U S O O F IC IA L - Poder Judicial de la Nación
Contents
1. EN DESTINATARIO TIPO 4 200 5 500 SUBSUELO HABILITACION Frio Calor COMPACTO PLANTA BAJA DESPACHO JUZGADO N 60 Fr o Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 61 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 62 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 63 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 64 Frio Calor COMPACTO 1 1 PISO DESPACHO JUZGADO N 53 Fr o Calor_ COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 53 Fr o Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 54 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 55 Frio Calor COMPACTO 1 2 PISO DESPACHO JUZGADO N 56 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 56 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 57 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 58 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 59 Frio Calor COMPACTO 1 3 PISO DESPACHO JUZGADO N 66 Fr o Calor_ COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 67 Fr o Calor COMPACTO 1 4 PISO DESPACHO JUZGADO N 49 Fr o Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 50 Fr o Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 51 Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 51 Frio Calor COMPACTO 1 5 PISO DESPACHO JUZGADO N 46 Fr o Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUZGADO N 48 Frio Calor COMPACTO 1 6 PIsO PERITO CONTADORES Frio Calor COMPACTO 1 7 PISO DESP PROSECRETARIA SALA III Fr o Calor COMPACTO 1 MESA GRAL ENTRADA SALA Il2. Lennox BGH York Surrey similar de igual calidad Cantidad 6 seis Especificaciones t cnicas para la instalaci n del equipo compacto Los equipos existentes a reemplazar deber n ser retirados del lugar por la contratista y entregados a la Intendencia para su disposici n Las unidades deber n colocarse en el lugar donde se encontraban los equipos retirados Debido a que los nuevos equipos de reemplazo pueden diferir en las medidas del existente en caso de corresponder la adjudicataria proveer los materiales y reemplazar los soportes necesarios para instalar los equipos en los pa os vidriados de acuerdo a las siguientes especificaciones Los marcos y los soportes ser n construidos con perfiles ngulo de acero inoxidable de 1 x 3 16 tomados a la carpinter a mediante varilla roscada de acero inoxidable de 3 8 con tuerca y arandela Contar con riendas laterales que garanticen la estabilidad y ausencia de vibraciones Para lograr estanqueidad en el ambiente y evitar filtraciones futuras la adjudicataria realizar las modificaciones necesarias en el pa o vidriado incluyendo la provisi n de vidrios contravidrios marcos y contramarcos sellando las juntas con silicona del tipo Sika o similar de igual calidad Se instalar n realiz ndose el drenaje de la condensaci n a trav s de una ca er a de pl stico tipo ca o cristal teniendo en cuenta que el tendido de la ca er a est dispuesta estrat gicamente
3. n obligatorias para la empresa contratista 11 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS El contratista efectuar todos aquellos trabajos que exijan las reglamentaciones vigentes y o las reglas del arte para un perfecto funcionamiento de las instalaciones y sus componentes de acuerdo a su fin El contratista tendr en cuenta y evaluar todas las necesidades y previsiones que deber tomar durante la ejecuci n de los trabajos que afecte su calidad aun cuando ello conste o no en las especificaciones t cnicas 12 INSTALADOR GARANT A Todos los equipos deber n ser nuevos sin uso previo originales de f brica y en perfecto estado de conservaci n y funcionamiento Su fabricaci n no deber encontrarse discontinuada ni en v as de serlo dentro del a o siguiente a la provisi n de los equipos La adjudicataria deber garantizar su condici n de representante oficial o agente autorizado para la comercializaci n e instalaci n de los equipos ofrecidos por medio de nota firmada por el fabricante de los mismos Se efectuar una prueba de funcionamiento de cada uno de los equipos especificados una vez instalados El plazo de garant a por lo trabajos y los equipos solicitados ser de un a o USO OFICIAL 4 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 4 PODER JUDICIAL DE LA NACI N ADMINISTRACI N GENERAL 13 PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega de los trabajos ser de 90 noventa d as corridos a partir de la fecha de notificaci n
4. recepci n de la Orden de Compra IMPORTANTE LOS OFERENTES DEBER N COTIZAR LA TOTALIDAD DEL RENGL N Y POR SEPARADO CADA UNO DE LOS TEMS QUE LO COMPONEN LA ADJUDICACI N DE LA PRESENTE LICITACI N SER POR EL RENGL N COMPLETO INCLUYENDO LOS DOS 2 TEMS QUE LO COMPONEN A UNA NICA FIRMA ESTAR N A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORIGINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL TALES COMO JORNALES APORTES JUBILATORIOS LICENCIAS INDEMNIZACIONES BENEFICIOS SOCIALES RIESGOS DEL TRABAJO Y OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CONVENIOS COLECTIVOS Y O INDIVIDUALES VIGENTES A DICTARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO LAS CL USULAS GENERALES INSERTAS AL DORSO LAS ESPECIFICACIONES T CNICAS CUADRO DE DISTRIBUCI N PLANOS Y LOS ANEXOS I II II Y IV ADJUNTOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Importa la presente propuesta la suma OEE E E E O Firma y sello oferente USO OFICIAL MI CONSEIO DELA MAGISTRAIURA 2 PODER JUDICIAL DE LA NACI N ADMINISTRACI N GENERAL CLAUSULAS GENERALES 1 Se aceptar la facturaci n parcial de la mercader a entregada y recepcionada de conformidad 2 Ser n desestimadas las ofertas que no presenten las constancias de inscripci n en el REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACION Arts 1 y 6 del Decreto Ley 19 971 72 en caso de no estar comprendido presentar el certificado de excepci n o bien declararlo bajo juramento
5. respetando la siguiente leyenda Declaro bajo juramento que a la empresa o ho le corresponde inscripci n en el Registro Industrial de la Naci n 3 El flete descarga y estiba de los elementos como as tambi n el seguro que cubra el riesgo del personal empleado en dichas tareas ser por cuenta del adjudicatario 4 Las ofertas deber n estar firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante autorizado 5 Ver anexos I II III y IV que forman parte integrante del presente pliego 6 La adquisici n del presente pliego constituye requisito indispensable para la admisi n de las ofertas 7 El mantenimiento de oferta se renovar autom ticamente por igual plazo y as sucesivamente en caso que el oferente no manifieste de manera expresa su negativa comunic ndola en forma fehaciente hasta cinco 5 d as h biles previos al vencimiento del plazo establecido 8 Los plazos se computar n en d as h biles judiciales salvo que expresamente se indicara en d as corridos Cuando las cl usulas se refieren a d as h biles d as o cualquier otra forma se entender n como d as h biles judiciales Se considerar n como d as h biles judiciales los d as de feria o receso judicial VALOR DEL PLIEGO Acordadas CSJN Nros 83 90 y 11 91 PESOS DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS 212 50 VENTA Y RETIRO DE PLIEGOS DIRECCI N GENERAL DE ADMINISTRACI N FINANCI
6. Contrataci n Directa 1 d a Licitaci n Privada 2 d as Licitaci n P blica 3 d as y el plazo para impugnaciones es de 3 d as a contar desde el vencimiento del t rmino fijado para los anuncios 6 IMPUESTOS IVA A los efectos del Impuesto al Valor Agregado IVA el Estado deber ser considerado como consumidor final Los oferentes deber n acreditar su condici n frente al IVA y Ganancias mediante constancia actualizada otorgada por la A F I P teniendo en cuenta el objeto de la presente licitaci n con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones Generales Nros 3125 90 y 2784 de la DGI requisito ste indispensable para proceder a considerar la oferta como v lida 7 Se solicita que la oferta sea presentada por duplicado 8 FACTURACI N No se dar curso a la facturaci n que no se presente acompa ada de la certificaci n de recepci n definitiva extendida en el formulario cuyo modelo se adjunta la que deber ser otorgada por funcionario con sello aclaratorio y anteponiendo la leyenda Provisi n prestada de conformidad la fecha de recepci n y de otorgamiento de la recepci n definitiva Res CSJN 151 y 543 90 y que no contenga la referencia a la contrataci n que la origina 9 IMPORTANTE Se recomienda a los se ores oferentes arbitrar los medios a su alcance a efectos de que su oferta se encuentre con la suficiente anticipaci n a la hora prevista para la apertura en el lugar indicado en LUGAR DE A
7. a efectos de ponderar la conveniencia de las ofertas afectadas De la misma manera se evaluar n los antecedentes relativos a penalidades aplicadas con motivo u ocasi n de la ejecuci n de contratos celebrados con el Poder Judicial de la Naci n La presente disposici n podr ser obviada por v a de excepci n cuando medien razones de conveniencia para el Poder Judicial debidamente fundadas Resoluci n Excma Corte Suprema de Justicia de la Naci n N 637 94 2 La adjudicaci n de la contrataci n resuelta por la Direcci n General de Administraci n Financiera dentro del plazo de mantenimiento de oferta o de sus pr rrogas producir el perfeccionamiento autom tico del contrato Si el acto de adjudicaci n emanara de la Administraci n General tales efectos se verificar n vencido el plazo recursivo del Art 44 del Reglamento General del Consejo de la Magistratura y en tanto no se haya interpuesto el recurso jer rquico previsto en el Art 19 de la Ley 24 937 contra el referido acto de adjudicaci n El Departamento de Compras emitir dentro de los cinco d as h biles de perfeccionado el contrato la respectiva Orden de Compra a partir de cuya notificaci n comenzar n a correr los plazos de ejecuci n contractual 3 Art culo 19 de la Ley 24 937 Revisi n Respecto de las decisiones del Administrador General del Poder Judicial s lo proceder el recurso jer rquico ante el plenario del Consejo previo conocimiento e informe de
8. de aire acondicionado en reemplazo de los existentes de tipo compacto fr o calor de 4200 F H de rendimiento nominal m nimo con destino a distintos Tribunales y Juzgados Laborales ubicados en el edificio sede de la C mara Federal de la Seguridad Social sito en Lavalle 1268 Capital Federal de acuerdo a las especificaciones t cnicas cuadro de COSTO titanio tem Para la provisi n instalaci n y puesta en marcha de seis 6 b equipos individuales de aire acondicionado en reemplazo de los existentes de tipo compacto fr o calor de 5500 F H de rendimiento nominal m nimo con destino a distintos Tribunales y Juzgados Laborales ubicados en el edificio sede de la C mara Federal de la Seguridad Social sito en Lavalle 1268 Capital Federal de acuerdo a las especificaciones t cnicas cuadro de distribuci n y planos adjuntos iei in e Di aaa ORGANISMO SOLICITANTE Y EVACUACI N DE CONSULTAS Intendencia de la C mara Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268 piso 9 Capital Federal TEL 4379 1570 1571 LUGARES DE ENTREGA Y COLOCACI N Indicados previa coordinaci n con la Intendencia de la C mara Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268 piso 9 Capital Federal VISITA DE OBRA Ver punto 8 de las especificaciones t cnicas adjuntas GARANTIA Ver punto 12 de las especificaciones t cnicas adjuntas PLAZO DE ENTREGA Y COLOCACI N Noventa 90 d as corridos contados a partir de la fecha de
9. el INAES consignando el n mero de inscripci n o matr cula del registro de dicho Organismo Art 9 y 10 Ley 20337 y Dec 2015 94 Asimismo se pone en conocimiento que de resultar adjudicataria se llevar a conocimiento del Instituto Nacional de Acci n Cooperativa dicha situaci n 18 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR Los oferentes cuya oferta supere el monto de PESOS CINCUENTA MIL 50 000 deber n acreditar durante la sustanciaci n del presente acto licitario la pertinente habilitaci n a trav s del Certificado Fiscal para contratar acorde lo establece la Resoluci n General N 1814 2005 de la A F I P 19 OFERTAS Las ofertas deber n ser formuladas en Pesos Moneda Nacional Ley 25 561 Emergencia P blica y Reforma del R gimen Cambiario 20 DOCUMENTACI N Las personas jur dicas que presentes ofertas deber n acreditar como requisito de admisibilidad la representaci n de quien suscriba la propuesta anexando la documentaci n pertinente como as tambi n actas de creaci n sus estatutos sociales y constancias de inscripci n por ante la Inspecci n General de Justicia debidamente certificada por Funcionario P blico Escribano o Entidad Bancaria En caso de ser el Escribano de extra a jurisdicci n la certificaci n debe ser acompa ada de la correspondiente legalizaci n del Colegio respectivo El Poder Judicial podr exigir la presentaci n de cualquier documentaci n legal atinente al funcionamiento so
10. fecha de recepci n provisoria debe registrarse cuando deban realizarse pruebas o an lisis sobre el objeto de la contrataci n que no permitan su inmediata recepci n definitiva En este caso debe tenerse presente lo dispuesto por el inc 102 del Decreto 5720 72 3 El texto inserto en el formulario se ala al firmante que sus obligaciones se extienden al control de calidad de los bienes y servicios durante el per odo de garant a otorgado por el proveedor o al menos por el lapso de 3 meses previsto por el inc 106 del Decreto 5720 72 vicios redhibitorios 4 Las columnas cantidad y per odo deber n completarse seg n se trate de la provisi n de bienes o la prestaci n de un servicio seg n corresponda Cuando en estas columnas no pueda expresarse claramente el grado o la modalidad de cumplimiento del contrato se deber describir las particularidades del caso en la columna observaciones ANEXO II 1 Se rechazar n las ofertas formuladas por proveedores cuyos incumplimientos seg n el registro que lleva la Divisi n T cnica de la Direcci n General de Administraci n Financiera hayan dado lugar a rescisiones con penalidades de contratos celebrados con el Poder Judicial de la Naci n en los tres a os inmediatos anteriores al presente llamado Asimismo las rescisiones dispuestas en igual lapso por cualquier ente p blico que lleguen a conocimiento de este Poder Judicial podr n ser tenidas en consideraci n
11. ERA SARMIENTO 877 DE LUNES A VIERNES CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO 1 OBTENCI N DEL RECIBO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE 8 30 A 12 30 HS 6 PISO 2 PAGO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORER A DE 8 30 A 12 45 HS 4 PISO 3 RETIRO DEL PLIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE 8 30 A 13 00 HS 6 PISO LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS DIRECCI N GENERAL DE ADMINISTRACI N FINANCIERA DEPARTAMENTO DE COMPRAS SARMIENTO 877 1ER SUBSUELO SALA DE APERTURAS CAPITAL FEDERAL LICITACI N PRIVADA N 123 11 MANTENIMIENTO DE PRECIOS 60 D H PLAZO DE ENTREGA INDICADO EXPEDIENTE N 13 16205 09 LUGAR DE ENTREGA INDICADO 11 00 Hs RO TEMO de tiron lacas Inscripci n en el Registro de Proveedores del Poder Judicial de la Naci n Firma y sello oferente Especificaciones T cnicas Ac van las Esp Te ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CAMARA FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Lavalle 1268 Capital Federal 1 OBJETO El objetivo de las presentes especificaciones es establecer los requisitos m nimos para la provisi n y colocaci n en forma de reemplazo de 44 cuarenta y cuatro equipos nuevos de aire acondicionado compactos en diferentes despachos del edificio sede de la C mara Federal de la Seguridad Social de acuerdo al siguiente detalle EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LAVALLE 1268
12. General de Administraci n Financiera Sarmiento 877 de lunes a viernes conforme al siguiente procedimiento 1 Obtenci n del recibo en el Departamento de Compras de 8 30 a 12 30 hs 6 piso 2 Pago en el Departamento de Tesorer a de 8 30 a 12 45 hs 4 piso 3 Retiro del Pliego en el Departamento de Compras de 8 30 a 13 00 hs 62 piso Horario de atenci n al p blico De 8 00 a 13 00 hs d as h biles de lunes a viernes Apertura Lugar y Fecha Direcci n General de Administraci n Financiera Departamento de Compras Sarmiento 877 primer subsuelo SALA DE APERTURAS Capital Federal el 05 de Julio de 2011 a las 11 00hs Rd Pliego Ac va el pliego CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Meca DIR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA CC rr DEPARTAMENTO DE COMPRAS La presente cotizaci n se encuentra amparada en lo Calleri la establecido por el Reglamento de Contrataciones que fuera aprobado por el Decreto 5720 72 incorporado al nnncnnnnoncnnnconnnnnonnnonnnnnnnannnnnnnn cnn non nora nonncin conan ordenamiento propio del Poder Judicial y ratificado mediante Res C S J N N 1562 00 y Manual de Compras vigente aprobado por Resoluci n N 191 08 modificada por Resoluci n 167 10 del Consejo de la Magistratura Firma funcionario autorizado RD S Total 1 tem Para la provisi n instalaci n y puesta en marcha de treinta y ocho a 38 equipos individuales
13. L PI A CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 4 PODER JUDICIAL DE LA NACI N ADMINISTRACI N GENERAL ANEXO III Los oferentes que no resulten adjudicatarios podr n solicitar la devoluci n de la garant a de oferta una vez decidida la adjudicaci n Se tomar como fecha cierta de la notificaci n de la adjudicaci n el vencimiento requerido por el art 44 del Reglamento General del Consejo de la Magistratura o en su caso la fecha de Resoluci n de la Adjudicaci n emitida por la Direcci n General de Administraci n Financiera En relaci n a las garant as de adjudicaci n se tomar como fecha de devoluci n el vencimiento del plazo previsto en el Inc 106 vicios redhibitorios del Reglamento de Contrataciones computado a partir de la recepci n definitiva de bienes o servicios o ltima recepci n en caso de entregas parciales Si la contrataci n previese una garant a de calidad del servicio o bien entregado la devoluci n proceder a partir de la caducidad de dicha garant a en caso de que este plazo fuese mayor al establecido por el referido Inc 106 Establecer en seis 6 meses el plazo otorgado a los depositantes de garant as de ofertas y o adjudicaci n constituidas bajo la forma de avales bancarios p lizas de cauci n o pagar s a partir de la notificaci n fehaciente para que proceda a su retiro en el sector Tesorer a en la calle Sarmiento 877 cuarto piso Capital Federal Anualmente se proceder a la destrucci n de l
14. PERTURA DE LAS OFERTAS 10 ACONDICIONAMIENTO Cuando hubiere renglones en los que se solicite un acondicionamiento especifico en cuanto a la cantidad de unidades que debe contener cada envase o pack pueden ofrecerse como alternativa otras opciones 11 MARCA Si las especificaciones estipulan una marca o similar equivalente o cualquier otra palabra que exprese lo mismo debe tomarse como modelo patr n El contratista podr ofrecer otra de igual o mayor calidad de la que figure en las especificaciones t cnicas 12 COTIZACI N GLOBAL En caso de efectuar cotizaci n en forma global los oferentes deber n indicar el costo individual de cada rengl n que compone la misma o indicar el grado de incidencia porcentual en cada uno de ellos 13 FORMA DE PAGO Treinta 30 d as h biles fecha de presentaci n de factura 14 PLAZO DE ENTREGA Ser el consignado en el presente pliego y el mismo se computar para todos los casos desde la recepci n de la pertinente orden de compra 15 La presente contrataci n queda sujeta a la existencia de cr ditos y recursos al momento de su adjudicaci n 16 Se solicita a aquellos oferentes que coticen con nombres Fantas a que identifiquen claramente el titular de la firma 17 SOCIEDADES COOPERATIVAS Para aquellas contrataciones en que por su naturaleza sea necesario las sociedades cooperativas que deseen cotizar deber n acompa ar la constancia de autorizaci n para funcionar otorgada por
15. USO OFICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y RA A A A a E r ETE 4 PODER JUDICIAL DE LA NACION e ADMINISTRACI N GENERAL Pliego Especificaciones T cnicas Anexo Resoluci n A G N 1571 10 Expediente N 13 16205 09 La Administraci n General del Poder Judicial de la Naci n comunica el llamado a Licitaci n Privada Ne 123 11 encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por el Art culo 4 del Manual de Compras vigente aprobado por Resoluci n Ne 191 08 modificada por Resol N 167 10 del Consejo de la Magistratura y en concordancia con las disposiciones del Reglamento de Contrataciones aprobado por el Decreto N 5720 72 ordenamiento incorporado a la normativa propia del Poder Judicial por la Resoluci n C S J N N 1562 00 Objeto Contratar la provisi n y colocaci n con inclusi n de materiales y mano de obra de cuarenta y cuatro 44 equipos de aire acondicionado de tipo individual compacto autocontenido fr o calor treinta y ocho 38 de 4 200 F H y seis 6 de 5 500 F H de rendimiento nominal m nimo en reemplazo de los existentes con destino a diversos Tribunales Juzgados y Organismos de la C mara Federal de la Seguridad Social y Juzgados Laborales sitos en Lavalle 1268 Capital Federal Valor del Pliego Acordadas Excma C S J N N 83 90 y 11 91 PESOS DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS 212 50 Venta y retiro de pliegos Direcci n
16. al de lunes a viernes de 8 00 a 13 30 Hs Anexo Ac va el anexo ANEXO I 1 El presente procedimiento de contrataci n y la posterior ejecuci n del contrato quedar sometido a las siguientes normas con arreglo al orden de prelaci n en que se enuncian a saber a las cl usulas particulares insertas en el pliego de bases y condiciones b las cl usulas generales consignadas en los Anexos del referido pliego c la Orden de Compra d el Reglamento de Contrataciones aprobado por el Decreto n 5720 72 con expresa exclusi n de sus incisos 80 y 81 y los Decretos n 825 88 826 88 y 827 88 cfr Res C S J N 893 88 y Manual de Compras vigente aprobado por Resoluci n N 191 08 del Consejo de la Magistratura 2 Se aceptar n ofertas de todas aquellas firmas habilitadas comercialmente a tal efecto sin que se requiera su inscripci n en el registro previsto en el art 61 inc 1 y concordantes del mencionado Reglamento de Contrataciones 3 Cada oferente deber presentar conjuntamente con su propuesta garant a de mantenimiento de la misma por el t rmino previsto en el pliego Dicha garant a equivaldr al cinco por ciento 5 del precio total de la correspondiente oferta y podr ser constituido en cualquiera de las modalidades prescriptas por el inc 34 del Reglamento de Contrataciones cfr Res 913 88 y 944 88 Deber tenerse en cuenta que la garant a ser extendida a favor de Poder Judicial de la Naci n Direcci n Gene
17. ar todos los elementos complementarios que a pesar de no estar expl citamente indicados sean necesarios para el correcto funcionamiento y terminaci n de los trabajos encomendados La oferta deber estar acompa ada por una descripci n t cnica de los sistemas y componentes propuestos debiendo presentarse con la misma folletos y material gr fico que consideren pertinente para lograr una mejor apreciaci n de la propuesta La ubicaci n exacta de los equipos compactos ser de acuerdo a las indicaciones determinadas por la supervisi n de los trabajos ejercida por la Intendencia de la C mara Federal de Seguridad Social 3 CONSIDERACIONES PARTICULARES DE LOS EQUIPOS A PROVEER Equipo de aire acondicionado individual compacto autocontenido tipo fr o calor por bomba de calor de 4200 frigor as por hora de rendimiento nominal m nimo con compresor rotativo sistema de m ximo filtrado control remoto inal mbrico con display LCD filtro lavable de f cil acceso totalmente programable Equipos marca Carrier Trane Lennox BGH York Surrey similar de igual calidad Cantidad 38 treinta y ocho Equipo de aire acondicionado individual compacto autocontenido tipo fr o calor por bomba de calor de 5500 frigor as por hora de rendimiento nominal m nimo con compresor rotativo sistema de m ximo filtrado control remoto inal mbrico con display LCD filtro lavable de f cil acceso totalmente programable Equipos marca Carrier Trane
18. cietario 21 COMPRE ARGENTINO Ser de aplicaci n en lo pertinente a la presente contrataci n las disposiciones contenidas en la Ley 25 551 que regulan sobre el r gimen de Compre Trabajo Argentino y su respectiva reglamentaci n 039 LICITACIONES Y SERVICIOS USO OFICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 4 PODER JUDICIAL DE LA NACI N NS ADMINISTRACI N GENERAL COMPROBANTE NRO cocooocccconncccnncos ACTA DE RECEPCI N DEFINITIVA E fechas se Prov Of nona neneronei eieaa kosani a aa i ea Daaa aR Orden de Compra Nro Fecha de recepci n proviSOllA oococcincccccnnnonnnss Se presta conformidad sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos de la provisi n de bienes o prestaci n de servicios de la orden de compra __ con excepci n de las observaciones que seguidamente se detallan Rengl n Cantidad Per odo Observaciones Asimismo se asume el compromiso de comunicar en un plazo de 24 hs a la Divisi n T cnica de la Direcci n General de Administraci n Financiera cualquier anomal a que se produzca a efectos de que se adopten los recaudos legales pertinentes Firma de Funcionario Sello aclaratorio Funcionario Cargos del anexo I de la escala salarial Intendente Sub intendente o Habilitado 1 En el apartado lugar y fecha debe consignarse el d a en que se produce la recepci n definitiva de los bienes y o servicios 2 La
19. de la orden de compra correspondiente 14 LUGAR DE ENTREGA Indicados en los planos adjuntos previa coordinaci n con la Intendencia de la C mara Federal de la Seguridad Social sita en Lavalle 1268 9 piso Ca pital Federal 15 INICIACION DE TRABAJOS HORARIO El momento de iniciaci n y el horario de ejecuci n de los trabajos ser n convenidos con el personal de la Intendencia de la C mara Federal de la Seguridad Social 16 PRESENTACION DE OFERTAS Conjuntamente y en sobre cerrado deber presentar la cotizaci n adjuntando a constancia de visita previa b catalogo y especificaciones t cnicas del equipo ofertado c constancia de por lo menos tres trabajos similares o de mayor envergadura que el tratado en este pliego efectuado en los ltimos 5 a os La no concurrencia de la visita previa ocasionar la desestimaci n in l mine de la oferta 17 SUPERVISION DE TRABAJOS Los trabajos ser n supervisados por la Intendencia de la C mara Federal de la Seguridad Social 18 CONFORMIDAD En todos los casos la adjudicataria deber previamente a la facturaci n obtener la conformidad expresa del usuario y de la Intendencia de la C mara Federal de la Seguridad Social IMPORTANTE Se deja constancia que el presente pliego cuenta con planos de obra y los mismos podr n ser consultados en el Departamento de Compras de la Direcci n General de Administraci n Financiera sito en Sarmiento 877 6 piso Capital Feder
20. ectuare en forma insuficiente el recurso se tendr por no presentado En caso que el Plenario del Cuerpo hiciere lugar al recurso dicha garant a ser devuelta a solicitud del recurrente La resoluci n que declare improcedente un recurso causar la p rdida de la garant a constituida a favor del Poder Judicial de la Naci n Res Con Mag N 274 00 modif por Res Con Mag 95 03 5 Los oferentes que formulen impugnaciones contra el acto de preadjudicaci n deber n acreditar como requisito de admisibilidad haber efectuado un dep sito o cauci n en concepto de garant a equivalente al 1 uno por ciento del monto del presupuesto oficial de la licitaci n o el de su oferta el que fuere mayor En ning n caso la cauci n podr ser inferior a la suma de PESOS DOSCIENTOS 200 Dicho dep sito se har en la Cuenta N 250000883 del Banco de la Naci n Argentina Sucursal Tribunales denominada PJN 0500 320 DAF C Mag Impug Lic Gt a Si se omitiere el dep sito o se lo efectuare en forma insuficiente la impugnaci n se tendr por no presentada En caso de que la impugnaci n resulte procedente dicha garant a ser devuelta a solicitud del impugnante una vez resuelto el caso por la autoridad competente La resoluci n que declare improcedente una impugnaci n causar la p rdida de la garant a constituida a favor del Poder Judicial de la Naci n Res Consejo Magistratura N 27 00 013 LICITACIONES Y SERVICIOS USO OFICIA
21. l Fr o Calor COMPACTO 1 AUXILIAR SALA III Frio Calor COMPACTO 1 AUXILIAR SALA III Frio Calor COMPACTO 1 DESP SECRETARIA SALA III Fr o Calor COMPACTO 1 RELATORIA SALA III Fr o Calor COMPACTO 1 RELATORIA SALA III Fr o Calor COMPACTO 1 RELATORIA SALA III Fr o Calor COMPACTO 1 8 PISO BIBLIOTECA Frio Calor_ COMPACTO 1 JURISPRUDENCIA Frio Calor COMPACTO 1 RELATORIA SALA II Fr o Calor COMPACTO 1 RELATORIA SALA II Fr o Calor COMPACTO 1 Fr o Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUEZ SALA II Frio Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUEZ SALA II Frio Calor COMPACTO 1 RELATORIA SALA II Fr o Calor COMPACTO 1 DESPACHO JUEZ SALA II Frio Calor COMPACTO 1 RELATORIA SALA II Fr o Calor COMPACTO 1 RELATORIA SALA II Fr o Calor COMPACTO 1 9 PISO INTENDENCIA Frio Calor_ COMPACTO 1 TOTAL 38 6 2 ESPECIFICACIONES GENERALES Las presentes especificaciones servir n de normas para concretar la ejecuci n de todos los trabajos inherentes a la adquisici n instalaci n y puesta en marcha de los equipos solicitados La encomienda deber contemplar la provisi n mano de obra especializada materiales equipos y herramientas como as tambi n la supervisi n t cnica necesaria para ejecutar la USO OFICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 4 PODER JUDICIAL DE LA NACI N ADMINISTRACI N GENERAL instalaci n conexi n el ctrica y puesta en marcha de los equipos El oferente deber contempl
22. la Comisi n de Administraci n y Financiera 4 Art culo 44 del Reglamento General del Consejo de la Magistratura El recurso jer rquico previsto en el Art 19 de la Ley 24 937 deber interponerse y fundarse por escrito dentro del quinto d a h bil de producida la notificaci n fehaciente de lo resuelto En el d a h bil siguiente el recurso y todos los antecedentes deber n ser girados a la Comisi n de Administraci n y Financiera la que lo incluir en el orden del d a de la reuni n que celebre Las presentaciones contra el acto administrativo que resuelva la adjudicaci n en los t rminos del precepto precedente deber n concretarse en el plazo establecido por ante la Mesa de Entradas de la Direcci n General de Administraci n Financiera Sarmiento 877 Planta Baja Cap Fed en el horario de 7 30 a 13 30 hs Dicho t rmino para recurrir ampl a autom ticamente el plazo de mantenimiento de ofertas Los recurrentes deber n acreditar como requisito de admisibilidad haber efectuado un dep sito en concepto de garant a equivalente al 1 uno por ciento del monto del presupuesto oficial de la licitaci n o el de su oferta el que fuere mayor En ning n caso el dep sito podr ser inferior a la suma de pesos doscientos 200 Dicho dep sito se har en la Cuenta N 250000883 del Banco de la Naci n Argentina Sucursal Tribunales denominada PJN 0500 320 DAF C Mag Impugn Lic Gt a Si se omitiere el dep sito o se lo ef
23. nspecciones a la Intendencia en aquellos momentos en los que se pueda apreciar mejor el desarrollo de los trabajos estableciendo como m nimo las siguientes oportunidades En ocasi n de entregar los equipos debiendo verificarse que los mismos correspondan a la marca y modelo adjudicados por la correspondiente Orden de Compra Cuando est finalizada la ejecuci n de los soportes previamente a la colocaci n del equipo En esta oportunidad se debe verificar que soportes m nsulas marcos y perfilar a en general se hayan realizado de acuerdo a lo especificado en el presente pliego En ocasi n de ejecutar la instalaci n el ctrica para conexionado del los equipos En oportunidad de realizarse las pruebas de funcionamiento que se mencionan en el Art 6 En cada una de las oportunidades citadas la Adjudicataria deber contar con la conformidad escrita de la Intendencia requisito sin el cual no se dar curso a facturaci n alguna 7 ENSE ANZA PERSONAL Y MANUAL DE INSTRUCCIONES El Adjudicatario de los trabajos deber instruir al personal que designe cada dependencia sobre el correcto manejo y mantenimiento de los equipos Adem s la Empresa entregar a la Intendencia por nota un manual de instrucciones de manejo y mantenimiento por triplicado y en el que se dictar n las normas correspondientes a cada uno de los equipos 8 VISITA A LOS EDIFICIOS El proponente deber efectuar una visita al edificio para evaluar correctamente la
24. os documentos cuya devoluci n no haya sido solicitada en los plazos previstos en el p rrafo anterior 002 LIC SERVY SERV ESP Y LOC ANEXO IV El adjudicatario est obligado a asegurar a su personal contra accidentes de trabajo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a tal efecto deber en el plazo m ximo de 48 horas h biles de recibida la correspondiente orden de compra ante la intendencia del edificio involucrado o a falta de sta ante la habilitaci n pertinente presentar la p liza que certifique dicha obligaci n no pudiendo ingresar ning n personal ni por ende ejecutar tarea alguna hasta cumplir con el requisito enunciado Los trabajadores que el contratista emplee en la prestaci n deber n contar con seguro por accidentes de trabajo de conformidad con la Ley 24 557 y normas reglamentarias En consecuencia y excepto qu S ncuentr n 1 supuesto previsto en el art culo tercero del citado cuerpo legal deber demostrar poseer el seguro obligatorio legalment stablecido y su condici n de afiliado a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo A R T En tal sentido la referida p liza deber contener la n mina del personal empleado para los trabajos con indicaci n de sus documentos de identidad tipo y n mero debiendo acreditar por medio fehaciente vg certificaci n extendida por la compa a aseguradora o copia certificada autenticada del contrato de afiliaci n
25. para que quede oculta y no afecte la fachada de los patios interiores Dicha ca er a deber estar engrampada para lograr su correcta sujeci n descargando a nivel de losa cerca de alguna rejilla pluvial existente 4 INSTALACION ELECTRICA La alimentaci n el ctrica para alimentaci n de los equipos ser la existente de los anteriores equipos de aire acondicionado 5 PRUEBAS Se efectuar n las siguientes pruebas a Pruebas de hermeticidad vac o y carga completa de gas refrigerante R 22 marca Dupont o similar de igual calidad en los equipos de aire acondicionado b Prueba de funcionamiento donde se verificar n caudales anem metro temperaturas term metro y nivel de ruido decibel metro datos que se copiar n en una planilla una copia se entregar con los remitos y dos al supervisor t cnico que supervisa las mediciones c Pruebas de funcionamiento plazo de garant a se efectuar nuevamente la prueba descripta en el punto b antes de cumplirse el plazo de garant a y se verificar si los distintos componentes de la instalaci n no han sufrido deterioros por mala calidad de los materiales y o defecto de instalaci n Los gastos necesarios para la concreci n de estas pruebas ser n por cuenta de la contratista la que tambi n deber facilitar todos los aparatos necesarios para verificar el resultado de las mismas o comprobar el rendimiento de los equipos 6 INSPECCIONES El contratista deber solicitar i
26. ral de Administraci n Financiera Sarmiento 877 Capital Federal por ser la Repartici n contratante En el Acta de Apertura de ofertas se asentar la garant a elegida y presentada por cada proponente El incumplimiento del requisito exigido en este art culo ser causal de desestimaci n de la oferta En caso de que el proponente desistiese de su oferta durante el plazo de vigencia perder la garant a y su incumplimiento ser incluido en el registro indicado en el art culo 1 del Anexo Il de este pliego comprendiendo al oferente las consecuencias dispuestas por dicho precepto 4 Recibida la Orden de Compra el adjudicatario deber presentar garant a de ejecuci n dentro de los cinco 5 d as h biles siguientes La misma ascender al 20 del total adjudicado y podr ser constituida con arreglo a las previsiones del inc 34 del Reglamento de Contrataciones La falta de presentaci n de esa garant a producir la autom tica rescisi n del contrato y obligar al adjudicatario a ingresar al Poder Judicial en concepto de multa el 20 indicado En caso de que as no lo hiciere el Poder Judicial podr compensar con cualquier acreencia del proveedor ejecutar la garant a de oferta y perseguir el cobro del saldo restante Asimismo el incumplimiento contractual ser asentado en el registro referido en el art culo precedente 5 PREADJUDICACION La comunicaci n de la preadjudicaci n se har en pizarra por los siguientes per odos
27. s tareas que debe realizar la magnitud y las condiciones de las mismas En dicha visita estar acompa ado por un profesional de la Intendencia de la C mara Federal de Seguridad Social como as tambi n para cualquier informaci n complementaria previa a la cotizaci n deber dirigirse a la mencionada dependencia ubicada en Lavalle 1268 piso 95 Capi tal Federal Tel 011 4379 1570 71 de 7 30 hs a 13 30 hs 9 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO La empresa contratista deber dar cumplimiento a la normativa de higiene y seguridad en el trabajo reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcci n teniendo que adjuntar certificado de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo ART donde el personal se encuentra inscripto como as tambi n cualquier otra norma actualmente vigente en la misma materia deslindando el Poder Judicial toda responsabilidad por riesgo o accidente de trabajo del personal perteneciente a la adjudicataria 10 CALIDAD DE LOS MATERIALES Si las especificaciones estipulan una marca o similar equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo debe tomarse como modelo patr n La empresa contratista podr proveer otra de igual o mayor calidad que la que figure en los planos o especificaciones t cnicas Cualquier decisi n que la Supervisi n T cnica de la Obra pueda tomar en cualquier momento con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales equipo o mano de obra ser
28. y sus anexos que el personal empleado s ncuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su elecci n Ante el supuesto de producirse altas se deber certificar en igual plazo la incorporaci n del nuevo empleado dentro del marco de la cobertura Ese trabajador solo podr ingresar luego de tenerse por acreditado tal extremo en los t rminos ya enunciados La vigencia de los seguros deber extenders hasta la finalizaci n del contrato En el mismo sentido al requerir el contratista la conformidad del servicio prestado deber exhibir ante la autoridad que presta la misma la constancia de haber hecho efectivo el pago de la cuota mensual de la p liza correspondiente al per odo que se pretende conformar La autoridad pertinente asentar el cumplimiento efectivo de ste requisito en la documentaci n conformada 002
Download Pdf Manuals
Related Search