Reparación del campo de Hockey de la UA
Contents
1. informe suficientemente razonado y elaborado de acuerdo con los criterios de valoraci n que figuran en este Pliego Dicho informe debe de permitir fundamentar la propuesta de adjudicaci n que ha de realizar la Mesa de Contrataci n 11 CRITERIOS DE VALORACI N Para la valoraci n de las propuestas de los licitantes se tendr n en cuenta los siguientes criterios A Hasta 40 puntos A Obtendr la m xima puntuaci n aquella oferta econ mica que se corresponda con el 90 de la media m de las ofertas econ micas presentadas por los licitantes esto es Pi Pmax si oi 0 9 x m B Obtendr un 70 de la puntuaci n m xima aquella oferta econ mica que coincida con la media m de las ofertas econ micas presentadas por los licitantes es decir pi 0 7 X Pmax si 0 m C Las puntuaciones p correspondientes a las restantes ofertas econ micas se calcular n seg n interpolaci n lineal entre los valores extremos del intervalo en el que se encuentra dicha oferta atendiendo a los siguientes intervalos pi 0 si o lt 0 8 xm O lt Pi lt Pmax si 0 8 xm lt o lt 0 9xm Pmax gt Pi gt 0 7 X Pmax si 09xm lt 0 lt m 0 7 X Pmax gt Pi gt 0 3 X Pmax si m lt o lt l donde las variables anteriores vienen definidas como sigue l precio de licitaci n Pmax puntuaci n m xima que el baremo otorga a la propuesta econ mica o lt 1 oferta econ mica del licitante simo m media de las ofertas econ mi2. ste y con los plazos establecidos en el art culo 26 del RD 390 1996 de 1 de marzo BOE del 21 03 1996 20 4 Vencido el plazo de garant a y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto ste sin culpa del contratista se proceder a la devoluci n de la garant a definitiva 21 LIQUIDACI N Dentro del plazo de quince d as anteriores al cumplimiento del plazo de garant a el director facultativo de la obra de oficio o a instancia del contratista redactar un informe sobre el estado de las obras Si ste Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 9 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es Fecha 26 07 2007 fuera favorable el contratista quedar relevado de toda responsabilidad salvo en caso de responsabilidad por vicios ocultos procedi ndose a la devoluci n o cancelaci n de garant a y a la liquidaci n del contrato y en su caso al pago de las obligaciones pendientes aplic ndose al pago de estas ltimas lo dispuesto en el art culo 99 4 de la Ley En el caso de que el informe no fuera favorable los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecuci n de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garant a el director facultativo proceder a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaci n de lo construido concedi ndole un plazo para ello durante el cual continuar encargado de la conservaci
3. 590 39 23 E mail sdir contracta ua es Fecha 26 07 2007 que le sea aplicable Si no lo fuere la acreditaci n se realizar mediante la escritura o documento de constituci n de modificaci n estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad inscritos en su caso en el correspondiente registro oficial Los empresarios no espa oles de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ mico Europeo acreditar n su personalidad mediante la inscripci n en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislaci n del Estado respectivo en funci n de los diferentes contratos Los restantes empresarios no espa oles acreditar n su personalidad mediante certificaci n expedida por la respectiva representaci n diplom tica espa ola en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional comercial o an logo o en su defecto que act an con habitualidad en el tr fico local en el mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato En estos supuestos adem s deber acompa arse informe de la representaci n diplom tica espa ola sobre la condici n de Estado signatario del Acuerdo sobre Contrataci n P blica de la Organizaci n Mundial del Comercio o en caso contrario el informe de reciprocidad a que se refiere el art culo 23 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones P
4. Capacidad para contratar Contendr los siguientes documentos 7 3 1 Clasificaci n suficiente y no caducada expedida por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Econom a y Hacienda o en su caso por el Registro Oficial de Contratistas de la Generalitat Valenciana que habilite para contratar obras en los siguientes grupos Grupo C subgrupos Completo categor a e No obstante para los casos en que el presupuesto de licitaci n sea inferior a 120 202 42 euros y para los empresarios no espa oles de Estados miembros de la Comunidad Europea ser suficiente que acrediten en su caso ante este organismo su solvencia econ mica y financiera t cnica o profesional conforme a los art culos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas as como su inscripci n en el Registro al que se refiere el art culo 20 i de la citada norma todo ello sin perjuicio de los establecido en el art culo 79 de la misma 7 3 2 Los empresarios deber n acreditar su personalidad Si se trata de empresario individual presentar el Documento Nacional de Identidad Si se trata de sociedades deber acompa arse copia autorizada o testimonio de la escritura de constituci n y de modificaci n en su caso debidamente inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislaci n mercantil Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 2 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96
5. de la primera proposici n econ mica se invitar a los asistentes a que manifiesten las dudas que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedi ndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes Acto seguido se dar lectura a las proposiciones admitidas 9 2 Contra la exclusi n de la Mesa de Contrataci n podr interponerse reclamaci n ante el Rector en el plazo de 15 d as naturales 10 COMISI N CALIFICADORA Con el fin de evaluar la documentaci n t cnica presentada por los licitantes se constituir una Comisi n Calificadora que estar compuesta por los siguientes miembros Presidente El Director del Secretariado de Infraestructuras y Servicios Vocales El Director del Servicio de Infraestructuras y Servicios El Arquitecto de la Oficina T cnica Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 5 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es Fecha 26 07 2007 El Ingeniero de la Oficina T cnica El Director T cnico de la Oficina T cnica Secretario El Secretario de la Mesa de Contrataci n Si se considera conveniente dicha Comisi n podr recabar los informes que estime pertinentes del Arquitecto autor del proyecto o de otros facultativos que no tendr n en ning n caso la condici n de miembros de la Comisi n Calificadora La Comisi n Calificadora terminada su actuaci n presentar a la Mesa de Contrataci n
6. de material hasta la obra Para el inicio de los trabajos en el propio edificio la empresa adjudicataria deber haber realizado la implantaci n de toda su infraestructura y medios auxiliares De igual manera deber haber acopiado todos los materiales y maquinaria de instalaciones necesarias para la completa ejecuci n de las obras y as optimizar el tiempo de intervenci n en el edificio que deber ser el m nimo necesario Una vez verificado ese extremo se proceder a intervenir en el edificio seg n la planificaci n previa presentada por la empresa informada por la Direcci n Facultativa y aprobada por la Universidad de Alicante Para la recepci n de la obra se exigir seg n la legislaci n vigente toda la documentaci n necesaria para el correcto mantenimiento de la obra construida Previo a la recepci n de la Obra instalaci n la empresa preparar la siguiente documentaci n final de obra seg n instrucciones de la Direcci n Facultativa 1 Planos de detalle y montaje 2 Planos final de obra de la instalaci n realmente ejecutada 3 Memorias bases de c lculo y c lculos y especificaciones t cnicas 4 Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de Proyecto y o reglamentaci n vigente 5 Manual de instrucciones de la instalaci n en castellano 6 Lista de materiales empleados y cat logos de los mismos 7 Relaci n de suministradores y tel fonos de contacto 8 Toda la necesaria para cumplimentar la No
7. en la prensa y en los diarios o boletines oficiales as como los dem s gastos a los que se refiere el art culo 13 del Decreto 3854 1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Cl usulas Administrativas Generales para la Contrataci n de Obras del Estado y los tributos o precios p blicos que incidan sobre las obras y dem s derivados de las obligaciones del contrato a los que se refiere el art culo 131 1 a del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas 16 COMPROBACI N DEL REPLANTEO 16 1 Dentro de los treinta 30 d as siguientes a la formalizaci n del contrato se practicar el acto de comprobaci n del replanteo previo de las obras extendi ndose acta de su resultado 16 2 Cuando las obras hayan sido declaradas de urgencia la comprobaci n del replanteo se realizar dentro de los quince 15 d as siguientes a la notificaci n de la adjudicaci n definitiva 16 3 No podr n iniciarse las obras sin que se haya extendido acta favorable de comprobaci n del replanteo Cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas se suspender su iniciaci n hasta que se dicte Resoluci n ordenando su iniciaci n o la suspensi n definitiva 17 PROGRAMA DE TRABAJO Y DOCUMENTACI N GR FICA 17 1 Dentro del mes siguiente al d a en que deba iniciarse la obra el contratista est obligado a a Presentar el programa de trabajo aceptado en la adjudicaci n ajustado a las fechas r
8. en letra euros en el que se incluye la cantidad correspondiente a todas las tasas e impuestos que graven la obra a ejecutar en la localidad mencionada incluido el impuesto sobre el valor a adido fecha y firma del proponente P g 13 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es ANEXO 3 MODELO DE DECLARACI N DE NO ESTAR SOMETIDO A INCOMPATIBILIDAD D con documento nacional de identidad n mero expedido en el d a de de 19 actuando en nombre de con domicilio en calle seg n poder otorgado ante el notario de D con fecha bajo el n mero de protocolo DECLARA BAJO SU RESPONSABILIIDAD que la empresa no se halla incursa en ninguna de las circunstancias o causas de prohibici n incompatibilidad o incapacidad para contratar con la Administraci n previstas en los art culos 15 a 20 del RDL 2 2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas Alicante de de 20 P g 14 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es ANEXO 4 DECLARACION RESPONSABLE Dit a o ld vecino do ne ta lo provincia diia con domicilio Mt de ts a o a Jets Cl E A TE EAT TT E A E cde Seda O en nombre propio o COMO apoderado OB ocoonocccnnnnccccccncccccconncnncnnonon cnn non n ona nono n aca nnnnnncanannns en caso de actuar en representaci n DE
9. incluye la cantidad correspondiente al impuesto sobre el valor a adido IVA fecha y firma del proponente P g 12 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es ANEXO 2 MODELO DE OFERTA ECON MICA PARA EMPRESARIOS NO ESPA OLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECON MICA EUROPEA D con domicilio en provincia de Calle CIF o DNI n mero enterado del anuncio inserto en el n mero del d a de de y de las condiciones y requisitos para concurrir al Concurso abierto de las obras de se encuentra en situaci n de acudir como licitador el mismo al no estar comprendido en ninguna de las circunstancias determinadas en el art 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas vigente A este efecto hace declaraci n solemne de someterse a la Jurisdicci n de los Juzgados y Tribunales Espa oles para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato As mismo hace constar que conoce el Pliego de Cl usulas Administrativas que sirven de base a la convocatoria que acepta incondicionalmente sus cl usulas que re ne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administraci n y se compromete en nombre propio o de la Empresa a realizar el proyecto y a tomar a su cargo las mencionadas obras con estricta sujeci n a los expresados requisitos y condiciones por el precio total de
10. los sobres antes de su presentaci n La carencia de documentaci n requerida en el pliego de condiciones puede suponer la exclusi n de la empresa licitadora Todos los documentos presentados deber ser originales o copias AUTENTICADAS La oferta econ mica nicamente debe hacerse constar en el sobre A DOCUMENTACI N SOBRE B Clasificaci n nicamente es obligatoria su presentaci n si se exige en el pliego Solvencia econ mica y financiera t cnica o profesional Escritura de Constituci n DNI del apoderado o empresario individual Escritura de poderes Bastanteo de poderes por cualquier organismo de la Administraci n de la Generalitat Valenciana Declaraci n de estar al corriente en sus obligaciones tributarias Declaraci n de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social Declaraci n de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Generalitat Valenciana Declaraci n de que no se encuentran incursos en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar con la Administraci n y que se enumeran en los art culos del 15 al 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas Impuesto de Actividades Econ micas ltimo recibo Declaraci n solemne de someterse a la jurisdicci n de los Juzgados y Tribunales espa oles nicamente para empresarios extranjeros DOCUMENTACI N SOBRE C Requisi
11. 5 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es Fecha 26 07 2007 d Constituir en el plazo de 15 d as h biles una garant a definitiva del 4 del presupuesto de adjudicaci n en cualquiera de las modalidades legalmente admitidas El contratista deber abonar dentro del mismo plazo los gastos de la publicaci n de anuncios en la prensa y en los diarios o boletines oficiales y dem s gastos e Presentar en el plazo m ximo de cinco d as h biles los documentos a que se refieren los art culos 7 9 y 10 del Real Decreto 390 1996 antes citado si para acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social se hubiere adoptado inicialmente por la presentaci n de una declaraci n responsable 15 FORMALIZACI N DEL CONTRATO 15 1 La formalizaci n del contrato se llevar a cabo dentro de los treinta 30 d as naturales siguientes al recibo de la notificaci n de la adjudicaci n definitiva y de acuerdo con lo establecido en el art culo 54 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas 15 2 Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato proceder en los t rminos previstos en el art culo 54 apartado 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas la incautaci n de la garant a provisional y la indemnizaci n a la Universidad de los da os y perjuicios ocasionados 15 3 Ser n de cuenta del contratista los gastos de la publicaci n de anuncios
12. CLARA No estar obligado al pago del Impuesto de Actividades Econ micas por encontrarse exento del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales Alicante a de de 200 Firmado y sellado P g 15 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es ANEXO 5 ANUNCIO DEL CONCURSO EN EL BOE n m de fecha de de IMPORTE ANUNCIO BOE A CARGO DEL ADJUDICATARIO 1 785 79 FECHA L MITE DE PRESENTACI N DE OFERTAS El 17 de septiembre de 2007 hasta las catorce horas en el Registro General APERTURA DE LAS OFERTAS El 27 de septiembre de 2007 a las doce horas en la Sala de Juntas del Nuevo Edificio de Rectorado y Servicios Generales CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CL USULAS ADMINISTRATIVAS Negociado de Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es CONSULTAS SOBRE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES T CNICAS Oficina de Planificaci n y Proyectos Tfno 96 590 34 91 Antonio Morata EL PROYECTO ESTAR A DISPOSICI N DE LOS INTERESADOS EN COPISTER A HELIOSERVI S L Universidad de Alicante Centro de Servicios Ctra San Vicente s n 03690 San Vicente Tfno 96 590 93 99 P g 16 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contractaQua es Compruebe la documentaci n que ha de ser incluida en
13. EXPTE 0 13 07 PLIEGO DE CL USULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE OBRAS MEDIANTE CONCURSO I ELEMENTOS DEL CONTRATO 1 OBJETO DEL CONTRATO 1 1 Ser objeto de este contrato la ejecuci n de la obra REPARACI N DEL CAMPO DE HOCKEY DE LA U A 1 2 La obra se ejecutar seg n el proyecto redactado por D MIGUEL SALVADOR LANDMANN aprobado por el rgano de contrataci n con fecha 23 07 2007 El conjunto de documentos que integran el proyecto tendr car cter contractual y podr ser examinado en la forma que determine el anuncio de licitaci n 2 NORMAS REGULADORAS 2 1 Este contrato se regir por las cl usulas contenidas en el presente pliego aprobado por Resoluci n del Rector de fecha 27 07 2007 2 2 Para lo no previsto en l ser de aplicaci n el Real Decreto Legislativo 2 2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas en adelante Ley el Real Decreto 1098 2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas en adelante Reglamento la legislaci n de la Comunidad Valenciana en materia de contrataci n administrativa y el resto de disposiciones que regulan dicha materia 3 PRESUPUESTO El precio ser de 854 579 42 euros Y se abonar con cargo al concepto 620 del presupuesto de gastos de la Universidad de Alicante La aprobaci n del gasto se ha realizado por Res
14. a disponer en obra de forma exclusiva para la Direcci n Facultativa mientras dure la obra de una caseta con tel fono fax conexi n a Internet y Aire Acondicionado 7 7 La empresa adjudicataria se compromete a restituir y reparar los desperfectos que pudiera generar en la urbanizaci n edificaciones contiguas o infraestructura jardiner a con motivo de la ejecuci n de los trabajos y con anterioridad a la recepci n de las obras Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 4 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es Fecha 26 07 2007 7 8 La falta de presentaci n de cualquiera de los documentos que deban incluirse en el sobre B ser por s sola causa de exclusi n de la licitaci n Asimismo ser tambi n causa de exclusi n la falta de presentaci n de los documentos del sobre C a los que se refieren los apartados 7 4 2 y 7 4 3 sin perjuicio de lo dispuesto en la cl usula 8 1 7 9 Si dos o m s licitadores concurren habi ndose constituido en agrupaci n temporal de empresas por cualquiera de los medios admitidos en Derecho deber n cumplir para su admisi n a la licitaci n todos los requisitos exigidos en la legislaci n vigente 8 MESA DE CONTRATACI N 8 1 La Mesa de Contrataci n previamente al acto de apertura de proposiciones econ micas examinar y calificar formalmente la documentaci n contenida en los sobres B y C y si estos contienen t
15. ales establecidas grafiando las previsiones de tiempo y porcentajes de la inversi n sin especificaci n de cuant a en pesetas en un diagrama de barras que incorpore los porcentajes mensuales parciales y acumulados previstos asimismo sin especificaci n de cuant a En el caso de que la empresa oferte un plazo de ejecuci n inferior al previsto el programa a presentar ser el que corresponda al nuevo plazo ofertado documentado de la misma forma que se indica en el p rrafo anterior y debidamente justificado 7 4 4 Relaci n de equipos maquinaria y medios auxiliares que la empresa se compromete a poner a disposici n de la obra para la ejecuci n de distintos trabajos y compromiso de mantenerlos e incorporarlos a la misma siempre que sean requeridos por la Direcci n Facultativa La empresa licitadora deber adjuntar una terna de empresas colaboradoras cuando vaya a subcontratarse con terceros reserv ndose la Universidad de Alicante la posibilidad de exigir a la empresa adjudicataria que los trabajos correspondientes a dichos cap tulos sean realizados por cualquiera de las empresas pertenecientes a dichas ternas o en su defecto por alguna de clasificaci n equivalente 7 5 El licitador deber presentar la documentaci n exigida con los requisitos fijados en la normativa vigente En caso de documentos administrativos deber n ser presentados en original o fotocopia debidamente autenticada 7 6 La empresa adjudicataria se compromete
16. as y las del pliego de cl usulas administrativas se resolver por el rgano de contrataci n previo informe de los servicios correspondientes con los efectos se alados en los p rrafos anteriores de esta cl usula Conocido y aceptado en su totalidad El contratista Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 11 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es Fecha 26 07 2007 ANEXO 1 MODELO DE OFERTA ECON MICA D Vecino de provincia de con domicilio en calle n mero en el caso de actuar en representaci n como apoderado de con domicilio en calle n mero tel fono CIF o DNI n m enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al concurso de la obra de Cree que se encuentra en situaci n de acudir como licitador de la misma A este efecto hace constar que conoce el proyecto completo y el pliego de cl usulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones t cnicas que sirven de base a la convocatoria que acepta incondicionalmente sus cl usulas que re ne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administraci n y se compromete en nombre propio o de la empresa que representa a tomar a su cargo la mencionada obra con estricta sujeci n a los expresados requisitos y condiciones por el precio total de en letra euros en el que se
17. blicas 7 3 3 Cuando el licitador no act e en nombre propio o se trate de una sociedad o persona jur dica deber presentar apoderamiento bastante legal suficiente y subsistente por cualquier organismo de la Administraci n de la Generalitat Valenciana para representar a la persona o entidad a cuyo nombre se concurra ante la Universidad de Alicante debidamente inscrito en el Registro correspondiente si se trata de una sociedad y fotocopia autenticada del DNI del apoderado 7 3 4 Declaraci n responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes 7 3 5 Declaraci n de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar que se enumeran en los art culos 15 a 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas modelo en anexo 3 que se apreciar n seg n lo dispuesto en el art culo 21 de esa misma ley 7 3 6 Justificaci n de estar al corriente del impuesto sobre actividades econ micas del ep grafe correspondiente mediante la presentaci n del ltimo recibo Para aquellas empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 1 000 000 euros modelo 201 de ingreso o devoluci n del impuesto de sociedades 7 3 7 Los empresarios extranjeros formular n declaraci n solemne de someterse a la jurisdicci n de los Juzgados y Tribunales espa oles de cualquier orden para todas las incidencias qu
18. cas de todos los licitantes Pp puntuaci n que por la aplicaci n de este criterio se le asigna al licitante i simo B Hasta 25 puntos Medios humanos aportados por la empresa para dirigir los trabajos de la obra Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 6 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es Fecha 26 07 2007 B1 Puntuaci n m xima 15 puntos Curriculum vitae del jefe de obra B2 Puntuaci n m xima 10 puntos Curriculum vitae de otros t cnicos de apoyo especialistas en instalaciones en seguridad en topograf a Se especificar el grado de presencia y de permanencia de cada uno de ellos en la obra C Hasta 20 puntos Se valorar n las mejoras propuestas por las empresas al proyecto a los materiales escogidos que mejoren las calidades del proyecto al proceso de la ejecuci n y a la implantaci n siempre que stas est n incluidas en la oferta econ mica presentada D Hasta 15 puntos Se valorar n en este apartado la experiencia en obras de naturaleza an loga Se entender por obra an loga aquella que sea de similar tipolog a a la objeto del concurso y la calidad de las obras ejecutadas para las Administraciones P blicas 12 PROPUESTA DE ADJUDICACI N 12 1 La Mesa de Contrataci n a la vista de las valoraciones realizadas por la Comisi n Calificadora formular propuesta de adjudicaci n del Concurso o de declararlo desie
19. e de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato 7 3 8 De acuerdo con lo establecido en el art culo 35 apartado f de la Ley 30 1992 de R gimen Jur dico de la Administraciones P blicas y del Procedimiento Administrativo Com n los licitadores podr n sustituir los documentos de este sobre B que ya obren en poder de la Universidad por haber sido adjudicatarios de contratos anteriores y siempre que dichos documentos sigan vigentes por certificaci n en tal sentido expedida por la Subdirecci n de Contrataci n de la propia Universidad de Alicante 7 4 Sobre C Requisitos t cnicos Contendr los siguientes documentos 7 4 1 Certificados de obra de naturaleza an loga ejecutada dentro de los ltimos 5 a os por un importe unitario no inferior al 75 del presupuesto de licitaci n expedido por el arquitecto director de la misma y del que se deduzca fehacientemente haberla realizado a plena satisfacci n de la Direcci n Facultativa haciendo constar expresamente a T tulo del proyecto localidad y provincia Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 3 Fea 20 07 2007 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es b Plazo de ejecuci n contractual y fechas de inicio y terminaci n de las obras c El presupuesto de licitaci n el de adjudicaci n y el de liquidaci n de las obras d El precio del metro cuadrado construido e En el caso de obras en ejecuc
20. eales de obra y adecu ndolo al presupuesto anualidades y plazos previstos y en su caso a las determinaciones y condiciones que en esta materia establezca el proyecto en sus distintos documentos de conformidad con lo dispuesto en el art culo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas b Aceptar como Plan de Seguridad e Higiene para la obra el estudio que sobre este tema figure en el proyecto adjudicado o en su defecto proponer su propio Plan de Seguridad a la Direcci n Facultativa Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 8 Fea 20 07 2007 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es c Colocar en el lindero del solar que fije el Arquitecto Director un cartel como m nimo ajustado al formato establecido por la Conseller a de Educaci n y Ciencia 17 2 Con la ltima certificaci n ordinaria de obra se presentar n en el rgano de Contrataci n tres fotograf as en color de tama o 18x24 cms dos de ellas del exterior de la construcci n y la tercera del interior IV EJECUCI N DEL CONTRATO 18 NORMAS GENERALES 18 1 En todo lo relativo a exigencia de derechos y cumplimiento de obligaciones incidencias y modificaciones contractuales extinci n y liquidaci n del Contrato se estar a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contrataci n administrativa 18 2 El contratista se somete expresamente a la nor
21. i n se deber indicar el presupuesto de adjudicaci n el importe de la obra ejecutada y la pendiente de ejecutar El certificado deber estar visado por el Colegio de Arquitectos correspondiente no precis ndose este requisito cuando se refiera a obra ejecutada para la Administraci n P blica En este ltimo caso deber llevar el Visto Bueno del Arquitecto Jefe de la Unidad T cnica Provincial o del Director Provincial correspondiente si el arquitecto fuese el certificante En el caso de que no sea posible la aportaci n de la documentaci n rese ada en el p rrafo anterior por ser obra ejecutada en el extranjero la certificaci n aportada deber probar indubitablemente la buena ejecuci n de la misma 7 4 2 Documento en que la empresa se compromete a tener a pie de obra un t cnico competente con dedicaci n completa en la misma durante el tiempo que dure la ejecuci n de la obra siendo adem s responsable de la seguridad de la misma Se aportar nombre del t cnico propuesto y su curriculum vitae En casos especiales y por razones debidamente justificadas la empresa podr proponer para este fin otros facultativos con titulaci n superior y grado medio respectivamente ingenieros top grafos en cuyo caso deber acreditar la experiencia de los mismos en direcci n de obras de naturaleza an loga 7 4 3 Programa de construcci n de las obras que asegure su ejecuci n en los plazos total y parciales y anualidades contractu
22. llo de forma legible El licitador tambi n podr enviar los sobres a que se refiere el p rrafo anterior por correo dentro del plazo de admisi n expresado en el anuncio En este caso el licitador justificar la fecha de imposici n del env o en la Oficina de Correos y anunciar a esta Universidad la remisi n de la oferta mediante fax o telegrama hasta las catorce horas del ltimo d a de presentaci n de ofertas Sin la concurrencia de ambos requisitos no ser admitida la proposici n si es recibida por este organismo con posterioridad a la fecha de terminaci n del plazo se alado en el anuncio Transcurridos no obstante los diez d as naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposici n sta no ser admitida en ning n caso 7 2 Sobre A Proposici n econ mica Contendr la proposici n expresada conforme al modelo que figura como anexo 1 La oferta contemplar el abono con cargo a los gastos generales de todos los impuestos y tasas municipales sobre Construcciones Instalaciones y Obras que graven la obra a ejecutar los derechos de acometidas de las Instalaciones y su legalizaci n los gastos derivados de la inserci n de los anuncios de licitaci n en los Diarios y Boletines Oficiales y asimismo contemplar el pago del Impuesto sobre el Valor A adido IVA y otros gastos que le puedan ser atribuidos en otras cl usulas del presente pliego o del pliego de prescripciones t cnicas 7 3 Sobre B
23. mativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo 18 3 En todo caso las obras se ejecutar n con estricta sujeci n a sus proyectos a las cl usulas del presente pliego y siguiendo las instrucciones que en interpretaci n de aquel diere al contratista el Facultativo director de la misma 19 RECEPCI N 19 1 El contratista comunicar por escrito al facultativo Director de la obra la fecha prevista para su terminaci n con una antelaci n m nima de cuarenta y cinco 45 d as 19 2 La recepci n de las obras se realizar como m ximo dentro del mes siguiente a la terminaci n del plazo contractual incluidas en su caso las pr rrogas legalmente concedidas en la forma que determina el art culo 147 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas 20 PLAZO DE GARANT A 20 1 El plazo de garant a m nima se fija en doce meses a contar desde la recepci n de las obras pudiendo los licitadores fijar otros mayores 20 2 Durante el plazo de garant a el contratista estar obligado a la guarda conservaci n y mantenimiento de las obras e instalaciones siendo responsable de los da os intr nsecos que en ellas se produzcan siguiendo en su caso las instrucciones que reciba del Facultativo director 20 3 Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligaci n los trabajos necesarios para su reparaci n se ejecutar n por la Administraci n contratante a costa del contratista previa audiencia de
24. n de las obras sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliaci n del plazo de garant a V INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 22 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Si el contratista por causas imputables al mismo hubiera incurrido en demora de los plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final o ste hubiera quedado incumplido la Administraci n contratante de acuerdo con el art culo 95 3 de la ley podr optar indistintamente por la resoluci n del contrato con p rdida de la garant a o por la imposici n de las penalidades establecidas en la legislaci n vigente 23 NORMA GENERAL El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente pliego podr ser causa de resoluci n del contrato y llevar aparejada la incautaci n de la garant a definitiva previa audiencia al contratista 24 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS El contratista responder civil y en su caso penalmente de los da os causados a la Administraci n contratante como consecuencia de los vicios ocultos de las obras 25 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACI N Y JURISDICCI N COMPETENTE 25 1 De acuerdo con lo dispuesto en el art culo 59 de la Ley el rgano de contrataci n ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento Igualmente podr modificar por razones de inter s p blico los con
25. odo lo exigido por este pliego o existen omisiones determinantes de la exclusi n o defectos materiales subsanables Los resultados de esta calificaci n previa de la documentaci n presentada se publicar n en el tabl n de anuncios de la Universidad de Alicante a los efectos de la notificaci n prevista en los art culos 59 y siguientes de la Ley de R gimen Jur dico de las Administraciones P blicas y del Procedimiento Administrativo Com n Para la subsanaci n de los defectos materiales observados se conceder si la Mesa de Contrataci n lo estima conveniente un plazo no superior a tres d as para que el licitador subsane el error El c mputo de dicho plazo comenzar el d a h bil inmediatamente posterior a la antedicha publicaci n en el tabl n de anuncios de la Universidad de Alicante 8 2 La Mesa de Contrataci n estar compuesta por Presidente El Vicerrector de Infraestructuras y Ampliaci n del Campus Vocales El Gerente El Director del Servicio de Infraestructuras y Servicios El Director del Servicio Jur dico Secretario Un funcionario del Servicio de Gesti n Econ mica 9 APERTURA DE PROPOSICIONES 9 1 La Mesa de Contrataci n el 10 d a natural a contar desde el siguiente al ltimo d a de presentaci n de proposiciones en acto p blico proceder a dar cuenta de las empresas excluidas y la causa de su exclusi n caso de ser s bado se pasar al d a h bil inmediatamente siguiente Antes de la apertura
26. oluci n del Rector de fecha 27 07 2007 en las siguientes anualidades LA E A 854 579 42 euros 4 PAGO DEL PRECIO Y REVISI N DEL MISMO 4 1 En este contrato no procede la revisi n de precios 4 2 El pago al contratista se efectuar de acuerdo con lo determinado en los art culos 99 y 145 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas 5 PLAZO 5 1 El plazo total de ejecuci n de las obras ser de CUATRO 4 meses 5 2 El plazo contractual solo ser prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislaci n vigente Universidad de Alicante SERVICIO JURIDICO CONFORME P g 1 Pecna 20 072007 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es II PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACI N 6 MODALIDAD CONTRACTUAL El sistema de adjudicaci n del contrato ser el de Concurso p blico procedimiento abierto en virtud de lo dispuesto en el art culo 85 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas 7 DOCUMENTACI N EXIGIDA 7 1 Para participar en el concurso el licitador deber presentar en el Registro General de la Universidad dentro del plazo se alado en el anuncio de licitaci n tres sobres cerrados A B y C con la documentaci n que luego se especifica traducida de forma oficial al castellano indicando en cada uno la obra a la que se concurre nombre y apellidos de quien firma la proposici n y el car cter con que lo hace todo e
27. ra con sistema de calidad equivalente aprobado por la Universidad de Alicante Los aceros a emplear en caso de que sean necesarios llevar n el sello de garant a CIETSID No se incluyen en el precio de la licitaci n los honorarios correspondientes a proyecto y direcci n facultativa por parte de los t cnicos ni los correspondientes visados La empresa adjudicataria deber contratar a su cargo un seguro todo riesgo construcci n que se presentar a la semana siguiente de haber firmado el contrato de adjudicaci n de obra teniendo como beneficiaria a la propia Universidad de Alicante La empresa adjudicataria est obligada a respetar los componentes las infraestructuras y los elementos de jardiner a tanto en edificaciones como en la urbanizaci n existentes en la Universidad de Alicante estando obligada a la reposici n de las mismas a su cargo en caso de rotura o deterioro En caso de incompatibilidad o contradicci n entre los documentos del Proyecto prevalecer el siguiente orden 1 Memoria 2 Planos 3 Pliego 4 Mediciones y Presupuesto En cualquier caso estos documentos tiene preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones T cnicas Generales de la Edificaci n P g 18 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contractaQua es Para el inicio de los trabajos se solicitar a la Universidad un Plano donde se indique la situaci n de la caseta y los accesos previstos para veh culos de carga y descarga
28. rmativa vigente y conseguir la legalizaci n y suministro de fluidos y energ a boletines de instalaci n libros de mantenimiento De la documentaci n anterior se entregar una primera copia sin aprobar a la Direcci n Facultativa y otra copia al Organismo de Control T cnico OCT si lo hubiera Una vez aprobada la documentaci n por la DF se entregar n a la UA tres copias de toda la documentaci n en papel debidamente encuadernada y una copia id ntica en formato digital La empresa aclarar a los Servicios de Mantenimiento de la UA cuantas dudas encuentren en la instalaci n La empresa constructora instaladora realizar la legalizaci n de todas las instalaciones que se vean afectadas incluyendo si fuera necesario la preparaci n y visados de proyecto en el Colegio Profesional correspondiente la presentaci n y seguimiento hasta el buen fin de los expedientes ante los servicios de Industria y Entidades Colaboradoras incluso el abono de tasas correspondientes Se incluyen todos los tr mites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo para llevar a buen t rmino las instalaciones IMPORTE DE LICITACI N 854 579 42 P g 19 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contractaQua es
29. rto si ninguna de las ofertas presentadas reuniese los requisitos exigidos 13 RESOLUCI N DEL CONCURSO La resoluci n del Concurso a la vista de la propuesta de la Mesa de Contrataci n ser dictada por el rgano de contrataci n d ndosele la publicidad que corresponda de acuerdo con el art culo 93 de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas III FORMALIZACI N DEL CONTRATO 14 OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACI N DEL CONTRATO Acusado recibo de la notificaci n de adjudicaci n definitiva el contratista dentro del plazo de quince 15 d as naturales deber aportar los siguientes documentos a Compromiso expreso del pago de los Impuestos Municipales sobre Construcciones Instalaciones y Obras necesarias para la consecuci n de la licencia de obras correspondiente como sujeto pasivo sustituto de acuerdo al art culo 102 punto 2 de la Ley 39 1988 de 28 de diciembre de Haciendas Locales b Certificaci n del Registro Mercantil que acredite la subsistencia de los poderes del oferente cuando el adjudicatario hubiere licitado mediante representaci n c Documento en que se adscriba nominativamente a la obra un Delegado con titulaci n profesional de acuerdo con lo indicado en el punto 7 4 2 con dedicaci n plena y capacidad suficiente para representar a la Empresa en todo cuanto afecte a su correcta ejecuci n Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 7 Contrataci n Tfno 96 590 9
30. tos t cnicos especificados en el apartado 7 4 P g 17 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es PLIEGO DE PRESCRIPCIONES T CNICAS REPARACI N DEL CAMPO DE HOCKEY DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE La oferta de la empresa constructora englobar aparte de los conceptos ya rese ados en el proyecto los siguientes 1 Suministro el ctrico provisional incluida acometida si procede para lo cual la empresa adjudicataria colocar a su cargo los correspondientes contadores Si por motivo de la planificaci n de las obras se dejara sin servicio alguna zona de la totalidad de los espacios de la Universidad de Alicante la empresa adjudicataria garantizar el suministro el ctrico de la totalidad de la misma durante el tiempo necesario Suministro de agua incluida acometida si procede para lo cual la empresa adjudicataria colocar a su cargo los correspondientes contadores 3 Vallado de obras tipo m vil zanjas y se alizaci n de las mismas 4 Caseta a pie de obra con aseo y despacho equipada con tel fono y fax 5 Licencia de obras 6 Cualquier tipo de tasa exigible por la administraci n en Conseller a de Industria u otros organismos oficiales necesario para la legalizaci n de las instalaciones En el caso de emplear hormigones stos ser n de centrales pertenecientes a la Asociaci n Nacional Espa ola de Fabricantes de Hormig n Preparado ANEFHOP o de cualquier ot
31. tratos celebrados y acordar su resoluci n dentro de los l mites y con sujeci n a los requisitos y efectos se alados en la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas Los acuerdos que dicte el rgano de contrataci n previo informe del Servicio Jur dico en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretaci n modificaci n y resoluci n ser n inmediatamente ejecutivos 25 2 De acuerdo con lo establecido en el mencionado art culo de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretaci n modificaci n resoluci n y efectos de los contratos administrativos ser n resueltas por el rgano de contrataci n competente cuyos acuerdos pondr n fin a la v a administrativa y contra los que se podr formular en el plazo de dos meses desde el d a siguiente a su notificaci n recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de conformidad con lo dispuesto en el art culo 46 de la Ley de Jurisdicci n Contencioso Administrativa Universidad de Alicante SERVICIO JUR DICO CONFORME P g 10 Fea 20 07 2007 Contrataci n Tfno 96 590 95 00 Fax 96 590 39 23 E mail sdir contracta ua es 25 3 Cualquier contradicci n o duda que sobre el contenido o interpretaci n pudiera plantearse entre las cl usulas del pliego de prescripciones t cnic
Download Pdf Manuals
Related Search