Home

Ethan Frome - Comune di Assemini

1. COMUNE di ASSEMINI Provincia di Cagliari AREA TECNICA Servizi Igiene Urbana Manutentivi Patrimonio e Protezione Civile ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SCHEMA DI CONTRATTO Lavori di Sistemazione della Viabilit Rurale C U P N B57H10001630004 C I G N 1665515A72 IL DIRIGENTE DELL AREA TECNICA Ing Alessandra Salvato Il Responsabile del Servizio Ing Adriana Pia COMUNE di ASSEMINI Provincia di Cagliari AREA TECNICA Servizi Igiene Urbana Manutentivi Patrimonio e Protezione Civile AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASSEMINI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Lavori di Sistemazione della Viabilit Rurale ENTE APPALTANTE COMUNE DI ASSEMINI Progettisti Geom Antonio Setzu Via Marconi n 87 09032 Assemini tel 070 949368 fax 070 949366 Direttore dei Lavori Geom Antonio Setzu Via Marconi n 87 09032 Assemini tel 070 949368 fax 070 949366 Responsabile dei lavori Ing Adriana Pia Via Marconi n 87 09032 Assemini tel 070 949368 fax 070 949366 R U P Ing Adriana Pia Via Marconi n 87 09032 Assemini tel 070 949368 fax 070 949366 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Ing Roberto Latti Piazza Repubblica 1 09032 Assemini tel 070 949222 fax 070 940977 ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART
2. eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove l Appaltante non sia avvalso della facolt di affidamento ai sensi del citato art 10 comma 1 ter della Legge o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta da effettuare necessariamente con importo a base d asta opportunatamente maggiorato l importo delle penali per il periodo di ritardo Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell art 136 del Dlgs 163 2006 e ss mm ii ai fini dell applicazione delle penali di cui alla lettera C del precedente capoverso il periodo di ritardo determinato sommando il ritardo accumulato dall Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all art 45 comma 10 dello stesso DPR e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori Art 77 DANNI ALLE OPERE In caso di danni alle opere eseguite dovuti a qualsiasi motivo con la sola esclusione delle cause di forza maggiore l Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese senza sospendere o rallentare l esecuzione dei lavori al ripristino di tutto quanto danneggiato Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore l Appaltatore tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 cinque giorni dal verificarsi dell evento pena la decadenza dal diritto al risarcimento Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento
3. Tipo B estivo Viscosit Engler a 25 3 6 4 8 Acqua max 0 5 max 0 5 Distillato fono a 200 C max 10 in max 5 in peso Residuo a 330 C peso min 30 in Punto di rammollimento del residuo min 25 in peso peso palla e anello 30 45 35 70 Contenuto in fenoli max 4 max 4 12 Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana CARATTERISTICHE Tipo A invernale Tipo B estivo Viscosit Engler a 50 max 10 max 15 Acqua max 0 5 max 0 5 Distillato fono a 230 C max 10 in max 5 in peso Residuo a 330 C peso min 5 in peso Punto di rammollimento del residuo min 45 55 70 palla e anello 55 70 max 4 Contenuto in fenoli max 4 Tutti i tipi suindicati potranno in caso di necessit essere riscaldati ad una temperatura non eccedenti i 60 C La descrizione delle voci relative alle lavorazioni di cui al presente appalto potranno essere meglio individuate negli elaborati progettuali ed in particolare nell Elenco dei Prezzi Unitari approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n 233 del 13 12 2010 avente per oggetto Approvazione Progetto Unico Lavori di Sistemazione della Viabilit Rurale Art 10 PROVE DEI MATERIALI In correlazione a quanto prescritto circa la qualit e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione l Appaltatore sar obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati da impiega
4. riconosciuto alcun prezzo poich compreso nella voce generale vedi elaborato Elenco Prezzi Unitari del progetto approvato Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi l Impresa sar obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura A lavoro ultimato la superficie dei sottofondi dovr avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitivo si dovr dare alla superficie della carreggiata o dal pavimento sovrapposto che dovr costituire la carreggiata stessa Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per condizioni igrometriche possa temersi un anormale affondamento del materiale di fondazione occorre stendere preventivamente su detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a 10 cm Art 17 FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovr essere inferiore a 20 cm Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura Se il materiale lo richiede per scarsit di potere legante necessario correggerlo con materiale adatto aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento tale che l acqua non arriv
5. 2 Delle spese occorrenti per la regolarizzazione delle scarpate o pareti per lo spianamento del fondo per le formazioni di gradoni per il successivo rinterro all ingiro delle murature attorno e sopra le condotte d acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto 3 Dell eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi entit occorrenti per l esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento 4 Ogni altra spesa infine necessaria per l esecuzione completa degli scavi di cui trattasi Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gi eseguiti per la costruzione di opere murarie e di consolidamento saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e proseguendo verso il basso Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulter dal volume ricadente nella zona stessa e dall applicazione d
6. A ciascuna fattura dovranno essere allegati gli Ordini di Servizio eventualmente emessi e copia dei formulari di smaltimento qualora siano state effettuate operazioni di smaltimento Ogni fattura che dovr essere emessa solo dopo le verifiche degli interventi assegnati con gli Ordini di Servizio dovr contenere necessariamente i seguenti elementi data e n ro del contratto tutti i dati relativi al pagamento dovr essere indicata una sola banca numero di conto corrente cod CAB ABI ecc C I G n 1665515A72 e ogni altra indicazione utile Nel caso di A T I il fatturato verr liquidato a favore della capogruppo dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalit applicate Art 66 PAGAMENTI L emissione dei certificati di pagamento di acconti in corso d opera avr luogo quando il credito nei confronti dell Appaltatore raggiunto la cifra di 35 000 00 al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0 5 per la garanzia degli adempimenti posti a carico dell Appaltatore per la sicurezza dei lavoratori Il ritardo dei suddetti acconti non dar diritto all Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori ne di chiedere lo scioglimento del contratto Per l effettuazione dei pagamenti in acconto saranno emessi dell Ufficio dell Area Tecnica appositi Stati di avanzamento con riportato le quantit che risulteranno effettivamente eseguite all atto del loro accertamento valutate ai prezzi contrattuali Non sara
7. La superficie della massicciata cos bitumata dovr essere subito saturata con spandimento uniforme di graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm provenienti da rocce molto dure prevalentemente di natura ignea e comunque provenienti da rocce aventi resistenza non inferiore 1500 kg cm coefficiente di frantumazione non 23 superiore 125 avente un coefficiente di Deval non inferiore 14 Il quantitativo da impiegarsi dovr essere di 1 2 per ogni 100 m di massicciata trattata Allo spandimento dovr farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura con rullo di medio tonnellaggio non superiore alle 14 t per far penetrare detto materiale negli interstizi superficiali della massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante ancor caldo e molle Il trattamento superficiale sar nettamente delimitato lungo 1 margini mediante regoli come per i trattamenti di seconda mano per emulsioni Il controllo del materiale bituminoso si far mediante confronto tra la capacit dei serbatoi delle macchine distributrici e l area coperta con l erogazione del contenuto di un serbatoio Per il controllo della qualit del materiale impiegato si preleveranno i campioni da sottoporsi alle necessarie analisi Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque fino al collaudo affioramenti di bitume sulla massicciata l Impresa provveder senza alcun ulteriore compenso allo s
8. NORME DI SICUREZZA I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro Nell accettare i lavori oggetto del contratto 1 Appaltatore dichiara di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri L Appaltatore non potr quindi eccepire durante l esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto Con l accettazione dei lavori l Appaltatore dichiara di avere la possibilit ed i mezzi necessari per procedere all esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori L Appaltatore non potr subappaltare a terzi le attrezzature gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori Qualora durante l esecuzione dei lavori l Appaltatore ritenesse opportuno nell interesse stesso dello sviluppo dei lavori affidare il sub
9. codice ABI codice IBAN ecc su accreditare il corrispettivo fatturato L Appaltatore s impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalit di pagamento In difetto di tale notificazione anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge la Ditta esonera l Amministrazione da ogni responsabilit per i pagamenti eseguiti I crediti dell Appaltatore nei confronti dell Ente non possono essere ceduti senza il consenso dell Amministrazione Il pagamento comunque subordinato all esito positivo della corretta esecuzione dei lavori espresso dal Dirigente dell Area Tecnica o dal Responsabile del procedimento Inoltre il pagamento subordinato alla compilazione della scheda per la richiesta del DURC e la comunicazione del numero del conto corrente dedicato in riferimento alla Legge n 136 del 13 08 2010 Piano straordinario contro le mafie Art 67 SVINCOLO DELLA CAUZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO Lo svincolo della cauzione e il pagamento della rata di saldo avverr secondo quanto disposto dall art n 113 del D Lgs n 163 2006 e ss mm ii e dall art n 235 del D P R n 207 del 05 10 2010 Art 68 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell I V A Anche l offerta dell impresa non dovr tenere conto dell I V A in quanto l ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata sar versata all Appaltat
10. elementi metallici rivestiti da pali tondi piani di legno torniti paralleli Il dispositivo nel suo insieme fissatoa sostegni metallici celati da una maschera in legno I montanti andranno conficcati nel terreno con l ausilio di battitura meccanica e dovranno essere corredati di maschera in legno a rivestimento del piede metallico avente anche la funzione di supporto divaricatore La barriera dovr possedere le seguenti caratteristiche o equivalenti altezza del bordo superiore dal piano viabile 650 mm ingombro laterale massimo 356 mm profondit di infissione dei montanti nel suolo 900 mm interasse dei montanti 2000 3000 mm Montanti realizzati con un profilato di tipo 5x25x70x100 mm e lungo 1 525 mm in acciaio EN 10025 S355J0WP rivestito su tutti 1 suoi lati nella parte fuori terra mediante due gusci in legno lamellare di conifera aventi gli spigoli smussati e la parte superiore arrotondata L assemblaggio tra 1 gusci di rivestimento ed il montante in acciaio ottenuto mediante viti M10x150 Fascia orizzontale realizzata con n 1 travi in legno lamellare di conifera 100x240x2 980 mm piallate su tutte le facce a spigoli smussati assemblate ad un nastro in acciaio EN 10025 S355J0WP 3x210x2 900 mm mediante viti a legno 14 Per conferire continuit strutturale in senso longitudinale alla fascia i nastri metallici sono collegati nel senso della lunghezza attraverso un giunto realizzato mediante una piastra di continuit 4x210x50
11. importo della fattura mensile L assenza dell impresa al sopralluogo preliminare comporter una penale di 300 00 trecento L applicazione delle penalit dovr essere preceduta da regolare contestazione dell inadempienza verso cui l impresa appaltatrice avr la facolt di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 2 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante proceder all applicazione delle sopra citate penali con facolt di dedurne gli importi dalle somme da erogare Art 82 CESSIONE DEI CREDITI La cessione dei crediti di cui al presente contratto sar gestita secondo le norme di cui all art n 117 del D Lgs n 163 2006 ss mm ii la normativa di riferimento 62 Art 83 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO Sono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ma in esso richiamati i seguenti documenti 1 Il presente capitolato d oneri 2 offerta economica 3 Gli elaborati approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n 233 del 13 12 2010 Art 84 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai fini e per gli effetti della legge 675 96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell Impresa appaltatrice nell elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali
12. qualora 1 relativi verbali di sospensione di ripresa siano stati firmati con riserva Art 50 ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA CONSEGNA LAVORI TERMINE D ESECUZIONE DEI LAVORI I lavori non potranno avere inizio prima della stipula del contratto il quale non potr essere stipulato prima di trentacinque giorni dall invio dell ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell art n 79 del D Lgs n 163 2006 ss mm il cos come stabilito dall art 11 comma 10 del D Lgs n 163 2006 e ss mm ii I lavori dovranno avere inizio entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori decorrenti dalla data di consegna dei lavori che avverr con apposito verbale redatto ai sensi dell art 153 e 154 del D P R n 207 2010 e considerata l urgenza dell intervento si proceder alla consegna anticipata del 43 servizio nelle more della stipula del contratto consegna del servizio sotto riserva di legge tenendo presente che l esecuzione d urgenza non consentita durante il periodo dilatorio indicato dall art 11 comma 10 del D Lgs n 163 2006 ss mm il La stipula del contratto comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia in quanto applicabili e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di controlli sulla veridicit delle dichiarazioni sostitutive effettuate In particolare esse sono
13. 3 la fornitura degli inerti nella qualit e quantit prescritte dal Capitolato speciale nonch la fornitura del legante e dell acqua 4 il nolo del macchinario occorrente per la confezione il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo 5 la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo 6 la formazione e sigillatura dei giunti 7 tutta la mano d opera occorrente per i lavori suindicati ed ogni altra spesa ed onere per il getto della lastra ivi compreso quello del getto in due strati se ordinato Lo spessore sar valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purch le differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante In questo caso non si terr conto delle eccedenze mentre si dedurranno le deficienze riscontrate Per armatura del calcestruzzo verr fornita e posta in opera una rete d acciaio a maglie che verr valutata a parte secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte Si precisa ad ogni modo che il prezzo comprende 1 gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela nonch da quelle richieste durante l esecuzione del lavoro 2 l eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto e richiesto dalla Direzione dei lavori 3 il macchinario e la mano d opera nec
14. A PENETRAZIONI L applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi catramosi od asfaltici richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita e cio scevra in modo assoluto di polvere e fango in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gi stata conseguita attraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica la pulitura si potr iniziare con scopatrici meccaniche cui far seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili L eliminazione dell ultima polvere si dovr fare di norma con acqua sotto pressione salvo che la Direzione dei lavori consenta l uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata Sar di norma prescritto il lavaggio quando in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata il costipamento di quest ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dall azione del getto d acqua sotto pressione e si impieghino per il trattamento superficiale emulsioni Per leganti a caldo per altro il lavaggio sar consentito solo nei periodi estivi e sar comunque escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa ess
15. ART ART 54 INSTALLAZIONE GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE Obblighi a carico dell Appaltatore 55 NORME DI SICUREZZA 56 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 57 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 58 PIANI DI SICUREZZA ART ART 59 STRUTTURE ED IMPIANTI 60 CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE 61 VARIAZIONI ALLE PROGETTATE ART ART ART ART 62 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 63 PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A CORPO 64 PREZZO CHIUSO 65 CORRISPETTIVO 66 PAGAMENTI ART ART 67 SVINCOLO DELLA CAUZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 68 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 69 D U R C ART ART ART ART 70 NORME RELATIVE AI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI PENALI IN CASO DI RITARDO 71 ULTIMAZIONE DEI LAVORI GRATUITA MANUTENZIONE COLLAUDO 72 RESPONSABILITA DELL APPALTATORE SULL ESECUZIONE DEI LAVORI 73 RESPONSABILITA DELL APPALTATORE SUL TRASPORTO DEI MATERIALI 74 OBBLIGHI ULTERIORI DELL APPALTATORE ART ART 75 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 76 RESCISSIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE D UFFICIO DEI LAVORI 77 DANNI ALLE OPERE ART ART ART ART 78 DANNI DI FORZA MAGGIORE 79 DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO 80 SPESE IMPOSTE TASSE 81 PENALITA 82 CESSIONE DEI CREDITI ART ART 83 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL C
16. ART ART INDICE PRESTAZIONI OGGETTO DELL APPALTO 1 OPERE E FORNITUREOGGETTO DELL APPALTO 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 3 IMPORTO E DURATA DELL APPALTO 4 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 5 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI CURA DELLA DITTA APPALTATRICE 6 ANDAMENTO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO DELL ASSE STRADALE 7 DIMENSIONI FORMA TRASVERSALE E CARATTERISTICHE DELLA STRADA 8 DIFESA AMBIENTALE 9 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI 10 PROVE DEI MATERIALI 11 TRACCIAMENTI 12 SCAVI E RILEVATI IN GENERE 13 RILIEVI COMPATTATI 14 SCAVI DI SBANCAMENTO 15 FONDAZIONI 16 FONDAZIONE IN PIETRAME E CIOTTOLAMI 17 FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA 18 MASSICCIATA 19 CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE 20 STUDI PRELIMINARI PROVE DI LABORATORIO IN SITO 21 ATTREZZATURA DI CANTIERE 22 OPERAZIONI PRELIMINARI 23 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZIONI O A PENETRAZIONI 24 EVENTUALI DELIMITAZIONI E PROTEZIONI DEI MARGINI DEI TRATTAMENTI BITUMINOSI 25 TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE 26 TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON UNA PRIMA MANO DI EMULSIONE BITUMINOSA A FREDO E LA SECONDA CON BITUME A CALDO 21 TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO 28 TRATTAMENTI SUPERFICIALI A SE
17. Alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilit di accesso in considerazione della particolare natura dell intervento e dei luoghi e dell eventuale interferenza con le contestuali attivit i corso di terzi o di altre imprese evitando di arrecare danni all ambiente ed alle zone interessate 6 All obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi demolizioni o residuati di cantiere delle quali ha attestato in sede di gara di aver preso conoscenza 7 All obbligo lavori ultimati di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilit di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione Art 47 DISCIPLINA DEL SUBAPPPALTO L eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all art 118 del D Lgs 163 2006 tenendo presente che la quota subappaltabile non pu essere superiore al 30 e che l affidamento in subappalto o cottimo sottoposto alle seguenti condizioni 1 Che l Appaltatore all atto dell offerta all atto dell affidamento in caso di varianti in corso d opera abbia indicato 1 lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo 2 Che l Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavor
18. adeguamenti che si dovessero rendere necessari nel rispetto delle indicazioni progettuali alle proprie tecnologie alle proprie attrezzature alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti nell assoluto rispetto della normativa vigente senza che ci possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennit oltre al corrispettivo indicato al precedente art 2 di aver fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture ed impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilit nella esecuzione delle opere Appaltate e i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere Ai sensi dell art 2 comma 2 della legge 5 marzo 1990 n 46 ai fini della installazione trasformazione ampliamento o manutenzione degli impianti di cui all art 1 della stessa legge in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt 7 e 9 della stessa legge l Appaltatore o il subappaltatore debbono preporre all esercizio di tale attivit di installazione un responsabile tecnico che abbia i requisiti di cui alla legge n 46 90 Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente 50 sottoposti all approvazione del DL Sono invece carico dell Appaltatore tutte le spese gli oneri inerenti connessi o dipendent
19. attrezzi macchinari strumenti apparecchi utensili e materiali occorrenti per rilievi tracciamenti misurazioni verifiche esplorazioni saggi accertamenti picchettazioni apposizione di capisaldi ecc relativi alle operazioni di consegna contabilit e collaudo dei lavori che possono dal giorno della consegna fino all approvazione del collaudo 61 13 La fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e ogni altra previdenza che a scopo di sicurezza nel senso pi lato sia richiesta da leggi o da regolamenti e questo anche durante i periodi di sospensione dei lavori 14 L installazione il nolo il degradamento lo spostamento e la rimozione degli attrezzi degli utensili dei macchinari e quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori compresa altres la fornitura di ogni materiale di consumo necessario 15 Le operazioni per il carico il trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d opera 16 L adozione nell esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l incolumit e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonch per evitare danni ai beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro D P R 547 1955 D P R 164 1956 D P R 3
20. bituminoso in pozzolana stabilizzata con calce idrata verranno valutate a metro quadrato di piano viabile completamente sistemato Art 38 TUBI DI CEMENTO I tubi di cemento ove necessari saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sar incluso il massetto di fondazione la fornitura e posa in opera dei tubi la sigillatura dei giunti il rinfianco quale sar prescritto sulla base del prezziario delle opere pubbliche regionale NORME CONTRATTUALI SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATI ART 39 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI L appalto soggetto all esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale L Impresa soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale 4 Appalto nonch al rispetto della seguente normativa 1 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture D Lgs n 163 2006 e ss mm ii 2 D P R n 207 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D Lgs n 163 2006 ss mm il recante il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture D Lgs n 163 2006 e ss mm ii 3 D Lgs n 81 2008 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del D Lgs n 285 del 30 04 1992 e ss mm ii Codice della Strada 4 D P R n 495 del
21. cause di sospensione In tale eventualit qualora le sospensioni in una sola volta o nel loro complesso abbiano superato un quarto del periodo contrattuale comunque sei mesi complessivi l Appaltatore pu chiedere lo scioglimento del contratto senza indennit soltanto nel caso in cui l Appaltante si opponga allo scioglimento l Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione da determinare con l applicazione dei criteri di cui all art 160 del DPR 207 2010 Ove peraltro le sospensioni per pubblico interesse o necessit abbiano superato in una sola volta o nel loro complesso un quarto del periodo contrattuale comunque sei mesi complessivi e l Appaltatore in base a proprie autonome valutazioni di convenienza non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto non avr diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto fino alla eventuale successiva richiesta di recesso Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell Appaltante le eventuali contestazioni dell Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori come disposto dall art 158 comma 8 del DPR 207 2010 L indennizzo all Appaltatore nel caso di sospensione illegittima viene quantificato secondo 1 criteri di cui all art 160 del DPR 207 2010 per l intero periodo di sospensione
22. cilindratura della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare al disopra della zona suddetta di 12 cm dovranno eseguirsi totalmente a secco il materiale di saturazione da impiegare dovr essere della stessa natura essenzialmente arida e preferibilmente silicea nonch almeno della stessa durezza del materiale durissimo e pure preferibilmente siliceo che verr prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti Si potr anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la massicciata se previsto impiego di pietrisco oppure graniglia e pietrischino sempre dello stesso materiale L impiego dovr essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della massicciata e rimangano nella parte superiore per un altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo completata la cilindratura qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimenscone dei materiali impiegati possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell economia del successivo trattamento si dovr provvedere alla loro riduzione unicamente mediante l esecuzione dell ultimo strato che dovr poi ricevere il trattamento con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso materiale di massicciata La cilindratura sar eseguita col numero di passate che risulter necessar
23. computi metrici potranno variare in pi o in meno per effetto di variazioni delle rispettive quantit tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni Gli importi dei compensi a corpo sono soggetti a ribasso d asta non sono soggetti a ribasso d asta gli importi relativi al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori L aggiudicazione dei lavori avverr mediante ribasso percentuale sull elenco prezzi ai sensi della lettera b comma 1 dell art 118 del D P R 207 2010 Sono accettate solo ed esclusivamente offerte in diminuzione Si precisa inoltre che l importo complessivo a base d asta non comprensivo degli oneri per la sicurezza ART 4 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE L intervento comprende la manutenzione della viabilit rurale di cui all art 1 del presente capitolato che possono essere cos riassunte Sistemazione della sede stradale della viabilit rurale del Comune di Assemini indicata negli elaborati del Progetto Unico lavori di sistemazione della viabilit rurale di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n 233 del 13 12 2010 Le opere che formano oggetto dell appalto possono riassumersi come appresso salvo le prescrizioni che all atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori tenendo conto per quanto possibile delle norme C N R U N I 10004 10005 10006 10007 1 Movimenti di materie per la formazione del corpo stradale e p
24. debba essere cilindrata si provveder a dare ad essa una certa consistenza oltre che con l impiego di 17 pietrisco assortito da 60 25 mm escludendo rigorosamente le grosse pezzature mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile l amalgama di vari elementi sotto un traffico moderato Art 19 CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE Salvo quanto detto all art Massicciata a Macadam Ordinario per ci che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali rivestimenti penetrazioni e relativo supporto o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici in porfido ecc si provveder all uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterr la velocit oraria uniforme non superiore a 3 km Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14 e la loro velocit potr essere anche superiore a quella suddetta nei limiti delle buone norme di tecnica stradale I compressori saranno forniti a pie d opera dall Impresa con i relativi macchinisti e conduttori
25. degli acconti onde consentire al D L medesimo la verifica in corso d opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali Qualora l Appaltatore non provveda presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato il D L al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali far riferimento ad un andamento lineare dei lavori assegnando comunque con apposito ordine di servizio un termine all Appaltatore per la relativa presentazione ed informando nel contempo il Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza L Appaltatore deve altres tenere conto nella redazione del programma 1 Delle particolari condizioni dell accesso al cantiere 2 Della riduzione o sospensione delle attivit di cantiere per festivit o godimento di ferie degli addetti ai lavori 3 Delle eventuali difficolt di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificit dell intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere 4 Dei termini di scadenza dei pagamenti fissati Nel caso di sospensione parziale o totale dei lavori per cause non attribuibili a responsabilit dell Appaltatore il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all eventuale incremento della scadenza contrattuale tenendo conto di quanto specificato nel presente Capitolato Speciale d Appalto Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell Appaltatore e che n
26. della viabilit rurale interessata dalle operazioni oggetto del servizio ed eventuali deviazioni provvisorie ed in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata l incolumit degli addetti ai lavori o di terzi nonch l osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della strada ed in genere delle prescrizioni sulla circolazione sulla stradale e sulla tutela delle strade L acquisizione se necessaria di autorizzazione e permessi preordinate all esecuzione delle operazioni oggetto dell appalto secondo 1 regolamenti locali a carico dell Impresa ogni contravvenzione Osservanza nello svolgimento del servizio delle norme previste dal D Lgs 81 2008 e ss mm ii con particolare riguardo all esposizione dei propri dipendenti ai rischi connessi alle lavorazioni da eseguirsi Oltre all osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato la Ditta avr l obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto le norme regolamentari locali in vigore sul territorio dei Comuni interessati dagli interventi inerenti 1 servizi in oggetto L appaltatore tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza relativo alle attivit finalizzate all espletamento del servizio in oggetto redatto dall appaltatore ai sensi del D Lgs n 81 2008 e
27. di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri si dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine creando dei canaletti di 18 sfogo con profondit non inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso l esterno La cilindratura sar protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in relazione alla qualit e durezza dei materiali prescritto per la massicciata e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate La cilindratura di tipo semiaperto a differenza del precedente dovr essere eseguita con le modalit seguenti a l impiego di acqua dovr essere pressoch completamente eliminato durante la cilindratura b limitandone l uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione in modo da facilitare l assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di compressore ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai 12 cm e ci laddove si verificasse qualche difficolt per ottenere l assestamento suddetto Le ultime passate di compressore e comunque la
28. diritto che al pagamento di quanto avesse gi eseguito e somministrato valutato secondo 1 prezzi d elenco depurati del ribasso d asta La penale pecuniaria per il ritardato inizio o la ritardata conclusione dei lavori di ogni singolo ordine di servizio rispetto ai termini precedentemente stabiliti viene fissata in 500 00 Euro cinquecento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fino ad un massimo del 10 dell ammontare dell importo a contratto Suddetta penale verr iscritta nella contabilit a debito dell Impresa A giustificazione del ritardo nell ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato d Appalto l Appaltatore non pu mai attribuirne la causa in tutto o in parte ad altre ditte o imprese che eseguano per conto dell Amministrazione Comunale altri lavori o forniture se esso ha denunciato tempestivamente e per iscritto il ritardo ascrivibile a quelle imprese o ditte affinch l Area Tecnica stessa possa farne regolare contestazione Eventuali sospensioni dei lavori ordinate e verbalizzate sono direttamente inserite nel programma lavori e comportano la semplice traslazione delle quantit di lavoro previste nel periodo sospeso con conseguente aggiornamento del termine fissato Le sospensioni e riprese dei lavori le proroghe dovranno avvenire per iscritto e in contraddittorio non saranno ammesse sospensioni o proroghe per negligenze o ritardi imputabili esclusivamente alla ditta Appaltatrice Art
29. disposto dall art 143 comma 2 del DPR 207 2010 Allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all art 30 comma 2 della Legge si procede alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fermo restando quanto disposto dall art 28 commi 9 e 10 della Legge circa la responsabilit biennale e decennale dell Appaltatore Art 63 PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A CORPO Per quanto concerne la parte dei lavori da contabilizzare a corpo il prezzo netto di aggiudicazione resta fisso e invariabile ai sensi degli art 19 comma 4 e 21comma 1 della Legge a prescindere dalle voci e dalle quantit riportate nel computo metrico posto in visione ai sensi dell art 106 comma 2 del DPR 207 2010 o nella lista delle quantit posta a base di gara nel caso di offerta a prezzi unitari in conformit di quanto espressamente previsto al comma 5 dell art 119 dello stesso DPR 207 2010 indicato nel bando di gara rt 64 PREZZO CHIUSO Per effetto della intervenuta abrogazione per il lavori pubblici dell art 33 della Legge 28 02 86 n 41 al presente Appalto non si applica la revisione prezzi Il prezzo chiuso di cui all art 133 comma 3 del D lgs 163 2006 e s m i applicabile ai lavori ancora da eseguire dopo il primo anno e comunque soltanto i lavori successivamente eseguiti per ogni anno intero Art 65 CORRISPETTIVO Il corrispettivo per 1 lavori svolti dovr essere calcolato sulla base de
30. e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato in caso di inadempienza l esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell Appaltante Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo appalto nelle more del quale 1 Appaltatore inadempiente tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell Appaltante la cui presa formale di consegna potr avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento All atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori si procede a verbalizzare definitivamente con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l Appaltatore inadempiente con l Appaltatore subentrante in assenza del primo con l assistenza di due testimoni materiali macchinari e attrezzature da consegnare all Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile Con la sottoscrizione del Contratto l Appaltatore dichiara sin d ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di resci
31. fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassave regolando comunque l uniformit della stesa del legante rinunciandosi ormai quasi sempre per avere una sufficiente durata del manto al puro trattamento superficiale semplice ed effettuandosi quindi una vera e propria sia pur limitata semipenetrazione parziale onde il nome di trattamento superficiale ancorato non si dovr mai scendere nella prima mano sotto 3 Kg m e dovranno adoperarsi emulsioni al 55 sufficientemente viscose Si dovr poi sempre curare che all atto dello spandimento sia allentata la rottura dell emulsione perch esso spandimento risulti favorito e quindi ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta essa dovr essere leggermente inumidita Di norma in luogo di procedere alla stesa dell emulsione in un sol tempo tanto per evitare dispersione di legante nella massicciata quanto per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo senza che si faccia assegnamento sull azione del legante per ovviare a difetti di frettolosa cilindratura e soprattutto onde ottenere che gi si costituisca una parte di manto di usura si suddivider in due successivi spandimenti la prima mano spandendo in un primo tempo 2 kg di emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata e praticando subito dopo un secondo spandimento di 1kg di emulsi
32. per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi 6 Il ricorso in caso di ritardo o in impossibilit negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori 7 La realizzazione e il mantenimento a propria cura e spese delle vie e dei passaggi interessati dall esecuzione dei lavori la costruzione di eventuali ponti di servizio passerelle accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni 8 L installazione di tabelle ove necessario segnali luminosi in funzione sia di giorno che di notte nonch l adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l incolumit delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilit e per evitare pericoli per l interferenza con eventuali altre attivit in atto nelle zone adiacenti nonch intralci con le attivit di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona 9 La manutenzione della viabilit pubblica esistente per l eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonch delle disposizione che dovessero essere ripartite in proposito dai competenti organi e dal D L 46 10 La recinzione del cantiere nonch qualunque spostamento della recinzione
33. stessa si rendesse necessario durante il corso dei lavori per consentire il regolare svolgimento delle attivit in corso o l eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese 11 L adozione dei provvedimenti necessari perch nel caso di sospensione dei lavori con riferimento agli artt 158 159 160 del DPR 207 2010_siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gi eseguite 12 L apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per DL riscaldato nel periodo invernale provvisto di illuminazione telefono servizio igienico mobili e attrezzature tecniche 13 La fornitura alla DL ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi determinazione di quote misurazioni tracciamenti prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo 14 La tempestiva presentazione della campionatura di materiali semilavorati componenti ed impianti nonch l esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo art nn14 oltre alle eventuali ulteriori prove richieste in attuazione di eventuale piano di qualit dalla DL e o dalla Commissione di collaudo L assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro di prescrizione dagli infortuni del lavoro e di prevenzione antimafia nonch delle disposizione in materia di sicurezza condizioni di lavoro di previdenza e assistenza in vigore nel l
34. tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione di all art 20 55 Art 72 RESPONSABILITA DELL APPALTATORE SULL ESECUZIONE DEI LAVORI L Appaltatore responsabile della perfetta rispondenza dei lavori e parti di essi a tutte le condizioni contrattuali nonch alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di sevizio nelle istruzioni e nelle prescrizioni dell Ufficio dell Area Tecnica L Appaltatore dovr rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformit dalle prescrizioni di cui sopra e sar tenuto a risarcire i danni provocati L Ufficio dell Area Tecnica potr accettare tali lavori in tal caso essi saranno valutati tenendo conto dell eventuale loro minor valore restando obbligato l Appaltatore ad eseguire senza compenso alcuno gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l accettazione delle opere suddette Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformit dalle disposizioni contrattuali comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione L Appaltatore non potr mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilit la presenza nel cantiere di personale di sorveglianza dell Ufficio dell Area Tecnica per la verifica dei lavori Art 73 RESPONSABILITA DELL APPALTATORE SUL TRASPORTO DEI MATERIALI L Appaltatore unico responsabile del corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti qu
35. traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi possibilit di procedere nei due sensi con inversione di marcia 3 rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg fino a 1300 kg circa ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso prestabilito di volta in volta dalla Direzione dei lavori 20 4 rulli compressori lisci a tre ruote del peso che verr stabilito di volta in volta dalla Direzione dei lavori 5 distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente 1 materiali in quantitativi controllati per m di superficie 6 attrezzatura idonea per la miscelazione quali scarificatori aratri a dischi erpici o macchinari semoventi a singola o a doppia passata motograders Tutta l attrezzatura di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei lavori prima di essere impiegata Art 22 OPERAZIONI PRELIMINARI L area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni qualora in corso d opera si verificasse la necessit dovr essere sistemata come indicato nel precedente art Preparazione del Sottofondo Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed il materiale di riempimento dovr essere costipato fino a raggiungere una densit uguale a quella delle zone adiacenti Art 23 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZIONI O
36. 0 Per ogni eventuale informazione potr essere contattato il Geom Antonio Setzu al n 070 949368 Fax 070 949366 Art 41 ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati va osservato il seguente ordine di prevalenza 1 Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale 2 Contratto di appalto 3 Capitolato Speciale di appalto con prevalenza dei disposti dall Art 4 all art 8 e dall Art 39 all Art 84 rispetto quelli dell Art 9 all Art 38 a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti 4 Elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto Art 42 DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori oggetto del presente appalto dettagliatamente illustrati 1 cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili nel presenta Capitolato Speciale d Appalto per l importo totale indicato al precedente art 3 sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie A Categoria unica prevalente OG3 importo 77 000 00 Sono subappaltabili nella misura del 30 tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente Art 43 LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO Tutti gli ulteriori lavori rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni del presente Capitolato Speciale d Appalto s
37. 0 mm in acciaio EN 10025 S355J0WP e viti M16x125a testa larga 48 classe 8 8 Distanziatore realizzato ad W 4x170x564 mm in acciaio EN 10025 S355JOWP collega la fascia orizzontale al montante e contribuisce alla continuit strutturale della prima in corrispondenza dei giunti tra i nastri metallici Il distanziatore fissato al montante tramite vite M16x30classe 8 8 I materiali costituenti secondo le seguenti caratteristiche o equivalenti Acciaio EN 10025 S355JOWP per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica tipo Corten acciaio nel quale sono presenti alcuni elementi di lega che ne aumentano la resistenza alla corrosione atmosferica mediante la formazione di uno strato protettivo di ossido sul metallo base sotto l azione degli agenti atmosferici Legno lamellare incollato Glulam di conifera con requisiti di utilizzabilit fino in classe di servizio 3 secondo EN 386 ottenuto mediante incollaggio di lamelle in legno di conifera Abete od altro legno di conifera idoneo con spessore non maggiore di 45 mm tagliate nel senso delle fibre e disposte in modo tale da avere la fibratura sostanzialmente parallela Il legno preventivamente essiccato artificialmente in modo tale che le lamelle presentino un valore d umidit compreso nell intervallo 8 15 con un gradi d umidit tra le diverse lamelle costituenti lo stesso elemento di Glulam non superiore al 4 La colla viene spalmata uniformemente sulla facc
38. 03 1956 D Lgs n 81 2008 e di tutte le norme in vigore in materia d infortunistica 17 L osservanza e l applicazione del Piano Operativo di Sicurezza e degli altri strumenti di pianificazione antinfortunistica previsti dai dispositivi di legge che formano parte integrante del presente contratto 18 Il pagamento delle spese di contratto le tasse di registro e di bollo le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti e dei contratti o dei capitolati da presentare agli organi competenti le spese per il bollo dei registri di contabilit e di qualsiasi altro elaborato richiesto necessario verbali atti di sottomissione certificati etc 19 Il periodo di garanzia come indicato nel Capitolato 20 Le opere provvisionali che si dovessero rendere necessarie 21 Le tasse presenti e future che comunque potranno essere applicate a causa dell esecuzione dell opera in particolare Appaltatore dovr provvedere al pagamento delle registrazione fiscale del contratto nella misura in uso per gli atti dello stesso 22 La fornitura alla Stazione Appaltante delle copie dei documenti disegni relazioni etc necessari per il contratto o richiesti dalla Direzione Lavori Art 81 PENALITA In caso di mancata effettuazione ovvero di effettuazione parziale delle prestazioni di cui al presente contratto per ogni giorno solare di ritardo sar applicata una penale di 500 00 cinquecento trattenuta direttamente sull
39. 1 Procura della Repubblica Sezione Fallimentare 2 Tribunale di Cagliari Carichi Pendenti 3 Agenzia delle Entrate 4 Casellario Giudiziale 5 DURC All atto di consegna dei lavori artt n 153 154 del D P R n 207 2010 l Area Tecnica Ufficio proceder ai seguenti adempimenti 1 Notifica Preliminare ai sensi dell art 99 del D Lgs 9 aprile 2008 n 81 e ss mm ii 2 Processo Verbale Consegna Lavori ai sensi degli artt n 153 e n 154 del D P R n 207 2010 3 Processo Verbale Permanenza Condizioni Esecuzione Lavori ai sensi degli artt n 153 e n 154 del D P R n 207 2010 II tempo utile per dare ultimati tutti i lavori fissato in 180 NOVANTA giorni da intendersi giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna art n 154 del D P R n 207 del 05 10 2010 Nel conteggio delle giornate lavorative si tenuto anche dei giorni lavorativi inattivi per avverse condizioni atmosferiche Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 158 e 159 del D P R n 207 del 05 10 2010 per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo articolo 9 del presente Capitolato d Appalto In tal caso l Appaltatore deve dare immediato corso ai lavori attenendosi alle indicazioni fornite dell Area Tecnica contenute nel verbale di consegna dei lavori In caso di mancata stipulazione del contratto l Appaltatore avr
40. 16 12 1992 e ss mm ii Regolamento di attuazione del Codice della Strada 5 D Lgs n 152 del 03 04 2006 ss mm ii Norme in Materia Ambientale 6 Regolamenti in materia a di prevenzione degli infortuni nei lavori b di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori Ove ricorrano necessit di subappalti si richiama l osservanza delle disposizioni particolari contenute nell art 118 del Codice dei Contratti ed eventuali successive disposizioni in materia Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra l Amministrazione Appaltante Impresa 35 aggiudicataria in relazione alle caratteristiche dell intervento e alle situazioni locali si fa riferimento ai disposti dal D M 145 00 nonch alle integrazioni modifiche specificazioni e prescrizioni del contratto e delle Norme contrattuali Schema di Contratto Allegati L Appaltatore si intende inoltre obbligato all osservanza delle leggi e regolamenti relativi all assicurazione degli operai presso l INPS ed l INAIL e di tutte le disposizioni regolanti le assunzioni di personale di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro D Lgs 81 2008 di tutta la normativa vigente regolante l esecuzione di segnaletica stradale di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al contratto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti autorit governative regionali provinciali
41. 51 ORDINE DA TENERSI NELL ANDAMENTO DEI LAVORI Prima di dare inizio a lavori di sistemazione varianti allargamenti ed attraversamento di strade esistenti l Impresa tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate 44 dall esecuzione delle opere Compartimento dell A N A S Province Comuni Consorzi eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei telefonici telegrafici elettrici o condutture acquedotti oleodotti metanodotti ecc In caso affermativo l Impresa dovr comunicare agli enti proprietari di dette opere Circolo Costruzioni Telegrafiche Telefoniche Comuni Province Consorzi Societ ecc la data presumibile dell esecuzione delle opere nelle zone interessate chiedendo altres tutti quei dati ubicazione profondit necessari al fine di potere eseguire 1 lavori evitando danni alle cennate opere Il maggiore onere al quale l Impresa dovr sottostare per l esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte l Impresa dovr provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l unica responsabile rimane l Impresa rimanendo del tutto estranea l Ammini
42. MIPENETRAZIONE CON CATRAME 29 TRATTAMENTO DI SEMIPENETRAZIONE CON DUE MANI DI BITUME A CALDO 30 TRATTAMENTO A PENETRAZIONE CON BITUME A CALDO 31 PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 32 BARRIERE DI SICUREZZA NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE ART ART ART ART ART ART 33 NORME GENERALI 34 LAVORI IN ECONOMIA 35 MOVIMENTO DI MATERIE 36 MURATURE E CONGLOMERATI 37 CARREGGIATA 38 TUBI IN CEMENTO NORME CONTRATTUALI SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATI ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART ART 39 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI 40 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 41 ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI 42 DESCRIZIONE DEI LAVORI ART ART 43 LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO 44 LAVORI IN ECONOMIA 45 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA RITENUTA DI GARANZIA ART ART ART ART 46 MODALITA DI ESECUZIONE RESPONSABILITA DELL APPALTATORE 47 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 48 CARTELLI ALL ESTERNO DEL CANTIERE 49 CONSEGNA LAVORI SOSPENSIONE DEI LAVORI 50 ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA CONSEGNA LAVORI TERMINE D ESECUZIONI DEI LAVORI ART ART 51 ORDINE DA TENERSI NELL ANDAMENTO DEI LAVORI 52 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 53 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL ESECUZIONE DEI LAVORI ART ART
43. ONTRATTO 84 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OGGETTO E AMMONTARE DELL APPALTO Art 1 OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL APPALTO Costituisce oggetto del presente appalto l esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per l esecuzione dei Lavori di Manutenzione della Viabilit Rurale del Comune di Assemini Tali lavori dovranno eseguirsi sulla viabilit indicata nella Deliberazione di Giunta Comunale n 233 del 13 12 2010 avente per oggetto Approvazione Progetto Unico lavori di sistemazione della viabilit rurale in particolare essi sono Elenco dei siti di intervento Lunghezza ml Sito n 1 Strada Assemini San Sperate 1 000 00 Sito n 2 Strada Localit Su Launaxi 500 00 Sito n 3 Strada Localit Sa Cannada Primo Tratto 500 00 Sito n 4 Strada Localit Sa Cannada Secondo Tratto 180 00 I lavori dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni progettuali previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n 233 del 13 12 2010 e del presente Capitolato Speciale 4 Appalto per quanto concerne le disposizioni procedurali dell ammontare dell appalto la liquidazione dei corrispettivi l inizio e la conclusione dei lavori Art 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO I lavori oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore o sciope
44. Protezione R S P P del Medico competente M C e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza R L S 7 Copia del Documento di valutazione dei rischi elaborato dal datore di Lavoro in ottemperanza all art 17 del D Lgs n 81 2008 ovvero per le imprese o lavoratori autonomi fino a dieci 10 dipen denti copia dell autocertificazione prodotta dal Datore di Lavoro ai sensi dell art 29 comma 5 del D Lgs n 81 2008 e seguenti con la quale si dichiara l avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi relativamente alle attivit svolte presso i clienti e regolamentate da contratto di cottimo 8 Dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 9 Copia del D U R C Documento Unico Regolarit Contributiva in corso di validit 10 Copia del libro matricola e del registro degli infortuni corredati da una dichiarazione sul fenomeno infortunistico e delle malattie professionali negli ultimi 5 cinque anni 11 Attestazione dell assenza di prescrizioni positive degli organi di vigilanza negli ultimi 5 cinque anni ovvero in caso contrario copia dei verbali di ispezione 12 Elenco delle macchine e o attrezzature da impiegare per svolgere 1 lavori appaltati con l indi cazione degli estremi di omologazione le date delle ultime verifiche obbligatorie effettuate e il pia no dei controlli giornalieri 13 Elenco mezzi attrezzature antinfortunistiche inere
45. TUME A CALDO Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia sufficientemente aperto si proceder allo spandimento del bitume riscaldato a 180 C con innaffiatrici o distributrici a pressione in quantit di 2 5 kg m in modo da avere la regolare e compiuta penetrazione nei vuoti della massicciata e l esatta ed uniforme distribuzione della detta quantit allo spandimento si provveder gradualmente ed a successive riprese in modo che il legante sia per intero assorbito Mentre il bitume ancora caldo si proceder allo spargimento uniforme di pietrischetto di elevata durezza pezzatura da 15 a 20 mm sino a coprire totalmente il bitume in quantit non inferiore a 20 l m provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale costipamento della massicciata i cui interstizi dovranno in definitiva risultare totalmente riempiti di bitume e chiusi dal pietrischetto Ove si manifestassero irregolarit superficiali l Impresa dovr provvedere ad eliminarle a sue cure e spese con ricarico di pietrischetto e bitume sino alla normale sagoma stradale Se affiorasse in seguito il bitume l Impresa tenuta senz altro campenso allo spandimento di graniglia sino a saturazione Si proceder in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura con 1 2 kg m di bitume dato a caldo usando per il ricoprimento 15 l m di pietrisco e graniglia della pezzatura da 5 a 1 5 mm di elevata durezza provenienti da roc
46. a 1 a 6 del primo comma devono essere presentati anche nel caso di affidamento di lavori similari non qualificabili come subappalti per le 41 quali deve essere inoltrata apposita richiesta di autorizzazione Resta inteso si da ora che ai fini della definizione del subappalto verr applicato quanto indicato dall art 118 del D Les n 163 2006 ss mm ii e dell art 170 del D P R n 207 2010 Art 48 CARTELLI ALL ESTERNO DEL CANTIERE L Appaltatore ha l obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all esterno del cantiere come dispone la Circolare Min LL PP 1 giugno 1990 n 1729 UL due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1 00 larghezza per m 2 00 altezza in cui devono essere indicati l Amministrazione l oggetto dei lavori i nominativi dell Impresa del Progettista del Direttore dei lavori e dell Assistente ai lavori ed anche ai sensi dell art 18 6 comma legge 1990 n 55 i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonch 1 dati di cui al comma 3 n 3 dello stesso art 18 Art 49 CONSEGNA LAVORI SOSPENSIONE DEI LAVORI Con riferimento a quanto precisato nella lettera d invito di gara 1 Appaltante si riserva di consegnare 1 lavori in via d urgenza in conformit di quanto previsto dall art 153 del DPR 207 2010 anche in pendenza della stipula del Contratto d Appalto e nell ipotesi di cui all art 11 comma 2 del DPR 3 6 98 n 252 anche nel
47. a i quali coefficienti di D val non inferiore a 14 Si eseguir quindi una prima cilindratura leggera senza alcuna aggiunta di materiale di aggregazione procedendo sempre dai fianchi verso il centro della strada in modo da serrare sufficientemente fra di loro gli elementi del pietrisco e raggiungere la sagoma superficiale prescritta con monta fra 1 150 e 1 200 della corda lasciando per i necessari vuoti nell interno dello strato per la successiva penetrazione del bitume Quest ultimo sar prima riscaldato a temperatura fra 1 150 C e i 180 C in adatti apparecchi che permettano il controllo della temperatura 25 stessa sar poi sparso in modo che sia garantita la regolare e completa penetrazione nei vuoti della massicciata e l esatta uniforme distribuzione della complessiva quantit di 3 5 kg m Lo spandimento avverr uniformemente e gradualmente ed a successive riprese in guisa che il bitume sia completamente assorbito Quando l ultimo bitume affiorante in superficie sia ancor caldo si proceder allo spandimento il pi uniforme possibile di uno strato di minuto pietrisco di pezzatura fra 20 e 25 mm della qualit pi dura e resistente fino a ricoprire completamente il bitume riprendendo poi la cilindratura del sottostante strato di pietrisco sino ad ottenere il completo costipamento cos che gli interstizi dovranno in definitiva essere completamente riempiti dal bitume e chiusi dal detto minuto pietrisco Sar cura dell Impresa d
48. a resistenza alla compressione all urto all abrasione al gelo ed avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose sabbia o comunque materie eterogenee Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche necessario effettuare su campioni prelevati in cava che siano significativi ai fini della coltivazione della cava prove di compressione e di gelivit Quando non sia possibile ottenere 11 pietrisco da cave di roccia potr essere consentita per la formazione di esso l utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi nonch di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprech siano provenienti da rocce di qualit idonea I materiali suindicati le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n 4 ultima edizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche Rispetto ai crivelli U N 1 2334 i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U N I e trattenuti dal crivello 25 U N I i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U N I e trattenuti dal crivello 10 U N I le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U N I e trattenute dallo staccio 2 U N I n 2332 Di norma si useranno le seguenti pezzature 1 pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato per la costruzione di massicciate all acqua cilindrat
49. a stazione appaltante pu ingiungergli l esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi comunque ammessi nella contabilit ove l appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti 1 prezzi s intendono definitivamente accettati Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilit e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento Saranno a carico dell Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio I mezzi di trasporto per 1 lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza Art 45 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA RITENUTA DI GARANZIA Cauzione provvisoria Ai sensi dell art 75 del D Lgs 163 06 e ss mm ii l offerta corredata da una garanzia pari a 1 540 00 euro millecinquecentoquaranta 00 pari al 2 dei lavori posti a base d asta da costituirsi secondo le modalit indicate nel D Lgs n 63 2006 e s m i La cauzione provvisoria ai sensi dell art 75 del D Lgs 163 06 e ss mm ii da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 107 del Decreto l
50. abilitati e con tutto quanto necessario al loro perfetto funzionamento salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di rulli da parte dell Amministrazione Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio l Impresa dovr provvedere prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile Il lavoro di compressione o cilindratura dovr essere Iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso la zona centrale Il rullo dovr essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza Non si dovranno cilindrare comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a 12 cm di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso e quindi prima della cilindratura Pertanto ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra la cilindratura dovr essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione a partire da quello inferiore Quanto alle modalit di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie 1 di tipo chiuso 2 di tipo parzialmente aperto 3 di tipo completamente aperto a seconda dell uso cui
51. abilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura La parte superiore al diametro sar calcolata come calcestruzzo per v lti senza alcun speciale compenso per la barulla da usarsi come centinatura sfilabile Le cappe sulle v lte saranno misurate a volume comprendendosi in esso anche lo strato superiore di protezione di malta di cemento Nel computo del volume non verr tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che l Impresa dovr eseguire senza speciale compenso essendo questo gi compreso nel prezzo al metro cubo stabilito in elenco per le cappe sulle v lte g Centinature delle volte I prezzi assegnati in elenco per le centinature in quanto siano da pagare separatamente dai v lti comprendono anche la spesa della relativa armatura delle relative stilate castelli o mensole di appoggio nonch quella per la rimozione delle centinature e relativi sostegni e sono corrisposti soltanto per le centinature di quelle v lte per le quali l onere della centinatura non sia gi compreso nel prezzo da corrispondere per il volume delle murature delle v lte stesse Qualunque sia la forma l apparecchio e lo spessore delle v lte siano esse costruite in mattoni o in pietra calcestruzzo le centinature saranno pagate a metro quadrato di superficie assumendo per la misura della superficie totale cui applicare i prezzi quella corrispondente allo sviluppo della superficie di intradosso delle v lte da costruire h Intonaci Stucchi e rab
52. ai trasporti sulla base dei prezzi ufficiali correnti alla data di formulazione dell offerta dedotti dal bollettino della Commissione regionale incaricata della determinazione della variazione dei prezzi per la Provincia di Cagliari aumentati del 13 per spese generali e successivamente del 10 per utile e con l applicazione del ribasso d asta sulla quota complessiva di spese generali ed utili b quanto alle provviste e ai noli sulla base delle fatture quietanzate con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino precedente Ad ultimazione dei lavori competono ancora all Appaltatore senza diritto ed alcun ulteriore compenso i seguenti adempimenti a La consegna delle dichiarazioni di conformit dei vari impianti rilasciate ai sensi dell art 9 della L 46 90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all art 3 della stessa legge b Eventuali richieste di nulla osta prescritti alle competenze ASL e in particolare all ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori o altri impianti c Eventuale predisposizione della documentazione per la richiesta da parte dell Appaltante tramite il Responsabile del Procedimento del collaudo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione degli incendi 15 47 Eventuale predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta da parte del Responsabile del Procedimento dei certificati di abitabilit o ag
53. ali i materiali di risulta derivanti dagli interventi di manutenzione della viabilit rurale eseguiti ai sensi del D lgs n 152 e ss mm ii e della normativa di settore L Appaltatore deve essere in possesso dell autorizzazione al caricamento trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali derivanti dalla manutenzione della viabilit rurale che dovr essere presentata in copia autentica alla Stazione Appaltante La mancata consegna del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro il termine massimo di 60 giorni consecutivi oltre alla segnalazione del caso all ente competente potr essere motivo di risoluzione del contratto In particolare sono a carico dell Appaltatore organizzatore e la conduzione del servizio appaltato compreso il prelievo e lo smaltimento dei rifiuti relativi all attivit di manutenzione della viabilit rurale secondo i programmi presentanti e approvati dalla stazione appaltante le misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni persone e cose che di terzi restituzione del formulario di trasporto dei rifiuti D lgs 152 2006 ss mm ii e di cui al D M 1 Aprile 1998 n 145 entro e non oltre il 60 esimo giorno dall avvenuto smaltimento in impianto autorizzato fatto obbligo all appaltatore di mantenere la stazione appaltante sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per dann
54. appalto a Ditte specializzate esso dovr ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente Inoltre Appaltatore rimane di fronte al Committente unico responsabile delle attrezzature degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformit alle norme di legge Il Committente potr far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilit del subappaltatore senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta Art 56 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO La ditta affidataria obbligata a fornire alla Stazione appaltante entro 15 quindici giorni dall affidamento l indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore L Appaltatore obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D Lgs 81 2008 nonch le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere inoltre dovr dimostrare di aver adempiuto agli obblighi relativi alla consegna dei dispositivi di 48 protezione individuale alla formazione informazione nei confronti del personale che sar impegnato nell esecuzione dei lavori previsti nell appalto Art 57 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA L Appaltatore entro 15 quindici giorni dall affidamento e comunque prima della consegna dei lavori dev
55. arsi secondo le modalit previste dall Amministrazione vengono riportati in calce al contratto 3 Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dei servizio 4 Le spese per l informazione preventiva nei luoghi interessati dai lavori al fine di limitare il disagio ai cittadini ed agli utenti cartelli standard od altro da concordare con il R P 5 Le spese per la gestione recupero o smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti nei luoghi di intervento secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152 2006 e smi 6 Le spese per le prove ed analisi di laboratorio ordinate dalla D L relative ai materiali o ai rifiuti rinvenuti durante le lavorazioni 7 Gli oneri relativi al conferimento e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta di qualsiasi natura 8 Le spese per il tracciamento degli impianti di segnaletica da eseguirsi ex novo 9 Le spese per l esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti di segnaletica provvisionali qualunque ne sia l entit che si rendessero necessarie sia per deviare il traffico impedire la sosta chiudere alla circolazione tratti strade 10 La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni opera provvisionale 11 La sistemazione dei percorsi del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedere nel cantiere 12 La messa a disposizione di canneggiatori operai
56. azioni In particolare dal 40 contratto di subappalto deve risultare che l Impresa ha praticato per il lavori le opere affidate in subappalto agli stessi prezzi unitari risultanti dall aggiudicazione un ribasso non superiore al 20 ed inoltre deve esservi una individuazione precisa delle lavorazioni oggetto di subappalto e relativo prezzo offerto dal subappaltatore 3 Che ai fini del rilascio dell autorizzazione al subappalto al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso Appaltante l Appaltatore trasmetta altres la sottoelencata documentazione a Certificato di iscrizione alla C C I A A con dicitura antimafia oppure sopra 154 937 07 Certificato di iscrizione alla C C I A A con dicitura antimafia integrato con l indicazione del nominativo del Direttore Tecnico ai fini della richiesta di informazioni antimafia b Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al d P R 34 2000 c Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi del D P R n 445 2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall art 38 del D Lgs 163 2006 d Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi del D P R n 445 2000 attestante la non sussistenza di alcun divieto previsto dall art n 10 della Legge n 575 del 31 05 1965 relativa subappaltatore e D U R C subappaltatore f Modulo GAP subappaltatori se l importo del subappalto risulta superiore a Euro 51 645 69 I V A inclusa g Dich
57. bile del Procedimento per la relativa conferma Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del Procedimento all Appaltatore che ne abbia fatto richiesta Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente a propria relazione in conformit di quanto disposto dall art 200 del DPR 207 2010 Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall Appaltatore o dal suo rappresentante con le modalit e le conseguenze di cui all art 201 del citato DPR 207 2010 entro 10 giorni dall invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto previo svolgimento delle verifiche di sua competenza Il conto finale viene trasmesso nei successivi 3 giorni all organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del Procedimento unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui all art 202 del richiamato DPR 207 2010 Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori in conformit di quanto disposto dall art 141del D lgs 163 2006 ss mm ii salvo inadempienze dell Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altres salvi gli ulteriori tempi richiesti dall organo di collaudo ai sensi dell art 219 del DPR 207 2010 Ai sensi di quanto disposto dall art 141 comma 4 e
58. boccature Gli intonaci e gli stucchi di qualunque genere sia a superficie piana che a superficie curva saranno valutati a metro quadrato applicando 1 prezzi della tariffa alla supefiicie effettiva dei muri intonacati senza tener conto delle rientranze e delle sporgenze dal vivo dei muri per le lesene riquadri fasce bugne e simili purch le rientranze e sporgenze non superino 10 cm Art 37 CARREGGIATA a Compattazione meccanica dei rilevati La compattazione meccanica dei rilevati sar valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati b Massicciata La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro cubo coi prezzi di elenco relativi Normalmente la misura dovr effettuarsi prima della posa in opera il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in cumuli regolari e di volume il pi possibile uguale lungo la strada oppure in cataste di forma geometrica la misurazione a scelta della Direzione dei lavori verr fatta o con canne metriche oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che avr le dimensioni di m 1 00 x 1 00 x 0 50 All atto della misurazione sar in facolt della Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un determinato numero e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione Il volume del cumulo misurato sar applicato a tutti quelli della corrispondente serie e s
59. ce di resistenza alla compressione di almeno 1500 kg m e coefficiente di qualit D val non inferiore a 14 e provvedendo alla cilindratura sino ad ottenere un manto uniforme Art 30 TRATTAMENTO A PENETRAZIONE CON BITUME A CALDO L esecuzione del pavimento a penetrazione o al bitume colato sar eseguita solo nei mesi estivi essa presuppone l esistenza di un sottofondo costituito da pietrisco cilindrato dello spessore che sar prescritto dalla Direzione dei lavori all atto esecutivo Ove il sottofondo sia da costituirsi con ricarico cilindrato all atto dell impianto dovr essere compensato a parte in base ai rispettivi prezzi unitari Esso sar eseguito con le norme precedentemente indicate per le cilindrature avendo cura di proseguire la compressione meccanica a fondo fino a che la superficie non abbia raggiunto l esatta sagoma prescritta e si presenti unita ed esente da vuoti impiegando la necessaria quantit di materiale di saturazione Prima di dare inizio alla vera e propria pavimentazione a penetrazione il detto sottofondo cilindrato perfettamente prosciugato dovr essere ripulito accuratamente in superficie Si sparger poi su di esso uno strato di pietrisco molto pulito di qualit dura e resistente dello spessore uniforme di 10 cm costituito da elementi di dimensione fra 4 e 7 cm bene assortiti tra loro ed esenti da polvere o da materie estranee che possono inquinarli ed aventi gli stessi requisiti dei precdenti articoli fr
60. comunali ecc ART 40 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto di appalto il Capitolato generale le polizze di garanzia Gli elaborati grafici sono semplicemente indicativi e l Amministrazione si riserva di apportarvi le modifiche che riterr opportune senza che ci possa dare all impresa Appaltatrice motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato e in quello Generale Eventuali altri disegni sostitutivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all Appaltatore in quell ordine che creder pi opportuno in qualsiasi tempo durante il corso dei lavori Inoltre fanno parte del contratto d appalto oltre al Capitolato Speciale d Appalto e all offerta economica dell Impresa i seguenti documenti 1 Relazione Tecnica Illustrativa e quadro economico 2 Relazione Fotografica 3 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento 4 Fascicolo della Sicurezza in Cantiere 5 Elenco Prezzi Unitari 6 Stima dei Lavori delle seguenti strade e Stima Lavori Strada Assemini San Sperate e Stima Lavori Strada Localit Su Launaxi e Stima Lavori Strada Localit Sa Cannada Primo Tratto e Stima Lavori Strada Localit Sa Cannada Secondo Tratto 7 Tavola 1 Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annua
61. costipamento 2 determinazione del limite liquido 3 determinazione del limite plastico 4 determinazione del limite di ritiro 5 determinazione delle caratteristiche granulometriche 6 determinazione dell umidit e densit in posto 7 determinazione del C B R in posto 8 determinazione dell indice di polverizzazione del materiale L Appaltatore tenuto a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter seguire le altre prove su terre presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui l Appaltatore affida l esecuzione delle analisi Il macchinario che l Appaltatore dovr possedere come propria attrezzatura di cantiere dovr rispondere agli usi a cui destinato e consister a in motolivellatori che dovranno essere semoventi forniti di pneumatici ed avere una larghezza base ruote non minore di 4 m b in attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o con altra attrezzatura adatta alla distribuzione dell acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo uniforme e in quantit variabile e controllabile c in mezzi costipatori costituiti da 1 rulli a pi di montone e semplice o a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il materiale che viene impiegato Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la pressione unitaria richiesta dalla Direzione dei lavori 2 carrelli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate di adeguata potenza
62. dal comma 7 dell art 154 del DPR 207 2010 sopra richiamato nel caso di consegna parziale 1 Appaltatore tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori in modo da prevedere l esecuzione prioritaria dei lavori nell ambito delle zone disponibili e ad indicare nello stesso programma la durata e l importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate di conseguenza il termine massimo entro il quale per il rispetto della scadenza tali zone debbano essere consegnate Ove l ulteriore consegna intervenga entro il termine massimo deducibile dal programma di esecuzione dei lavori redatto dall Appaltatore e approvato dal D L non 51 verificano spostamenti del termine utile contrattuale in caso contrario si procede alla sospensione dei lavori e alla ripresa il termine di ultimazione deve essere prorogato dei maggiori tempi tecnici necessari per dare completamente ultimate tutte le opere dedotti del programma di esecuzione di cui sopra Per la sospensione dei lavori eventualmente cos disposta Ove non ricorrano le cause stabilite dall art 159 del DPR 207 2010 l intenzione di avvalersi di tale facolt deve essere comunicata all Appaltatore nei termini di cui al comma 2 dello stesso art 159 Ove i lavori da portare in diminuzione rientrino tra le opere a corpo il relativo importo qualora non coincidente con quello di intere categorie le cui percentuali sono indicate al successivo art 26 va contabilizzato in detrazion
63. deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato e dei trattamenti o rivestimenti coi quali previsto che debba essere protetta Qualunque sia il tipo di cilindratura fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso almeno nel primo periodo la strada o 1 tratti da conservare a macadam semplice tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene risulti cilindrata a fondo in modo cio che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento La cilindratura di tipo chiuso dovr essere eseguita con uso di acqua pur tuttavia limitato per evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa perci essere rammollito con impiego durante la cilindratura di materiale di saturazione comunemente detto aggregante costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante o da detrito dello stesso pietrisco se prescritto l impiego del pietrisco e come opportuno per questo tipo purch tali detriti siano idonei allo scopo Detto materiale col sussidio dell acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno ossia condotta a fondo dovr riempire completamente od almeno il pi che sia possibile i vuoti che anche nello stato
64. di dare ai rilevati durante la loro costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall assestamento delle terre affinch all epoca del collaudo 1 rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte Non si potr sospendere la costruzione di un rilevato qualunque sia la causa senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane Nella ripresa del lavoro il rilevato gi eseguito dovr essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati nonch configurato a gradoni praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente si avr cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti 1 30 o 1 50 centimetri Comunque dovr farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente evitando di formare rilevati con terreni la cui densit ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua e si eseguiranno i lavori per quanto possibile in stagione non piovosa avendo cura comunque di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori La descrizione delle voci relative alle lavorazioni di cui al presente appal
65. e 2 pietrisco da 25 a 40 mm eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata per l esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate mezzanello 3 pietrischetto da 15 a 25 mm per l esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi 4 pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali penetrazioni semipenetrazioni e pietrischetti bitumati 5 graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali tappeti bitumati strato superiore di conglomerati bituminosi 6 graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti superficiali tale pezzatura di graniglia ove richiesta sar invece usata per conglomerati bituminosi Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sar ammessa una percentuale in peso non superiore al 5 di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura purch per altro le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10 inferiori al limite minimo della pezzatura fissata Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita lamellare Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg che determinano la percentuale di acqua in corrisp
66. e o al pi uguale a 10 cm I calcestruzzi gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d opera saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi solette pali od altri pezzi consimili ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo per essi nel relativo prezzo di tariffa anche il ferro occorrente per l armatura e la malta per fissarli in opera oltre tutti gli oneri di cui appresso Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi smalti lastroni e cementi 32 armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma 1 casseri casseforme cassette per il contenimento del calcestruzzo le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi 1 palchi provvisori di servizio e l innalzamento dei materiali nonch per le v lte anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco semprech non sia convenuto di pagarle separatamente Nei chiavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera la parte inferiore al diametro da gettarsi con modine ed i pozzi sagomati saranno cont
67. e a misura mediante l applicazione alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantit non eseguibili dei prezzi netti Non appena intervenuta la consegna dei lavori obbligo dell Appaltatore procedere all impianto di cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente 42 quanto concerne sia l accesso che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi artt e iniziare nel contempo 1 lavori proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo parziale Appaltatore tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo parziale Appaltatore tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l esecuzione decorrenti dalla data di consegna dei lavori eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo Nella eventualit che successivamente alla consegna dei lavori insorgano per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore impedimenti che non consentano di procedere parzialmente totalmente al regolare svolgimento dei lavori l Appaltatore tenuto a proseguire i lavori eseguibili mentre il D L dispone la sospensione anche parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti in conformi
68. e al competente ufficio dell Appaltante per la relativa liquidazione La contabilizzazione delle opere e delle forniture verr effettuata come segue a per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d asta ai sensi dell art 131 del D lgs 163 2006 e successive modificazioni e integrazioni applicando al relativo importo dei lavori eseguiti alla lettera a nel precedente art 2 la percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni singolo stato d avanzamento rispetto al corrispettivo di aggiudicazione al netto degli oneri per la sicurezza b per quanto concerne le opere a corpo applicando all importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo determinato dalla sommatoria dei prodotti delle quantit delle relative voci di lavoro per 1 rispettivi prezzi unitari offerti al netto degli oneri per la sicurezza le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell art 14 di ciascuna delle quali va contabilizzata in occasione di ogni stato d avanzamento la quota parte proporzionale al lavoro eseguito Si proceder alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata di saldo previa presentazione di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato regolare esecuzione secondo quanto
69. e di cui alle norme vigenti Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall umidit o in sili d Pozzolana La pozzolana sar ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee da parti inerti qualunque sia la sua provenienza dovr rispondere a tutti 1 requisiti prescritti dalle norme vigenti Per la misurazione sia a peso che a volume dovr essere perfettamente asciutta e Ghiaia pietrisco e sabbia Le ghiaie i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti il pi possibile omogenee e non gelive tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovr essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata Dovr essere preferibilmente di qualit silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione Dovr avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm La granulometria degli aggregati litici per 1 conglomerati sar prescritta dalla Direzione dei lavori in ba
70. e l Impresa avr mancato all obbligo dell uguaglianza dei cumuli dovr sottostare al danno che le potesse derivare da tale applicazione Tutte le spese di misurazione comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa e quelle per lo spandimento dei materiali saranno a carico dell Appaltatore e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del pietrisco Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi piazzali ed altro e per il sabbione a consolidamento della massicciata nonch per le cilindrature bitumature quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori e per qualsiasi altro scopo Potr anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni Impietramento od ossatura L impietramento per sottofondo di massicciata verr valutato a metro quadrato della relativa superficie e con i prezzi di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al sottofondo l Appaltatore s intender compensato di tutti gli oneri ed obblighi prescritti nell art 33 Fondazione Pietrame Ciottolami La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come per la precedente lettera b d Cilindratura di massicciata e sottofondi Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sar pagato in ragione di metro cubo in pi
71. e predisporre e consegnare alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori un Piano Operativo di Sicurezza Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi previsto dal D Lgs 81 2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni Art 58 PIANI DI SICUREZZA L Appaltatore obbligato a fornire alla Stazione appaltante entro 15 quindici giorni dall aggiudicazione la documentazione di seguito indicata necessaria ai fini della verifica dell idoneit professionale delle imprese cos come previsto dal D Lgs n 81 2008 ss mm il 1 Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I A A non anteriore a tre mesi com prensivo delle qualificazioni specifiche qualora i lavori da eseguire implichino il possesso di tali qualificazioni es certificazioni di abilitazione riconosciute per installazione di impianti elettrici termoidraulici ecc conduzione generatori di vapore conduzione impianti di riscaldamento ecc 2 Dichiarazione riguardante l anzianit di iscrizione presso il registro delle imprese 3 Nominativo del datore di lavoro ai sensi del D Lgs n 81 2008 1 4 Comunicazione del nominativo del Legale Rappresentante dell impresa 5 Comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico dell impresa 6 Copia dell atto formale di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
72. e sottili pestelli metallici di adatta forma configurando nettamente la superficie superiore del cordolo all altezza di quella della contigua massicciata Si proceder poscia al previsto trattamento di prima applicazione coprendo anche la superficie del cordolo dopo di che con le norme di cui appresso relative ai vari trattamenti si provveder allo spargimento di graniglia ed alla successiva bitumatura La rimozione dei regoli di contenimento del bordo non verr fatta se prima quest ultimo non abbia raggiunto una sufficiente consistenza tale da evitarne la deformazione Prima dell esecuzione a rincalzo del bordo verso l esterno verr adoperato il materiale detritico proveniente dall apertura del solco Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sar preparato preferibilmente a caldo ammesso peraltro anche l impiego di materiale preparato con emulsioni bituminose purch la preparazione sia fatta con qualche giorno di precedenza e con le debite cure in modo che i singoli elementi del pietrischetto risultino bene avviluppati da bitume gi indurito e che la massa sia del tutto esente da materie estranee e da impurit Art 25 TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE La preparazione della superficie stradale dovr essere effettuata come prescritto dall art Preparazione della Superficie delle Massicciate Cilindrate da Sottoporre a Trattamenti Superficiali La prima applicazione di emulsione bituminosa sar
73. egata Acciottolati selciati lastricati pavimentazioni in cemento di porfido Gli acciottolati i selciati i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch essi pagati a metro quadrato coi prezzi di elenco Sar pagata la loro superficie vista limitata cio dal vivo dei muri o dai contorni esclusa quindi ogni incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori Nei prezzi relativi sempre compreso il letto di sabbia o di malta ogni compenso per riduzione tagli e sfridi di lastre pietre e ciottoli per maggior difficolt di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti per la preparazione battitura e regolazione del suolo per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di cemento bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra opera spesa per dare 1 lavori ultimati ed in perfetto stato I prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia o piana o curva la superficie vista e qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera Se l acciottolato selciato lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di sabbia malta macadam cilindrato o calcestruzzo questo verr valutato a parte ai prezzi di elenco relativi a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo h Soprastrutture stabilizzate Le soprastrutture in terra stabilizzata in terra stabilizzata con cemento in terra stabilizzata con legante
74. egislativo n 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit di rilascio di garanzie a ci autorizzati dal competente Ministero La cauzione deve avere validit per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell offerta e deve espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957 comma 2 del codice Civile nonch l operativit della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell aggiudicatario ed svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto Ai non aggiudicatari la cauzione restituita entro quindici giorni dall aggiudicazione Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 la certificazione di sistema di qualit conforme alla UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria previste rispettivamente dai commi 1 2 e 3 della L R N 5 2007 sono ridotte del 50 per cento per le imprese certificate La suddetta cauzione dovr riportare o essere accompagnata da dichiarazione d impegno del fidejussore di cui al punto successivo a rilasciare la garanzia definiti
75. egole dell arte difetti e vizi dell opera in relazione all integrale garanzia a cui l impresa tenuta nei limiti della perizia e delle capacit tecniche da essa esigibili nel caso concreto per l obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell art 1665 del codice civile Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dell Appaltatore Qualora l Appaltatore sia un associazione temporanea di concorrenti giusto il regime delle responsabilit disciplinato dall art 37 comma 5 del Codice dei contratti e dall art 108 comma 1 del regolamento generale le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti Art 46 MODALITA DI ESECUZIONE RESPONSABILITA DELL APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d arte sotto la direzione tecnico amministrativa dell Appaltante nel rispetto dei patti contrattuali dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati 39 in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori L appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume sopra di s la responsabilit civile e penale piena ed intera derivante da qualsiasi causa e motivo in special modo per infortuni in relazione all esecuzione dell appalt
76. el volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona I prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque sia la loro sezione planimetrica Con i prezzi d elenco si intendono altres compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando l altezza dell acqua stabilizzata nei cavi non superi l altezza di 20 cm ed essa non dipenda da cause occasionali come indicato all art Scavi di Fondazione del presente Capitolato speciale di appalto Nei detti prezzi sono altres compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali E compreso l onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse Scavi subacquei Quando nei cavi di fondazione l acqua che si stabilisce naturalmente supera i 20 cm per la parte eccedente tale limite verr corrisposto il compenso per scavo subacqueo Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di fare eseguire l esaurimento dell acqua od il prosciugamento dei cavi allo scavo verr applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione d Scavi subacquei e prosciugamenti Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalit prescritte nel presente articolo lettera b e per zone successive a partire dal piano di li
77. ello svolgimento dei lavori a salvaguardare l integrit dell ambiente rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere In particolare nell esecuzione delle opere deve provvedere a 1 Evitare l inquinamento delle falde e delle acque superficiali 2 Effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate 3 Segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento nel corso dei lavori di scavo di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati Art 9 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI I materiali occorrenti per dei lavori proverranno da quelle localit che l Appaltatore riterr di sua convenienza purch ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualit della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati Quando la Direzione dei lavori avr rifiutato qualche provvista perch ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori l Appaltatore dovr sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed 1 materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell Appaltatore a Acqua L acqua per l impasto con leganti idraulici dovr essere limpida priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali particolarmente solfati e c
78. ementizi di qualit aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a Kg cm 250 questa resistenza riducibile a Kg cm 200 quando la tensione nell acciaio sia limitata a kg cm 2200 Le caratteristiche e le modalit degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D M 1 aprile 1983 59 Ghisa La ghisa dovr essere di prima qualit e di seconda fusione dolce tenace leggermente malleabile facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea esente da screpolature vene bolle sbavature asperit ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza Dovr essere inoltre perfettamente modellata E assolutamente escluso l impiego di ghise fosforose o Legname I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza essi siano dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D M 30 ottobre 1972 saranno provveduti tra le pi scelte qualit della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l uso a cui sono destinati I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U N I Il tavolame dovr essere ricavato dalle travi pi dritte affinch le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell albero e non dai rami dovranno essere sufficientemente dritti in modo che la c
79. emipenetrazione la quale sar fatta esclusivamente a secco e sar integrata se del caso dagli eventuali rappezzi che si rendessero necessari da eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato Detta applicazione sar eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo e secco si dovr quindi tenere presente che i mesi pi favorevoli sono quelli da maggio a settembre salvo un ottobre particolarmente caldo che se la superficie stradale troppo fredda ed umida non si ottiene aderenza del legante che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi Condizione ideale sarebbe che la temperatura della strada raggiungesse i 40 C Il bitume sar riscaldato a temperatura tra i 160 C e 180 C entro adatti apparecchi che permettano 11 controllo della temperatura stessa Il controllo della temperatura dovr essere rigoroso per non avere per insufficiente riscaldamento una fluidit ovvero per un eccessivo riscaldamento un alterazione del bitume che ne comprometta le qualit leganti L applicazione potr essere fatta tanto mediante spanditrici a pressione quanto mediante spanditrici a semplice erogazione nel qual caso l opera di regolazione dello spandimento si compir mediante spazzole e successivo finimento con scope a mano In ciascun caso il metodo di spandimento impiegato e le relative operazioni complementari dovranno essere tali da garantire la distribuzione uniforme su ogni m del quantitativo di bitume prescritto
80. ere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima in modo da tener conto della necessit di avere per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono una massicciata perfettamente asciutta Art 24 EVENTUALI DELIMITAZIONI E PROTEZIONE DEI MARGINI DEI TRATTAMENTI BITUMINOSI Nella prima esecuzione dei trattamenti protetti a base di leganti quando la Direzione dei lavori lo richieda e ci sia contemplato nel prezzo di elenco l Impresa dovr provvedere alla loro delimitazione lungo 1 margini un bordo di pietrischetto bituminato della sezione di 5 X 8 cm tale scopo prima di effettuare la pulitura della superficie della massicciata cilindrata che precede la prima applicazione di leganti verr col piccone praticato un solco longitudinale lungo il margine della massicciata stessa della profondit di circa 5 cm e della larghezza di rirca 8 cm Ultimata la ripulitura ed asportate le materie che avessero eventualmente ostruito il solco si delimiter con quest ultimo in aderenza al 21 margine della massicciata il vano che dovr riempirsi con pietrischetto bituminato mediante regoli aventi la faccia minore verticale e sufficientemente sporgenti dal suolo i quali saranno esattamente collocati in modo da profilare nettamente il bordo interno verso l asse stradale Riempito quindi il vano con pietrischetto bituminato si proceder ad un accurata battitura di quest ultimo mediant
81. erficie secondo la loro categoria in base a misure prese sul vivo dei muri esclusi cio intonaci e dedotti i vani nonch i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa Nei prezzi di tutte le opere tanto in fondazione quanto in elevazione in muratura si intender sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza per il carico trasporto innalzamento o discesa e scarico a pie d opera dei materiali di ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse occorrenti per la costruzione delle opere stesse qualunque sia la loro altezza o profondit di esecuzione e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature nonch per le murature in elevazione il paramento di faccia vista del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature semprech questo non sia previsto con pagamento separato Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri tale rinzaffo sar sempre eseguito e compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni pure sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio Nei prezzi
82. ertinenze da eseguire in massima secondo quanto previsto negli elaborati progettuali 2 Formazione di ossature e massicciate per la carreggiata della strada 3 Cilindratura meccanica delle massicciate 4 Trattamenti superficiali delle massicciate rivestimenti penetrazioni pavimentazioni in genere ART 5 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE Gli importi proposti Iva esclusa dovranno riferirsi alla realizzazione dei lavori di manutenzione della viabilit rurale del Comune di Assemini indicati dagli Uffici dell Area Tecnica Il lavori dovranno essere quelli previsti e indicati negli elaborati di cui all art n 40 del presente capitolato elaborati di cui la ditta offerente potr prendere visione secondo quanto indicato dall art 6 della lettera d invito Gli importi proposti Iva esclusa dovranno intendersi onnicomprensivi e compensati di ogni onere di spesa per la realizzazione dei lavori degli oneri per il personale impiegato per la realizzazione dei lavori dell utile d impresa e delle spese varie sostenute dalla ditta Nel caso gli incaricati dall Area Tecnica dovessero riscontrare la non rispondenza tra 1 lavori eseguiti con riferimento alle norme caratteristiche tecniche e specifiche varie richieste o delle circostanze e quelli previsti in progetto la ditta appaltatrice non avr diritto a nessuna maggiore compensazione di quanto previsto dal contratto Tutti gli obblighi e oneri conte
83. esimo Qualora in corso d opera i materiali e le forniture non fossero pi rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessit di cambiare gli approvvigionamenti l Appaltatore sar tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio della D L dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell Appaltatore e sostituite con altre corrispondenti ai requisiti richiesti Sono inoltre a carico dell Appaltatore ai sensi dell art 167 comma 8 dello stesso DPR 207 2010 le prove ed analisi che la D L o l organo di collaudo possono disporre per stabilire l idoneit di materiali e componenti Per dette prove la D L provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale E altres a carico dell Appaltatore la fornitura di apparecchiature materiali attrezzature necessari per l esecuzione delle prove in sito in laboratorio richieste dalla D L e o Commissione di collaudo in corso d opera per l accertamento del collaudo statico della tenuta delle reti della sicurezza degli impianti Art 61 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono rite
84. essari e quanto altro occorra come precedentemente prescritto f Trattamenti protettivi delle pavimentazioni Manti di conglomerato Pavimentazioni di cemento I trattamenti superficiali le penetrazioni i manti di conglomerato le pavimentazioni cementizie e in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sar compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo e le modalit e norme indicate Per i conglomerati ove l elenco dei prezzi lo prescriva la valutazione sar fatta a volume Qualora 1 quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero ovvero nel caso di manti a tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie si modificassero gli spessori si far luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso I cordoli laterali bordi se ordinati saranno valutati a parte L Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi pi dell 1 in meno di percentuale di bitume prescritta Qualora la partita venisse 34 egualmente accettata verranno effettuate negli stati di avanzamento detrazioni come segue percentuali tra l 1 ed il 3 il 10 del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione impiegata per percentuali maggiori del 3 sino al 5 il 25 del prezzo dell emulsione per ogni kg di emulsione impi
85. etrisco cilindrato qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare Coi prezzi di elenco relativi a Realizzazione della massicciata stradale ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nel precedente art Cilindratura delle Massicciate s intender compensata qualunque spesa per noli trasporto dei compressori a pie d opera all inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa sia per il ricovero durante la notte che nei periodi di sosta Nel prezzo stesso compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per l esercizio dei rulli lo spandimento e configurazione dei materiali di massicciata la fornitura e l impiego dell acqua per la caldaia e per l innaffiamento dove occorre del pietrisco durante la rullatura la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione ove occorrono ogni spesa per il personale addetto alle macchine la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro nonch di tutto quanto altro potr occorrere per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d arte e Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio fondazioni in terra stabilizzata Anche per queste voci la valutazione prevista a metro cubo di opera finita Il prezzo a metro cubo della fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per 1 studio granulometrico della miscela 2 la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo e dello strato di cartone catramato isolante
86. fossi cunette accessi passaggi rampe e simili saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori dovr essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada che dovranno perci risultare paralleli all asse stradale L Appaltatore 13 dovr consegnare le trincee e 1 rilevati nonch gli scavi riempimenti in genere al giusto piano prescritto con scarpate regolari e spianate con i cigli bene tracciati e profilati compiendo a sue spese durante l esecuzione dei lavori fino al collaudo gli occorrenti ricarichi o tagli la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l espurgo dei fossi In particolare si prescrive a Scavi Nell esecuzione degli scavi l Impresa dovr procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati le scarpate raggiungano l inclinazione prevista nel progetto o che sar ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti restando essa oltrech totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altres obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all uopo impartitele L Impresa dovr sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con
87. gli obblighi dell art n 14 del D Lgs n 38 2000 Denuncia Nominativa degli Assicurati INAIL La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione si lavoro 22 POS Piano Operativo di Sicurezza contenente il nominativo del Datore di Lavoro 23 Copia della dichiarazione di avvenuta consegna ai lavoratori dei D P I 24 Copia Certificati di idoneit alla mansione lavorativa degli operai L affidatario obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n 81 del 2008 applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere Art 59 STRUTTURE ED IMPIANTI Con la sottoscrizione del contratto d appalto e della documentazione allegata l Appaltatore in conformit di quanto dichiarato espressamente in sede di gara conferma di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilit di avere verificato le relazioni e constatato la congruit e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base 4 Appalto anche alla luce degli accertamenti effettuati in sedi di visita ai luoghi con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive di aver formulato la propria offerta tenendo conto in particolare per le opere a corpo di tutti gli
88. gnuna monda da cappellaccio esenti da piani di sfaldamento senza screpolature peli venature interclusioni di sostanze estranee dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all entit della sollecitazione cui devono essere assoggettate Saranno escluse le pietre alterabili all azione degli agenti atmosferici e dell acqua corrente Le pietre da taglio oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali dovranno essere sonore alla percussione immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilit Il profilo dovr presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg cm ed una resistenza all attrito radente Dorry non inferiore a quella del granito di S Fedelino preso come termine di paragone Tufi Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme evitando quelle pomiciose e facilmente friabili nonch i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza Cubetti di pietra I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche m Mattoni I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari a spigoli vivi di grana fina compatta ed omogenea presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura cio essere duri sonori alla percussio
89. i avanzate da terzi l appaltatore sar comunque tenuto a risarcire la stazione appaltante del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Capitolato speciale d appalto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione appaltante Art 74 OBBLIGHI ULTERIORI DELL APPALTATORE Nel corso dell esecuzione dell appalto la ditta aggiudicataria dovr garantire e L osservanza delle prescrizioni e degli oneri di cui al D Lgs n 152 2006 ss mm ii e della normativa di settore 56 e L osservanza delle prescrizioni e degli oneri di al D Lgs n 163 2006 ss mm il L osservanza delle prescrizioni e degli oneri di cui al D P R n 207 2010 L osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi delle Leggi e Regolamenti in vigore o che potranno intervenire nel corso dell appalto relativi alle malattie professionali all assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e reduci di guerra alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria l invalidit e la vecchiaia nonch per la tutela protezione ed assistenza dei lavoratori L Impresa dovr in ogni momento a semplice richiesta della Stazione Appaltante dimostrare di avere provveduto a quanto sopra L applicazione di segnalazione regolamentari diurne e notturne mediante apposito personale segnalatore e cartelli e o fanali nei tratti
90. i praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate In corso di lavoro l Impresa dovr curare l apertura di fossetti di guardia a monte scolanti anche provvisori affinch le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere possibilmente il fondo pi basso dell impianto dello strato stabilizzato Art 14 SCAVI DI SBANCAMENTO Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto pi depresso del terreno naturale o per il punto pi depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato Quando l intero scavo debba risultare aperto su di un lato caso di un canale fugatore e non venga ordinato lo scavo a tratti il punto pi depresso quello terminale Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cos generalmente definiti tutti 1 cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno scavi per incassatura di opere d arte spalle di ponti spallette di briglie ecc eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra considerandosi come piano naturale anche l alveo dei torrenti e dei fiumi Art 15 FONDAZIONI Quando occorra la mass
91. i al sottofondo Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro A lavoro finito la superficie dovr risultare parallela a quella prevista per il piano viabile Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta Tale materiale non dovr comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l acqua Art 18 MASSICCIATA Le massicciate tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli di per s resistente quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da forma indicate in via di massima nel precedente art Qualit e Provenienza dei Materiali lettera e o da dimensioni convenientemente assortite Il pietrisco sar ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica curando in quest ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da impiegare per la formazione del pietrisco in modo da evitare che si determino fratture nell interno dei singoli pezzi di pietrisco La Direzione dei lavori si riserva la facolt di fare allontanare o di allontanare a tutte spese e cure dell Impresa dalla sede stradale il materiale di qualit scadente altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse mes
92. i in relazione agli adempimenti cui tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo ivi compresi l esecuzione di prove in laboratorio in cantiere e la messa a disposizione di mano d opera apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti dal DL o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico amministrativi Art 60 CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE Fermo restando quanto prescritto dall art 167 del DPR 207 2010 per quanto attiene accettazione qualit ed impiego dei materiali costituisce onere a carico dell Appaltatore perch compensato nel corrispettivo d appalto e perci senza titolo a compensi particolari prevedere con la necessaria tempestivit di propria iniziativa o in difetto su sollecitazione della D L alla preventiva campionatura di materiali semilavorati componenti e impianti accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformit alle prescrizioni contrattuali e integrata ove necessario dei rispettivi calcoli giustificativi ai fini dell approvazione prima dell inizio della fornitura da parte della stessa D L mediante ordine di servizio I campioni e le relative documentazioni accettati e ove del caso controfirmati dal D L e dal rappresentante dell Appaltatore devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi disposizione dell Appaltante da parte dell Appaltatore med
93. i previsti nel precedente art Armature e Sbadacchiature Speciali per gli Scavi di Fondazione quelli gi ricordati per l apertura e la manutenzione di strade private diritti di passo occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi per esaurimenti d acqua di qualsiasi importanza ecc Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza con l esclusione della sola roccia da mina si intendono compensati nel prezzo relativo 1 trovanti rocciosi ed 1 relitti di murature di volume non superiore a 0 50 m quelli invece di cubatura superiore 0 50 m verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verr detratto da quello degli scavi di materie Gli scavi per la formazione di cunette 28 fossi canali l approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento I materiali provenienti dagli scavi in genere in quanto idonei restano di propriet dell Amministrazione appaltante che ne disporr come riterr opportuno Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento saranno a carico dell Appaltatore intendendosi l onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verr ricavato in base alla differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla D
94. i stabilire il grado di penetrazione del bitume che assicuri la migliore riuscita della pavimentazione normalmente non maggiore di 60 a 80 mm nei climi caldi da 80 a 100 mm nei climi freddi Qualora durante e dopo la cilindratura si manifestassero irregolarit superficiali nello strato di pietrisco compresso e penetrato dal bitume l Impresa dovr accuratamente eliminarle sovrapponendo altro pietrisco nelle zone depresse e proseguendo la compressione e lo spandimento di bitume minuto e pietrisco fino a raggiungere il necessario grado di regolarit della sagoma stradale Ultimata la compressione e la regolarizzazione di sagoma si proceder allo spandimento di uno strato di bitume a caldo in ragione di 1 2 kg m con le modalit precedentemente indicate per i trattamenti superficiali col detto materiale Detto spandimento sar fatto secondo linee normali alla direzione del primo spandimento di bitume e sar coperto con uno strato di buona graniglia della pezzatura da 5 a 10 mm in misura di 10 l m circa che verr incorporato nel bitume mediante rullatura con rullo leggero cos da regolarizzare in modo perfetto la sagoma del piano viabile Qualora si verificassero in seguito affioramenti di bitume ancor molle l Impresa provveder senza ulteriore compenso allo spandimento della conveniente quantit di graniglia nelle zone che lo richiedono procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera in guisa da raggiu
95. i usano 1 tipi BL 150 300 e BL 350 700 a seconda della stagione e del clima r Emulsioni bituminose Debbono soddisfare alle Norme per l accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali di cui al Fascicolo n 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche ultima edizione s Catrami Debbono soddisfare alle Norme per l accettazione dei catrami per usi stradali di cui al Fascicolo n 1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche ultima edizione Per 1 trattamenti si usano 1 tre tipi 10 40 40 125 e 125 500 t Polvere asfaltica Deve soddisfare alle Norme per l accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali di cui al Fascicolo n 6 del Consiglio Nazionale delle Ricerche ultima edizione u Olii minerali Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo sia di prima che di seconda mano potranno provenire da rocce asfaltiche o scisto bituminose da catrame da grezzi di petrolio da opportune miscele dei prodotti suindicati Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui 1 lavori verranno eseguiti Se d inverno si ricorrer al tipo di cui alla lett A se d estate al tipo di cui alla lett B Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese CARATTERISTICHE Tipo A invernale
96. i versamenti contributivi previdenziali assicurativi nonch di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dall Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall Ispettorato del Lavoro l Ufficio Area Tecnica comunicher all Appaltatore e se nel caso anche all Ispettorato suddetto l inadempienza accertata e proceder ad una detrazione del 20 sui pagamenti in acconto o altro maggior cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati destinando le somme cos accantonate a garanzia dell adempimento degli obblighi di cui sopra Il pagamento all Appaltatore delle somme accantonate non sar effettuato sino a quando dall Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l Appaltatore non pu opporre eccezioni all Amministrazione Comunale n ha titolo a risarcimento di danni Prima del collaudo l Appaltatore dovr presentare 1 certificati degli Istituti assicurativi previdenziali e della Cassa Edile se trattasi di impresa edile dai quali risulti l avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in meri to L Appaltatore ha inoltre l obbligo di comunicare mensilmente al D L il proprio calcolo dell importo net
97. ia della lamella opportunamente piallata con una densit superficiale minima di 350 gr m2 L adesivo impiegato di tipo I secondo EN 301 il che corrisponde ad un utilizzabilit a temperature d esercizio gt 509 od in condizioni climatiche che prevedono una umidit relativa dell aria gt 85 20 C equivalenti ad una piena esposizione alle intemperie In alternativa nastri in legno di pino Nordico equivalente impregnato a pressione in classe 4 NF EN 335 certificato trattato garantito 10 anni contro ogni genere di attacco con rinforzi in profili metallici Realizzata con 1 pali tondi torniti equivalenti paralleli 18 secondo quanto disposto dalla D L Il legno cos utilizzato deve avere le seguenti caratteristiche o equivalenti cerchi di crescita ove la somma della larghezza di 5 cerchi consecutivi non superi 1 cm tronchi con nodosit avente 2 dei nodi superiori a 7cm non sono utilizzabili assenza di degradazione dovuta ad attacchi fungini o d insetti l umidit rilevata alla consegna inferiore al 30 Il legno utilizzato proveniente da foreste gestite secondo lo schema di certificazione PEFC Bulloneria speciale per barriere stradali in acciaio zincato ad alta resistenza 27 classe 8 8 le viti classe 65 per i dadi Viti a legno testa esagonale 14 x 90 mm in acciaio zincato classe 4 6 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE Art 33 NORME GENERALI Trattandosi di gara esperita c
98. iarazione sulla composizione societaria ai sensi e per gli effetti del D P C M 1 maggio 1991 n 187 h Dichiarazione resa ai sensi del D P R n 445 2000 resa dall affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell art 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto 4 Poich nel bando di gara Amministrazione ha indicato che non provveder a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l importo dei lavori dagli stessi eseguiti fatto obbligo all Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore cottimista con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate Qualora a seguito di accertamento effettuato dal D L anche attraverso l Ispettorato del Lavoro abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto il Responsabile del Procedimento assegna un termine non superiore a 15 gg per la eliminazione della inadempienza Trascorso inutilmente il termine suddetto qualora l Appaltatore non abbia provveduto alla eliminazione dell inadempienza il Responsabile del Procedimento ne d comunicazione all Autorit competente riservandosi ove lo ritenga e previa formale messa in mora di proporre all Amministrazione Appaltante la rescissio
99. ibilit delle opere e Eventuale consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche idriche di riscaldamento fognarie telefoniche telematiche e del gas interne ed esterne completi di indicazioni relative a posizione e profondit di cunicoli pozzetti di ispezione quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione f Eventuale consegna di tutta la documentazione relativa a strutture impianti e attrezzature unitamente a calcoli certificazioni garanzie modalit di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione e in particolare la dichiarazione di conformit degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all art 7 della legge 5 marzo 1990 n 46 come ribadito al successivo art 15 g La presenza di esperti per l assistenza alla consegna dell avvio degli impianti h L onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate fino all approvazione del certificato di collaudo qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell Appaltante 1 La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni lo sgombero di ogni opera provvisionale di detriti residui e rifiuti del cantiere entro il termine indicato dalla DL in relazione alla data di presa in consegna Art 55
100. icciata deve essere munita di una fondazione che a seconda delle particolari condizioni dei singoli lavori viene realizzata con una delle seguenti strutture a in pietrame o ciottolami b in misto di ghiaia pietrisco e sabbia o materiale prevalentemente sabbioso in materiale di risulta come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate di costruzioni edilizie i detriti di frantumazione le scorie le ceneri ecc purch nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gessose d interra stabilizzata Art 16 FONDAZIONE IN PIETRAME E CIOTTOLAMI Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella piattaforma stradale dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e da altre guide trasversali alla distanza reciproca di metri 15 eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni formando cos dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 20 cm e non superiore a 25 cm assestati a mano con le code in alto e le facce pi larghe in basso bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie Ove la Direzione dei lavori malgrado l accurata esecuzione dei sottofondi reputi necessario che prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura 16 per tale lavoro non sar
101. in base all art 12 comma 1 lett b della legge citata L Appaltatore potr in ogni momento esercitare i diritti previsti dall art 13 della legge citata in particolare potr chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati 63
102. indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni Il compenso che il Committente riconosce all Appaltatore limitato esclusivamente all importo dei lavori necessari per la riparazione il ripristino del danno Art 78 DANNI DI FORZA MAGGIORE Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni L Appaltatore tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione Nessun compenso o indennizzo sar dovuto all Appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o a negligenza dello stesso o dei suoi dipendenti Nel caso di danni causati da forza maggiore l Appaltatore dovr denunciare al Direttore Lavori entro 5 cinque giorni dal verificarsi dell evento il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento Il Direttore Lavori appena ricevuta la denuncia dovr redigere un verbale di accertamento che riporti lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito le cause dei danni specificando l eventuale causa di forza maggiore le azioni e le misure eventualmente prese preventivamente dall Appaltatore o 60 la conseguente negligenza dello stesso con l indicazione del soggetto direttamente responsabile lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescriz
103. io per ottenere il pi perfetto costipamento in relazione alla qualit e durezza del materiale di massicciata impiegato ed in ogni caso con numero non minore di 80 passate La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione mediante cilindratura che non portata subito a fondo ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco che deve essere sempre di qualit durissima e preferibilmente siliceo con le dimensioni appropriate all uopo prescritte nell art Prescrizioni per la Costruzione di Strade con Sovrastruttura in terra stabilizzata 1 definitivo completo costipamento viene affidato alla cilindratura da eseguirsi successivamente all applicazione del trattamento in penetrazione come indicato nel citato articolo Art 20 STUDI PRELIMINARI PROVE DI LABORATORIO IN SITO L Impresa indicher alla Direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene pi idonei al particolare impiego sia per componenti che per granulometria scegliendoli tra quelli del tipo sabbioso ghiaioso con moderato tenore di limo ed argilla La Direzione dei lavori in seguito all esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria scelta designer la provenienza e la composizione del 19 terreno da approvvigi
104. ioni del Direttore Lavori Dopo il verificarsi dei danni di forza maggiore l Appaltatore non potr sospendere o rallentare autonomamente l esecuzione dei lavori tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato su precise istruzioni del Direttore Lavori fino all esecuzione dell accertamento dei fatti L indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere limitato all importo dei lavori necessari per l occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal presente contratto Art 79 DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO La competenza per la soluzione delle controversie spetta ai sensi dell art 20 del codice di procedura civile al giudice ordinario del luogo dove il contratto stato stipulato ai sensi del DPR 207 2010 Art 80 SPESE IMPOSTE TASSE Sono a carico dell appaltatore 1 Tutte le spese tasse ed emolumenti di qualunque natura inerenti e relative alla stipulazione del contratto art 139 del D P R n 207 2010 quelle per le copie dei documenti nonch tutte le spese per le tasse imposte licenze e concessioni comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso inclusa la bollatura del Piano di Sicurezza in quanto parte integrante del contratto e di tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro 2 I diritti di segreteria a norma della Legge 8 6 62 n 604 e successive modificazioni gli estremi dei versamento da effettu
105. irezione dei lavori Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri relativi all acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato al pagamento di tutte le indennit di occupazione di terreni le spese per permessi oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali e per quanto applicabili gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verr applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione della sede stradale e relative pertinenze Esso comprende anche l onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali l eliminazione di radici erbe limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale Ove sia necessario a richiesta della Direzione dei lavori l Impresa dovr provvedere alla stabilizzazione del terreno in quanto appartenente alle categorie A 6 A 7 o quando l indice di gruppo del terreno non superi 10 mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi Tale strato comunque dovr essere compattato fino ad ottenere una densit del 95 della massima In
106. l impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all atto dello spandimento essa non sia inferiore a 120 C e sar poi sparso in modo uniforme mediante polverizzatori sotto pressione e poscia disteso con adatti spazzoloni in modo che non rimanga scoperto alcun tratto della massicciata La quantit di catrame da impiegarsi per la prima mano sar di 1 5 kg m la seconda mano dovr essere di bitume puro in ragione di 1 kg m o di emulsione bituminosa in ragione di 1 2 kg m Necessitando una variazione in pi o in meno di detto 24 quantitativo a richiesta della Direzione dei lavori la variazione di prezzo sar fatta con aumento detrazione in base al prezzo unitario stabilito in elenco Per le strada gi aperte al traffico lo spandimento si effettuer su met strada per volta e per lunghezze da 50 a 100 metri delimitando i margini della zona catramata con apposita recinzione in modo da evitare che i veicoli transitino sul catrame di fresco spandimento Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento a seconda delle condizioni di temperatura ambiente si sparger in modo uniforme sulla superficie catramata uno strato di graniglia in elementi di dimensioni di circa 8 mm ed in misura di 1 per ogni quintale circa di catrame facendo seguire alcuni passaggi da prima con rullo leggero e completando poi il lavoro di costipamento con rulli di medio tonnellaggio non superiore alle 14 t Art 29 TRATTAMENTO DI SEMIPENETRAZIONE CON DUE MANI DI BI
107. l prezzo indicato nel modello 52 offerta prezzi allegato al capitolato d appalto decurtati del ribasso offerto dall impresa in sede di gara oltre IVA Il prezzo offerto deve comprendere l impiego di manodopera e mezzi d opera la fornitura di materiale a pi d opera e deve comprendere anche gli utili d impresa e le sue spese generali ed accessorie Il prezzo offerto deve comprendere altres gli oneri per le trasferte del personale ed il trasporto dell attrezzatura sul cantiere per i quali non potr essere richiesto alcun compenso aggiuntivo Il prezzo offerto si intende infine comprensivo del costo degli operatori e di quello del trasporto e smaltimento dei materiali lo smaltimento dei materiali prelevati dovr avvenire presso l impianto autorizzato a carico della ditta appaltatrice del servizio La ditta appaltatrice si dichiara quindi edotta di tutte le condizioni inerenti alle localit in cui debbano svolgersi gli interventi I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell appalto qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi I pagamenti indipendentemente dal credito maturato verranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione di fattura con distinta riepilogativa
108. le more di ricevimento delle informazioni del Prefetto concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di divieto o di sospensione di cui all art 10 della legge 31 5 65 n 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di all art 4 del D lg 8 8 94 490 ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo periodo del comma 2 dell articolo 11 sopra richiamato In relazione a quanto disposto dall art 154 comma 6 del DPR 207 2010 la consegna dei lavori pu esser eseguita in pi volte mediante successivi verbali non soltanto quando richieda molto tempo ma anche nel caso in cui sia progettualmente previsto in relazione alla particolare natura dell intervento o qualora in presenza di limitati impedimenti il Responsabile del Procedimento preso atto dell attestazione rilasciata al riguardo dal D L ai sensi dell art 154 dello stesso DPR 207 2010 ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura dell importanza e della possibilit di tempestiva rimozione di tale impedimento La consegna parziale verr comunque effettuata soltanto nel caso in cui l impedimento sia compatibile con la facolt dell Appaltante in caso di mancata rimozione dell impedimento entro il termine pi avanti specificato di disporre una diminuzione dei lavori in misura non superiore al 20 dell importo contrattuale nel rispetto di quanto disposto dall art 162 del DPR 207 2010 Come disposto
109. lit 2010 Planimetria Generale 8 Tavola 2 Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annualit 2010 Sistemazione Strada Assemini San Sperate Planimetria 9 Tavola 2 A Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annualit 2010 Sistemazione Strada Assemini San Sperate Sezioni Stradali 10 Tavola 3 Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annualit 2010 Sistemazione Strada Localit Su Launaxi Planimetria 11 Tavola 3 A Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annualit 2010 Sistemazione Strada Localit Su Launaxi Sezioni Stradali 12 Tavola 4 Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annualit 2010 Sistemazione Strada Localit Sa Cannada Primo Tratto Planimetria 13 Tavola 4 A Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annualit 2010 Sistemazione Strada Localit Sa Cannada Primo Tratto Sezioni Stradali 14 Tavola 5 Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annualit 2010 Sistemazione Strada Localit Sa Cannada Secondo Tratto Planimetria 15 Tavola 5 A Progetto Sistemazione Viabilit Rurale Annualit 2010 Sistemazione Strada Localit Sa Cannada Secondo Tratto Sezioni Stradali 16 Piano di Sicurezza 36 Presso gli Uffici dell Area Tecnica siti in Via Marconi n 87 2 Piano sono depositati gli elaborati facenti parte del progetto che possono essere visionati dal Luned al Venerd dalle ore dalle ore 08 30 alle ore 11 30 e il Mercoled dalle ore 17 00 alle ore 18 0
110. ll assunzione di responsabilit circa l operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi cos da sollevare l Amministrazione Comunale da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi 57 L appaltatore tenuto all adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle propriet private e alle persone restando completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati L appaltatore obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori Il suddetto obbligo vincola l appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dalle dimensione dell Impresa di cui titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale appaltatore deve trasmettere all Ufficio Area Tecnica ci prima dell inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile se trattasi di imprese edili assicurativi e in fortunistici devono essere inoltre trasmessi con cadenza quadrimestrale all Amministrazione Comunale copia de
111. loruri in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante Avr un pH compreso fra 6 ed 8 b Calce Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti La calce grassa in zolle dovr provenire da calcari puri essere di recente e perfetta cottura di colore uniforme non bruciata n vitrea n pigra ad idratarsi ed infine di qualit tale che mescolata con la sola quantit d acqua dolce necessaria all estinzione si trasformi completamente in una pasta soda grassetto tenuissimo senza lasciare residui maggiori del 5 dovuti a parti non bene decarburate siliciose od altrimenti inerti La calce viva al momento dell estinzione dovr essere perfettamente anidra sar rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perci si dovr provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall umidit L estinzione della calce viva dovr farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni della Direzione dei lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura La calce grassa destinata agli intonaci dovr essere spenta almeno sei mesi prima dell impiego Leganti idraulici Le calci idrauliche i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazion
112. materiale Art 27 TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO Quando si voglia seguire questo trattamento che potr effettuarsi con due mani di bitume a caldo si adotter il medesimo sistema indicato nell art Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti con una Prima Mano di Emulsione Bituminosa a Freddo e la Seconda a Caldo per la seconda mano di bitume a caldo Di norma si adoperer per la prima mano 1 5 kg m di bitume a caldo e per la seconda mano 0 800 kg m con le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia Art 28 TRATTAMENTI SUPERFICIALI A SEMIPENETRAZIONE CON CATRAME Le norme generali di applicazioni stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa di cui ai precedenti articoli possono di massima estendersi ad analoghi trattamenti eseguiti con catrame o con miscela di catrame e filler Quando si procede alla prima applicazione allo spandimento del catrame dovr precedere l accuratissima pulitura a secco della superficie stradale la quale sar fatta a mano o con spazzatrici meccaniche o con macchine soffiatrici in modo da liberare completamente la massicciata cilindrata da ogni sovrapposizione di detriti polvere ed impurit di qualsiasi specie mettendo a nudo il mosaico di pietrisco e ghiaia Lo spandimento del catrame dovr eseguirsi su strada perfettamente asciutta e con tempo secco e caldo cio da maggio a settembre in genere in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi Il catrame sar riscaldato prima del
113. mpleto scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti A tale scopo l Impresa quando occorra dovr aprire sempre a sua cura e spese opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza Le cave di prestito che siano scavate lateralmente alla strada dovranno avere una profondit tale da non pregiudicare la stabilit di alcuna parte dell opera appaltata n comunque danneggiare opere pubbliche o private 14 Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale od opere consimili dovr essere accuratamente preparato espurgandolo da piante cespugli erbe canne radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto La base dei suddetti rilevati se ricadente su terreno pianeggiante dovr essere inoltre arata e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento dovra essere preparata a gradini alti circa 30 cm con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno La terra da trasportare nei rilevati dovr essere anch essa previamente espurgata da erbe canne radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovr essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0 30 m a 0 50 m bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature Sar obbligo dell Impresa escluso qualsiasi compenso
114. n 207 2010 o di esecuzione di ufficio ai sensi degli artt 146 del D P R 207 2010 agli artt 135 e successivi D Lgs 163 2006 la comunicazione della decisione assunta dall Appaltante fatta all Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento nella forma dell ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento con la contestuale indicazione della data alla quale avr luogo l accertamento da parte dell Appaltante dello stato di consistenza dei lavori gi eseguiti e la redazione dell inventario di materiali macchine e mezzi d opera di cui si intenda prendere possesso perch utilizzabili ai fini dell affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell art 10 comma 1 ter della Legge In relazione a quanto sopra alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo in contraddittorio fra il DL e l Appaltatore suo rappresentante ovvero in mancanza di questi con l assistenza di due testimoni alla redazione dello stato di consistenza dei lavori all inventario dei materiali attrezzature e mezzi d opera esistenti in cantiere nonch all accertamento di quali di tali materiali attrezzature e mezzi d opera debbano essere mantenuti a disposizione dell Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo A chiusura del verbale il DL indica quali materiali macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati
115. n laboratorio pubblico cio uno dei seguenti laboratori quelli delle Universit delle Ferrovie dello Stato o presso il laboratorio dell A N A S Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale estirpate le radici fino ad un metro di profondit sotto il piano di posa e riempite le buche cos costituite si proceder in ogni caso ai seguenti controlli a determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in laboratorio b determinazione dell umidit in sito in caso di presenza di terre sabbiose ghiaiose o limose c determinazione dell altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose 26 Art 32 BARRIERA DI SICUREZZA Le barriere stradali ove necessarie in legno ed acciaio dovranno essere CERTIFICATE secondo le norme UNI EN 1317 2000 per destinazione BORDO PONTE in classe di contenimento medio N2 livello di contenimento Lc 82 kj a basso impatto ambientale in conformit con il D M del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 06 04 e gi OMOLOGATA per destinazione BORDO PONTE nella stessa classe di contenimento in conformit con il D M del Ministero LL PP del 18 02 92 e successivi prodotta con standards di qualit certificati ISO 9002 per la classe di impiego N2 in conformit con il D M LL PP del 18 02 92 e successivi come da documento certificante l omologazione o l effettuazione delle prove previste dalle normative La barriera costituita da
116. ne del contratto di provvedere all esecuzione d ufficio in danno tramite eventuale riappalto pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che da indicare in apposita formale diffida senza che 1 Appaltatore possa fare opposizione di sorta Con la sottoscrizione del Contratto d Appalto del quale il presente Capitolato Speciale costituisce parte integrante e sostanziale l Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d ora il proprio consenso in esito al provvedimento assunto dall Appaltante a detta immissione in possesso con l assunzione a proprio carico dell onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto di esecuzione d ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto Appaltatore resta in ogni caso l unico responsabile nei confronti dell Appaltante per l esecuzione delle opere oggetto di subappalto sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate Il D L provveder a verificare il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo Alla luce del determinato dell Autorit di Vigilanza dei LL PP n 6 2003 la documentazione indicata ai punti d
117. ne e non vetrificati essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa 10 nuocere alla buona riuscita delle murature aderire fortemente alle malte essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini non contenere solfati solubili od ossidi alcalino terrosi ed infine non essere eccessivamente assorbenti I mattoni inoltre debbono resistere all azione delle basse temperature cio se sottoposti quattro mattoni segati a met a venti cicli di immersione in acqua a 35 C per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di 10 i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell 80 della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi di lunghezza doppia della larghezza di modello costante e presentare sia all asciutto che dopo prolungata immersione nell acqua una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg cm Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia n Materiali ferrosi I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie soffiature brecciature paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione laminazione trafilatura fucinatura e simili Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative dal D M 09 ge
118. nersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire L Amministrazione 51 riserva perci l insindacabile facolt di introdurre nelle opere all atto esecutivo quelle varianti ai tracciati planimetrici ed altimetrici ed all ubicazione delle opere che riterr opportune nell interesse della buona riuscita e dell economia dei lavori senza che l Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale Devono essere comunque osservate le disposizioni del D lgs 163 2006 ss mm ii del D P R n 207 2010 del D Lgs n 58 2011 e D L n 70 2011 ss mm ii 51 Art 62 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI In relazione a quanto disposto dall art 5 del D L 28 3 1997 n 79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n 140 non consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d appalto Il DL dell Appaltante in base alla contabilit delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell Appaltatore provveder alla redazione di stati di avanzamento dei lavori o comunque ogni qualvolta si raggiunge una somma pari ad euro 35 000 00 esclusi completamente 1 materiali a pi d opera Sulla base degli stati d avanzamento il Responsabile del Procedimento provveder a redigere i corrispondenti certificati di pagamento da inoltrar
119. ngere una piena saturazione L Impresa sar obbligata a rifare a tutte sue cure e spese quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cio dessero luogo ad accentuata deformazione della sagoma stradale ovvero a ripetute abrasioni superficiali prima del collaudo ancor che la strada sia stata aperta al traffico Art 31 PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovr sopportare direttamente o la sovrastruttura o rilevati verr preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondit fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale quali radici cespugli alberi Per l accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell umidit in posto l Impresa indipendentemente ai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori dovr provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie A tal uopo dovr quindi a sue cure e spese installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilit e modalit d impiego verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso u
120. nnaio 1996 nonch dalle norme U N I vigenti e presentare inoltre a seconda della loro qualit i seguenti requisiti 1 Ferro Il ferro comune dovr essere di prima qualit eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa Esso dovr essere malleabile liscio alla superficie esterna privo di screpolature senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuit 2 Acciaio dolce laminato L acciaio extradolce laminato comunemente chiamato ferro omogeneo dovr essere eminentemente dolce e malleabile perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo senza presentare screpolature od alterazioni dovr essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra Alla rottura dovr presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo 3 Acciaio fuso in getti L acciaio in getti per cuscinetti cerniere rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro dovr essere di prima qualit esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto 4 L acciaio sagomato ad alta resistenza dovr soddisfare alle seguenti condizioni il carico di sicurezza non deve superare il 35 del carico di rottura non deve inoltre superare il 40 del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo torsione trafila il 50 negli altri casi Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg cm Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati c
121. nno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio dell Ufficio dell Area Tecnica e non conformi al contratto Dall importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti oltre alle ritenute di legge l ammontare dei pagamenti in acconto gi precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell Ufficio dell Area Tecnica per somministrazioni fatte per qualsiasi altro motivo nonch le penalit in cui Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi Col certificato d ultimazione dei lavori sar rilasciata l ultima rata d acconto qualunque sia la somma cui possa avere diritto Il saldo delle ritenute e la restituzione della cauzione definitiva saranno effettuati dopo l approvazione del certificato di regolare esecuzione Il pagamento sar effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria del Comune entro 60 sessanta giorni dalla data di registrazione della fattura Si precisa inoltre che l estinzione dei mandati di pagamento pu avvenire con le seguenti modalit 1 Mediante accreditamento su c c postale 2 Mediante accreditamento su c c bancario 53 L Aggiudicatario deve comunicare al Dirigente dell Area Tecnica Responsabile del procedimento nonch al Servizio Finanziario del Comune di Assemini prima della stipula del contratto gli eventuali estremi del conto corrente numero Istituto di Credito codice CAB
122. non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70 Durante l immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0 5 Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l impiego di detriti di cava il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all azione dell acqua non solubile non plasticizzabile ed avere un potere portante C B R rapporto portante californiano di almeno 40 allo stato saturo Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali tenei tufi arenarie in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura per materiali duri la granulometria dovr essere assortita in modo da realizzare una minima percentua e dei vuoti di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare 1 10 cm Per gli strati superiori si far uso di materiali lapidei pi duri tali da assicurare un C B R saturo di almeno 80 la granulometria dovr essere tale da dare la minima percentuale di vuoti il potere legante del materiale non dovr essere inferiore a 30 la dimensione massima degli aggregati non dovr superare 1 6 cm h Pietrame Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno i D corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed o
123. nque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell esecutore e devono essere prestate in conformit allo schema tipo 2 3 allegato al d m attivit produttive 12 marzo 2004 n 123 La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti salvo quelli derivanti da errori di progettazione insufficiente progettazione azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilit civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori Tale polizza deve essere stipulata nella forma Contractors Risks C A R conforme allo schema tipo 2 3 del D M n 123 2004 con la suddivisione delle somme da assicurare nel modo seguente copertura assicurativa per i danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione sezione A schema tipo 2 3 partita 1 importo delle opere da realizzare 77 000 00 partita 2 importo delle opere preesistenti 30 000 00 partita 3 demolizione e sgombero 30 000 00 cope
124. nti alla tipologia dei lavori da eseguire 14 Dichiarazione di avvenuta fornitura ai lavoratori di idonei Dispositivi di Protezione Individuali D P I 49 15 Dichiarazione di avere assolto all obbligo di informazione dei lavoratori ai sensi ex art 36 del D Lgs n 81 2008 elenco copia procedure istruzioni manuali informativi norme di sicurezza specifiche riguardanti le attivit oggetto del contratto ecc 16 Dichiarazione di avere assolto all obbligo di formazione dei lavoratori ai sensi ex art 37 del D Lgs n 81 2008 elenco copia corsi di formazione effettuati riportanti gli argomenti trattatati 17 Dichiarazione di avere provveduto a consegnare ai propri lavoratori il tesserino di riconoscimento si ricorda che il tesserino di riconoscimento deve almeno riportare la fotografia del lavoratore il suo nome e cognome luogo data di nascita Codice Fiscale numero di matricola ragione sociale indirizzo completo dell impresa da cui dipende il lavoratore 18 Dichiarazione dell organico medio annuo distinto per qualifica e corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all Istituto Nazionale di previdenza Sociale INPS all Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro INAIL e alle casse edili 19 Dichiarazione attestante il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 20 Copia del libro Unico del Lavoro 21 Copia della documentazione che attesti che il Datore di Lavoro ha assolto a
125. nuti nel presente Capitolato sono da intendersi contenuti nell offerta che verr proposta in tale modo resta escluso qualsiasi speciale compenso Art 6 ANDAMENTO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO DELL ASSE STRADALE L asse della strada seguir l andamento planimetrico e altimetrico indicato negli elaborati progettuali di cui all art 1 del presente Capitolato Speciale d Appalto Eventuali variazioni tanto planimetriche quanto altimetriche verranno disposte e comunicate dalla Direzione dei lavori Art 7 DIMENSIONI FORMA TRASVERSALE E CARATTERISTICHE DELLA STRADA Per quanto concerne la larghezza della carreggiata delle cunette laterali e di tutti i particolari costruttivi l Appaltatore dovr attenersi scrupolosamente agli atti approvati progettuali di cui all art 1 del presente Capitolato Speciale Appalto e ad eventuali indicazioni comunicate dalla Direzione Lavori Le strade saranno fiancheggiate da ambo 1 lati solo verso monte dalla cunetta di scolo la quale dovr di norma essere del tipo trapezoidale per le strade a macadam ordinario nel qual caso il fondo della cunetta dovr trovarsi a quota inferiore a quella del cassonetto al fine di mantenere questo sempre asciutto Normalmente le cunette in terra non avranno rivestimenti per evitare erosioni particolarmente nei terreni argillosi esse potranno essere interrotte con piccole soglie o briglie Art 8 DIFESA AMBIENTALE L Appaltatore si impegna nel corso d
126. o Secondo quanto disposto dall art 2 del D M 145 00 l Appaltatore ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l ufficio di direzione dei lavori deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di societ legalmente riconosciuta presso lo stesso Comune Nel contratto d appalto sono indicati luogo ufficio e modalit di pagamento del corrispettivo dei lavori nonch le persone autorizzate dall Appaltatore a riscuotere come disposto dall art 3 dello stesso DM 145 00 L Appaltatore che non conduce personalmente il cantiere deve conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare per la condizione dei lavori a norma di contratto In ogni caso l Appaltatore il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell appalto con facolt dell Amministrazione di esigere dall Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi secondo quanto disposto dall art 4 del DM 145 00 Resta pertanto convenuto che l Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilit per motivi inerenti all esecuzione dell a
127. o alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature inghiaiamenti costruzioni murarie ecc i quali restano di propriet dell Amministrazione come per legge Potranno essere altres utilizzate nei rilevati per la loro formazione anche le materie provenienti da scavi di opere d arte e semprech disponibile ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato si provvederanno le materie occorrenti scavandole o come si suol dire prelevandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori le quali cave potranno essere aperte dovunque l Impresa riterr di sua convenienza subordinatamente soltanto alla cennata idoneit delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale nonch stradale nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell Impresa alla quale sar corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza debbono essere coltivate in modo che tanto durante l esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato sia provveduto al loro regolare e co
128. o meno pieni e il peso dei fusti vuoti dopo l uso Per il controllo della qualit del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai laboratori per le occorrenti analisi e prove Indipendentemente da quanto potr risultare dalle prove di laboratorio e dal preventino benestare della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni l Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto l azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate Art 26 TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON UNA PRIMA MANO DI EMULSIONE BITUMINOSA A FREDDO E LA SECONDA CON BITUME A CALDO Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa a semipenetrazione valgono tutte le norme stabilite dall articolo Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti con Emulsioni Bituminose La Direzione dei lavori potr egualmente prescrivere l applicazione del primo quantitativo di emulsione suddividendo i 3 kg altra maggiore quantit che fosse prescritta in due tempi con conseguente aumento di materiale di copertura L applicazione del bitume a caldo per il trattamento superficiale sar fatta con bitume in ragione di 1 kg m e sar preceduta da un accurata ripulitura del trattamento s
129. oltre compreso l onere del rivestimento delle scapate con terra vegetale per uno spessore di almeno 20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verr corrisposto solo nel caso che a richiesta della Direzione dei lavori venga spinto a profondit superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti tale profondit e a detto maggiore volume eccedente verr estesa la contabilizzazione del rilevato La compattazione meccanica del rilevato sar valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello della formazione dei rilevati quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio b Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all asciutto od in presenza di acqua per l impianto di opere d arte ecc Ai sensi degli artt Scavi di Sbancamento e Scavi di Fondazione si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale od inclinato secondo il pendio longitudinale del fondo della cunetta sistemata Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano se anche servono per fare luogo alle murature verranno considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di elenco Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di
130. ompensati coi prezzi dei detti 31 lavori all esterno maggiorati del 20 murature che occorrano a rivestimento delle finestre cunicoli di attacco sempre che questi siano prescritti in progetto o della Direzione dei lavori in corso di lavoro devono essere valutate con i prezzi delle murature in galleria Oltre a tutti gli oneri riguardanti la costruzione delle murature all esterno e a quelli relativi alle murature in galleria 1 prezzi delle murature di rivestimento di gallerie di pozzi e di finestre comprendono sempre ogni compenso per la provvista posizione in opera e rimozione successiva delle necessarie armature puntellazioni e centinature sia di quelle occorrenti per la costruzione sia di quelle che si debbono eseguire in seguito per impedire la deformazione dei rivestimenti compiuti la perdita parziale o totale del legname per il trasporto dei materiali con qualunque mezzo dai cantieri esterni al luogo d impiego in galleria per esaurimenti di acqua di qualunque importanza per l illuminazione e la ventilazione per l ordinaria profilatura delle giunzioni alle facce viste ed infine per qualunque altra spesa occorrente a dare perfettamente compiute le murature in conformit ai tipi di progetto ed alle prescrizioni tutte di contratto Le murature in galleria devono essere sempre valutate per il volume corrispondente alle sezioni di rivestimento ordinate ed allo spessore prescritto senza tener conto delle maggiori grossezze che si do
131. on comportino modifica delle scadenze contrattuali possono essere approvate dal D L subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessit ed attendibilit per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali 45 Art 53 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL ESECUZIONE DEI LAVORI L assunzione dell affidamento di cui al presente capitolato implica da parte dell Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori e delle circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell Appaltatore circa la convenienza di assumere il contratto anche in relazione al ribasso da lui offerto sul prezzo stabilito dal capitolato Le condizioni di cui al presente articolo sono garantite dall apposito attestato di AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEGLI ATTI DEL PROGETTO rilasciato dall Area Tecnica Art 54 INSTALLAZIONE GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE Obblighi a carico dell Appaltatore Nell installazione e nella gestione del cantiere l Appaltatore tenuto ad osservare oltre alle norme dei DPR 547 55 16 456 303 56 e del D Lgs n 81 2008 e ss mm ii anche le norme del Regolamento Edilizio e di Igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune in cui viene eseguito il lavoro pubblico nonch le norme vigenti relative alla omologazione alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di t
132. on offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a corpo l importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato moltiplicando 1 prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantit di lavorazioni realizzate all importo cos calcolato viene detratto il ribasso d asta All importo cos calcolato viene aggiunta la percentuale dell importo degli oneri della sicurezza corrispondente all avanzamento dei lavori Nel caso di variante in corso d opera gli importi in pi ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d asta che ha determinato l aggiudicazione della gara Le quantit dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero a peso in relazione a quanto previsto nell elenco prezzi I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori lunghezze e cubature effettivamente superiori Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terr conto nella contabilizzazione In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell Appaltatore Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si proceder all esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavo
133. onare Per l accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno asciuga e ove le condizioni climatiche lo richiedano di congelamento ripetute Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti 1 prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell aggregato analisi granulometriche 2 prove per la determinazione della densit massima e dell umidit ottima del terreno 3 prove per la determinazione dell umidit e della densit massima della miscela terra legante 4 prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti 5 prove ripetute di bagno asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della miscela all azione degli agenti atmosferici L Impresa durante l esecuzione dei lavori provveder ad eseguire a proprie cure e spese presso il laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali periodiche prove di controllo e tutte quelle che la Direzione dei lavori riterr opportune Le caratteristiche granulometriche cui dovr rispondere la miscela di stabilizzazione saranno determinate periodicamente mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare ed approvate dalla Direzione dei lavori Art 21 ATTREZZATURA DI CANTIERE L Appaltatore dovr mettere a disposizione della Direzione dei lavori un laboratorio da campo opportunamente attrezzato per eseguire almeno le seguenti prove 1 determinazione delle caratteristiche di
134. ondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno passante al setaccio 0 42 mm n 40 A S T M passa da una fase solida ad una plastica limite di plasticit L P e da una fase plastica ad una fase liquida limite di fluidit L L nonch dall indice di plasticit differenze fra il limite di fluidit L L e il limite di plasticit L P Tale indice da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gi costruite con analoghi terreni ha notevole importanza Salvo pi specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potr fare riferimento alle seguenti caratteristiche Highway Research Board 1 strati inferiori fondazione tipo miscela sabbia argilla dovr interamente passare al setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65 al setaccio n 10 A S T M il detto passante al n 10 dovr essere passante dal 55 al 90 al n 20 A S T M dal 35 al 70 passante al n 40 A S T M e dal 10 al 25 passante al n 200 A S T M 2 strati inferiori fondazione tipo di miscela ghiaia o pietrisco sabbia ed argilla dovra essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 al setaccio da 10 mm dal 25 al 50 al setaccio n 4 dal 20 al 40 al setaccio n 10 dal 10 al 25 al setaccio n 40 e dal 3 al 10 al setaccio n 200 3 negli strati di fondazione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 l indice di plasticit non deve essere superiore a 6 il limite di fl
135. one facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera cilindratura La quantit complessiva di graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 mm per la prima stesa e di 5 mm circa per la seconda mano salir ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e di ci si terr conto nel prezzo Aperta la strada al traffico dopo i due tempi l Impresa dovr provvedere perch per almeno otto giorni dal trattamento il materiale di copertura venga mantenuto su tutta la superficie provvedendo se del caso ad aggiunta di pietrischetto Dopo otto giorni si provveder al recupero di tutto il materiale non incorporato L applicazione della seconda mano spalmatura che costituir il manto di usura sar effettuata a non meno di un mese dallo spargimento dell emulsione del secondo tempo della prima mano dopo aver provveduto all occorrenza ad un accurata rappezzatura della gi fatta applicazione ed al nettamento della superficie precedentemente bitumata Tale rappezzatura sar preferibilmente eseguita con pietrischetto bituminato Il quanfitativo di emulsione bituminosa da applicare sar non minore di 1 2 kg m salvo maggiori quantitativi che fossero previsti nell elenco dei prezzi Allo spandimento dell emulsione seguir immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo a seconda della natura dell emulsione stessa lo spargimento della graniglia normale o pietrischetto di saturazione della dimensione di circa 8 mm della quantit complessi
136. ongiungente 1 11 centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie la differenza fra 1 diametri medi delle estremit non dovr oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza n il quarto del maggiore dei due diametri Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture tollerandosene l alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo senza alburno n smusso di sorta p Bitumi Debbono soddisfare alle Norme per l accettazione dei bitumi per usi stradali di cui al Fascicolo n 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche ultima edizione Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano 1 tipi 180 200 e 130 150 i trattamenti penetrazione pietrischetti bitumati tappeti si adoperano 1 tipi 80 100 e 60 80 conglomerati chiusi i tipi B 60 80 B 50 60 B 40 50 e B 30 40 per asfalto colato il tipo B 20 30 q Bitumi liquidi Debbono soddisfare alle Norme per l accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali di cui al Fascicolo n 7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche ultima edizione Per i trattamenti a caldo s
137. ono da compensare a corpo Sempre ai fini di quanto disposto dall art 10 commi 1 e 6 del DM 145 00 di quanto previsto dall art 132 comma 3 primo periodo della D Lgs n 163 2006 ss mm ii 1 lavori sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee N Designazione dei gruppi di lavorazioni omogenee Importo Opere Stradali 74 500 00 96 75 TOTALE A BASE D ASTA OPERE A CORPO 74 500 00 96 75 Art 44 LAVORI IN ECONOMIA Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti con ordine di servizio della direzione dei lavori e verranno rimborsati previa redazione di liste in economia sulla base dell elenco prezzi allegato al contratto in mancanza dell elenco prezzi sulla base dei Prezziari Regionali delle Regione Sardegna aggiornato alla data di esecuzione dei lavori o in mancanza redigendo delle liste in economia ed applicando 1 prezzi elementari minimi desunti dal Prezziario della C C I A A La liquidazione dei lavori in economia condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione giornalmente rilasciati dalla direzione 37 lavori con l indicazione della lavorazioni eseguite in corso d opera dovr pertanto essere effettuata con le stesse modalit stipulate per il contratto principale Se 1 Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cos determinati e approvati l
138. ore dalla Stazione Appaltante come previsto dalle vigenti leggi Art 69 D U R C La certificazione di regolarit contributiva dovr essere rilasciata per la stipula del contratto per il pagamento degli stati di avanzamento lavori per il collaudo e il pagamento del saldo finale Ricordando che il D U R C deve essere conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 35 del 8 10 2010 e dalla normativa di settore Art 70 NORME RELATIVE AI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI PENALI IN CASO DI RITARDO I lavori in oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi Non possono costituire motivo di proroga dell inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione il relativo programma di esecuzione redatto dall Appaltatore ai sensi del presente Capitolato Speciale d Appalto il ritardo dell apprestamento del cantiere e nell allacciamento per l approvvigionamento dell energia elettrica e dell acqua l eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione delle strutture e degli impianti il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini 54 dell approvazione al subappalto che Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni il tempo nece
139. pandimento della conveniente quantit di graniglia nelle zone che lo richiedono procurando che essa abbia ad incoporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera in guisa da saturarlo compiutamente curando che non avvengano modifiche di sagoma L Impresa sar tenuta a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti di pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cio dessero luogo ad accertate deformazioni della sagoma stradale ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se causate dalla natura ed intensit del traffico od a scoprimento delle pietre Nelle zone di notevole altitudine nelle quali a causa della insufficiente temperatura della strada la graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume si esegue il trattamento a caldo adoperando graniglia preventivamente oleata Pulita accuratamente la superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meccanici il bitume di penetrazione 110 150 previamente riscaldato alla temperatura di 180 C viene spruzzato sulla massicciata nella quantit da 0 900 kg a 1 kg m successivamente vengono distesi graniglia o pietrischetti oleati in precedenza nella quantit di 13 e si procede alla compressione con rullo di 8 10 tonnellate La graniglia dovr essere della pezzatura di 12 mm La preventiva oleatura della graniglia e pietrischetto viene effettuata con olii mioerali in ragione di 15 a 17 kg m di
140. ppalto non rientranti nelle loro competenze e che devono pertanto essere rilevati dall Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa Compete all Appaltatore l assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivit necessarie per l esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali assumendone conseguenti oneri con particolare riferimento 1 Alla presentazione entro 30 giorni dall aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza di cui all art 91 del D Lgs 81 2008 2 Alla tempestiva elaborazione e puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori 3 Alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro ai propri mezzi d opera e ad esigenze legate ai subappalti o forniture da sottoporre all approvazione del D L per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d appalto 4 Alla tempestiva presentazione al D L delle campionature complete delle necessarie certificazioni nonch alla effettuazione della prove tecniche 5
141. r il volume effettivo e col prezzo di elenco e Paramenti di faccia vista I prezzi stabiliti in tariffa per lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente dalle murature saranno applicabili qualunque sia la qualit o provenienza del pietrame per il rivestimento anche se per ordine della Direzione dei lavori tale qualit e provenienza fossero per risultare diverse da quelle del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste dei piani di posa e di combaciamento ma anche quello per l eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento Nella misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio da cortine di mattoni e da pietre artificiali f Calcestruzzi smalti cementi armati e cappe I calcestruzzi per fondazioni murature v lti ecc gli smalti ed 1 cementi armati costruiti di getto in opera saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo o di smalto escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che verr pagato a parte a peso ed a chilogrammo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte esclusa quindi ogni eccedenza ancorch inevitabile dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferior
142. re di 0 50 m qualora sia di natura sciolta o troppo umida dovr ancor esso essere compattato previa scarificazione al 90 della densit massima con la relativa umidit ottima Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consolider preliminarmente per l altezza giudicata necessaria eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi 15 Particolare cura dovr aversi nei riempimenti e costipazioni ridosso dei piedritti muri d ala muri andatori ed opere d arte in genere Sar obbligo dell Impresa escluso qualsiasi compenso di dare ai rilevati durante la loro costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall assestamento delle terre affinch all epoca del collaudo 1 rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli e la costruzione degli arginelli se previsti il ricavare nella piattaforma all atto della costruzione e nel corso della sistemazione il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l ossatura di sottofondo e la massicciata Non si potr sospendere la costruzione di un rilevato qualunque ne sia la causa senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane Nella ripresa del lavoro il rilevato gi eseguito dovr essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati nonch configurato a gradon
143. ri Inoltre ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla Categoria 0G3 STRADE AUTOSTRADE PONTI VIADOTTI FERROVIE LINEE TRANVIARE METROPOLITANE FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI cos come indicato nell Allegato A CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE del D P R n 207 del 05 10 2010 Art 3 IMPORTO E DURATA DELL APPALTO L importo complessivo dei lavori e delle forniture da valutarsi a corpo ammonta a 77 000 00 diconsi euro settantasettemila 00 cos ripartito e Importo complessivo dell appalto compresi oneri per la sicurezza 77 000 00 diconsi settantasettemila 00 esclusa IVA e Oneri per l attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso 2 500 00 diconsi duemilacinquecento 00 e Importo posto base di gara soggetto _ ribasso 74 500 00 settantaquqttromilacinquecento 00 oltre IVA Il prezzo unitario sul quale si dovr applicare lo sconto percentuale offerto elencato nel modello offerta allegato agli atti di gara lo stesso prezzo deve intendersi al netto dell IVA e costituir il corrispettivo della prestazione eseguita La durata del servizio di 180 giorni a decorrenti dalla data di consegna dei lavori che avverr con apposito verbale redatto ai sensi dell art n 154 del D P R n 207 2010 Tali importi dedotti dalle quantit presunte dai
144. ri e dall Appaltatore Resta sempre salva in ogni caso la possibilit di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo Art 34 LAVORI IN ECONOMIA Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori Art 35 MOVIMENTO DI MATERIE a Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette verr determinato col metodo delle sezioni ragguagliate sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale Le misure saranno rilevate in contraddittorio In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea delle cunette e dei fossi di guardia sar pagato col prezzo dello scavo di sbancamento Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante l estipazione delle ceppaie radici arbusti ecc lo scavo la perfetta profilatura delle scarpate nonch tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limit
145. rsi nonch a quelle di campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto L Appaltatore sar tenuto a pagare le spese per dette prove secondo le tariffe degli istituti stessi Dei campioni potr essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell Appaltatore nei modi pi adatti a garantire l autenticit Art 11 TRACCIAMENTI Prima di procedere all avvio dei lavori l Impresa obbligata ad eseguire la picchettazzione completa del lavoro in modo che risultino indicati 1 limiti degli stessi in base alla larghezza del piano stradale all inclinazione delle scarpate alla formazione delle cunette A suo tempo dovr pure stabilire nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l esecuzione dei lavori Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie l Impresa dovr procedere al tracciamento di esse pure con l obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine come per 1 lavori in terra Art 12 SCAVI E RILEVATI IN GENERE Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare 1 relativi
146. rtura assicurativa della responsabilit civile durante l esecuzione delle opere Sezione schema tipo 2 3 La ditta aggiudicataria ha l obbligo di stipulare presso una Compagnia di Assicurazioni apposita Polizza assicurativa R C T per tutta la durata del servizio a copertura dei rischi derivanti per un importo di 500 000 00 per danni subiti dall Amministrazione e di 500 000 00 per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione dei lavori senza che ci costituisca pregiudizio e o limitazione in ordine agli obblighi dell aggiudicataria come previsto dell art n 125 del D P R n 207 2010 La polizza da presentare dovr anche 1 prevedere la copertura dei danni delle opere temporanee e permanenti eseguite o in corso di esecu zione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorch in propriet o in possesso dell impresa compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere causati da furto o rapina incendio fulmini e scariche elettriche tempesta e uragano inonda zioni e allagamenti esplosione e scoppio terremoto e movimento tellurico frana smottamento e crollo acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche fognarie gasdotti e simili atti di vandalismo altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi 2 prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione omissioni di cautele o di r
147. se alla destinazione al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi L Appaltatore dovr garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro Per i lavori di notevole importanza dovr disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori 1 normali controlli In linea di massima per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm trattenuti dal crivello 40 U N I e passanti da quello 71 U N 1 n 2334 per lavori correnti di fondazioni elevazione muri di sostegno da 40 a 60 mm trattenuti dal crevello 40 U N I e passanti da quello 60 U N I n 2334 se si tratta di volti o getti di un certo spessoree da 25 a 40 mm trattenuti dal crivello 25 U N I e passanti da quello 40 U N I n 2334 se si tratta di volti o getti di limitato spessore Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni Il pietrisco il pietrischetto e la graniglia secondo il tipo di massicciata da eseguire dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime preferibilmente silicee a struttura microcristallina o calcari puri durissimi e di alt
148. so in opera con le cautele e le modalit che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere Il materiale di massicciata preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in cataste pure geometriche sui bordi della strada od in adatte localit adiacenti agli effetti della misurazione qualora non sia diversamente disposto verr sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata ad opera finita abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo ed a seconda dei casi il profilo indicato nel precedente art Dimensioni Forma Trasversale e Caratteristiche della Strada e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso articolo sar stabilito dalla Direzione dei lavori Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle Norme per l accettazione dei pietrischi dei pietrischetti delle graniglie delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali di cui al Fascicolo n 4 del Consiglio Nazionale delle Ricerche ultima edizione Per la formazione della massicciata 11 materiale dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile mediante adatti distributori meccanici L altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm Qualora la massicciata non
149. sotto del piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto pi basso del terreno naturale interessante la fondazione dell opera Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondit sotto il piano orizzontale indicato all art Scavi di Sbancamento o come sopra detto e soltanto al volume cos calcolato si applicheranno 1 vari prezzi fissati nell elenco per tali scavi vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gi compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate la base di fondazione di cui sopra si intender limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura per il suo effettivo volume andr in aggiunta a quello precedentemente computato Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli emergenti del precedente articolo l Appaltatore dovr ritenersi compensato 29 1 Di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo paleggi innalzamento carico trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza sistemazione delle materie di rifiuto e indennit di deposito
150. ss mm ii e pi in generale all osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel sopraccitato D Lgs n 81 2008 e ss mm ii e nelle restanti disposizioni di legge in materia L appaltatore tenuto all adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge ed in particolare oltre a quanto descritto in precedenza all osservanza delle norme emanate con a D P R n 1124 del 30 06 1965 Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali b D P R n 1301 del 07 09 1965 Regolamento di esecuzione della legge 5 3 1963 n 292 concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria c Tutte le disposizioni emanate dall I S P E S L e dall A S L dal Regolamento locale d igiene dal Regolamento edilizio e di quant altro comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti L appaltatore tenuto all adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l incolumit degli operai delle persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti in cantiere nonch per evitare danni ai beni pubblici e privati Le conseguenze in caso di infortunio o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull appaltatore restando completamente esonerati sia l Ufficio Area Tecnica sia i propri organi tecnici i Collaudatori e il personale dell Amministrazione Comunale preposto alla direzione contabilit e sorveglianza dei lavori L appaltatore tenuto a
151. ssario per l esecuzione di prove sulle campionature di prove di carico e di prove sugli impianti il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonch il tempo necessario per l espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1 Appaltatore e maestranze Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell Appalto il Responsabile del Procedimento applica all Appaltatore a titolo di penale a norma dell art 145 comma 3 del DPR 207 2010 e dell art 22 del DM 145 00 come modificato dal Dpr 207 2010 una decurtazione sull importo del conto finale allo 1 per mille dell ammontare netto contrattuale comunque complessivamente non superiore al 10 Art 71 ULTIMAZIONE DEI LAVORI GRATUITA MANUTENZIONE COLLAUDO L ultimazione dei lavori in conformit di quanto previsto all art 159 del DPR 207 2010 comma 12 deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall Appaltatore al DL dell Appaltante il quale provvede ad effettuare previa formale convocazione dell Appaltatore il relativo accertamento in contraddittorio a redigere in duplice originale in caso di esito positivo apposito certificato sottoscritto anche dall Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo Responsa
152. ssione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo con conseguente riappalto dei lavori di completamento Nei casi di rescissione del Contratto e di riappalto in danno dell Appaltatore inadempiente come pure in caso di 59 fallimento dell Appaltatore i rapporti economici con questo con il curatore sono definiti con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell Appaltante ponendo a base d asta del riappalto oppure a base dell affidamento ai sensi dell art 140 del Dlgs 163 2006 e ss mm ii l importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno risultante dal computo metrico estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere determinato con l applicazione dei prezzi dell elenco posto a base di gare dell appalto originario comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti per accettazione dell Appaltatore inadempiente ponendo a carico dell Appaltatore inadempiente medesimo l eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto o di affidamento ai dell art 10 comma 1 ter della Legge sopra richiamato e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall aggiudicazione a suo tempo effettuata all Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
153. strazione da qualsiasi vertenza sia essa civile che penale In genere l Impresa avr facolt di sviluppare 1 lavori nel modo che creder pi conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purch a giudizio della Direzione dei lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione L Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio senza che l Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi Appena costatata l ultimazione dei lavori la strada sar aperta al pubblico transito L Amministrazione per si riserva la facolt di aprire al transito 1 tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall origine o dalla fine del tronco senza che ci possa dar diritto all Impresa di avanzare pretese all infuori della rivalsa ai prezzi di elenco dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie Art 52 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI L Appaltatore tenuto a presentare al D L entro 5 giorni dalla data della consegna dei lavori per il controllo della sua attendibilit e per la relativa approvazione un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalit e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione
154. successive modificazioni e integrazioni il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera mentre per quanto disposto dal comma 10 dello stesso art 141 salvo quanto disposto dall art 1669 del Codice Civile Appaltatore risponde per difformit e vizi dell opera ancorch riconoscibili purch denunciati prema che il collaudo divenga definitivo Come gi previsto al precedente art 20 Appaltatore tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione nonch alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell Appalto fino all approvazione del collaudo fermo restando la facolt dell Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell Appaltante alla cui esecuzione dell Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti sono eseguiti direttamente dall Appaltante stesso con addebito della relativa spesa all Appaltatore inadempiente La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell appalto da parte dell Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale sottoscritto dal DL dal Responsabile del Procedimento dall Ingegnere Capo dal rappresentante dell organo incaricato della gestione e dall Appaltatore o suo rappresentate unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio
155. sufficiente mano d opera in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato Inoltre dovr aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque mantenere efficienti a sua cura e spese il deflusso delle acque anche se occorra con canali fugatori Le materie provenienti dagli scavi per l apertura della sede stradale non utilizzabili e non ritenute idonee a giudizio de la Direzione dei lavori per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede stradale depositandole su aree che l Impresa dovr provvedere a sua cura e spese Le localit per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle propriet pubbliche e private nonch al libero deflusso delle acque pubbliche e private La Direzione dei lavori potr fare asportare a spese dell Impresa le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni Qualora i materiali siano ceduti all Appaltatore si applica il disposto del Capitolato generale art 36 comma 3 b Rilevati Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue fino al loro totale esaurimento tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a precedente in quanto disponibili ed adatte a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori per la formazione dei rilevati dopo provvedut
156. t di quanto disposto dall art 158 comma 7 del DPR 207 2010 Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall Appaltatore come disposto dall art 159 comma 7 del DPR 207 2010 fermo restando che a partire dalla ripresa dei lavori la scadenza contrattuale va differita del numero di giorni necessari a completare le lavorazioni sospese risultante dal programma di esecuzione dei lavori salvo il caso di sospensione parziale dovuta a responsabilit dell Appaltatore Nel corso di eventuale sospensione totale il D L svolge in cantiere le necessarie verifiche e impartisce ove occorra le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell art 158 del DPR 207 2010 Se le sospensioni sono dovute alle avverse condizioni climatiche a causa di forza maggiore o alle altre circostanze speciali di cui al primo comma dell art 159 del DPR 207 2010 l Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto n ad alcuna indennit come disposto dall art 159 comma 5 dello stesso Decreto ferma restando la facolt dell Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 159 ove ritenga cessate le
157. te frontali e di intradosso profilati e stuccati b Murature in galleria I prezzi fissati in tariffa per le murature in galleria si applicano soltanto alle murature delle gallerie comprese fra gli imbocchi naturali Tutte le altre murature eseguite fuori di detti imbocchi per la costruzione delle gallerie artificiali sono pagate coi prezzi ordinari delle opere all esterno I prezzi assegnati in tariffa per le murature dei v lti in galleria sono applicati soltanto alla parte di rivestimento funzionante realmente da v lto e che si trova al di sopra della linea di imposta convenzionalmente fissata nei documenti d appalto e ci anche se per necessit di costruzione la muratura di rivestimento da eseguire sulle centinature dovesse incominciare inferiormente a detta linea d imposta Le murature sottostanti alla detta imposta convenzionale qualunque sia la loro incurvatura e fatta eccezione soltanto dei v lti delle nicchie e delle camere di rifugio devono essere sempre considerate come murature di piedritti e come tali pagate con relativi prezzi di tariffa Per tutte le opere e lavori tanto in muratura che di qualche altra specie eseguiti in galleria e per i quali non siano espressamente fissati 1 prezzi o compensi speciali in tariffa si applicano sempre 1 prezzi relativi alle opere e lavori analoghi all esterno maggiorati del 20 Ad esempio i paramenti speciali alle viste delle murature e la lavorazione a corsi se ordinati ed eseguiti sono c
158. ti obblighi vincolano 1 Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana 58 dalla struttura e dimensione da ogni altra sua qualificazione giuridica economica sindacale In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla DL dell Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati l Appaltante medesimo ingiunge all Appaltatore di regolarizzare la propria posizione dandone notizia agli organismi suddetti e all Ispettorato del lavoro La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta della garanzia dello 0 50 dopo l approvazione del collaudo Art 76 RESCISSSIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONIE D UFFICIO DEI LAVORI L appaltante pu dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi quando ricorrano le condizioni di cui all art 135 del D lgs 163 2006 ss mm ii causa di reati accertati di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal DL su indicazione del Responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui all art 136 del D lgs 163 2006 e ss mm ii Nei casi di rescissione del contratto di riappalto per il completamento dei lavori a carico dell Appaltante inadempiente ai sensi dell art 123 comma 3 del DPR
159. to dei lavori eseguiti nel mese nonch il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall Appaltatore la comunicazione scritta det suddetti dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono Il Direttore dei Lavori a sua volta trasmetter tempestivamente tali dati all Ufficio che sovrintende ai lavori La mancata ottemperanza dell Appaltatore alle precedenti disposizioni sar considerata grave inadem pienza contrattuale Tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati s intendono compresi nel prezzo dei lavori e perci a totale carico dell Appaltatore L Appaltatore inoltre tenuto ad adottare le procedure e gli accorgimenti opportuni affinch siano evitati danni alle propriet pubbliche e private Gli operatori dovranno necessariamente essere dotati di tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l esclusiva responsabilit dell appaltatore L aggiudicatario ha l obbligo di informare 1 propri collaboratori sulle norme contenute nel piano di sicurezza Art 75 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI Nell esecuzione dei lavori oggetto dell Appalto l Appaltatore obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell art 18 della Legge 19 3 1990 n 55 ed all art 131 della D lgs 163 2006 e ss mm ii I suddet
160. to potranno essere meglio individuate negli elaborati progettuali ed in particolare nell Elenco dei Prezzi Unitari approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n 233 del 13 12 2010 avente per oggetto Approvazione Progetto Unico Lavori di Sistemazione della Viabilit Rurale Art 13 RILEVATI COMPATTATI I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti esclusi quelli vegetali vedi norme di cui all art Qualit e Provenienza dei Materiali lettera f da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25 30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi rulli a punte od a griglia nonch quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione o con piastre vibranti regolando il numero dei passaggi e l aggiunta dell acqua innaffiamento in modo da ottenere ancor qui una densit pari al 90 di quella Proctor Ogni strato sar costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed avr superiormente la sagoma della monta richiesta per l opera finita cos da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre queste dovranno risultare ben distribuite nell insieme dello strato comunque nello strato superiore sul quale appoggia l impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza mino
161. uidit non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio 200 A S T M deve essere preferibilmente la met di quella passante al setaccio n 40 in ogni caso non deve superare due terzi di essa 4 strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia argilla valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1 5 strato superiore della sovrastruttura tipo della miscela ghiaia o pietrisco sabbia ed argilla deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65 al setaccio da 10 mm dal 55 all 85 al setaccio n 4 dal 40 al 70 al setaccio n 10 dal 25 al 45 al setaccio n 40 e dal 10 al 25 al setaccio n 200 6 negli strati superiori 4 e 5 l indice di plasticit non deve essere superiore a 9 n inferiore a 4 il limite di fluidit non deve superare 35 la frazione di passante al setaccio n 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n 40 Inoltre opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C B R Californian bearing ratio che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro con approfondimento di 2 5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo In linea di massima il C B R del materiale costipato alla densit massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg dovr risultare per gli strati inferiori
162. unitari delle murature da eseguire con pietrame di propriet dell Amministrazione come in generale per tutti i lavori per i quali s impiegano materiali di propriet dell Amministrazione non ceduti all Impresa si intende compreso ogni trasporto ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera nonch la messa in opera degli stessi Le murature eseguite con materiali ceduti all Impresa saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature con pietrame fornito dall Impresa intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione messa in opera ecc come sopra del pietrame ceduto Qualunque sia l incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri anche se si debbano costruire sotto raggio le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle v lte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso Le murature rette o curve in pietrame o mattoni saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di elenco stabiliti per i vari tipi strutture e provenienza dei materiali impiegati Le v lte rette od oblique e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno pagati anche essi a volume ed a seconda del tipo struttura e provenienza dei materiarli impiegati coi prezzi di elenco ed in essi s intendono comprese tutte le forniture lavorazioni e magistero per dare la v lta in opera completa con tutti i giunti delle facce vis
163. uogo dove devono essere eseguiti 1 lavori in conformit in quanto disposto dal D Lgs n 81 2008 e ss mm ii 16 La fornitura e posa in opera all atto della formazione del cantiere di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo dell Impresa Aggiudicataria del Responsabile Unico del Procedimento dei Progettisti delle opere dell ufficio di DL della direzione e assistenza del cantiere dei termini contrattuali di inizio e fine lavori delle eventuali imprese subappaltatrici o le caratteristiche secondo il testo da sottoporre all approvazione preventiva della DL 17 La fornitura mensile all Appaltante supporto informatico di fotografie dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori in cui possa rilevarsi la data e del rilevamento 18 La fornitura dell energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l esecuzione delle prove di tenuta a caldo e prima della consegna delle opere L Appaltante si riserva la facolt di richiedere all Appaltatore che pertanto tenuto corrisponderle la eventuale fornitura di mano d opera materiali e mezzi d opera in economia da registrare nelle apposite liste settimanali distinte per giornate qualifiche della mano d opera e provviste come disposto dagli artt 143 e seguenti del DPR 207 2010 e da liquidare nel seguente modo a quanto alla mano d opera ai noli ed
164. utti i mezzi d opera e delle attrezzature di cantiere Sono a carico dell Appaltatore oltre agli oneri di all art 32 del DPR 207 2010 gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati di Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura 1 Il rillevo plano altimetrico della situazione ante operam secondo le indicazioni del D L 2 L accertamento dell eventuale presenza sull area di reti di impianti aeree superficiali o interrate di scoli e di canalizzazioni ferma restando che ove il D L n disponga lo spostamento questo potr essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia 3 L affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato 4 L acquisizione tempestiva delle autorizzazioni o licenze necessarie per l impianto il servizio e la gestione del cantiere nonch in genere di quelle comunque necessarie per l esecuzione delle opere oggetto dell appalto 5 La tempestiva richiesta l ottenimento degli allacciamenti provvisori per l approvvigionamento dell acqua dell energia elettrica e del telefono necessari per l esercizio del cantiere e per l esecuzione dei lavori appaltati nonch di tutti gli oneri relativi a contributi lavori e forniture per l esecuzione di detti allacciamenti provvisori oltre alle spese
165. va di circa un 22 metro cubo ogni 100 m di carreggiata e lo spandimento sar seguito da una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem Detto pietrischetto o graniglia proverr prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comunque aventi resistenza alla compressione non inferiore 1500 Kg cm coefficiente di frantumazione non superiore a 125 e coefficiente di qualit non inferiore a 14 I quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all atto esecutivo con susseguente variazione dei prezzi E tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente dalla prima mano rimasto libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima dell applicazione della seconda mano Nella pezzatura della graniglia si dovr essere assolutamente esigenti evitando il moniglio cos da avere una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito Lo spandimento del materiale di ricoprimento dovr preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verr controllato per confronto della capacit dei serbatoi delle macchine distributrici e l area coperta con l erogazione del contenuto di un serbatoio Si compileranno comunque secondo le disposizioni che impartir la Direzione dei lavori verbali e rapportini circa i fusti giunti in cantiere il loro peso medio accertato il loro essere pi
166. va pari al 10 del valore della fornitura aggiudicata ovvero alla percentuale di sconto offerto cos come previsto dall art 113 D Lgs 163 06 e 1 e dall art 123 del D P R n 207 2010 con le espresse rinunce di cui al punto 2 dello stesso articolo qualora l offerente risultasse aggiudicatario Cauzione definitiva All atto della stipula del contratto l aggiudicatario dovr prestare una cauzione definitiva nella misura e nei modi di all art 113 del D Lgs 163 06 ss mm ii e dell art n 123 del D P R n 207 2010 La garanzia fidejussoria cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio Ai sensi dell art n 129 comma 1 del D Lgs 163 2006 e ss mm ii nonch dell art n 125 del D P R n 207 2010 l Appaltatore obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilit civile per danni causati terzi nell esecuzione dei lavori La polizza assicurativa prestata da un impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 38 rischi ai quali si riferisce l obbligo di assicurazione La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comu
167. vello a quota 0 20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei cavi procedendo verso il basso I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano la zona stessa come indicato nell elenco prezzi Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risulter dal volume ricadente nella zona stessa e dall applicazione del corrispondente prezzo di elenco Nel caso che l Amministrazione si avvalga della facolt di eseguire in economia gli esaurimenti e prosciugamenti dei cavi pagando a parte questo lavoro come pure se ci debba farsi per mancanza di prezzi di scavi subacquei lo scavo entro i cavi cos prosciugati verr pagato come gli scavi di fondazione all asciutto od in presenza di acqua indicati alla lettera b applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona a partire quindi in questo caso dal piano di sbancamento 30 Si richiama la nota relativa alla lettera a precedente per il caso che anche per gli scavi di cui alle lettere b e c siano previsti prezzi medi qualunque sia la natura consistenza e durezza dei materiali da scavare Art 36 MURATURE E CONGLOMERATI a Murature in genere Tutte le murature in genere salvo le eccezioni in appresso specificate saranno misurate geometricamente a volume o a sup
168. vessero eseguire a norma del presente articolo in dipendenza degli eventuali maggiori scavi effettuati o dei vani che risultassero oltre la sezione di scavo ordinata Il prezzo fissato in tariffa per le murature di riempimento corrisposto soltanto nel caso dei maggiori scavi per frane o naturali o spontanei rilasci Quando per cause indipendenti dall Impresa occorra addivenire anche pi di una volta a ricostruzioni parziali o totali delle gallerie le murature per tali costruzioni sono misurate e pagate nello stesso modo e con gli stessi prezzi stabiliti dalla tariffa per i lavori di prima costruzione Murature di pietra da taglio La pietra da taglio da pagarsi a volume sar sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo Le lastre i lastroni e altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia si comprender anche questa nella misurazione non tenendo per conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate alla medesima dai tipi prescritti Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri di cui alla precedente lettera a d Riempimento di pietrame a secco Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi vespai ecc sar valutato a metro cubo pe

Ethan Frome - Comune di Assemini

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents