerramento de vias deve ser previamente comunicado pela Concession ria ao InIR Base LII Obriga es e direitos dos utentes e dos propriet rios confinantes da Auto Estrada 1 As obriga es dos utentes e os direitos e obri ga es dos propriet rios dos terrenos confinantes com a Auto Estrada em rela o ao seu policiamento s o as que constam do Estatuto das Estradas Nacionais e de outras disposi es legais ou regulamentares aplic veis 2 Os utentes t m o direito de ser informados pre viamente pela Concession ria sobre a realiza o de obras programadas que afectem as normais condi es de circula o na Auto Estrada designadamente as que reduzam o n mero de vias em servi o ou as que obri guem a desvios de faixa de rodagem 3 A informa o a que se refere o n mero anterior deve ser prestada pelo menos atrav s de sinaliza o colocada na rede vi ria servida pela Auto Estrada e se o volume das obras em causa assim o recomendar atrav s de an ncio publicado num jornal de circula o nacional com a anteced ncia e o destaque julgados convenientes Base LIII ia bi a a SE e di a 2 A Concession ria deve estudar e implementar os mecanismos necess rios para garantir a monitoriza o do tr fego a identifica o de condi es climat ricas adversas circula o
187. nido como a TIR nominal dos fundos por estes disponibilizados e do cash flow distribu do aos accionistas designadamente sob a forma de juros e re embolso de suprimentos e ou presta es acess rias de capital dividendos pagos ou reservas distribu das a pre os correntes durante todo o per odo da Concess o calculada nos termos constantes do Caso Base sss TMDA o tr fego m dio di rio anual ttt Transac o o conjunto de dados gerados num local de detec o aquando da sua transposi o por um ve culo ao qual corresponde uma taxa de portagem uuu Transac o Agregada a liquida o de uma Via gem realizada numa via portajada vvv Viagem o percurso realizado num conjunto de um ou mais Sublan os da Auto Estrada com um ou mais p rticos instalados a que correspondam taxas de portagem real que o sistema de cobran a existente possa identificar de uma forma coerente e integrada por refer ncia a um dado limite de tempo adequado por uma determinada viatura entre a sua entrada e a sua sa da da Auto Estrada 2 Os termos definidos no n mero anterior no sin gular podem ser utilizados no plural e vice versa com a correspondente altera o do respectivo significado salvo se do contexto resultar claramente o inverso CAP TULO II Objecto e tipo da Concess o Base II Objecto 1 A Concess o tem por objecto a concep o projecto constru o financiamento conserva o e explora o em r
188. notifica o por escrito ao Agente das Entidades Financiadoras nos termos e para os efeitos do estabelecido em anexo ao Contrato de Concess o em casos de fundamentada urg ncia que n o se compade a com as delongas no processo de sana o do incumprimento regulado no n 3 o Concedente pode sem preju zo da observ ncia daquele processo proceder de imediato ao se questro da Concess o nos termos definidos na base anterior 8 resolu o do Contrato de Concess o origina o dever de indemnizar por parte da Concession ria devendo a indemniza o ser calculada nos termos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer cau o caso a indemni za o n o seja paga voluntariamente pela Concession ria 9 Ocorrendo resolu o do Contrato de Concess o pela Concession ria por motivo imput vel ao Concedente este deve indemnizar a Concession ria nos termos gerais de direito e respons vel pela assun o de todas as obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Finan ciamento com excep o das relativas a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do motivo da resolu o Base LXXX Caducidade 1 O Contrato de Concess o caduca quando se ve rificar o fim do prazo da Concess o extinguindo se as rela es contratuais existentes entre as Partes 2 Verificando se a caducidade do Contrato de Con cess o a Concession ria inteiramente respons vel pela cessa o dos efeitos de qua
189. nsabilidade neste mbito Base LXXIV Por preju zos causados por entidades contratadas 1 A Concession ria responde ainda nos termos gerais da rela o comitente comiss rio pelos preju zos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das actividades compreendidas na Concess o 2 Constitui especial dever da Concession ria prover e exigir a qualquer entidade com que venha a contratar que promova as medidas necess rias para salvaguarda da inte gridade f sica do p blico e do pessoal afecto Concess o devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regu lamentos de higiene e seguran a em vigor a cada momento CAP TULO XVII Incumprimento e cumprimento defeituoso Base LXXV Incumprimento 1 Sem preju zo da possibilidade de sequestro ou de resolu o do Contrato de Concess o o incumprimento pela Concession ria de quaisquer deveres ou obriga es emer gentes do Contrato de Concess o ou das determina es do Concedente emitidas no mbito da lei ou do Contrato de Concess o com excep o das previstas no cap tulo X A pode ser sancionada por decis o do Concedente pela aplica o de multas contratuais cujo montante varia em fun o da gravidade da falta entre 4 987 98 e 99 759 58 2 A aplica o de multas contratuais est dependente de notifica o pr via da Concession ria pelo Concedente para reparar o incumprimento e do n o cumprimento do prazo de rep
190. nsufici ncias detectadas 4 Sempre que se torne necess rio realizar expropria es para manter direitos de terceiros no estabelecimento ou restabelecimento de redes vias de qualquer tipo ou servi os afectados s o estas de utilidade p blica e com car cter de urg ncia sendo aplic veis todas as disposi es legais que regem a Concess o Base XXIII Condu o controlo e custos dos processos expropriativos A condu o e a realiza o dos processos expro priativos dos bens ou dos direitos necess rios ao Estabe lecimento da Concess o compete Concession ria como entidade expropriante em nome do Concedente qual cabe tamb m suportar todos os custos inerentes condu o dos processos expropriativos e o pagamento de indemniza es ou outras compensa es derivadas das expropria es ou da imposi o de servid es ou outros nus ou encargos delas derivados 2 Compete ainda Concession ria a todo o tempo e nomeadamente no mbito dos estudos e projectos a apre sentar nos termos do cap tulo VIII prestar ao Concedente toda a informa o relativa aos processos expropriativos em curso 3 Qualquer atraso imput vel ao Concedente e superior a 30 dias na pr tica de acto ou actividade que pela sua natu reza deva ser praticado pelo Concedente designadamente a publica o da declara o de utilidade p blica dos terrenos a expropriar ou a pr tica dos actos de autoridade necess rios posse
191. nte todas as obriga es que assume no Contrato de Concess o 2 Com vista obten o dos fundos necess rios ao desenvolvimento das actividades objecto da Concess o a Concession ria celebrou na Data de Assinatura do Con trato de Concess o os Contratos de Financiamento e cele brou com os seus accionistas o Acordo de Accionistas de 1596 40 Realiza o do Capital Social da Sociedade Concession ria e de Presta es Acess rias que em conjunto declara garantirem lhe tais fundos nos termos dos respectivos contratos 3 N o s o opon veis ao Concedente quaisquer ex cep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas pela Concession ria com quais quer terceiros incluindo com as Entidades Financiadoras e com os seus accionistas 4 A Concession ria tem o direito de receber os pa gamentos por disponibilidade e as demais import ncias previstas no cap tulo XII os rendimentos de explora o das Areas de Servi o e quaisquer outros rendimentos obtidos no mbito da Concess o Base XIX A Refinanciamento da Concess o 1 A Concession ria em articula o com o Conce dente pode proceder ao Refinanciamento da Concess o de forma a assegurar a obten o de n veis de efici ncia mais elevados e de custos adequados aos riscos envolvidos 2 As condi es constantes dos instrumentos contra tuais resultantes do Refinanciamento da Concess o n o devem ser mais onerosa
192. ntegram a Concess o equi pamento de contagem e de classifica o de tr fego que permita em tempo real assegurar ao Concedente o con trolo efectivo do n mero e tipo de ve culos que circulam na Auto Estrada devendo ainda disponibilizar os dados necess rios ao programa de monitoriza o de tr fego que o Concedente tem em curso na rede rodovi ria nacional 2 O equipamento de medi o de tr fego a instalar deve garantir a A classifica o dos ve culos de acordo com as categorias definidas pelo Concedente e descritas na base XLIX b Revogada c O fornecimento de dados em tempo real para siste mas de controlo e gest o de tr fego 3 Os sistemas a instalar devem ter capacidades de processamento de informa o em tempo real e ser com pat veis com a rede de equipamento de contagem classi fica o autom tica de ve culos e os sistemas de pesagem din mica de eixos actualmente existente assim como com o actual programa de controlo do sistema utilizado pelo Concedente 4 O sistema de contagem de ve culos deve incluir um circuito fechado de TV acoplando a cada um dos equipa mentos pelo menos uma c mara de v deo 5 O sistema de contagem de ve culos deve ainda contemplar o fornecimento e instala o no Concedente de uma workstation e respectivo software que permita o acesso em tempo real a todos os registos de tr fego incluindo acesso ao circuito fechado de TV 6 O sistema e os componente
193. o financeiro da Concess o efectuada nos termos da presente base relativamente ao evento que lhe deu origem nica completa suficiente e final para todo o per odo da Con cess o salvo acordo diverso das Partes 10 Para os efeitos previstos na presente base a Con cession ria deve notificar o Concedente da ocorr ncia de qualquer evento que individual ou cumulativamente possa dar lugar reposi o do equil brio financeiro da Conces s o nos 30 dias seguintes data da sua verifica o CAP TULO XX Direitos de propriedade industrial e intelectual Base LXXXV Direitos de propriedade industrial e intelectual 1 A Concession ria cede gratuitamente ao Concedente todos os projectos planos plantas documentos e outros materiais de qualquer natureza que se revelem necess rios ou teis ao desempenho das fun es que a este incumbem nos termos do Contrato de Concess o ou ao exerc cio dos direitos que lhe assistem nos termos do mesmo e que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das activida des integradas na Concess o seja directamente pela Conces sion ria seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar 2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os fins espec ficos das actividades integradas na Concess o e bem assim os projectos planos plan tas documentos e outros materiais referidos no n mero anterior 1596 68 s o transmitidos
194. o Concedente det m em virtude do Contrato de Con cess o 12 Mediante solicita o escrita da Concession ria o Concedente emite e entrega lhe no prazo de cinco dias teis documento adequado confirmando a exist ncia do cr dito cedendo 13 Em caso de mora superior a 30 dias relativa mente s datas previstas na presente base para a realiza o dos pagamentos devidos pelo Concedente h lugar aplica o de juros ap s aquele per odo calculados taxa Euribor para opera es a tr s meses acrescida de 1 at integral e efectivo pagamento 14 Um Sublan o encontra se dispon vel nos ter mos e para os efeitos do disposto no Contrato de Conces s o quando se encontrem verificadas simultaneamente as seguintes condi es a Condi es de acessibilidade estado ou condi o caracterizada por permitir a todos os ve culos autoriza dos terem acesso na entrada e na sa da ao Sublan o 1596 32 b Condi es de seguran a estado ou condi o de um Sublan o caracterizada por i Representar o cumprimento integral de todas as disposi es legais ou regulamentares estabelecidas para a respectiva concep o constru o e operacionalidade ii Permitir aos ve culos autorizados entrar sair e cir cular por esse Sublan o sem mais riscos para a integri dade f sica e bem estar dos utentes e para a integridade dos respectivos ve culos do que aqueles que decorreriam da sua normal e prudente u
195. o da Concess o o n mero de dias entre 1 de Janeiro e o Termo da Concess o IPC S IPC a Dezembro do ano t 1 IPC m9 IPC a Dezembro de 2009 L PR Extens o expressa em quil metros do Sublan o j Ls Extens o expressa em quil metros correspon dente soma das extens es dos sublan os que integram a Concess o t Per odo correspondente a um ano civil 3 O montante total das dedu es a efectuar em cada ano a que se refere o n 1 calculado de acordo com a seguinte f rmula Ded gt F Dis em que F Dis Montante correspondente dedu o di ria imposta em resultado da ocorr ncia de falhas de disponi bilidade para o ano t calculada nos termos do n 18 4 Considera se existir uma falha de disponibilidade quando alguma das condi es de indisponibilidade defi nidas nos n 14 a 17 se verificar 5 O montante relativo dedu o ou incremento im posto em resultado da evolu o dos ndices de sinistrali dade calculado de acordo com as f rmulas seguintes a O ndice de sinistralidade da Concess o calcula se nos seguintes termos N x108 L x TMDA x365 IS Conc em que IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t 1596 59 N N mero de acidentes no ano t com v timas mortos e ou feridos registados nos Sublan os da Concess o pela autoridade policial competente L Extens o total em quil metros dos Sublan o
196. o de 2002 tornando se a respectiva explora o e conserva o da res 1596 48 ponsabilidade exclusiva da Concession ria a partir desse momento nos termos da base anterior 2 O Concedente exerce se for contratualmente im poss vel o exerc cio directo pela Concession ria e sempre que esta lho solicite os direitos inerentes a todas as ga rantias que se encontrem em vigor relativamente a obras realizadas nos Lan os referidos no n mero anterior as quais se encontram identificadas em anexo ao Contrato de Concess o 3 A Concession ria tem direito a quaisquer quan tias indemnizat rias que sejam pagas ao Concedente nos termos das garantias referidas no n mero anterior que lhe devem por este ser pagas imediatamente ap s o res pectivo recebimento e a acompanhar todos os trabalhos de repara o que o Concedente possa exigir de terceiros nos termos dessas garantias dependendo exclusivamente de si a aceita o das repara es efectuadas 4 A Concession ria declara ter pleno conhecimento do estado de conserva o dos Lan os referidos na presente base bem como das instala es e equipamentos a eles afectos ou que neles se integram e aceitar a respectiva transfer ncia sem reservas nos termos e para os efeitos do Contrato de Concess o Base XLVII Instala es e equipamentos de contagem e classifica o de tr fego 1 A Concession ria tem a obriga o de instalar em cada um dos Sublan os que i
197. o n o seja paga voluntariamente pela Concession ria 9 Ocorrendo resolu o do Contrato de Concess o pela Concession ria por motivo imput vel ao Concedente este deve indemnizar a Concession ria nos termos gerais de direito e respons vel pela assun o de todas as obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Finan ciamento com excep o das relativas a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do motivo da resolu o Base LXXX 2 Verificando se a caducidade do Contrato de Concess o a Concession ria inteiramente respon s vel pela cessa o dos efeitos de quaisquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte sem preju zo do disposto nos n 2 e 3 da base XLIII Base LXXXI 1 Sem preju zo do disposto no n 8 no Termo da Concess o revertem gratuita e automaticamente para o Concedente todos os bens que integram ou que est o afectos Concess o nos termos do n 1 da base VII obrigando se a Concession ria a entreg los em bom estado de conserva o e de funcionamento sem preju zo do normal desgaste do seu uso para efeitos do Contrato de Concess o e livres de quaisquer nus ou encargos 2 Caso a Concession ria n o d cumprimento ao disposto no n mero anterior o InIR promove a realiza o dos trabalhos e as aquisi es que sejam necess rios reposi o dos bens a referidos correndo os respectivos custos pela Concession ria
198. o produz efeitos a partir do primeiro dia do ano civil subsequente ao termo de cada tri nio 5 A altera o do valor unit rio por Transac o Agre gada em sede de revis o ordin ria ou extraordin ria do modelo tarif rio deve tomar em considera o os seguintes princ pios a O custeio baseado em actividades elaborado numa base de transpar ncia de informa o que constitui refe r ncia obrigat ria b A pondera o dos pre os de mercado na aceita o da altera o c A adequa o dos valores a cobrar evolu o da efic cia e da efici ncia do sistema de cobran a como um todo tendo em conta a experi ncia adquirida e as melhorias t cnicas e processuais que forem sendo conseguidas Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 d A aplica o de um modelo de tarifa aditiva devendo o valor unit rio por Transac o Agregada contemplar os pre os a praticar por cada uma das entidades cujos servi os integram as componentes da cadeia de valor nas quais n o existe livre concorr ncia e Os custos directos das Transac es Agregadas debi tados por entidades de cobran a os custos com o sistema de identifica o electr nica de ve culos e os custos de opera o do sistema MLFF necess rios individualiza o da Transac o f O crit rio de partilha de risco previsto na base LVII V g Os Custos Administrativos a cobrar aos utentes re lativos s Cobran as Secund ria e
199. o sexto e o trig simo dia de atraso in clusive c At ao montante de 49 879 79 por dia de atraso entre o trig simo primeiro e o sexag simo dia de atraso inclusive d At ao montante de 62 349 74 a partir do sexa g simo primeiro dia de atraso Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 9 A aplica o das presentes multas n o prejudica a aplica o de outras san es contratuais nem de outras san es previstas em lei ou regulamento nem isenta a Concession ria de responsabilidade civil criminal e contra ordenacional em que incorrer perante o Conce dente ou terceiro 10 N o devido o pagamento de multas sempre que ao evento de incumprimento sejam aplic veis as dedu es previstas na base LXV A 11 Anterior n 10 Base LXXVI Ds eng grau O o GURIA EEE A Ud Led Ga RU ia 4 Sem preju zo do disposto no n 6 a ocorr ncia de um caso de for a maior tem por efeito a Exonerar a Concession ria da responsabilidade pelo n o cumprimento das obriga es emergentes do Contrato de Concess o que sejam directamente por ele afecta das na estrita medida em que o respectivo cumprimento pontual e atempado tenha sido efectivamente impedido b Areposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXTV c A resolu o do Contrato da Concess o caso a im possibilidade do respectivo cumprimento se torne defini tiva ou a reposi o do equil
200. ociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual da declara o de resolu o emitida pela EP 6 Durante o per odo referido no n mero anterior a Concession ria ou a sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual fica obrigada a assegurar o perfeito e pontual cumprimento da execu o do Contrato de Presta o de Servi os n o podendo ser interrompida a presta o do servi o de cobran a de portagens 7 Em caso de incumprimento pela Concession ria ou pela sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual do Contrato de Presta o de Servi os tal n o afecta de qualquer forma e em caso algum o Contrato de Concess o Base LVII BB Indisponibilidade do sistema de cobran a de portagens 1 A disponibilidade do sistema de cobran a de por tagens constitu da pela disponibilidade dos pontos de cobran a que o integram a qual por sua vez consiste na capacidade desses pontos de cobran a de nos termos do Contrato de Concess o registar os elementos de passagem de viaturas 2 A indisponibilidade de um ponto de cobran a con siste na sua incapacidade de detectar as viaturas que o transp em de tal forma que n o seja poss vel identificar ou reconstituir os elementos necess rios ao estabelecimento da respectiva Transac o Agregada 3 A Concession ria assume um n vel de disponibili dade dos seus pontos de cobran a de 99 3 4 A Concession
201. odifi ca o e extin o ao disposto na base LVIII Dia Eca doa A e pre aa acne E gi rea acena 4 Sem preju zo do disposto no n mero anterior o Concedente pode exercer os direitos que para si de corram do Contrato de Concess o directamente perante os terceiros em causa podendo nomeadamente por raz es decorrentes do incumprimento das obriga es descritas neste mbito no Contrato de Concess o ou nos contratos que os ligam Concession ria p r termo a tais contratos 5 A resolu o operada nos termos do n mero an terior n o ocorre antes de decorridos seis meses sobre a notifica o da Concession ria e do terceiro que explora a Area de Servi o em quest o pelo Concedente que deve indicar os motivos da sua insatisfa o e a possibi lidade de resolu o do contrato de explora o daquela Area de Servi o 6 A possibilidade prevista no n 4 deve estar expressamente ressalvada nos contratos submetidos aprecia o do Concedente nos termos do n 1 Base XLIII L 1 No Termo da Concess o caducam automatica mente e em raz o daquele termo quaisquer contratos celebrados pela Concession ria com quaisquer terceiros relativos explora o das Areas de Servi o ficando esta inteiramente respons vel pelas consequ ncias legais e contratuais dessa caducidade n o assumindo o Conce dente quaisquer responsabilidades nesta mat ria sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 2
202. oncess o de outras actividades para al m das integradas na Concess o nos termos das presen tes bases ou nos termos que venham a ser definidos no Contrato de Concess o c O desenvolvimento pela Concession ria fora do m bito e dos limites f sicos da Concess o de outras actividades d A altera o da hierarquia dos Membros do Concor rente no capital da Concession ria e A redu o do capital social da Concession ria f A altera o aos Estatutos da Concession ria g A aliena o do capital social da Concession ria in cluindo a transmiss o ou a onera o das ac es h A concretiza o de uma opera o de Refinanciamento da Concess o i As autoriza es previstas nas bases LVIII e LIX Jj O trespasse da Concess o k As altera es nas condi es das ap lices de seguros sem preju zo do disposto na al nea a do n 1 da base anterior 2 Sem preju zo de outro regime expressamente es tabelecido as autoriza es ou as aprova es previstas no n mero anterior devem ser expressas e escritas Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 3 Sem preju zo de outras situa es expressamente previstas compete conjuntamente ao MEF e ao MOPTC o exerc cio dos poderes do Concedente em mat ria de res gate sequestro e resolu o do Contrato de Concess o bem como de reposi o do equil brio financeiro da Concess o 4 As autoriza es ou aprova es a
203. oncess o por seguradoras aceit veis para o Concedente 2 O programa de seguros relativo s ap lices de se guro indicadas no n mero anterior o constante de anexo ao Contrato de Concess o sem preju zo da contrata o dos seguros previstos na base LXXVI 3 N o podem ter in cio quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento Concessionado sem que a Conces sion ria apresente ao Concedente comprovativo de que as ap lices de seguro aplic veis se encontram em vigor com os pr mios do primeiro per odo de cobertura pagos nas condi es estipuladas em anexo ao Contrato de Concess o 4 O Concedente deve ser indicado como co benefici rio nas ap lices de seguro aplic veis 5 Constitui estrita obriga o da Concession ria a manuten o em vigor das ap lices listadas em anexo ao Contrato de Concess o nomeadamente atrav s do paga mento atempado dos respectivos pr mios pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras 6 O Concedente pode proceder por conta da Con cession ria ao pagamento directo dos pr mios dos seguros referidos nos n meros anteriores quando a Concession ria n o o fa a mediante recurso cau o 7 As condi es constantes dos n 3 a 6 devem cons tar das ap lices emitidas nos termos desta base e ser assim do conhecimento das seguradoras CAP TULO XV Fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria Base LXX Fiscaliza o pelo Concedent
204. oncession ria a conserva o e manuten o dos sistemas de contagem e classifica o de tr fego incluindo o respectivo centro de controle e ainda os sistemas de ilumina o de sinaliza o e de seguran a nos tro os das vias nacionais ou urbanas que contactam com os n s de liga o at aos limites esta belecidos na base V 4 A Concession ria deve respeitar os padr es de qua lidade designadamente para a regularidade e ader ncia do pavimento conserva o da sinaliza o e do equipamento de seguran a e apoio aos utentes fixados no Manual de Opera o e Manuten o e no Plano de Controlo de Qua lidade 5 O estado de conserva o e as condi es de explo ra o da Auto Estrada s o verificados pelo InIR de acordo com um plano de ac es de fiscaliza o a definir pelo Concedente competindo Concession ria proceder nos prazos que razoavelmente lhe forem fixados s repara es e s beneficia es necess rias manuten o dos padr es de qualidade previstos no n mero anterior Base XLVI Transfer ncia da explora o e conserva o dos Lan os existentes 1 O Lan o referido na al nea b do n 2 da base II bem como os equipamentos e as instala es a ele afectos transferem se para a Concession ria s 24 horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o e o Lan o refe rido na al nea a do n 2 da base II na data da sua entrada em servi o que deve ter lugar at 30 de Junh
205. oncession ria e ser aceite pelo Concedente Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 5 Os montantes a pagar pelo Concedente nos termos do n mero anterior s o deduzidos de eventuais obriga es da Concession ria vencidas e n o cumpridas ou cumpridas defeituosamente data do resgate 6 Caso n o haja acordo entre as Partes no decurso dos 90 dias seguintes notifica o prevista no n 1 sobre o valor das indemniza es a que se refere o n 4 este determinado por uma comiss o arbitral composta por tr s peritos um nomeado pelo Concedente outro pela Concession ria e outro por acordo de ambas as Partes ou na sua falta por escolha do presidente do Tribunal Central Administrativo que tamb m nomeia o representante de qualquer das Partes caso estas n o o tenham feito 7 Com resgate s o libertadas seis meses depois a cau o e as demais garantias a que se refere a base LXVII mediante comunica o dirigida pelo Concedente aos res pectivos deposit rios ou emitentes Base LXXVIII Sequestro 1 Em caso de incumprimento grave pela Concessio n ria das obriga es emergentes do Contrato de Concess o o Concedente pode mediante sequestro tomar a seu cargo a realiza o de obras e o desenvolvimento das actividades integradas na Concess o ou a explora o dos servi os desta suspendendo se concomitantemente os pagamentos Conces sion ria com excep o dos j
206. oncretiza o contribui o de servi o rodovi rio sem sobrecarregar os contribuintes e procedeu ao lan amento de um programa de empreendimentos rodovi rios j com a natureza de subconcess es da EP Estradas de Portugal S A Na conforma o do novo modelo assumiu particular import ncia a altera o do paradigma de relacionamento do Estado com o sector rodovi rio consubstanciada na atribui o EP Estradas de Portugal S A da con cess o da rede rodovi ria nacional Com esta medida visou se designadamente assegurar a transpar ncia na determina o dos custos e das tarifas o controlo p blico do desempenho e da efici ncia do concession rio geral a fixa o de objectivos p blicos e contratualizados no que se refere qualidade de servi o das vias nacionais redu o da sinistralidade e penaliza o dos efeitos ambientais do sector e bem assim estruturar um modelo de gest o potenciador de capacidade para encontrar no mercado as melhores solu es de financiamento que permitam tornar o sector rodovi rio auto sustent vel e geracionalmente equitativo Relativamente s rela es contratuais existentes entre o Estado e os concession rios privados que operam ao abrigo de bases de concess o individualmente aprovadas e n o foram alteradas ou postas em causa pela concess o geral atribu da EP Estradas de Portugal S A foram e continuam a ser desenvolvidos processos negociais por forma
207. ontratuais que possam ser legalmente exigidos no prazo determinado pelo Concedente sem preju zo do disposto no n 8 4 Os documentos e as pe as dos procedimentos pr contratuais e a respectiva adjudica o devem ser previamente aprovados pelo Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar a Altera es s pe as do procedimento b A altera o do projecto de decis o de adjudica o desde que respeitando as normas legais e regulamentares aplic veis 5 Na falta do acordo previsto no n 2 o Conce dente deve atempadamente disponibilizar Conces sion ria os meios financeiros necess rios ao pagamento do pre o devido ao adjudicat rio do procedimento pr contratual referido no n 3 6 Quaisquer outros eventuais encargos relativos ao desenvolvimento do procedimento pr contratual referido no n 3 devem ser acordados previamente entre as Partes sem preju zo do disposto no n mero seguinte 7 Na falta do acordo previsto no n mero anterior e sem preju zo do desenvolvimento do procedimento pr contratual relativo adjudica o do aumento do n mero de vias o valor dos encargos a previstos fixado pelo tribunal arbitral nos termos do cap tulo XXIII Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 8 No caso de n o ser legalmente exig vel Con cession ria a tramita o de procedimento pr contratual os termos e as condi es relati
208. orrendo a situa o prevista no n mero an terior os pagamentos por disponibilidade s o ajustados de modo a reflectir os ajustamentos de calend rio e os custos adicionais com grandes repara es devendo manter se a TIR accionista inalterada 21 A revis o dos custos unit rios a que se refere o n 19 e os ajustamentos previstos no n mero ante rior devem ser objecto de acordo entre as Partes sem preju zo da possibilidade de recurso arbitragem nos termos do cap tulo XXIII Artigo 3 Altera es sistem ticas 1 Os cap tulos VII X XVII e XXI das bases da con cess o da concep o projecto constru o financiamento manuten o e explora o dos lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados designada por Norte Litoral aprovadas pelo Decreto Lei n 234 2001 de 28 de Agosto passam a ter as seguintes ep grafes a Cap tulo VII Fun es do InIR b Cap tulo X Manuten o explora o e conserva o da Auto Estrada c Cap tulo XVII Incumprimento e cumprimento defeituoso d Cap tulo XXI Aplica o no tempo 2 aditado o cap tulo X A com a ep grafe Portagens s bases da concess o da concep o projecto constru o financiamento manuten o e explora o dos lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados designada por Norte Litoral aprovadas pelo Decreto Lei n 234 2001 de 28 de Agosto que se divide nas seguintes sec es e su
209. ortagem aos utentes qual quer dos Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada subme tidos anteriormente a esse regime sem preju zo do direito da Concession ria reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV 3 Os Decretos Leis a que se referem os n meros an teriores devem respectivamente fixar as datas a partir das quais se inicia ou cessa a cobran a de taxas de portagem 4 Sem preju zo do disposto na base seguinte a insta la o a operacionaliza o a manuten o e o financiamento do sistema e dos equipamentos necess rios presta o e gest o do servi o de cobran a de portagens por todo o per odo da Concess o s o da responsabilidade da Conces sion ria salvo nos casos em que se verifique a cess o da posi o contratual a que se refere a base LVII W Base LVII B Procedimento pr vio introdu o de portagens 1 No caso de se pretender introduzir um regime de cobran a de portagens em Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada o Concedente deve previamente solicitar Con cession ria a elabora o de uma proposta que contemple designadamente a Os custos da instala o da manuten o e do finan ciamento b O prazo de execu o do investimento c As condi es de pagamento do investimento d As condi es da operacionaliza o do sistema de cobran a de portagens Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 e Arev
210. ortagem real em sistema free flow para o ano t IS concess o portagem Indice de sinistralidade de cada uma das concess es com portagem real em sistema free flow em opera o L Extens o dos lan os em servi o de cada uma das concess es com portagem real em sistema free flow expresso em quil metros c O ndice de sinistralidade ponderado calcula se nos seguintes termos IS ponderado 60 x IS Conc 40 x IS CONPOR em que IS ponderado ndice de sinistralidade ponderado para o ano t IS conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real em sistema free flow em opera o para o ano t 6 Sempre que se verifique a IS conc lt IS ponderado o Concedente soma remunera o anual da Concession ria um valor calcu lado nos termos da al nea a do n mero seguinte b IS conc gt IS ponderado a Concession ria deduz remunera o anual da Concession ria um valor calcu lado nos termos da al nea b do n mero seguinte Sin 2 x Dis x SIn 2 x Dis x 1596 31 7 Os incrementos e dedu es referidos no n mero anterior s o calculados da seguinte forma a Incremento IS ponderado IS Conc IS Conc b Dedu o IS Conc IS ponderado IS Conc 8 No caso de o Termo da Concess o ocorrer em m s di verso do de Dezembro s o f
211. os peso bruto superior a 2 300 kg e inferior ou igual a 3500 kg com lota o igual ou superior a cinco lugares e uma altura medida vertical do primeiro eixo do ve culo igual ou superior a 1 10 m e inferior a 1 30 m desde que n o apresentem trac o s quatro rodas per manente ou inser vel pagam a tarifa de portagem rela tiva classe 1 quando os seus utentes a Sejam aderentes a um servi o electr nico de co bran a b Fa am prova perante a entidade gestora do res pectivo sistema electr nico de cobran a e mediante apresenta o de documento oficial emitido por essa entidade do preenchimento dos requisitos exigidos neste n mero 3 A rela o entre o valor das tarifas de portagem das classes 2 3 e 4 e a tarifa da classe 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a respectivamente 1 75 2 25 62 5 4 As taxas de portagem para as classes de ve culos definidas nos n 1 e 2 s o o produto da aplica o das tarifas de portagem ao comprimento efectivo de cada Sublan o ou conjunto de Sublan os onde seja aplicada arredondado ao hect metro acrescido do IVA que seja aplic vel taxa em vigor 5 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte as taxas de portagem que a Concession ria est auto rizada a cobrar t m como base a tarifa para a classe 1 calculada de acordo com a f rmula indicada no n 1 da base seguinte reportada a Dezembro de 2006 e que de 0 06671 n o incluindo IV
212. os da mesma o dom nio da Concession ria nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais salvo autoriza o em contr rio do Concedente 7 Anterior n 6 8 Anterior n 7 9 Consideram se ac es para os efeitos previstos nos n 3 a 8 quaisquer participa es no capital social da Concession ria tituladas ou n o incluindo qualquer um dos tipos descritos no cap tulo III do t tulo IV do C digo das Sociedades Comerciais Base XIII 1 O capital social da Concession ria de 63 197 800 integralmente subscrito e totalmente re alizado 2 Revogado 3 A Concession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo da Conces s o sem pr vio consentimento do Concedente 4 A Concession ria n o pode at conclus o da constru o de toda a Auto Estrada deter ac es pr prias Base XIV papos EM EE RA ENA RRETA O 2 A emiss o de quaisquer t tulos ou instrumentos financeiros pela Concession ria que permitam ou pos sam permitir em certas circunst ncias a subscri o a aquisi o ou a deten o de ac es representativas do capital social da Concession ria em viola o das regras estabelecidas nos n 1 a 6 da base XII carece sob pena de nulidade de autoriza o pr via e espec fica do Concedente a quem solicitada com pelo menos 30 dias teis de anteced ncia em rela o seja
213. os no n 1 at cinco anos ap s a data da respectiva conclus o 6 Anterior n 5 7 Anterior n 6 Base XXXVI 1 O Concedente pode impor Concession ria a realiza o de modifica es aos projectos e aos estudos apresentados mesmo se j aprovados quando o inte resse p blico o exija mediante comunica o dirigida Concession ria e imediatamente aplic vel DO ag NOR NR SENTE SACADO NDA ra A SS USA GA Gar AS Base XXXVII Responsabilidade da Concession ria pela qualidade da Auto Estrada 1 A Concession ria garante ao Concedente a qua lidade da concep o do projecto e da execu o das obras de constru o e conserva o dos Lan os pre vistos no n 1 da base II bem como a qualidade da conserva o dos Lan os referidos no n 2 da base II responsabilizando se pela sua durabilidade em perma nentes e plenas condi es de funcionamento e opera cionalidade ao longo de todo o per odo da Concess o Da NA SRA CERCA da Arc A RSRS A Ta a a Base XXXVII 1 A Concession ria deve ap s a conclus o dos trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o solicitar a realiza o da respectiva vistoria a efectuar conjuntamente por representantes do InIR e da Concession ria 2 Consideram se como trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o os respeitantes a pavimenta o obras de arte sinaliza o horizontal e vertical
214. os para a Concession ria Base LVII J Contrato de Presta o de Servi os 1 O Contrato de Presta o de Servi os reflecte o disposto neste cap tulo e no Contrato de Concess o em mat ria de presta o do servi o de cobran a de portagens na Auto Estrada 2 O exacto e pontual cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Presta o de Servi os pela Con cession ria garantido mediante presta o de cau o nos termos regulados no Contrato de Presta o de Servi os 3 cau o que vier a ser prestada identifica como benefici ria a EP sendo o seu valor fixado em 1000 000 4 O valor da cau o referida no n mero anterior actualizado de tr s em tr s anos de acordo com os IPC publicados para os tr s anos anteriores quele em que a actualiza o ocorre 5 Caso a Concession ria proceda cess o da posi o contratual prevista na base LVII W na mesma data da celebra o do Contrato de Presta o de Servi os a obriga o de prestar a cau o prevista no n mero ante rior da sociedade cession ria ficando a Concession ria totalmente liberada desta obriga o Base LVII K Remunera o A t tulo de remunera o pela cobran a de taxas de portagem a Concession ria recebe da EP nos termos previstos nas Subsec es seguintes a Um valor anual pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens b O valor da remunera o pelo servi o de cobran a d
215. peita sua fiscaliza o e preven o de acidentes 2 assist ncia a prestar aos utentes nos termos do n mero anterior consiste tamb m no aux lio sanit rio e mec nico devendo a Concession ria instalar para o efeito uma rede de telecomunica es ao longo de todo o tra ado da Auto Estrada organizar um servi o destinado a cha mar do exterior os meios de socorro sanit rio em caso de acidente e promover a presta o de assist ncia mec nica 3 O servi o referido no anterior n mero funciona nos centros de assist ncia e de manuten o que a Concession ria deve criar e que compreendem tamb m as instala es necess rias aos servi os de conserva o explora o e policiamento da Auto Estrada 4 Pela presta o do servi o de assist ncia e de aux lio sanit rio e mec nico a Concession ria pode cobrar aos respectivos utentes taxas cujo montante deve constar do Manual de Opera o e Manuten o 5 O funcionamento dos servi os de socorro obedece a regulamento a aprovar pelo MOPTC Base LV Reclama es dos utentes 1 A Concession ria obriga se a ter disposi o dos utentes do Empreendimento Concessionado nas Areas de Servi o livros destinados ao registo de reclama es os quais podem ser visados periodicamente pelo InIR 2 A Concession ria deve enviar ao InlR trimestral mente as reclama es registadas acompanhadas das res postas dadas aos utentes e dos resultados da
216. r contratuais e a respectiva adjudica o devem ser previa mente aprovados pelo Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar altera es s pe as do procedi mento bem como respeitando as normas legais e regu lamentares aplic veis determinar a altera o do projecto de decis o de adjudica o 7 O Concedente deve atempadamente disponibilizar Concession ria os meios financeiros necess rios ao paga mento do pre o devido ao adjudicat rio do procedimento pr contratual referido no n 5 8 Sem preju zo do disposto nos n meros anteriores as Partes devem acordar os termos da revis o da remunera o por disponibilidade prevista na al nea a da base LVII K 9 No caso de n o ser alcan ado o acordo a que se refere o n mero anterior h lugar a reposi o do equil brio financeiro da Concess o 10 Os procedimentos previstos nos n meros ante riores n o prejudicam a adop o de outros procedimentos espec ficos que venham a ser regulados no Contrato de Concess o SEC O II Sistema de cobran a de portagens Base LVII C Sistema de cobran a de portagens 1 O sistema de cobran a de portagens desenvolve se segundo uma solu o exclusivamente electr nica do tipo Multi Lane Free Flow MLFF conforme definido em anexo ao Contrato de Concess o sem preju zo de eventuais evolu es tecnol gicas a introduzir no sistema por acordo com o Concedente 2 Sem preju
217. r circunst ncia obrigada a recusar o registo e a n o reconhecer a qualidade de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua ac es representativas do seu capital social em viola o do disposto nas presentes bases no Contrato de Concess o na lei ou nos Estatutos considerando se nulo e de nenhum efeito o neg cio acto ou facto pelo qual tal entidade tenha adquirido ou possua ac es representativas do capital so cial da Concession ria 9 Consideram se ac es para os efeitos previstos nos n 3 a 8 quaisquer participa es no capital social da Concession ria tituladas ou n o incluindo qualquer um dos tipos descritos no cap tulo III do t tulo IV do C digo das Sociedades Comerciais Base XIII Capital 1 Ocapital social da Concession ria de 63 197 800 integralmente subscrito e totalmente realizado 2 Revogado 3 A Concession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo da Concess o sem pr vio consentimento do Concedente 4 A Concession ria n o pode at conclus o da constru o de toda a Auto Estrada deter ac es pr prias Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XIV Estatutos 1 Quaisquer altera es aos Estatutos devem at tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente sob pena de nulidade
218. r destes quer das margens separador e Areas de Servi o e Ilumina o os n s de liga o as Areas de Servi o e as reas de repouso devem ser iluminadas bem como as pontes de especial dimens o e os t neis f Telecomunica es s o estabelecidas ao longo da Auto Estrada redes de telecomunica es adequadas para servi o da Concession ria e do InlR e para assist ncia aos utentes devendo o Canal T cnico Rodovi rio a construir pela Concession ria para o efeito permitir a instala o de um cabo de fibra ptica pelo Concedente cuja utiliza o lhe fica reservada g Qualidade ambiental devem existir dispositivos de protec o contra agentes poluentes no solo e aqu feros bem como contra o ru do 5 Ao longo e atrav s da Auto Estrada incluindo nas suas obras de arte especiais devem ser estabelecidos onde o InIR determine ser conveniente os dispositivos neces s rios para que o futuro alojamento de cabos el ctricos telef nicos e outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento Base XXXI Aprova o dos estudos e projectos 1 Os estudos e os projectos apresentados ao InIR nos termos das bases anteriores consideram se tacitamente aprovados pelo MOPTC no prazo de 60 dias a contar da respectiva apresenta o sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 2 A solicita o pelo InIR de correc es ou de es clarecimentos aos projectos ou
219. r lhe com a brevidade poss vel os seguintes elementos de estudo dispon veis no MOPTC Base XXVIII Eai 1 No prazo de 30 dias teis contados da Data de Assinatura do Contrato de Concess o a Concession ria submete aprova o do Concedente um documento em que indica as datas em que se compromete a apresen tar os estudos pr vios Estudos de Impacte Ambiental anteprojectos e projectos que lhe compete elaborar as altera es que prop e aos elementos indicados no n 6 da base anterior e as entidades t cnicas independentes que prop e para a emiss o do parecer de revis o a que alude o n 6 da base seguinte Dae oe de DR e Sn AR aa ERR 3 O documento a que se refere o n 1 considera se tacitamente aprovado no prazo de 30 dias teis a contar da sua entrega suspendendo se aquele prazo em virtude da apresenta o de pedidos de esclarecimento pelo Con cedente e pelo per odo de tempo que este fixar Base XXIX 1 Sempre que houver lugar apresenta o de estu dos pr vios devem os mesmos ser apresentados ao InIR divididos nos seguintes fasc culos independentes Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 i Auditoria de seguran a 2 Os Estudos de Impacte Ambiental s o instru dos em cumprimento da legisla o nacional e comunit ria em vigor por forma a que o InIR os possa submeter ao MAOT para parecer de avalia o 3 Os projectos base e os projec
220. ra o anon e para o ponto de cobran a i O valor da penaliza o decorrente da aplica o do n mero anterior deduzido ao pagamento de recon cilia o previsto na al nea b do n 2 da base LVII L 7 O montante da penaliza o prevista nos n meros anteriores est sujeito ao limite m ximo previsto no n 1 da base anterior Base LVII CC Termo do Contrato de Presta o de Servi os 1 O Contrato de Presta o de Servi os caduca no Termo da Concess o 2 Sem preju zo do disposto no n mero anterior o termo do Contrato de Presta o de Servi os por qual quer das raz es previstas nas presentes bases ou que vierem a ser previstas no Contrato de Concess o ou no Contrato de Presta o de Servi os ainda que antes do Termo da Concess o determina a partir da data da respectiva produ o de efeitos a caducidade do direito da Concession ria presta o do servi o de cobran a de portagens aos utentes na Auto Estrada a que se refere on 3 da base II Base LXV A Pagamentos por disponibilidade 1 A Concession ria recebe uma remunera o anual calculada nos termos da f rmula seguinte R Dis Ded Sin Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 em que R Remunera o anual da Concession ria no ano t Dis Componente da remunera o anual relativa disponibilidade verificada no ano t calculada nos termos do n 2 Ded Componente co
221. ran a de portagens para al m de outras expressamente previstas nas presentes bases ou no Contrato de Concess o a Os Custos Administrativos a cobrar aos utentes pelas Cobran as Secund ria e Coerciva conforme previsto no n 8 da base LVII D b O produto das coimas nos termos da lei c O produto da partilha de benef cios que lhe possa caber nos termos da base LVII V SEC O VI Receitas relativas s taxas de portagens Base LVIH U Entrega de receitas de portagens EP 1 Cada Transac o Agregada d origem ao registo de uma receita de portagem a favor da EP 2 A Concession ria entrega EP diariamente no s timo dia til subsequente ao do registo das respectivas Transac es Agregadas um valor correspondente a 85 do montante total de Transac es Agregadas registadas ou ao montante das recei tas de Cobran a Prim ria consoante o que seja mais elevado 3 Mensalmente a Concession ria entrega EP a totali dade das taxas de portagem cobradas tendo lugar um acerto de contas luz dos crit rios de reparti o de risco e benefi cios que vierem a ser fixados nos termos da base seguinte 4 A tramita o do procedimento de entrega de re ceitas previsto na presente base regulada no Contrato de Presta o de Servi os 5 A percentagem prevista no n 2 pode ser alterada por acordo entre a Concession ria e a EP no seguimento do crit rio de partilha de risco que venha a ser aco
222. rdado Base LVH V Reparti o de risco de cobran a e partilha de benef cios A reparti o do risco de cobran a e a partilha de bene f cios a acordar pelas Partes ap s o per odo transit rio tem em considera o a percentagem efectiva de Transac es cobradas no total das Transac es bem como a melhoria potencial de efic cia face ao hist rico de cobran as custos e despesas verificadas no per odo anterior SEC O VIII Cess o da posi o contratual Base LVII W Cess o da posi o contratual da Concession ria 1 Nos termos previstos no Contrato de Concess o a Concession ria pode ceder a sua posi o contratual no 1596 56 Contrato de Presta o de Servi os a uma entidade por ela escolhida mediante autoriza o da EP a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 60 dias a contar da submiss o do respectivo pedido ins tru do com todos os elementos necess rios sua aprecia o 2 O pedido referido no n mero anterior apenas pode ser recusado pela EP em caso de a Incumprimento do disposto na base seguinte b Verifica o de algum dos impedimentos referidos no artigo 55 do C digo dos Contratos P blicos c O capital social da sociedade cession ria n o ser na data da cess o controlado pelas entidades que detenham directa ou indirectamente e isolada ou conjuntamente o dom nio da Concession ria nos termos previstos no ar tigo 486 do
223. reito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos do disposto na base LXXXIV Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XXXIV Aumento de n mero de vias da Auto Estrada 1 O aumento de n mero de vias dos Lan os reali zado em harmonia com o seguinte a Nos Sublan os com quatro vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do ano em que o TMDA atingir 38 000 ve culos b Nos Sublan os com seis vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do ano em que o TMDA atingir 60 000 ve culos 2 Os encargos decorrentes do aumento de n mero de vias dos Lan os s o da responsabilidade do Concedente devendo as respectivas condi es de pagamento ser pre viamente acordadas com a Concession ria sem preju zo do disposto nos n 5 a 8 3 Os procedimentos necess rios ao aumento de n mero de vias dos Lan os s o desenvolvidos pela Con cession ria que adopta para o efeito os procedimentos pr contratuais que possam ser legalmente exigidos no prazo determinado pelo Concedente sem preju zo do dis posto no n 8 4 Os documentos e as pe as dos procedimentos pr contratuais e a respectiva adjudica o devem ser previa mente aprovados pelo Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar a Altera es s pe as do procedimento b A altera o do projecto de decis o de adjudica o desde qu
224. rio financeiro nos termos da base LXXXIV desde que demonstre ter havido aumento de custos 1596 44 Base XXXII Execu o das obras 1 A execu o de qualquer obra em cumprimento do Contrato de Concess o s pode iniciar se depois de aprovado o respectivo projecto de execu o 2 Compete Concession ria elaborar e submeter aprova o do InIR que os deve aprovar ou rejeitar no prazo de 30 dias a contar da data da sua submiss o os cadernos de encargos ou as normas de constru o n o podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados e devendo estas ser realizadas com em prego de materiais de boa qualidade e a devida perfei o segundo as melhores regras da arte de harmonia com as disposi es legais e regulamentares em vigor e as carac ter sticas habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Concess o 3 Quaisquer documentos que care am de aprova o apenas podem circular nas obras com o visto do InlR 4 A execu o por Terceiras Entidades de qualquer obra ou trabalho que se inclua nas actividades integradas na Concess o deve respeitar a legisla o nacional ou co munit ria aplic vel Base XXXIII Programa de Trabalhos 1 Quaisquer altera es propostas pela Concession ria ao Programa de Trabalhos devem ser notificadas ao InIR acompanhadas da devida justifica o n o podendo em nenhuma circunst ncia envolver adiamento da data de entrada
225. rrespondente s dedu es a efectuar em virtude da ocorr ncia de falhas de desem penho e de disponibilidade no ano t calculada nos termos do n 3 Sin Montante correspondente dedu o ou incre mento imposto em resultado da evolu o dos ndices de sinistralidade para o ano calculado nos termos dos n 5 e seguintes 2 A componente da remunera o anual pela dis ponibilidade calculada nos termos da f rmula se guinte IPC L Dez t xnd j x 1 Dez 2009 Total Dis ra x j em que td Valor da tarifa di ria de disponibilidade por quil metro actualiz vel no ano t nos termos previstos em anexo ao Contrato de Concess o nd N mero de dias em que o Sublan o j se encon trou em servi o devendo considerar se i No ano de entrada em servi o da cobran a efectiva de portagens ao utilizador no Sublan o j o n mero de dias contados desde essa data at 31 de Dezembro desse ano ii Nos anos posteriores o per odo compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro iii No ano do Termo da Concess o o n mero de dias entre 1 de Janeiro e o Termo da Concess o IPC fra IPC a Dezembro do ano t 1 IPC a Dr PC a Dezembro de 2009 T Extens o expressa em quil metros do Sublan o j L Extens o expressa em quil metros corres Total pondente soma das extens es dos sublan os que in tegram a Concess o t Per odo correspondente a um ano civil 3 O montant
226. s a Concession ria fornece ao InIR um exemplar das pe as escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas em material reprodut vel e em suporte inform tico 11 A homologa o do auto de vistoria favor vel entrada em servi o de um Lan o n o envolve qualquer responsabilidade do Concedente relativamente s condi es de seguran a ou de qualidade deste nem exonera a Concession ria do cumprimento das obriga es resultantes do Contrato de Concess o Base XXXIX Altera es nas obras realizadas e instala es suplementares 1 A Concession ria pode mediante autoriza o do MOPTC a conceder por despacho caso a caso introduzir altera es nas obras realizadas e bem assim estabelecer e p r em funcionamento instala es n o previstas nos projectos aprovados desde que delas n o resulte nenhuma modifica o fundamental Concess o 2 A Concession ria tem de efectuar e de fazer entrar em servi o as altera es nas obras realizadas que sejam determinadas pelo MOPTC sem preju zo do disposto no n mero seguinte 3 Se a Concession ria demonstrar que das altera es referidas no n mero anterior lhe resultou preju zo tem direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da base LXXXIV salvo se as altera es determinadas pelo Concedente tiverem a natureza de correc es resultantes do incumprimento pela Concession ria do disposto na Di rio da Rep blica 1
227. s do dia 31 de Dezembro de 2005 ou s 24 horas do ltimo dia do m s em que se verifique a entrada em servi o efectivo de todos os Lan os de acordo com o definido no n 8 da base XLVII consoante a que ocorra mais tarde ggg Plano de Controlo de Qualidade o documento elaborado nos termos da base L Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 hhh Programa de Trabalhos o documento fixando a ordem prazos e ritmos de execu o das diversas ac tividades integradas na Concess o o qual consta como anexo ao Contrato de Concess o iii Proposta o conjunto de documenta o sub metido pelo Concorrente ao concurso p blico para atri bui o da Concess o tal como resultou alterado pela conclus o da fase de negocia es mantidas nos termos das regras daquele concurso jjj Anterior al nea mm kkk Anterior alinea nn llI Refinanciamento da Concess o a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financia mento ou dos contratos que os venham a substituir ou alterar ou a sua substitui o por outros contratos ou por outras estruturas de financiamento e que em qualquer dos casos i tenham impacto mesmo que indirecto nas datas ou nos montantes de quaisquer pagamentos a uma Entidade Financiadora ou ii au mentem ou diminuam o montante global do financia mento contratado mmm SICIT o Sistema Integrado de Controlo e Informa o de Tr fego no territ rio portu
228. s a fornecer a instalar e a integrar devem ser concebidos de forma a comunicarem atrav s de solu es com capacidade de d bito adequada correcta execu o das tarefas a que se destinam com sistemas de comunica o redundantes e serem um sistema Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 aberto de medi o do tr fego proporcionando as inova es mais recentes de acordo com padr es operacionais reconhecidos 7 Ficam a cargo da Concession ria todos os cus tos referentes ao fornecimento instala o conserva o e explora o do equipamento de contagem classifica o e observa o de tr fego 8 Todos os equipamentos de contagem de classifica o e de observa o de tr fego s o sujeitos a um per odo de testes de pelo menos dois meses ap s a entrada em servi o do Sublan o respectivo pelos quais o Concedente possa aferir do seu bom funcionamento e autorizar que o Lan o em que se integram entre em servi o efectivo Base XLVIII Localiza o dos equipamentos de contagem de ve culos 1 A localiza o dos sistemas de contagem de tr fego deve permitir a contagem e a classifica o deste em todos os Sublan os que constituem a Concess o 2 Os Sublan os onde por raz es t cnicas devida mente justificadas e aceites expressamente pelo InIR n o seja poss vel ou aconselh vel a instala o de equipamentos de contagem e de classifica o de tr fego ficam com
229. s com capacidade de d bito ade quada correcta execu o das tarefas a que se destinam com sistemas de comunica o redundantes e serem um sistema aberto de medi o do tr fego proporcionando as inova es mais recentes de acordo com padr es operacionais reconhecidos TE ea eita caia ind e EE ca ic ai a a O a 8 Todos os equipamentos de contagem de clas sifica o e de observa o de tr fego s o sujeitos a um per odo de testes de pelo menos dois meses ap s a entrada em servi o do Sublan o respectivo pelos quais o Concedente possa aferir do seu bom funcionamento e autorizar que o Lan o em que se integram entre em servi o efectivo Base XLVIII L 1 A localiza o dos sistemas de contagem de tr fego deve permitir a contagem e a classifica o deste em todos os Sublan os que constituem a Concess o 2 Os Sublan os onde por raz es t cnicas devida mente justificadas e aceites expressamente pelo InIR n o seja poss vel ou aconselh vel a instala o de equi pamentos de contagem e de classifica o de tr fego ficam com a sua extens o afecta ao Sublan o anterior ou seguinte conforme seja proposto pela Concession ria e aceite expressamente pelo InIR IE a aa aa a a DS A a T ta E EEA E EET E A E AE E en Base XLIX P AANE ENA ca AN Ne Re a a E 2 Revogado Base L 1 A Concession ria obriga se a elaborar e a res peitar um Manual de Opera o e Manuten o da
230. s da Concess o TMDA TMDA registado na Concess o no ano t b O ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real em sistema free flow calcula se nos seguintes termos gt IS concess o portagem xL AL IS CONPOR em que IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real em sistema free flow para o ano t IS concess o portagem Indice de sinistralidade de cada uma das concess es com portagem real em sistema free flow em opera o L Extens o dos lan os em servi o de cada uma das concess es com portagem real em sistema free flow ex presso em quil metros c O ndice de sinistralidade ponderado calcula se nos seguintes termos IS ponderado 60 x IS Conc 40 x IS CONPOR em que IS ponderado ndice de sinistralidade ponderado para o ano t IS conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real em sistema free flow em opera o para o ano t 6 Sempre que se verifique a IS conc lt IS ponderado o Concedente soma remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea a do n mero seguinte b IS conc gt IS ponderado a Concession ria deduz remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea b do n mero seguinte 7 Os incrementos e dedu es re
231. s investiga es e demais provid ncias que tenham sido tomadas Base LVI Estat sticas do tr fego 1 A Concession ria deve organizar uma estat stica rigorosa e di ria do tr fego na Auto Estrada e para as Areas de Servi o adoptando para o efeito formul rio a Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 estabelecer de acordo com o InIR e nos termos dos n 1 e 2 da base L 2 Os dados obtidos s o disponibilizados sem quais quer restri es ao Concedente que tem livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo 3 A Concession ria deve manter um cont nuo con trolo dos n veis de sinistralidade registados na Concess o e promover a realiza o de auditorias anuais aos mesmos Base LVII Participa es s autoridades p blicas A Concession ria obriga se a participar s autoridades p blicas competentes quaisquer actos ou factos ilegais ou il citos de que tenha conhecimento no mbito das activi dades objecto da Concess o CAP TULO X A Portagens SEC O I Disposi es gerais Base LVII A Cobran a de portagens 1 O Governo mediante decreto lei identifica os Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada que passam a ficar sujeitos a um regime de cobran a de taxas de portagem aos utentes bem como eventuais isen es de pagamento a tr fegos locais 2 O Governo mediante decreto lei pode excluir do regime de cobran a de taxas de p
232. s para a Concession ria para os seus accionistas ou para o Concedente do que as existentes nos contratos de financiamento que substituem 3 Os impactes favor veis que decorram da concreti za o do Refinanciamento da Concess o s o partilhados em partes iguais entre a Concession ria e o Concedente 4 Para efeitos do disposto no n mero anterior procede se ao confronto entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento no qual sem preju zo de se manterem inalterados todos os restantes pressupostos e f rmulas de c lculo considerados no Caso Base Pr Refinanciamento s o reflectidos nomeadamente a As novas facilidades dele decorrentes b Os encargos razo veis e documentados suportados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da ope ra o de Refinanciamento da Concess o 5 Os impactes favor veis a que alude o n 3 cor respondem aos diferenciais de cash flow accionista apurados por confronto ano a ano entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 6 As Partes acordam entre si o mecanismo concreto de partilha dos benef cios decorrentes do Refinanciamento da Concess o a que tem direito o Concedente podendo este consistir a Num pagamento nico ao Concedente a efectuar no momento de realiza o da opera o de Refinanciamento da Concess o ou b Na dedu o faseada aos pagamentos por disponibi lidade a acordar entre as Partes
233. se justifique aos indicadores de desenvolvimento s cio econ mico das regi es em causa e aus ncia de alternativas vi veis ii solidariedade inter geracional traduzido na adequada distribui o dos custos da rede rodovi ria nacional pelos respectivos benefici rios presentes e futuros atendendo vida til das mesmas e fa vorecendo o ajustamento da respectiva amortiza o finan ceira sua amortiza o econ mica iii efici ncia ambien tal iv contratualiza o de longo prazo da concess o da rede rodovi ria nacional entre o Estado e a EP Estradas de Portugal S A v defini o do pre o global do ser 1596 4 vi o representado pelo uso e pela disponibilidade da rede rodovi ria nacional assente na cria o da contribui o de servi o rodovi rio como receita pr pria da EP Estradas de Portugal S A vi associa o de investimento privado ao desenvolvimento da rede rodovi ria nacional traduzida no refor o das parcerias p blico privadas e na transfer n cia de riscos para os parceiros privados e vii refor o da seguran a rodovi ria Concretizando os objectivos definidos o Governo esta beleceu o quadro de regula o do sector com a cria o do Instituto de Infra estruturas Rodovi rias I P InIR I P e atribuiu EP Estradas de Portugal S A a concess o da rede rodovi ria nacional durante um per odo mais aproxi mado vida til da infra estrutura Deu ainda c
234. ss o s o definidos em rela o Auto Estrada que a integra pelos perfis transversais ex tremos da mesma em conformidade com os tra ados de finitivos constantes dos projectos oficialmente aprovados 2 O tra ado da Auto Estrada o que figurar nos projectos aprovados nos termos da base XXXI 3 Os n s de liga o fazem parte da Concess o nela se incluindo para efeitos de explora o e de conserva o os tro os de estradas que os completem considerados entre os pontos extremos de interven o da Concessio n ria nessas estradas ou quando n o seja poss vel essa defini o entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos n s bem como os tro os de liga o em que o tr fego seja exclusivamente de acesso Auto Estrada 4 Nos n s de liga o em que seja estabelecido enlace com outra concess o de auto estradas o limite entre concess es estabelecido pelo perfil transversal de entrada ponto de converg ncia dos ramos de liga o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 com a plena via excepto para a ilumina o cuja ma nuten o assegurada na totalidade incluindo a zona de via de acelera o pela concession ria que detenha o ramo de liga o 5 As obras de arte integradas nos n s de enlace en tre concess es quer em sec o corrente quer em ramos ficam afectas concess o cujo tr fego utilize o tabuleiro da estrutura Base VI Estabelecimento
235. ss rios ao pagamento do pre o devido ao adjudicat rio do pro cedimento pr contratual referido no n 5 8 Sem preju zo do disposto nos n meros anterio res as Partes devem acordar os termos da revis o da remunera o por disponibilidade prevista na al nea a da base LVII K 9 No caso de n o ser alcan ado o acordo a que se refere o n mero anterior h lugar a reposi o do equil brio financeiro da Concess o 10 Os procedimentos previstos nos n meros ante riores n o prejudicam a adop o de outros procedimen tos espec ficos que venham a ser regulados no Contrato de Concess o Base LVII C Sistema de cobran a de portagens 1 O sistema de cobran a de portagens desenvolve se segundo uma solu o exclusivamente electr nica do tipo Multi Lane Free Flow MLFF conforme definido em anexo ao Contrato de Concess o sem preju zo de eventuais evolu es tecnol gicas a introduzir no sistema por acordo com o Concedente 2 Sem preju zo do disposto no n mero anterior as formas de pagamento das taxas de portagem de vem ser compat veis com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada incluindo as modalidades legalmente previstas ou outras que o Con cedente autorize nomeadamente atrav s de pagamento por d bito em conta de pagamento atrav s de sistema de pr pagamento identificando ou n o o utente bem como de p s pagamento neste caso acrescido de Cus tos Administra
236. st o afectos Concess o A Concession ria obriga se a manter em bom estado de funcionamento conserva o e seguran a a expensas suas os bens que integram e que est o afectos Concess o du rante a vig ncia do Contrato de Concess o efectuando para tanto as repara es renova es e adapta es necess rias ao bom desempenho do servi o p blico Base IX Natureza e regime dos bens 1 A Auto Estrada integra o dom nio p blico do Con cedente 2 Para efeitos exclusivamente do disposto no n mero anterior constitui a Auto Estrada a O terreno por ela ocupado e a estrada nele constru da abrangendo a plataforma da Auto Estrada e os respectivos n s faixa de rodagem separador central e bermas as va Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 letas taludes banquetas valas de crista e de p de talude os n s e os ramais de liga o e os terrenos marginais at a veda o b As obras de arte incorporadas na Auto Estrada e os terrenos para implanta o das Areas de Servi o integrando os im veis que nelas sejam constru dos 3 Os im veis adquiridos por via do direito privado ou de expropria o para a constru o da Auto Estrada das reas de Servi o das instala es de controlo de tr fego de cobran a free flow de portagens e de assist ncia dos utentes bem como as edifica es neles constru das inte gram igualmente o dom nio p blico do Concedent
237. stantes para vincular as referidas entidades 9 N o havendo acordo quanto ao valor unit rio por Transac o Agregada dentro do per odo referido no n 6 o presidente do Conselho de Administra o da SIEV entrega Concession ria e EP um auto por si assinado que descreva o desfecho do procedimento 1596 28 10 Na situa o referida no n mero anterior e apenas nessa a Concession ria e a EP podem recorrer a mecanismo arbitral de resolu o de conflitos nos termos previstos no Contrato de Concess o Base LVII R Actualiza o O valor unit rio por Transac o Agregada actua lizado no primeiro dia de cada ano civil proporcional mente varia o hom loga do ltimo IPC conhecido face ao mesmo m s do ano anterior excepto nos anos em que produz efeitos a revis o ordin ria ou extraor din ria desse valor Base LVII S Pagamento 1 A Concession ria nas entregas EP das re ceitas relativas cobran a de portagens nos termos da base LVII U pode deduzir a t tulo de adiantamento o valor da remunera o acrescido de IVA pelo servi o de cobran a de portagens que lhe couber pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o entregues EP 2 Nos cinco dias teis subsequentes ao final de cada m s a Concession ria deve emitir uma factura correspondente ao valor da parcela de remunera o pelo servi o que lhe for devida suportada nos respectivos justificativos 3
238. struturas Rodovi rias I P tt IPC o ndice de pre os no consumidor sem ha bita o para todo o territ rio nacional publicado pelo Instituto Nacional de Estat stica I P uu Revogada vv Revogada ww Revogada xx IVA o imposto sobre o valor acrescentado yy Lan o as sec es em que se divide a Auto Estrada zz Manual de Opera o e Manuten o o documento a elaborar pela Concession ria e a aprovar pelo Concedente nos termos dos n 1 a 3 da base L aaa MAOT o Minist rio do Ambiente e do Ordena mento do Territ rio ou o Minist rio que em cada momento detenha as atribui es do Estado nas reas do ambiente e do ordenamento do territ rio Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 bbb MEF o Ministro de Estado e das Finan as ou o Ministro que em cada momento detenha as compet n cias para prosseguir as atribui es do Estado na rea das finan as ccc Membro do Concorrente cada uma das socie dades que o constitu am data da adjudica o provis ria da Concess o ddd MOPTC o Ministro das Obras P blicas Trans portes e Comunica es ou o Ministro que em cada mo mento detenha as compet ncias para prosseguir as atri bui es do Estado na rea das obras p blicas eee Partes o Concedente e a Concession ria 1 Per odo Inicial da Concess o o per odo de tempo que se inicia s 24 horas da Data de Assina
239. t o am biental destinadas a prevenir minimizar ou compensar os impactes negativos esperados rr IGF a Inspec o Geral de Finan as ss InIR o Instituto de Infra Estruturas Rodo vi rias I P tt IPC o ndice de pre os no consumidor sem habita o para todo o territ rio nacional publicado pelo Instituto Nacional de Estat stica I P uu Revogada vv Revogada ww Revogada xx IVA o imposto sobre o valor acrescentado yy Anterior alinea bb zz Manual de Opera o e Manuten o o docu mento a elaborar pela Concession ria e a aprovar pelo Concedente nos termos dos n 1 a 3 da base L aaa MAOT o Minist rio do Ambiente e do Or denamento do Territ rio ou o Minist rio que em cada momento detenha as atribui es do Estado nas reas do ambiente e do ordenamento do territ rio bbb MEF o Ministro de Estado e das Finan as ou o Ministro que em cada momento detenha as com pet ncias para prosseguir as atribui es do Estado na rea das finan as ccc Anterior alinea dd ddd MOPTC o Ministro das Obras P blicas Transportes e Comunica es ou o Ministro que em cada momento detenha as compet ncias para prosseguir as atribui es do Estado na rea das obras p blicas eee Anterior alinea gg Jf Per odo Inicial da Concess o o per odo de tempo que se inicia s 24 horas da Data de Assina tura do Contrato de Concess o e termina s 24 hora
240. te 2 Em zonas excepcionalmente dif ceis por mo tivos de ordem topogr fica ou urban stica podem ser adoptadas velocidade base e caracter sticas t cnicas inferiores s indicadas mediante proposta da Conces sion ria devidamente fundamentada 3 O dimensionamento do perfil transversal dos Sublan os sec o corrente deve ser baseado no TMDA previsto para o ano horizonte considerando este como o vig simo ano ap s a abertura ao tr fego do Lan o em que se integram a Veda o a Auto Estrada vedada em toda a sua extens o utilizando se para o efeito tipos de veda es a aprovar pelo InIR devendo tamb m ser vedadas lateral mente em toda a sua extens o as passagens superiores em que o tr fego de pe es seja exclusivo ou importante b Sinaliza o estabelecida a sinaliza o hori zontal vertical e vari vel indispens vel para a conve niente orienta o e seguran a da circula o segundo as normas em uso no InlR devendo ainda prevista sinaliza o espec fica para a circula o em situa o de condi es atmosf ricas adversas tais como chuva intensa ou nevoeiro c Equipamentos de seguran a s o instaladas guardas e outros equipamentos de seguran a nomea damente no limite da plataforma da Auto Estrada junto dos aterros com altura superior a tr s metros no separa dor quando tenha largura inferior a nove metros bem como na protec o a obst culos pr ximos da plataforma
241. tiliza o c Condi es de circula o estado ou condi o do Sublan o caracterizado pelo cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circula o na velocidade e comodidade inerente ao n vel de servi o B e tendo em conta designadamente i A regularidade e a ader ncia do pavimento ii Os sistemas de sinaliza o seguran a e apoio aos utentes e o respectivo estado de manuten o iii Os sistemas de ilumina o iv Os sistemas de ventila o de t neis e outros equi pamentos integrantes da Auto estrada 15 Para efeitos do disposto na presente base um Su blan o n o deixa de estar dispon vel ainda que sejam reali zados encerramentos de via nos termos do n 1 da base LI 16 O n vel de servi o de disponibilidade calculado com base na metodologia preconizada na ltima vers o do Highway Capacity Manual e com sistema m trico 17 Em resultado da avalia o da disponibilidade realizada nos termos dos n meros anteriores o Con cedente determina a extens o de via que se encontrou relativa ou absolutamente indispon vel 18 O montante relativo s falhas de disponibili dade corresponde soma das dedu es di rias a apli car sendo cada uma delas calculada de acordo com a f rmula seguinte IPC pera F Dis td x Resh IP C bez 2009 xTxc g xc d em que td Valor da tarifa di ria por disponibilidade por quil metro actualiz vel no ano t de acordo com o prev
242. tivos calculados nos termos do n 8 da base seguinte 3 O sistema de cobran a de portagens permite designadamente a A interoperabilidade com o sistema de portagens electr nico actualmente em utiliza o nas concess es nacionais b A compatibilidade com o disposto na Directiva n 2004 52 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 sobre interoperabilidade dos sistemas de cobran a electr nica de portagens e na Lei n 30 2007 de 6 de Agosto bem como nos Decretos Leis n 111 2009 112 2009 e 113 2009 todos de 18 de Maio Base LVII D Tarifas e taxas de portagem Para efeito da aplica o das tarifas de portagem as classes de ve culos s o por ordem crescente do res pectivo valor tarif rio as seguintes Classe Designa o 1 Motociclos e ve culos com uma altura medida vertical do primeiro eixo inferior a 1 10 m com ou sem reboque Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Classe Designa o 2 Ve culos com dois eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 10 m 3 Ve culos com tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 10 m 4 Ve culos com mais de tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 10 m 2 Os ve culos ligeiros de passageiros e mistos tal como definidos no C digo da Estrada com dois eix
243. tivos da sua insatisfa o e a possibilidade de resolu o do contrato de explora o daquela Area de Servi o 6 A possibilidade prevista no n 4 deve estar expres samente ressalvada nos contratos submetidos aprecia o do Concedente nos termos do n 1 Base XLIII Extin o dos contratos respeitantes a reas de Servi o 1 No Termo da Concess o caducam automatica mente e em raz o daquele termo quaisquer contratos celebrados pela Concession ria com quaisquer terceiros relativos explora o das Areas de Servi o ficando esta inteiramente respons vel pelas consequ ncias legais e contratuais dessa caducidade n o assumindo o Concedente quaisquer responsabilidades nesta mat ria sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 2 O Concedente pode exigir Concession ria at 120 dias antes do Termo da Concess o que esta lhe ceda gratuitamente com efeitos a partir do Termo da Conces s o a posi o contratual para si emergente dos contratos referidos no n mero anterior 3 No caso previsto no n mero anterior os contratos re feridos no n 1 subsistem para al m do Termo da Concess o 4 Em caso de resgate ou de resolu o do Contrato de Concess o o Concedente assume os direitos e as obri ga es emergentes dos contratos referidos no n 1 que estejam em vigor data do resgate ou da resolu o com excep o dos resultantes de reclama es que contra a Concession ria estejam
244. to Lei n 234 2001 de 28 de Agosto passam a ter a seguinte redac o Base I Defini es e abreviaturas 1 Nas presentes bases sempre que iniciados por mai scula e salvo se do contexto claramente resultar sentido diferente os termos abaixo indicados t m os seguintes significados a ACE o Agrupamento Complementar de Empresas constitu do entre as sociedades Ferrovial Agroman S A Constru es Gabriel A S Couto S A Empresa de Constru es e Obras P blicas de Arnaldo de Oliveira S A Eus bio amp Filhos S A Empreiteiros Casais de Ant nio Fernandes da Silva S A J Go mes Sociedade de Constru es do C vado S A Aur lio Martins Sobreiro amp Filhos S A e Ant nio Alves Quelhas S A com vista ao desenvolvimento nos termos do Contrato de Empreitada das actividades de concep o de projecto e de constru o dos Lan os referidos nos n 1 e 2 da base II d reas de Servi o as instala es marginais Auto Estrada destinadas instala o de equipamento de apoio aos utentes compostas designadamente por postos de abastecimento de combust veis por estabelecimentos de restaura o hoteleiros e similares e por zonas de repouso e de parqueamento de ve culos A E pais USE dO ECA RED f Revogada g Bases da Concess o o quadro geral da regu lamenta o da Concess o aprovado pelo Decreto Lei n 234 2001 de 28 de Agosto com as altera es intro d
245. to id nticas ou superiores excepto tratando se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Concess o 8 Os bens e direitos que tenham perdido utilidade para a Concess o s o abatidos ao invent rio referido no n 2 da base VII mediante pr via autoriza o do Conce dente que se considera concedida se este n o se opuser no prazo de 30 dias contados da recep o do pedido de abate 9 Os termos dos neg cios efectuados ao abrigo do n 5 devem ser comunicados ao Concedente no prazo de 30 dias ap s a data da sua realiza o sem preju zo do disposto no n mero seguinte 10 Ao longo dos ltimos cinco anos de dura o da Concess o os termos dos neg cios referidos no n 5 de vem ser comunicados pela Concession ria ao Concedente com uma anteced ncia m nima de 30 dias podendo este opor se sua concretiza o nos 10 dias seguintes recep o daquela comunica o 11 A oposi o do Concedente nos termos do n mero anterior impede a Concession ria de realizar o neg cio em vista sob pena de nulidade 12 Sem preju zo do disposto no n 8 da base LXXXI revertem automaticamente para o Concedente no Termo da Concess o e sem qualquer custo ou pre o a suportar 1596 37 por este todos os bens que integram a Concess o e o Estabelecimento da Concess o 13 Os bens e direitos da Concession ria que n o integram a Concess o e que sejam utilizados no desen volvimento
246. tos de execu o devem ser apresentados ao InIR divididos nos seguintes fasc culos independentes m Portagens n Sistema de Controlo e Gest o de Tr fego o Canal T cnico Rodovi rio p Anterior alinea m q Anterior alinea n r Anterior al nea 0 s Anterior alinea p t Anterior al nea q u Anterior al nea r v Anterior alinea s x Anterior al nea t z Anterior alinea u aa Anterior al nea v bb Anterior alinea x cc Anterior alinea y dd Anterior alinea z ee Auditoria de seguran a a Textos Microsoft Word armazenados no for mato standard b Tabelas e folhas de c lculo Microsoft Excel armazenados no formato standard 6 Os estudos e os projectos apresentados ao InIR nas diversas fases devem ser instru dos com parecer de revis o emitido por entidades t cnicas independentes que os submetem aprova o dos organismos oficiais competentes 7 A apresenta o dos projectos ao InIR deve ser instru da com todas as autoriza es necess rias emitidas pelas autoridades competentes Base XXX 1 Na elabora o dos projectos da Auto Estrada devem respeitar se as caracter sticas t cnicas definidas Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 nas normas de projecto do InIR ou caso n o existam da EP tendo em conta a velocidade base de 120 km h sem preju zo do disposto no n mero seguin
247. tui o o Governo decreta o seguinte Artigo 1 Altera o s bases da concess o da rede rodovi ria nacional As bases 2 e 3 das bases da concess o do financiamento concep o projecto constru o conserva o explora o requalifica o e alargamento da rede rodovi ria nacional aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 380 2007 de 13 de Novembro alterado pela Lei n 13 2008 de 29 de Fe vereiro e pelo Decreto Lei n 110 2009 de 18 de Maio passam a ter a seguinte redac o Base 2 9 Compete ainda concession ria o desenvolvi mento da actividade de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores na rede concessionada quando essa actividade lhe seja expressamente atribu da nas bases de concess es integradas naquela rede e nos correspon dentes contratos de concess o 10 Sem preju zo de as receitas e as despesas as sociadas actividade referida no n mero anterior cons titu rem receitas e despesas pr prias da concession ria o respectivo saldo l quido contabilizado para efeitos de obten o de direitos sobre benef cios econ micos futuros nos termos do disposto no n 7 11 Anterior n 9 12 Anterior n 10 1596 3 Base 3 A concession ria tem direito a receber b O valor das taxas de portagem devidas na rede concessionada nos termos do n 9 da base anterior e do disposto nos respectivos contratos de concess o c Anterior alinea b d
248. tura do Contrato de Concess o e termina s 24 horas do dia 31 de Dezem bro de 2005 ou s 24 horas do ltimo dia do m s em que se verifique a entrada em servi o efectivo de todos os Lan os de acordo com o definido no n 8 da base XLVII consoante a que ocorra mais tarde ggg Plano de Controlo de Qualidade o documento elaborado nos termos da base L hhh Programa de Trabalhos o documento fixando a ordem prazos e ritmos de execu o das diversas activi dades integradas na Concess o o qual consta como anexo ao Contrato de Concess o iii Proposta o conjunto de documenta o submetido pelo Concorrente ao concurso p blico para atribui o da Concess o tal como resultou alterado pela conclus o da fase de negocia es mantidas nos termos das regras da quele concurso Jjjj R cio de Cobertura Anual do Servi o da Divi da em qualquer ano t corresponde ao quociente entre o cash flow dispon vel para o servi o da d vida s nior no ano t e o servi o da d vida s nior no ano t calculado nos termos do Caso Base kkk R cio de Cobertura da Vida do Empr stimo em qualquer ano t corresponde ao quociente entre o valor dos cash flows dispon veis para o servi o da d vida s nior actualizados ao custo da d vida para o in cio do ano t adicionado do saldo inicial da conta de reserva do servi o da d vida do ano t e o valor do capital em d vida referente d vida s nior no in cio do ano t calcula
249. ulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de por tagens com excep o dos j vencidos data do sequestro 4 Sem preju zo de outros direitos que assistam EP esta pode resolver o Contrato de Presta o de Servi os em caso de incumprimento grave e reiterado por parte da Concession ria ou sociedade cession ria das obriga es estabelecidas no referido contrato designadamente nas seguintes situa es a Atraso superior a tr s dias teis seguidos ou a 10 dias teis interpolados no mesmo ano na entrega das receitas de portagem nos termos da base LVII U salvo nos casos em que tal atraso n o seja imput vel Concession ria ou em caso de cess o da posi o contratual sociedade cession ria b Caso a sociedade cession ria ceda a sua posi o contratual ou proceda subcontrata o de terceiros com efeito equivalente c Caso o montante acumulado das penalidades previstas no n 5 da base seguinte exceda o limite m ximo de multas contratuais referido no n 1 salvo se a Concession ria ou a sociedade cession ria aceitar a renova o do referido limite m ximo Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 5 A decis o de resolu o do Contrato de Presta o de Servi os nos termos previstos no n mero anterior produz efeitos a partir da data fixada pela EP a qual n o pode ser superior a 30 dias a contar da recep o pela Concession ria ou pela s
250. utoriza es aprova es pedi dos ou demais actos do Concedente praticados ao abrigo do Contrato de Concess o devem ser devidamente fun damentados bem como devem os actos de execu o do Contrato de Concess o a cargo de qualquer das Partes assentar em crit rios de razoabilidade Base XCIII Custos e encargos da Concession ria A Concession ria reembolsa o Concedente no prazo de 30 dias ap s a Data de Assinatura do Contrato de Conces s o os encargos suportados na prepara o no lan amento e na conclus o do concurso e que ascendem a 788 100 68 Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 CAP TULO XXIII Resolu o de diferendos Base XCIV Processo de arbitragem 1 Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em mat ria de aplica o interpreta o ou integra o das regras por que se rege a Concess o s o resolvidos por arbitragem 2 A submiss o de qualquer quest o a arbitragem n o exonera as Partes do pontual e atempado cumprimento das disposi es do Contrato de Concess o e das determina es do Concedente que no seu mbito lhe sejam comunicadas nem permite qualquer interrup o do desenvolvimento das actividades integradas na Concess o que devem continuar a processar se nos termos em vigor data de submiss o da quest o at que uma decis o final seja obtida relativamente mat ria em causa 3 O disposto no n mero anterior relativament
251. uzidas pelo presente decreto lei Da ralis to E DS GA Sea ta TP SR E i Revogada j Caso Base Ajustado o Caso Base P s Refinanciamento aceite pelo Concedente reflectindo os efeitos decorrentes do mecanismo de partilha do benef cio do Refinanciamento da Concess o k Caso Base P s Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento com as novas condi es e estru tura de financiamento decorrentes do Refinanciamento 1596 5 da Concess o mantendo se todos os restantes pressu postos e c lculos do Caso Base Pr Refinanciamento D Caso Base Pr Refinanciamento o modelo fi nanceiro tal como resultar ajustado em fun o da rea lidade registada na Concess o no momento em que for utilizado mantendo se inalterados todos os restantes pressupostos e f rmulas de c lculo constantes do Caso Base m Cobran a Coerciva a cobran a de uma taxa de portagem que n o tenha sido paga pelo utente atrav s da Cobran a Prim ria ou da Cobran a Secund ria impli cando ainda o pagamento de um Custo Administrativo e de uma coima se aplic vel n Cobran a Prim ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes com recurso a contrato com uma entidade de cobran a credenciada atrav s de sistema de d bito em conta ou de pr pagamento com provis o de conta adequada independentemente de identifica o do utente o Cobran a Secund ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atr
252. v s de a Cau o estabelecida nos montantes estipulados na base seguinte b Garantias banc rias prestadas a favor da Concessio n ria pelos Membros do Concorrente enquanto accionistas 1596 61 da Concession ria nos montantes que cada um se obrigou a subscrever garantindo o cumprimento das obriga es assumidas na base XIII e no Acordo de Accionistas de Realiza o do Capital Social da Sociedade Concession ria e de Presta es Acess rias com o montante m ximo de responsabilidade correspondente ao montante de capitali za o da Concession ria pelos seus accionistas nos termos do Acordo de Subscri o e Realiza o de Capital e com as condi es de execu o pelo Concedente constantes em anexo ao Contrato de Concess o Base LXVIII Regime das garantias 1 As garantias previstas na base anterior mant m se em vigor nos seguintes termos a A cau o a que se refere a al nea a da base anterior no valor determinado nos termos dos n meros seguintes mant m se em vigor at um ano ap s o Termo da Concess o b O montante m ximo da responsabilidade assumida nos termos das garantias referidas na al nea b da base anterior progressivamente reduzido medida em que for sendo cumprido o Acordo de Accionistas de Realiza o do Capital Social da Sociedade Concession ria e de Presta es Acess rias 2 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte o valor da cau o fixado pela forma seguint
253. va o considera se tacitamente concedida 4 Com excep o do disposto na base LVII Z a Con cession ria sempre respons vel directa perante o Conce dente pelo cumprimento de todas as obriga es assumidas no Contrato de Concess o 5 Sempre que nos termos dos contratos a que se refere o n 1 seja permitido ao Concedente o exerc cio directo de direitos perante os terceiros que neles s o partes outor gantes pode este optar livremente por exercer tais direitos directamente sobre tais terceiros ou sobre a Concession ria 6 Quando o Concedente opte por exercer os direitos referidos no n mero anterior sobre a Concession ria esta apenas pode opor ao Concedente os meios de defesa que nesses contratos estejam previstos na medida em que o uso ou o efeito de tais meios n o procrastine impe a ou torne excessivamente oneroso para o Concedente ou excessiva mente dif cil para a Concession ria o cumprimento pontual das obriga es decorrentes do Contrato de Concess o 7 O Termo da Concess o importa a extin o imediata dos Contratos do Projecto sem preju zo do disposto em contr rio no Contrato de Concess o e dos acordos que 1596 58 o Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas contrapartes 8 O disposto no n mero anterior em nada prejudica a vig ncia dos Contratos de Financiamento no que se refere s rela es jur dicas entre as Entidades Financiadoras
254. var a efeito pela Concession ria deve atender se designadamente ao seguinte a Veda o a Auto Estrada vedada em toda a sua extens o utilizando se para o efeito tipos de veda es a aprovar pelo InIR devendo tamb m ser vedadas lateral mente em toda a sua extens o as passagens superiores em que o tr fego de pe es seja exclusivo ou importante b Sinaliza o estabelecida a sinaliza o horizon tal vertical e vari vel indispens vel para a conveniente orienta o e seguran a da circula o segundo as normas em uso no InlR devendo ser ainda prevista sinaliza o espec fica para a circula o em situa o de condi es at mosf ricas adversas tais como chuva intensa ou nevoeiro c Equipamentos de seguran a s o instaladas guardas e outros equipamentos de seguran a nomeadamente no limite da plataforma da Auto Estrada junto dos aterros com altura superior a tr s metros no separador quando tenha largura inferior a nove metros bem como na protec o a obst culos pr ximos da plataforma ou nos casos previstos nas normas em vigor para o sector devendo ser previstos sistemas de detec o de nevoeiro d Integra o e enquadramento paisag stico a integra o da Auto Estrada na paisagem e o seu enquadramento 1596 43 adaptado regi o que atravessa s o objecto de projectos especializados que contemplem a implanta o do tra ado a modula o dos taludes e o revestimento que
255. vas o rebeli o ou terrorismo e as radia es at micas 8 Perante a ocorr ncia de um caso de for a maior as Partes acordam se h lugar reposi o do equil brio financeiro da Concess o ou resolu o do Contrato de Concess o recorrendo se caso n o seja alcan ado o acordo quanto op o e respectivas condi es no prazo de 120 dias a contar da ocorr ncia de um caso de for a maior arbitragem 9 Verificando se a resolu o do Contrato de Concess o nos termos da presente base o Concedente assume os direitos e obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Financiamento excepto os relativos a incumprimentos ou atrasos verificados antes da ocorr ncia do caso de for a maior sendo lhe todavia pagas directamente as indemniza es devidas ao abrigo de quaisquer ap lices de seguro que se destinem a cobrir o evento de for a maior ou os seus efeitos 10 No caso previsto no n mero anterior o Conce dente assume as obriga es de pagamento de capital e juros constantes dos Contratos de Financiamento com venci mento previsto e devido entre a data em que se verifique o caso de for a maior e o termo do pagamento da d vida Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 11 Verificando se por acordo das Partes ou determi na o do tribunal arbitral nos termos do n 8 a resolu o do Contrato de Concess o observa se ainda o seguinte a Extinguem se as re
256. vencidos data do sequestro 2 O sequestro pode ter lugar nomeadamente caso se verifique qualquer das seguintes situa es por motivos imput veis Concession ria a Cessa o ou interrup o total ou parcial das obras ou da explora o dos servi os com consequ ncias graves para o interesse p blico ou para a integridade da Concess o b Defici ncias graves na organiza o e regular desen volvimento das actividades objecto da Concess o ou no estado geral das instala es e equipamentos que compro metam a continuidade das obras a sua integridade a segu ran a de pessoas e bens ou a regularidade da explora o ou dos pagamentos c Atrasos na constru o da Auto Estrada que ponham em risco o cumprimento do prazo estabelecido para a sua entrada em servi o e que n o tenham sido resolvidos nos termos da base XXXIII d Viola o de deveres e obriga es da Concession ria emergentes do Contrato de Concess o que possa ser sa nada pelo recurso ao sequestro 3 A Concession ria est obrigada entrega do Em preendimento Concessionado no prazo que lhe for fixado pelo Concedente quando lhe for comunicada a decis o de sequestro da Concess o 4 Verificando se qualquer facto que possa dar lugar ao sequestro da Concess o observa se previamente e com as devidas adapta es o processo de sana o do incum primento previsto nos n 3 a 5 da base seguinte 5 Durante o per odo de sequestro d
257. vida 1596 19 11 Verificando se por acordo das Partes ou determi na o do tribunal arbitral nos termos do n 8 a resolu o do Contrato de Concess o observa se ainda o seguinte c Revertem para o Concedente todos os bens que in tegram a Concess o e o Estabelecimento da Concess o e Fica a Concession ria respons vel pelos efeitos da cessa o de quaisquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte salvo quanto queles em rela o aos quais o Concedente exerceu a faculdade pre vista no n 2 da base XLIII e quanto aos indicados no n 9 12 Anterior n 11 13 Anterior n 12 Base LXXVII 3 As obriga es assumidas pela Concession ria por for a de contratos por si celebrados ap s a noti fica o da inten o de resgate s s o assumidas pelo Concedente quando tais contratos tenham obtido pre viamente a autoriza o do MOPTC 4 Em caso de resgate a Concession ria tem direito presta o pelo Concedente a t tulo de indemniza o e em cada ano desde a data do resgate at ao termo do prazo da Concess o a que se refere o n 1 da base X de uma quantia correspondente ao somat rio dos reembol sos remunera es e outros cash flow para accionistas previstos mas ainda n o pagos para cada ano desse per odo na ltima vers o entregue ao Concedente das projec es referidas na al nea A do n 1 da base XVI a qual deve estar consent ne
258. vos ao desenvolvimento do processo de alargamento s o previamente acordados entre as Partes 9 Na falta do acordo previsto no n mero anterior tramitado um procedimento de natureza concorren cial com vista escolha da entidade que procede aos trabalhos de alargamento sendo aplic vel o disposto nos n 4 e 7 10 Caso o Concedente opte por n o proceder realiza o de um alargamento na data em que tal alar gamento devesse ocorrer a Concession ria fica apenas obrigada ao cumprimento do n vel de servi o C at um TMDA de 60 000 ou de 90 000 ve culos respectiva mente para as sec es de quatro ou seis vias e de um n vel de servi o D a partir daqueles limiares sendo nessa circunst ncia reajustado em conformidade o re gime de dedu es previsto no n 18 base LXV A 11 Sem preju zo do disposto nos n 19 a 21 da base LXV A caso o Concedente opte por realizar um determinado alargamento numa data prevista para a realiza o pela Concession ria de uma grande repara o nos termos do Caso Base ou em data pr xima a Concession ria fica dispensada de proceder mesma devendo os montantes que se destinavam a custear essa grande repara o ser utilizados para pagamento do mesmo 12 O objecto das negocia es tendo em vista o acordo a que se refere o n 2 contempla as mat rias indicadas nos n 19 e 20 da base LXV A 13 Para efeitos do disposto no n mero anterior a Concession ria
259. xado pelo InlR CAP TULO IX Areas de Servi o Base XLI Requisitos 1 As reas de Servi o s o constru das de acordo com os projectos apresentados pela Concession ria e aprovados pelo Concedente que devem prever e justificar todas as infra estruturas e instala es que as integram 2 A Concession ria deve apresentar ao Concedente os projectos das reas de Servi o e respectivo programa de execu o nos termos das bases XXVII XXVII e XXIX 3 As reas de Servi o a estabelecer ao longo da Auto Estrada devem a Dar inteira satisfa o aos aspectos de seguran a higiene e salubridade bem como sua integra o cuidada na paisagem em que se situam quer atrav s da volumetria e partido arquitect nico das constru es quer da vegeta o utilizada devendo obedecer condi o de proporcionarem aos utentes daqueles um servi o de qualidade c modo seguro r pido e eficiente b Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto Estrada locais de descanso agrad veis bem como postos de abastecimento de combust veis e lubrificantes c Respeitar a legisla o vigente que lhes seja aplic vel ou que seja aplic vel a algum ou alguns dos seus elemen tos nomeadamente o disposto na Portaria n 75 A 94 de 14 de Maio Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 4 A dist ncia entre reas de Servi o a estabelecer nos Lan os que constituem o ob

Diário da República, 1.ª série — N.º 87 — 5 de Maio de 2010

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Di&aacute;rio da Rep&uacute;blica, 1.&ordf; s&eacute;rie &mdash; N.&ordm; 87 &mdash; 5 de Maio de 2010

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Diário da República, 1.ª série — N.º 87 — 5 de Maio de 2010