marche de travaux a la prefecture du tarn et a la sous
Contents
1. un mois compter de la date d envoi de la mise en demeure la r siliation du march est prononc e En cas de liquidation judiciaire la r siliation du march est prononc e sauf si le jugement autorise express ment le maintien de l activit de l entreprise Dans cette hypoth se le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du march pendant la p riode vis e la d cision judiciaire ou r silier le march sans indemnit pour le titulaire 1 4 3 Mesures d ordre social Application de la r glementation du travail Le titulaire est soumis aux obligations r sultant des lois et r glements relatives la protection de la main d uvre et aux conditions de travail Dans le cas de prestataires group s le respect de ces m mes obligations par les co traitants doit tre assur la diligence et sous la responsabilit du mandataire 1 4 4 Obligations de discr tion Le titulaire est tenu au respect des r gles de discr tion et devra veiller ce que l ensemble des intervenants op rant sous ses ordres respecte cette r gle fondamentale Avant le commencement du chantier le responsable des entreprises d sign devra donner l identification des personnels devant intervenir sur chaque site ARTICLE II FORME DU MARCHE Le pr sent march est un march proc dure adapt e selon l article 28 du code des march s publics ARTICLE III PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Le pr sent march est r2. de d tail 7 3 Organisation s curit et protection de la sant des chantiers ARTICLE 8 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 8 1 Essais et contr les des ouvrages en cours de travaux 8 2 R ception des travaux 8 3 Documents fournis apr s r ception 8 4 D lais de garantie CCAP 3 7 ARTICLE I OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES 1 1 Objet du march Les stipulations du pr sent cahier des charges administratives particuli res C C A P s appliquent au march de travaux aff rents au remplacement des menuiseries ext rieures des volets et des fen tres de la pr fecture du Tarn aile Timbal et de la sous pr fecture de Castres rue Camille Rabaud et la peinture des menuiseries ext rieures neuves et existantes La description des travaux et leurs sp cifications techniques est indiqu e dans le cahier des clauses techniques particuli res C C T P et dans les documents qui lui sont annex s 1 2 D composition en lots Ces travaux sont r partis en 2 lots d finis ci apres Lot n 1 Menuiserie remplacement des menuiseries ext rieures des fen tres et des volets de la pr fecture aile Timbal sise Albi et de la sous pr fecture de Castres rue Camille Rabaud Lot n 2 Peinture des menuiseries ext rieures neuves et existantes des volets et fen tres de la pr fecture aile Timbal sise Albi et de la sous pr fecture de Castres rue Camille Rabaud 1 3 D finition des intervenants D
3. gi par les documents ci apr s d sign s qui en cas de dispositions contradictoires pr valent dans l ordre de priorit suivant e acte d engagement AE dat et sign par le repr sentant qualifi de l entreprise signataire du march et ses annexes le pr sent cahier des clauses administratives particuli res CCAP le Cahier des clauses techniques particuli res CCTP et ses annexes e la d composition du prix global et forfaitaire le m moire justificatif des dispositions et des moyens en personnels et mat riels que le titulaire se propose d adopter pour l ex cution des prestations Les pi ces g n rales sont le cahier des clauses administratives g n rales C C A G applicables aux march s publics de travaux e le Cahier des clauses techniques g n rales C C T G ou les sp cifications techniques approuv es par arr t s minist riels applicables aux prestations faisant l objet du march ARTICLE IV PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 4 1 Prix Le march est trait prix global et forfaitaire toutes taxes comprises tabli sur la base du CCTP et tel qu il figure dans l acte d engagement et annexe financi re d composition du prix global et forfaitaire Les prix sont fermes et d finitifs 4 2 Modalit s de paiement Le r glement se fera apr s v rification de l ex cution des prestations CCAP 5 7 Le paiement s effectuera suivant les r gles de la comptabili
4. r ts moratoires ont commenc courir augment de deux points Les int r ts moratoires ne sont pas assujettis la taxe sur la valeur ajout e Les r f rences du compte ouvert au nom du titulaire figurent l acte d engagement ARTICLE V DELAI D EXECUTION PENALITES 5 1 D lai d ex cution des travaux Le d lai d ex cution de l ensemble des travaux est stipul l acte d engagement Le candidat doit s tre rendu compte sur place de l tat des lieux et des difficult s ventuelles d ex cution des travaux et ne pourra en aucun cas all guer d une mauvaise information 5 2 Prolongation du d lai d execution Les stipulations du C C A G travaux sont seules applicables 5 3 P nalit s pour retard d execution Les taux pour p nalit s de retard s appliquent au montant de l ensemble du pr sent march dans les conditions pr vues l article 20 1 du C C A G Il est de 2 1000 sur la valeur march 5 4 Repliement des installations de chantier et remise en tat des lieux L entreprise doit le repliement de ses propres installations de chantier Les stipulations du C C A G travaux sont seules applicables 5 5 D lai et retenues pour remise des documents fournis apr s ex cution Aucun document n est fournir apr s ex cution ARTICLE VI PROVENANCE QUALITE CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS Le titulaire du march fournit pour l ex cut
5. a compagnie d assurances pr cisant qu elle dispose d une exp dition certifi e du texte du pr sent CCAP Le PAR pourra tout moment se faire justifier par le titulaire du paiement r gulier des primes d assurances Le titulaire devra pr venir le PAR de toute modification dans ses qualifications et ses polices d assurances dans un d lai d un mois compter de la date de la modification L administration d cline toute responsabilit pour les dommages quelconques caus s dans les immeubles ou leurs abords aux installations d appareils v hicules etc appartenant au titulaire aux ouvriers ou aux tiers En cas d existence d une franchise dans le contrat souscrit par l entreprise cette derni re sera r put e la prendre int gralement sa charge CCAP 4 7 1 4 2 Redressement ou liquidation judiciaire Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi imm diatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du march Il en est de m me pour tout jugement ou d cision susceptible d avoir un effet sur l ex cution du march En cas de redressement judiciaire le pouvoir adjudicateur adresse l administrateur une mise en demeure lui demandant s il entend exiger l ex cution du march En cas de r ponse n gative ou d absence de r ponse dans le d lai d
6. des produits et leur mode d emploi doivent assurer la bonne conservation des surfaces trait es Le taux de dilution des produits doit tre conforme aux r gles d hygi ne et de s curit Le PAR se r serve le droit d interdire les produits dont l utilisation serait susceptible de provoquer des d gradations ou engorgements Tout produit rebut devra tre retir et remplac par le titulaire et ses frais Tout dommage caus aux installations et quipements sera mis a la charge du titulaire ARTICLE VII PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 7 1 Periode de preparation programme d ex cution des travaux Les travaux ne peuvent pas commencer avant r ception de la notification par le titulaire 7 2 Plans d ex cution note de calculs tudes de d tail Les plans d ex cution des ouvrages et les sp cifications techniques d taill es sont tablis par le maitre d ceuvre et remis gratuitement au titulaire 7 3 Organisation s curit et protection de la sant des chantiers Les stipulations de l article 31 du C C A G travaux demeurent applicables ARTICLE VIII CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 8 1 Essais et contr les des ouvrages en cours de travaux Aucune stipulation particuli re 8 2 R ception des travaux Les stipulations du C C A G Travaux sont applicables La r ception des travaux a lieu l ach vement de l ensemble des travaux tous lots confondus ell
7. e prend effet la date de cet ach vement Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date laquelle ses travaux sont ou seront consid r s comme achev s 8 3 Documents fournis apres r ception Les modalit s de pr sentation des documents fournir apr s r ception seront conformes aux stipulations de l article 40 du C C A G Travaux En cas de retard dans la remise des dits documents les p nalit s seront celles pr vues l article 5 5 ci dessus 8 4 D lais de garantie Le d lai de garantie est conforme l article 44 1 du C C A G Travaux Albi le Lu et approuv CCAP 7 7 signature
8. ion des prestations le mat riel et les produits n cessaires dont la liste sera annex e l acte d engagement 6 1 Provenance et qualit des mat riels La liste des mat riels propos s pour l ex cution des prestations sera accompagn e d une notice technique pr cisant notamment la provenance et l origine des mat riels des r f rences d utilisation Les mat riels devront tre en parfait tat d utilisation CCAP 6 7 Le titulaire devra notamment adapter les mat riels pour satisfaire l volution des normes impos e par les r glements d hygi ne et s curit Le pouvoir adjudicateur se r serve le droit d interdire les mat riels dont l utilisation serait susceptible de provoquer des d gradations Le titulaire sera responsable des d gradations autres que l usure normale ainsi que des d gradations caus es par une mauvaise utilisation et ou manipulation des mat riels Tout dommage caus aux installations et quipements sera mis la charge du titulaire 6 2 Provenance et qualit des produits La liste des produits sera accompagn e dune notice d taill e pr cisant notamment la provenance et l origine des produits d un proc s verbal d essai pr cisant notamment le potentiel hydrog ne PH et certifiant la conformit des produits 4 la r glementation en vigueur en mati re de biod gradabilit des l ments tensio actifs de fiches de donn es de s curit La composition
9. t publique dans les conditions pr vues au CCAG applicable aux march s publics travaux par virement au compte du titulaire 4 3 Facturation et d lai de paiement Les factures sont r dig es en francais et exprim es en euros Elles sont tablies en un original et deux copies portant outre les mentions l gales les indications suivantes le num ro et la date du march la prestation assur e la date d exigibilit le montant HT le taux et la montant de la taxe la valeur ajout e le montant T T C Elles sont adress es l adresse suivante Pr fecture du Tarn SML budget 81013 Albi cedex 9 Le d lai de paiement des factures est de 30 jours compter de la r ception des factures par l administration En application de l article 98 du code des march s publics le d faut de paiement dans le d lai pr vu l alin a pr c dent fait courir de plein droit et sans autre formalit des int r ts moratoires au b n fice du titulaire compter du jour suivant l expiration du d lai En vertu du paragraphe II de l article 5 du d cret N 2002 232 du 21 f vrier 2002 le taux des int r ts moratoires calcul s sur le montant total de la facture toutes taxes comprises le cas ch ant diminu de la retenue de garantie et apr s application des clauses d actualisation de r vision et de p nalisation est celui de l int r t l gal en vigueur la date laquelle les int
10. urant la r alisation de son march le titulaire du contrat aura comme interlocuteur le PAR ce qui signifie Pouvoir Adjudicateur Repr sent c est dire la personne habilit e par le Pouvoir Adjudicateur PA pour assurer la gestion et le bon d roulement du contrat 1 3 1 Personne publique contractante Pr fet du d partement du Tarn ou son repr sentant Pr fecture du Tarn Place de la pr fecture 81013 Albi cedex 09 1 3 2 Comptable assignataire des paiements Tr sorier payeur g n ral du Tarn 18 avenue G n ral de Gaulle 81013 Albi cedex 09 1 3 3 Titulaire Le titulaire doit d signer d s la notification du pr sent march une ou plusieurs personnes physiques ayant qualit pour le repr senter vis vis de la personne publique 1 4 Dispositions g n rales 1 4 1 Assurances Le titulaire doit justifier avant tout commencement d ex cution et dans les 15 jours dater de la notification du march qu il est titulaire d assurances garantissant sa responsabilit l gard des tiers et de la personne publique en cas d accidents ou de dommages caus s par la conduite des prestations ou les modalit s de leur ex cution La garantie devra tre suffisante elle devra tre illimit e pour les dommages corporels La police d assurances devra tre communiqu e au PAR au plus tard dans les quinze jours qui suivent la notification de l acceptation du march accompagn e d une d claration de l
11. x A Libert galit Fraternit REPUBLIQUE FRANCAISE PREFECTURE DU TARN MARCHE DE TRAVAUX A LA PREFECTURE DU TARN ET A LA SOUS PREFECTURE DE CASTRES remplacement des menuiseries ext rieures volets et fen tres peinture des menuiseries ext rieures neuves et existantes e CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C C A P CCAP 2 7 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES 1 1 Objet du march 1 2 D composition en lots 1 3 D finition des intervenants 1 4 Dispositions g n rales ARTICLE 2 FORME DU MARCHE ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ARTICLE 4 PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 4 1 Prix 4 2 Modalit s de paiement 4 3 Facturation et d lais de paiement ARTICLE 5 DELAI D EXECUTION PENALITES PRIMES ET RETENUES 5 1 D lai d ex cution des travaux 5 2 Prolongation du d lai d ex cution 5 3 P nalit s pour retard d ex cution 5 4 Repliement des installations de chantier et remise en tat des lieux 5 5 D lai et retenues pour remise des documents fournis apr s ex cution ARTICLE 6 PROVENANCE QUALITE CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 6 1 Provenance et qualit des mat riels 6 2 Provenance et qualit des produits ARTICLE 7 PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 7 1 P riode de pr paration programmation d ex cution des travaux 7 2 Plans d ex cution notes de calculs tudes
Download Pdf Manuals
Related Search