Home

Bases da Concessão ()

1. IPC 7 IPC a Dezembro do ano t 1 IPC 2999 7 IPC a Dezembro de 2009 X gt 3 O montante total das dedu es a efectuar em cada ano a que se refere o n 1 calculado de acordo com a seguinte f rmula Ded gt F Dis em que F Dis Montante correspondente dedu o di ria imposta em resultado da ocorr ncia de falhas de disponibilidade para o ano t calculada nos termos do n 15 4 Considera se existir uma falha de disponibilidade quando se verificar alguma das condi es de indisponibi lidade definidas nos n 12 a 15 5 O montante relativo dedu o ou incremento imposto em resultado da evolu o dos ndices de si 1596 203 nistralidade calculado de acordo com as f rmulas seguintes a O ndice de sinistralidade da Concess o calcula se nos seguintes termos N x10 LxTMDA x365 IS Conc em que IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t N N mero de acidentes no ano t com v timas mortos e ou feridos registados nos Sublan os da Concess o pela autoridade policial competente L Extens o total em quil metros dos Sublan os da Concess o TMDA TMDA registado na Concess o no ano t b O ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real calcula se nos seguintes termos po IS concess o portagem xL sz i IS CONPOR em que IS CONPOR ndice de sinistralida
2. 16 Ocorrendo um alargamento de um Sublan o nos termos da base XXXIII devem ser revistos a O calend rio das grandes repara es desse Sublan o mantendo se os pressupostos de periodicidade para a sua realiza o b Os respectivos custos unit rios por quil metro de forma a ter em considera o o custo adicional decorrente do novo n mero de vias 17 Ocorrendo a situa o prevista no n mero anterior os pagamentos por disponibilidade s o ajustados de modo a fazer face aos ajustamentos de calend rio e os custos adicionais com grandes repara es devendo manter se a TIR accionista inalterada 18 A revis o dos custos unit rios a que se refere o n 16 e os ajustamentos previstos no n mero anterior devem ser objecto de acordo entre as Partes sem preju zo da possibilidade de recurso arbitragem nos termos do cap tulo XVIII CAP TULO VIII B Receitas da EP Base LXV C Receitas de portagem 1 A EP titular nos termos regulados no contrato de concess o celebrado entre esta e o Concedente do direito de cobran a de portagens na rede concessionada incluindo as Auto Estradas assumindo integralmente a EP o risco de tr fego associado a esse direito 2 As taxas de portagem devidas pelos utentes das Auto Estradas objecto do Contrato de Concess o consti tuem receita da EP 3 No caso de o tr fego real ultrapassar o indicado no Contrato de Concess o a Concession ria tem direito a uma
3. 6 no Termo da Concess o revertem gratuita e automaticamente para o Concedente todos os bens que integram a Concess o nos termos da base VI obrigando se a Concession ria a entreg los em perfeito estado de conserva o e de funcionamento sem preju zo do normal desgaste do seu uso para os efeitos do Contrato de Concess o e livres de quaisquer nus ou encargos 2 Caso a Concession ria n o d cumprimento ao disposto no n mero anterior o Concedente promove a realiza o dos trabalhos que sejam necess rios reposi o do estado de conserva o e de funcionamento dos bens a referidos sendo as respectivas despesas custeadas por conta da cau o 3 Se no decurso dos dois ltimos anos de vig ncia da Concess o se verificar que a Concession ria n o se mostra capaz de cumprir a obriga o referida no n 1 e a cau o n o for suficiente para cobrir as despesas a reali zar ou a Concession ria n o preste garantia banc ria de valor adequado para o efeito pode o Concedente obrigar a Concession ria a entregar lhe o montante necess rio para levar a efeito os trabalhos tidos por convenientes A IR dd NTE RSS ADA RR UE A TA O ENC Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 6 O Concedente pode autorizar que os bens referidos na al nea c da base V na medida em que se encontrem igualmente afectos presta o do servi o de cobran a de portagens no mbito de outros contrato
4. Sociedade Concession ria Base X Objecto social 1 A Concession ria tem como objecto social ao longo de todo o per odo da Concess o o exerc cio das actividades que nos termos do Contrato de Concess o se consideram integradas na Concess o bem como das actividades autorizadas nos termos dosn 4 e 5 2 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a sua sede em Portugal 3 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a forma de sociedade an nima 4 Mediante pr via autoriza o do Concedente a Concession ria pode desenvolver dentro dos limites fi sicos da Concess o outras actividades para al m das que se encontram referidas no n 1 com partilha equitativa de benef cios entre Concedente e Concession ria atrav s de um dos mecanismos previstos no n 7 da base XVIII A 1596 210 5 Na estrita medida em que tal n o afecte nem con dicione o cumprimento das obriga es que Concessio n ria incumbem nos termos do Contrato de Concess o a Concession ria mediante autoriza o do Concedente pode desenvolver fora do mbito e dos limites f sicos da Concess o outras actividades Base XI Estrutura accionista da Concession ria 1 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte e salvo autoriza o em contr rio do Concedente os membros do Agrupamento det m em conjunto enquanto accionistas ao longo de todo o per odo
5. es lei geral designadamente lei fiscal e lei ambiental ficam expressamente exclu das da previs o da al nea c do n mero anterior 3 As Partes acordam em que sempre que a Conces sion ria tenha direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o tal reposi o sem preju zo do disposto no n mero seguinte efectuada de acordo com o que de boa f for estabelecido entre o Concedente e a Concession ria em negocia es que devem iniciar se logo que solicitadas pela Concession ria 4 Decorridos 30 dias sobre a notifica o do in cio de negocia es sem que as Partes cheguem a acordo sobre os termos em que a reposi o do equil brio financeiro deve ocorrer tal reposi o tem lugar com refer ncia ao Caso Base com as altera es que este tenha sofrido ao abrigo do n 2 da base LXXXIII e constitu da pela reposi o de dois dos tr s valores constantes do Caso Base para os seguintes Crit rios Chave seleccionados pela Conces sion ria a R cios de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior b R cios Anuais de Cobertura da Vida do Empr s timo c TIR Accionista em termos anuais relativa ao total do seu investimento em capital presta es acess rias de capital suprimentos ou outros empr stimos subordinados por eles feitos Concession ria 5 A reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da presente base apenas deve ter lugar na me dida em que
6. nd DisB Dez 2009 em que tdAi Valor da tarifa di ria de disponibilidade associada componente A actualiz vel no ano t de acordo com anexo ao Contrato de Concess o tdA Valor da tarifa di ria de disponibilidade associada componente A n o actualiz vel no ano t de acordo com anexo ao Contrato de Concess o DisB Valor da disponibilidade da componente B no ano t de acordo com o regime estipulado no Contrato de Concess o nd N mero de dias do ano t em que a Concess o se encontrou em servi o IPC a IPC a Dezembro do ano t 1 PC ago TPC a Dezembro de 2009 X 0 25 3 O montante total das dedu es a efectuar em cada ano a que se refere o n 1 calculado de acordo com a seguinte f rmula Ded gt F Dis em que F Dis Montante correspondente dedu o di ria imposta em resultado da ocorr ncia de falhas de disponi bilidade para o ano t calculada nos termos do n 15 4 Considera se existir uma falha de disponibilidade quando se verificar alguma das condi es de indisponi bilidade definidas nos n 12 a 15 5 O montante relativo dedu o ou incremento imposto em resultado da evolu o dos ndices de si Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 nistralidade calculado de acordo com as f rmulas seguintes a O ndice de sinistralidade da Concess o calcula se nos seguintes termos N x10 LxTMDA x365
7. o R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior definido como o quociente entre i os meios libertos do projecto acrescidos do saldo de dispo nibilidades de caixa e ii o capital devido nos termos dos Contratos de Financiamento acrescido de todos os juros comiss es e despesas a liquidar pela Concession ria ao abrigo dos mesmos sendo este r cio calculado no final de cada semestre do per odo relevante com refer ncia ao per odo subsequente de 12 meses nos termos constantes do Caso Base yy R cio Anual de Cobertura da Vida do Empr stimo RACVE o R cio de Cobertura da Vida do Empr s timo definido como o quociente entre i o valor actual l quido dos meios libertos do projecto desde a data de c lculo at data do ltimo vencimento da d vida s nior descontado ao custo m dio ponderado da d vida s nior acrescido do saldo de abertura da conta de reserva do servi o da d vida e das disponibilidades de caixa e ii o total de d vida s nior existente data do c lculo sendo este r cio calculado no final de cada ano civil do per odo relevante nos termos constantes do Caso Base zz Refinanciamento da Concess o a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento ou dos contratos que os venham a substituir ou alterar ou a sua substitui o por outros contratos ou por outras estruturas de financiamento 1596 208 aaa Sublan o o tro o vi rio de Auto Estrada entre
8. que conjunta ou isoladamente tenha por efeito a varia o da TIR Accionista em mais de 0 001000 pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso Base os pagamentos anuais por disponibilidade previstos na base LXV B s o ajustados para mais ou para menos conso ante o caso de forma a que simulado no Caso Base seja reposto ano a ano o valor do cash flow accionista que se verificaria caso tal varia o n o tivesse ocorrido 2 O acerto dos pagamentos anuais por disponibi lidade referido no n mero anterior objecto de acordo entre as Partes devendo em qualquer caso o mesmo ser reflectido nos pagamentos por disponibilidade do ano em que produzir efeitos a varia o prevista no n mero anterior Base XVIII A Refinanciamento da Concess o 1 A Concession ria em articula o com o Conce dente pode proceder ao Refinanciamento da Concess o de forma a assegurar a obten o de n veis de efici ncia mais elevados e de custos adequados aos riscos envolvidos 2 As condi es constantes dos instrumentos contra tuais resultantes do Refinanciamento da Concess o n o devem ser mais onerosas para a Concession ria para os seus accionistas ou para o Concedente do que as existentes nos contratos de financiamento que substituem 3 Os impactes favor veis que decorram da concreti za o do Refinanciamento da Concess o s o partilhados em partes iguais entre a Concession ria e o Concedente com ref
9. Concess o SCUT Grande Porto Con cess o SCUT Beira Litoral e Alta Concess o Norte Concess o Grande Lisboa e Concess o SCUT Norte Litoral estavam necessariamente condicionados pela ne cessidade de compatibiliza o nas solu es a encontrar do novo modelo de gest o de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias com as expectativas dos accio nistas dos concession rios que determinaram a forma o da vontade de contratar nos termos expressos nos contratos de concess o em vigor Visaram igualmente reduzir ou eliminar todos os processos que se encontravam penden tes entre as partes Essas negocia es est o globalmente conclu das e permitem assegurar a implementa o de um conjunto de princ pios a saber i as concess es mant m se como concess es do Estado ii os concession rios assu mem integralmente o risco de disponibilidade das vias bem como no mbito da opera o dos sistemas de cobran a de portagens o risco de disponibilidade e o risco de tr fego acrescidos desde j ou a prazo do risco de cobran a das respectivas taxas iii os concession rios s o remunerados em fun o dos riscos assumidos iv as receitas provenien tes da cobran a de portagens constituem receitas pr prias da EP Estradas de Portugal S A incluindo aquelas que dizem respeito a concess es j existentes em regime de portagem real v o Estado se e quando o determinar ex pressamente pode introduz
10. Concession ria a realiza o em prazo razo vel de modifica es aos pro jectos e estudos apresentados mesmo se j aprovados e ao Programa de Trabalhos quando o interesse p blico o exija mediante comunica o dirigida Concession ria e imediatamente aplic vel 2 Em situa es de emerg ncia estado de s tio e ca lamidade p blica o Concedente pode decretar a suspens o ou interrup o da execu o de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as demais medidas que se mostrem adequadas mediante comunica o dirigida Concession ria e ime diatamente aplic vel 1596 217 3 Qualquer patrim nio hist rico ou arqueol gico que seja descoberto no curso das obras de constru o das Auto Estradas perten a exclusiva do Concedente de vendo a Concession ria notific lo imediatamente da sua descoberta n o podendo efectuar quaisquer trabalhos que possam afectar ou p r em perigo aquele patrim nio sem obter indica es do Concedente relativamente sua forma de preserva o 4 A verifica o de qualquer das situa es previstas na presente base confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da base LXXXIV Base XXXVI Responsabilidade da Concession ria pela qualidade das Auto Estradas 1 A Concession ria garante ao Concedente a quali dade da concep o e do projecto bem como da execu o das obras de constru o e conserva o dos Lan os p
11. c Estudo geol gico e geot cnico d Tra ado geral e N s de liga o f Restabelecimentos serventias e caminhos paralelos g Drenagem h Pavimenta o i Integra o paisag stica Jj Equipamento de seguran a D Sinaliza o m Portagens n Telecomunica es o Ilumina o p Veda es q Servi os afectados r Obras de arte correntes s Obras de arte especiais t T neis u Centro de assist ncia e manuten o v Areas de Servi o e reas de repouso x Projectos complementares y Expropria es z Relat rio das medidas de minimiza o de impactes ambientais aa Auditoria de seguran a 4 Toda a documenta o entregue em quintuplicado excepto os Estudos de Impacte Ambiental que devem ser entregues em nove exemplares com uma c pia de natureza inform tica cujos elementos devem ser manipul veis em equipamentos do tipo computador pessoal PC ou PS em ambiente Windows ltima vers o 5 A documenta o inform tica usa os seguintes tipos a Textos Microsoft Word armazenados no formato standard b Tabelas e folhas de c lculo Microsoft Excel ar mazenados no formato standard c Pe as desenhadas formato DXF ou DWG 6 Se a Concession ria pretender utilizar aplica es ou formatos alternativos aos indicados no n mero anterior deve fornecer ao Concedente todas as explica es meios f sicos e software necess rios para a sua
12. h Ve culos militares ou das for as de seguran a quando em coluna i Ve culos da Concession ria bem como os que pos sam considerar se no mbito da sua actividade ou ao seu servi o J Ve culos afectos EP e ao InIR no mbito das res pectivas fun es de fiscaliza o k Ve culos afectos ANSR Autoridade Nacional da Seguran a Rodovi ria no mbito das respectivas fun es de planeamento coordena o controlo e fiscaliza o 2 Os ve culos a que se refere o n mero anterior com excep o dos indicados nas al neas g e A devem circular munidos dos respectivos t tulos de isen o a emitir pelo Concedente 3 Os t tulos de isen o t m um per odo de validade de dois anos renov vel 4 A Concession ria n o pode conceder isen es de portagem para al m das estabelecidas no n 1 a n o ser por motivos inerentes ao servi o pr prio das Auto Estradas e mediante autoriza o pr via do Concedente 5 A passagem de um ve culo isento n o d lugar a uma Transac o Base LIV Revogada Base LV Opera o e manuten o 1 Para cumprimento das obriga es assumidas em mat ria de opera o e de manuten o do Empreendimento Concessionado a Concession ria celebrou com a Opera dora na Data da Assinatura do Contrato de Concess o o Contrato de Opera o e Manuten o 2 A Operadora pode ceder a sua posi o contratual no contrato referido no n mero a
13. o entre as Partes 11 A arbitragem decorre em Lisboa funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas nas presentes bases aplicando se o regulamento de arbitragem do Centro de Arbitragem Comercial da Associa o Comercial de Lisboa C mara de Com rcio e Ind stria Portuguesa em tudo o que n o seja contrariado pelo disposto nas pre sentes bases Decreto Lei n 44 F 2010 de 5 de Maio O Governo procedeu implementa o do novo modelo de gest o e de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias assente nos princ pios de i coes o territo rial traduzido na assun o complementar de encargos relativamente a infra estruturas rodovi rias seleccionadas atendendo sempre que tal se justifique aos indicado res de desenvolvimento s cio econ mico das regi es em causa e aus ncia de alternativas vi veis ii solidarie dade intergeracional traduzido na adequada distribui o dos custos da rede rodovi ria nacional pelos respectivos benefici rios presentes e futuros atendendo vida til das mesmas e favorecendo o ajustamento da respectiva amortiza o financeira sua amortiza o econ mica iii Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 efici ncia ambiental iv contratualiza o de longo prazo da concess o da rede rodovi ria nacional entre o Estado e a EP Estradas de Portugal S A v defini o do pre o global do servi o representado pelo
14. pode ter lugar caso se encontrem asseguradas as condi es de aces sibilidade rede existente previstas no projecto da obra ou determinadas pelo Concedente como imprescind veis ao seu bom funcionamento 5 No caso de o resultado da vistoria ser favor vel entrada em servi o do Lan o em causa e havendo lugar realiza o de trabalhos de acabamento ou melhoria a abertura ao tr fego do referido Lan o ou Sublan o au torizada provisoriamente por despacho do MOPTC sem preju zo da realiza o daqueles trabalhos e da realiza o de nova vistoria nos termos do n mero seguinte 6 Os trabalhos de acabamento ou melhoria previstos no n mero anterior devem ser indicados no auto de vistoria e executados no prazo no mesmo fixado sendo objecto de nova vistoria nos termos da presente base 1596 218 7 Considera se como acto de recep o das obras de constru o das Auto Estradas o auto de vistoria favor vel sua entrada em servi o devidamente homologado pelo MOPTC ou caso seja necess rio realizar trabalhos de acabamento nos termos do n mero anterior o auto lavrado ap s vistoria daqueles trabalhos que declare estar a obra em condi es de ser recebida 8 No prazo de um ano a contar das vistorias referi das nos n meros anteriores a Concession ria fornece ao Concedente um exemplar das pe as escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas em material reprodut vel e em suporte i
15. IS ponderado o Concedente deduz remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea b do n mero seguinte 7 Os incrementos e as dedu es referidos no n mero anterior s o calculados da seguinte forma a Incremento IS ponderado IS Conc IS Conc Sin 2 x Dis x Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 b Dedu o IS Conc IS ponderado Sin 2Y x Dis x IS Conc 8 Para efeitos do c lculo do ndice de sinistralidade previsto nos n meros anteriores n o s o considerados os Sublan os relativamente aos quais o Concedente opte por n o proceder realiza o de um alargamento na data em que tal alargamento deva ocorrer nos termos do disposto na base XXXIII 9 No caso de o Termo da Concess o ocorrer em m s diverso do m s de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo dos pr mios e das multas aplic veis na propor o dos meses inteiros que decorram entre Janeiro e o Termo da Concess o 10 O Concedente procede ao pagamento da remu nera o anual pela forma e nas datas em seguida indica das a Para a componente de disponibilidade A i At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectuados pagamentos todos de igual montante cor respondentes na sua globalidade a 80 da remunera o anual prevista ii At ao final
16. como consequ ncia do impacte isolado ou cumulativo dos eventos referidos no n 1 a Qualquer R cio de Cobertura Anual do Servi o de D vida S nior ou qualquer R cio de Cobertura Anual da Vida do Empr stimo sejam reduzidos em mais de 0 01 pon tos percentuais b Qualquer valor anual da TIR Accionista seja reduzida em mais de 0 01 pontos percentuais 6 Sempre que os R cios de Cobertura Anual do Ser vi o da D vida S nior e os R cios Anuais de Cobertura da Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Vida do Empr stimo se situem no ano ou anos afectados por qualquer dos eventos referidos no n 1 em valores iguais ou superiores respectivamente a 2 00 e 2 50 a re posi o do equil brio financeiro da Concess o pode limitar se reposi o de ambos aqueles valores m nimos desde que sejam integralmente repostos os valores anuais da TIR Accionista e simultaneamente assegurado o servi o da d vida subordinada bem como a distribui o anual de dividendos nos termos previstos no Caso Base 7 Sempre que haja lugar reposi o do equil brio financeiro da Concess o tal reposi o tem lugar atrav s de uma das seguintes modalidades consoante de entre elas a que para cada caso e sem preju zo do disposto no n mero seguinte seja escolhida por acordo entre as Partes ou na falta de acordo atrav s do Processo de Resolu o de Diferendos a Revogada b Atribui o d
17. dente pode proceder ao Refinanciamento da Concess o de forma a assegurar a obten o de n veis de efici ncia mais elevados e de custos adequados aos riscos envolvidos 2 As condi es constantes dos instrumentos contra tuais resultantes do Refinanciamento da Concess o n o devem ser mais onerosas para a Concession ria para os seus accionistas ou para o Concedente do que as existentes nos contratos de financiamento que substituem 3 Os impactes favor veis que decorram da concreti za o do Refinanciamento da Concess o s o partilhados em partes iguais entre a Concession ria e o Concedente com refer ncia ao valor actual dos mesmos calculado nos termos referidos nos n 8 e 9 4 Para efeitos do disposto no n mero anterior procede se ao confronto entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 5 Os impactes favor veis a que alude o n 3 cor respondem aos diferenciais de cash flow dispon vel para os accionistas apurados por confronto ano a ano entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 1596 212 6 Ao montante apurado nos termos do n mero an terior s o deduzidos os encargos razo veis suportados e documentados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da opera o de Refinanciamento da Concess o 7 As Partes acordam entre si o mecanismo concreto de partilha dos benef cios decorrentes do Refinanciamento da Concess o a
18. di es de execu o pelo Concedente estipulados na base seguinte a qual deve encontrar se constitu da para que possa iniciar se a vig ncia do Contrato de Concess o nos termos previstos na base LXXXVI devendo manter se em pleno vigor e efic cia ao longo de todo o per odo de dura o da Concess o e at um ano ap s a data do Termo da Concess o b Garantias banc rias prestadas a favor da Concessio n ria pelos membros do Agrupamento enquanto accionistas da Concession ria nos montantes que cada um se obrigou a subscrever garantindo o cumprimento das obriga es assumidas por esta na base XII e por aqueles no Acordo de Subscri o e com as condi es de execu o pelo Conce dente constantes de anexo ao Contrato de Concess o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base LXVIII Regime das garantias 1 Em aten o s diversas actividades que se integram na Concess o e ao seu desenvolvimento faseado ao longo de todo o per odo de dura o da mesma as garantias previstas na base anterior mant m se em vigor nos seguintes termos a cau o a que se refere a al nea a da base anterior no valor determinado nos termos dos n meros seguintes mant m se em vigor at um ano ap s a data do Termo da Concess o b O montante m ximo da responsabilidade assumida nos termos das garantias referidas na al nea b da base anterior progressivamente reduzido medida em que for sendo cu
19. do Estado com o sector rodovi rio consubstanciada na atri bui o EP Estradas de Portugal S A da concess o da rede rodovi ria nacional Com esta medida visou se desig nadamente assegurar a transpar ncia na determina o dos custos e das tarifas o controlo p blico do desempenho e da efici ncia do concession rio geral a fixa o de objectivos p blicos e contratualizados no que se refere qualidade de servi o das vias nacionais redu o da sinistralidade e penaliza o dos efeitos ambientais do sector e bem assim estruturar um modelo de gest o potenciador de ca pacidade para encontrar no mercado as melhores solu es de financiamento que permitam tornar o sector rodovi rio auto sustent vel e geracionalmente equitativo Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Relativamente s rela es contratuais existentes entre o Estado e os concession rios privados que operam ao abrigo de bases de concess o individualmente aprovadas e n o alteradas ou postas em causa pela concess o geral atribu da EP Estradas de Portugal S A foram e continuam a ser desenvolvidos processos negociais por forma a pro mover a sua integra o e a sua adapta o ao novo modelo de gest o e de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias numa l gica de maximiza o da converg ncia e inclus o no novo paradigma nacional do sector Estes processos negociais desenvolvidos
20. entre os pontos extremos de interven o da Concessio n ria nessas estradas ou quando n o seja poss vel essa defini o entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos n s de liga o 4 Nos n s de liga o em que seja estabelecido en lace com outra concess o de auto estradas o limite entre concess es estabelecido pelo perfil transversal de entrada ponto de converg ncia dos ramos de liga o com a plena via excepto para a ilumina o cuja manuten o assegu rada na totalidade incluindo a zona da via de acelera o pela concession ria que detenha o ramo de liga o 5 As obras de arte integradas nos n s de enlace en tre concess es quer em sec o corrente quer em ramos ficam afectas concess o cujo tr fego utilize o tabuleiro da estrutura Base V Estabelecimento da Concess o O Estabelecimento da Concess o composto a Pelas Auto Estradas n s de liga o e conjuntos vi rios associados dentro dos limites estabelecidos nos termos do disposto na base IV Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 b Pelas reas de Servi o pelos centros de assist ncia e de manuten o e pelos outros servi os de apoio aos utentes das Auto Estradas bem como pelas instala es e pelos equipamentos de via de cobran a de portagens c Pelos demais bens e direitos associados s instala es e aos equipamentos de cobran a de portagens de qualquer natureza qu
21. o na velocidade e comodidade inerentes ao n vel de servi o B e tendo em conta designadamente i A regularidade e a ader ncia do pavimento ii Os sistemas de sinaliza o de seguran a e de apoio aos utentes e o respectivo estado de manuten o iii Os sistemas de ilumina o iv Os sistemas de ventila o de t neis e outros equi pamentos integrantes da Auto estrada 13 O n vel de servi o de disponibilidade calculado com base na metodologia preconizada na ltima vers o do Highway Capacity Manual e com sistema m trico 14 Em resultado da avalia o da disponibilidade realizada nos termos dos n meros anteriores o Concedente determina a extens o de via que se encontra relativa ou absolutamente indispon vel 15 O montante relativo s falhas de disponibilidade corresponde soma das dedu es di rias a aplicar sendo cada uma delas calculada de acordo com a f rmula se guinte IP F Dis E s PC pet 44 tdA 1 xTxc g xe d IPC pez 2009 em que tdAi Valor da tarifa di ria de disponibilidade associada componente A actualiz vel no ano t de acordo com anexo ao Contrato de Concess o tdA Valor da tarifa di ria por disponibilidade asso ciada componente A n o actualiz vel no ano t de acordo com anexo ao Contrato de Concess o IPC pear IPC a Dezembro do ano t 1 IPC IPC a Dezembro de 2009 Dez2009 X 0 25 T Rela o entre o n mero total de quil me
22. por uma das seguintes modalidades a Dep sito em numer rio constitu do ordem do Con cedente b Garantia banc ria emitida por institui o de cr dito em benef cio do Concedente c Seguro cau o constitu do em benef cio do Conce dente junto de companhia de seguros 6 Os termos e condi es de constitui o da cau o em qualquer das modalidades previstas no n mero anterior e bem assim as respectivas institui es emitentes ou depo sit rias quaisquer modifica es subsequentes dos termos de constitui o da cau o e o seu cancelamento ou redu o devem merecer pr via aprova o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida se n o for recusada por escrito no prazo de 30 dias teis 7 Os termos e condi es das garantias referidas na al nea b da base LXVII n o podem ser alterados sem autori za o pr via do Concedente a qual se considera tacitamente concedida se n o for recusada por escrito no prazo de 30 dias 1596 227 teis comprometendo se expressamente a Concession ria ao cumprimento de todas as obriga es que para si resul tam ou possam resultar da manuten o em vigor das mes mas garantias nos exactos termos em que foram prestadas 8 O Concedente pode utilizar a cau o sempre que a Concession ria n o cumpra as obriga es l quidas e certas resultantes do Contrato de Concess o nomeada mente quando a A Concession ria n o proceda ao pagam
23. rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 accionistas calculados nos termos do n 5 correspondente TIR accionista do Caso Base 9 O valor referido do pagamento nico a que se refere a al nea a do n 7 apurado mediante a sua introdu o no Caso Base P s Refinanciamento num processo iterativo at que se verifique a condi o prevista no n 3 10 Para efeitos do apuramento do valor de cada uma das dedu es referidas na al nea b do n 7 considerado o valor resultante da actualiza o realizada nos termos do n 8 capitalizado a uma taxa equivalente ao custo m dio ponderado dos capitais pr prios e alheios da Concessio n ria 11 Os mecanismos de actualiza o e capitaliza o t m em considera o a preocupa o da reparti o equi tativa dos benef cios do Refinanciamento da Concess o entre as Partes 12 A Concession ria obriga se a comunicar de ime diato ao Concedente toda e qualquer inten o de proceder a um Refinanciamento da Concess o 13 O Concedente pode apresentar Concession ria a qualquer momento uma proposta de Refinanciamento da Concess o 14 Ocorrendo a situa o prevista no n mero anterior a Concession ria deve alternativamente a Demonstrar que a opera o proposta pelo Conce dente tem condi es globalmente menos favor veis do que aquelas que decorram de uma alternativa apresentada pela Concession ria ou do que aque
24. salvo as imperfei es ou v cios que nos termos do Processo de Resolu o de Diferendos se conclua terem resultado de determina es do Concedente Base LXXI Controlo da constru o das Auto Estradas 1 A Concession ria obriga se a apresentar ao Con cedente semestralmente os elementos do plano geral de trabalhos tra ados sobre documentos que contenham o plano geral inclu do no Programa de Trabalhos referidos na base XXXII 2 A Concession ria obriga se a apresentar ao Con cedente trimestralmente os planos parcelares de trabalho tra ados sobre documentos que tamb m contenham planos parcelares e os cronogramas inclu dos no Programa de Trabalhos 3 Os eventuais desvios devem ser fundamentados nos documentos referidos nos n meros anteriores e tratando se de atrasos devem ser indicadas as medidas de recupera o previstas 4 A Concession ria obriga se ainda a fornecer em complemento dos documentos referidos todos os escla recimentos e informa es adicionais que lhe sejam razo avelmente solicitados pelo Concedente Base LXXII Interven o directa do Concedente 1 Quando a Concession ria n o tenha respeitado as determina es expressamente emitidas pelo Concedente Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 no mbito dos seus poderes de fiscaliza o no prazo que razoavelmente lhe tenha sido fixado assiste a este a fa culdade de proceder correc o da s
25. sas Sepp da a dd Epi pre a Sa 2 Constitui especial dever da Concession ria prover e exigir a qualquer entidade com a qual venha a contratar que promova as medidas necess rias para salvaguarda da integridade f sica do p blico e do pessoal afecto Conces s o devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e de seguran a em vigor Base LXXV 1 Sem preju zo das situa es de incumprimento que podem dar origem ao sequestro ou resolu o do Contrato de Concess o nos termos referidos nas bases LXXVII e LXXIX o incumprimento imput vel Concession ria dos deveres e obriga es emergentes do Contrato de Concess o ou das determina es do Concedente emitidas no mbito da lei ou do referido contrato origina a apli ca o de multas contratuais pelo Concedente cujo mon tante varia entre um m nimo de 4 987 98 e um m ximo de 99 759 58 em fun o da gravidade das infrac es 2 Caso a infrac o consista em mora no cumprimento da data de entrada em servi o dos Lan os a construir fixada nos termos da base XXV as multas referidas no n mero anterior s o aplicadas por cada dia de atraso t m como limite global m ximo o montante de 4 987 978 98 e s o aplic veis nos termos seguintes a At ao montante de 14 963 94 por dia de atraso entre o primeiro e o trig simo dia de atraso inclusive 1596 199 b At ao montante de 24 939 90 por dia de
26. seus utilizadores a Sejam aderentes a um servi o electr nico de co bran a b Fa am prova perante a entidade gestora do res pectivo sistema electr nico de cobran a e mediante apresenta o de documento oficial emitido por essa entidade do preenchimento dos requisitos exigidos neste n mero Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 3 A rela o entre as tarifas de portagem das classes 4 e 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a 2 5 4 Arela o entre as tarifas das classes 2 e 3 e a tarifa da classe 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a respectivamente 1 75 e a 2 25 5 No Lan o Famalic o Guimar es s o aplicadas at actualiza o a efectuar nos termos do disposto na base L as seguintes tarifas de portagem por Sublan o report veis a Dezembro de 1998 Classe 1 EN14 Famalic o 0 045 km Famalic o Ceide 0 046 km Ceide Ave 0 050 km Ave Guimar es 0 054 km Base XLIX Taxas de portagem 1 As taxas de portagem para as diferentes classes de ve culos definidas nos termos da base anterior s o o produto da aplica o das tarifas de portagem ao compri mento efectivo de cada Sublan o ou conjunto de Sublan os acrescido de IVA taxa em vigor 2 Entende se por comprimento efectivo de um Su blan o a extens o de auto estrada medida entre as obras de arte referentes aos n s de liga o 3 Ova
27. Base XLVII Instala es de portagens As instala es de portagem devem integrar designa damente servi os de cobran a servi os administrativos e instala es sociais para o pessoal e ser dotadas tal como os respectivos acessos dos meios de seguran a adequados Base XLVIII Tarifas de portagem 1 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte as classes de ve culos para efeitos da aplica o das tarifas de portagem s o por ordem crescente do respectivo valor tarif rio as seguintes Classe Designa o Motociclos e ve culos com uma altura medida vertical do primeiro eixo inferior a 1 1 m com ou sem reboque DE oa Us Ve culos com dois eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 1 m E A Ve culos com tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 1 m C Ve culos com mais de tr s eixos e uma altura medida vertical do primeiro eixo igual ou superior a 1 1 m 2 Os ve culos ligeiros de passageiros e mistos tal como definidos no C digo da Estrada com dois eixos peso bruto superior a 2 300 kg e inferior ou igual a 3 500 kg com lota o igual ou superior a cinco lugares e uma altura medida vertical do primeiro eixo do ve culo igual ou superior a 1 1 m e inferior a 1 3 m desde que n o apre sentem trac o s quatro rodas permanente ou inser vel pagam a tarifa de portagem relativa classe 1 quando os
28. Concedente trespassar a Concess o 3 A Concession ria est impedida designadamente de utilizar o Canal T cnico Rodovi rio para fins distin tos do objecto da Concess o n o podendo o mesmo ser objecto de qualquer neg cio jur dico da Concession ria independentemente da sua natureza 4 Os actos praticados em viola o do disposto nos n meros anteriores s o nulos sem preju zo de outras san es aplic veis 5 No caso de trespasse a Concession ria deve co municar ao Concedente a sua inten o de proceder ao trespasse da Concess o indicando todos os elementos do neg cio que pretende realizar bem como o calend rio previsto para a sua realiza o 6 Ocorrendo trespasse da Concess o consideram se transmitidos para a nova concession ria os direitos e obriga es da Concession ria assumindo aquela ainda os deveres obriga es e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos pelo Concedente como condi o para a autoriza o do trespasse 7 A Concession ria respons vel pela transfer ncia integral dos seus direitos e obriga es para o trespass rio CAP TULO X Garantias do cumprimento das obriga es da Concession ria Base LXVII Garantias em benef cio do Concedente O cumprimento cabal e atempado das obriga es assu midas nas presentes bases pela Concession ria garantido cumulativamente atrav s de a Cau o estabelecida nos montantes e com as con
29. Concession ria de uma grande repara o nos termos do Caso Base ou em data pr xima a Conces sion ria fica dispensada da sua obriga o de proceder mesma devendo os montantes que se destinavam a custear essa grande repara o ser utilizados para pagamento desse alargamento Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 12 Para efeitos do disposto no n mero anterior a Concession ria notifica o Concedente de que vai proceder a uma grande repara o dispondo este de um prazo de tr s meses contados dessa notifica o para lhe comunicar se pretende realizar o alargamento Base XXXIV Vias de comunica o e servi os afectados 1 Compete Concession ria suportar os encargos relativos repara o dos estragos que justificadamente se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunica o em consequ ncia das obras a seu cargo bem como restabelecer as vias de comunica o existentes in terrompidas pela constru o das Auto Estradas 2 O restabelecimento de vias de comunica o a que se refere o n mero anterior efectuado com um perfil transversal que atenda s normas em vigor devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade faixa de rodagem bermas equipamento de seguran a e separador quando exista da via onde se inserem e apresentar exterior mente de um e outro lado passeios de largura dependente das caracter sticas dessas vias 3 Compete ai
30. Estado no investimento necess rio Concess o no montante total de 169 591 285 foi entregue pelo Concedente Concession ria nos termos do Contrato de Concess o CAP TULO IV Expropria es Base XXI Disposi es aplic veis s expropria es efectuadas no mbito das presentes bases s o aplic veis as disposi es da legisla o portu guesa em vigor Base XXII Declara o de utilidade p blica com car cter de urg ncia 1 S o de utilidade p blica com car cter de urg ncia todas as expropria es por causa directa ou indirecta da Concess o competindo ao Concedente a pr tica dos actos que individualizem os bens a expropriar nos termos do C digo das Expropria es 2 Compete Concession ria apresentar ao Conce dente nos prazos previstos no Programa de Trabalhos todos os elementos e documentos necess rios pr tica dos actos de declara o de utilidade p blica de acordo com a legisla o em vigor com excep o do documento com provativo do caucionamento dos valores indemnizat rios a pagar previsto no C digo das Expropria es 3 Caso os elementos e documentos referidos no n mero anterior enfermem de incorrec es ou insufici ncias o Concedente notifica a Concession ria para corrigir as defici ncias apontadas e o prazo para realiza o das expro pria es indicado no Programa de Trabalhos considera se suspenso relativamente s parcelas face s quais a falta
31. LXXXVII Processo de Resolu o de Diferendos 1 Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em mat ria de validade aplica o interpreta o ou integra o das regras por que se rege a Concess o s o resolvidas de acordo com o Processo de Resolu o de Diferendos 2 A submiss o de qualquer quest o ao Processo de Resolu o de Diferendos n o exonera a Concession ria do pontual e atempado cumprimento das disposi es das presentes bases e das determina es do Concedente que no seu mbito lhe sejam comunicadas nem permite qualquer interrup o do desenvolvimento das actividades integradas na Concess o que sem preju zo do disposto no n mero seguinte devem continuar a processar se nos termos em vigor data de submiss o da quest o e at que uma decis o final seja obtida no Processo de Resolu o de Diferendos relativamente mat ria em causa 3 O disposto no n mero anterior relativamente ao cumprimento de determina es do Concedente pela Con cession ria aplica se tamb m a determina es sucessivas sobre a mesma mat ria mesmo que emitidas ap s a data de submiss o de uma quest o ao Processo de Resolu o de Diferendos desde que a primeira dessas determina es sucessivas tenha sido comunicada Concession ria ante riormente quela data 4 Sempre que a mat ria em causa em determinada quest o submetida ao Processo de Resolu o de Diferendos se relacione directa ou in
32. aproximada de 17 km c A VIC 5 IC 25 Fafe IP 3 Vila Pouca de Aguiar com a extens o aproximada de 47 km d A 11 1C 14 Esposende Barcelos Braga desde o IC 1 com a extens o aproximada de 24 km e A 11 1P 9 Braga Guimar es IP 4 A 4 com a extens o aproximada de 43 km f Variante EN 207 n do IP 9 Felgueiras EN 101 com a extens o aproximada de 5 km 2 Constituem ainda objecto da Concess o para efei tos de explora o e de conserva o os seguintes Lan os j constru dos com cobran a de portagens aos utentes pela Concession ria e em regime de disponibilidade a A VIC 5 Famalic o Guimar es com a extens o de 20 8 km b A IIIC 14 IC 1 Ap lia EN 205 com a extens o de 4 km 3 As extens es dos Lan os s o medidas segundo o eixo da Auto Estrada e determinadas consoante os casos nos termos das al neas seguintes a Se o Lan o se situar entre outros j constru dos observa se o seguinte i Se estiver compreendido entre dois n s de liga o a sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre os eixos das obras de arte desses n s ii Se uma das suas extremidades come ar ou terminar contactando em plena via uma auto estrada constru da a Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre o perfil de contacto das duas vias e o eixo da obra de arte da outra extremidade b Se o Lan o
33. atraso entre o trig simo primeiro e o sexag simo dia de atraso inclusive c At ao montante de 49 879 79 por dia de atraso entre o sexag simo primeiro e o nonag simo dia de atraso inclusive d At ao montante de 62 349 74 por cada dia de atraso entre o nonag simo primeiro e o cent simo vig simo dia de atraso inclusive e At ao montante de 74 819 68 a partir do cent simo vig simo primeiro dia de atraso 6 O atraso imput vel Concession ria no cumpri mento da obriga o referida na base LXV D confere EP o direito aos juros de mora sobre o montante em d vida a liquidar na data da respectiva entrega calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de tr s meses acrescida de dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente aquele em que a entrega do montante em causa seja devida e at integral pagamento Base LXXVII 1 Nos ltimos cinco anos de dura o da Concess o pode o Concedente sempre que o interesse p blico o justi fique proceder ao respectivo resgate a todo o tempo mas nunca antes de decorrido um ano a contar da notifica o Concession ria da inten o de resgate DI at Ee Re ton O Pa da EE A A A DE a ego E a A DA EUR AU A dead 4 Em caso de resgate a Concession ria tem direito presta o pelo Concedente a t tulo de indemniza o e em cada ano desde a data do resgate at ao termo do prazo da Concess o de uma quanti
34. da Vida do Empr stimo se situem no ano ou anos afectados por qualquer dos eventos referidos no n 1 em valores iguais ou superiores respectivamente a 2 00 e 2 50 a re posi o do equil brio financeiro da Concess o pode limitar se reposi o de ambos aqueles valores m nimos desde que sejam integralmente repostos os valores anuais da TIR Accionista e simultaneamente assegurado o servi o da d vida subordinada bem como a distribui o anual de dividendos nos termos previstos no Caso Base 7 Sempre que haja lugar reposi o do equil brio financeiro da Concess o tal reposi o tem lugar atrav s 1596 201 de uma das seguintes modalidades consoante de entre elas a que para cada caso e sem preju zo do disposto no n mero seguinte seja escolhida por acordo entre as Partes ou na falta de acordo atrav s do Processo de Resolu o de Diferendos a Revogada Base LXXXVI In cio da vig ncia da Concess o O Contrato de Concess o entra em vigor na Data de Assinatura do Contrato de Concess o contando se a partir dessa data o prazo da Concess o Base LXXXIX 1 Sem preju zo do disposto no n 6 da base anterior a Parte que n o se conforme com qualquer decis o adop tada pela Comiss o de Peritos nos termos dessa mesma base pode no prazo de 30 dias contado da data em que a referida decis o lhe tenha sido comunicada submeter a quest o que tenha ou devesse ter sido objecto da
35. de comodidade a circula o nas Auto Estradas sem preju zo do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 3 A Concession ria deve estudar e implementar os mecanismos necess rios para garantir a monitoriza o do tr fego a detec o de acidentes e a consequente e siste m tica informa o de alerta ao utente no mbito da rede concessionada em articula o com as ac es a levar a cabo na restante rede nacional 4 Deve tamb m a Concession ria submeter se sem direito a qualquer indemniza o a todas as medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de tr fego no dom nio da respectiva compet ncia nomeada mente em ocasi es de tr fego excepcionalmente intenso com o fim de obter o melhor aproveitamento para todas as categorias de utentes do conjunto da rede vi ria Base LVIII Assist ncia aos utentes 1 A Concession ria obrigada a assegurar a assis t ncia aos utentes das Auto Estradas nela se incluindo a Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 vigil ncia das condi es de circula o nomeadamente no que respeita sua Fiscaliza o e preven o do acidente 2 assist ncia a prestar aos utentes nos termos do n mero anterior consiste no aux lio sanit rio e mec nico devendo a Concession ria instalar para o efeito uma rede de telecomunica es ao longo de todo o tra ado das Auto Estradas organiz
36. dois n s de liga o consecutivos bbb Termo da Concess o a extin o do Contrato de Concess o independentemente do motivo pelo qual a mesma ocorra ccc TIR Accionista a taxa interna de rendibilidade para os accionistas em termos anuais nominais para todo o prazo da Concess o definida como a TIR nominal dos fundos disponibilizados pelos accionistas e do cash flow distribu do aos accionistas designadamente sob a forma de juros e reembolso de presta es acess rias e outros empr stimos subordinados dividendos pagos ou reservas distribu das a pre os correntes durante todo o per odo da Concess o nos termos constantes do Caso Base ddd Transac o o conjunto de dados gerados num local de detec o de ve culos aquando da sua transpo si o por um ve culo ao qual corresponde uma taxa de portagem 2 Os termos definidos no n mero anterior no sin gular podem ser utilizados no plural e vice versa com a correspondente altera o do respectivo significado salvo se do contexto resultar claramente o inverso Base II Objecto da Concess o 1 A Concess o tem por objecto a concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o com cobran a de portagens aos utentes pela Concession ria e em regime de disponibilidade dos seguintes Lan os a A VIC 5 P voa de Varzim Famalic o desde o IC 1 na extens o aproximada de 18 km b ATAC 5 Guimar es Fafe com a extens o
37. fim de mitigar o impacte do referido evento e os respectivos custos 1596 230 CAP TULO XIV Extin o e suspens o da Concess o Base LXXVII Resgate 1 Nos ltimos cinco anos de dura o da Concess o pode o Concedente sempre que o interesse p blico o justi fique proceder ao respectivo resgate a todo o tempo mas nunca antes de decorrido um ano a contar da notifica o Concession ria da inten o de resgate 2 Pelo resgate o Concedente assume automatica mente todos os direitos e obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos do Projecto 3 As obriga es assumidas pela Concession ria por for a de contratos por si celebrados ap s a notifica o do resgate s s o assumidas pelo Concedente quando tais contratos tenham obtido previamente sua celebra o a autoriza o do Concedente 4 Em caso de resgate a Concession ria tem direito presta o pelo Concedente a t tulo de indemniza o e em cada ano desde a data do resgate at ao termo do prazo da Concess o de uma quantia correspondente ao somat rio dos reembolsos remunera es e de outros cash flows para Accionistas previstos no Caso Base mas ainda n o pagos para cada ano desse per odo 5 Os montantes a pagar pelo Concedente nos termos do n mero anterior s o deduzidos de eventuais obriga es da Concession ria vencidas e n o cumpridas data do resgate 6 O montante da indemniza o a que se
38. i Auditoria de seguran a 2 Os estudos pr vios s o instru dos conjuntamente com os respectivos Estudos de Impacte Ambiental elabora dos em cumprimento da legisla o nacional e comunit ria em vigor de forma a que o Concedente os possa submeter ao MAOT para parecer de avalia o de acordo com a legisla o em vigor 3 Os projectos base e os projectos de execu o devem ser apresentados ao Concedente divididos nos seguintes fasc culos independentes Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 a Textos Microsoft Word armazenados no formato standard b Tabelas e folhas de c lculo Microsoft Excel ar mazenados no formato standard 6 Se a Concession ria pretender utilizar aplica es ou formatos alternativos aos indicados no n mero anterior deve fornecer ao Concedente todas as explica es meios f sicos e software necess rios para a sua utiliza o 7 Os estudos e os projectos apresentados ao Conce dente nas diversas fases devem ser instru dos com parecer de revis o emitido por entidades t cnicas independentes previamente aceites pelo InIR o qual os submete apro va o do MOPTC 8 A apresenta o de projectos ao Concedente deve ser instru da com todas as autoriza es necess rias por parte das autoridades competentes Base XXIX 1 Na elabora o dos projectos das Auto Estradas devem respeitar se as caracter sticas t cnicas de
39. levar a efeito os trabalhos tidos por convenientes 4 No Termo da Concess o o Concedente procede a uma vistoria dos bens referidos na base VI na qual parti cipam representantes das Partes destinada verifica o do estado de conserva o e manuten o daqueles bens devendo ser lavrado o respectivo auto 5 Ocorrendo a dissolu o ou liquida o da Conces sion ria n o pode proceder se partilha do respectivo patrim nio social sem que o Concedente ateste atrav s do auto de vistoria mencionado no n mero anterior encontrarem se os bens referidos na base VI na situa o descrita no n 1 ou sem que se mostre assegurado no meadamente atrav s da cau o o pagamento de quaisquer quantias devidas ao Concedente a t tulo de indemniza o ou a qualquer outro t tulo 6 O Concedente pode autorizar que os bens referidos na al nea c da base V na medida em que se encontrem igualmente afectos presta o do servi o de cobran a de portagens no mbito de outros contratos de concess o continuem afectos execu o desses contratos CAP TULO XV Condi o financeira da Concession ria Base LXXXII Assun o de riscos A Concession ria expressamente assume integral res ponsabilidade por todos os riscos inerentes Concess o excepto nos casos em que o contr rio resulte do Contrato de Concess o Base LXXXIII Caso Base 1 As Partes acordam que o Caso Base representa a equa o financei
40. n o tiver continuidade observa se o seguinte i Se uma das extremidades entroncar de n vel com uma estrada da rede nacional a sua extens o determinada pela dist ncia que medeia entre a linha do bordo extremo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da Auto Estrada e o eixo da obra de arte da outra extremidade ii Enquanto n o estiver prevista a constru o do Lan o ou tro o vi rio que lhe fique cont guo a sua extens o provisoriamente determinada pela dist ncia que medeia entre o ltimo perfil transversal de Auto Estrada constru do e a entrar em servi o e o eixo da obra de arte da outra extremidade Base II Natureza da Concess o A Concess o de obra p blica e estabelecida em regime de exclusivo relativamente s Auto Estradas que integram o seu objecto Base IV Delimita o f sica da Concess o 1 Os limites da Concess o s o definidos em rela o s Auto Estradas que a integram pelos perfis transversais extremos das mesmas em conformidade com os tra ados definitivos constantes dos projectos oficialmente apro vados 2 Os tra ados das Auto Estradas e consequente mente a maior ou menor proximidade s localidades indicadas na base II s o os que figurem nos projectos aprovados nos termos da base XXX 3 Os n s de liga o fazem parte da Concess o nela se incluindo para efeitos de explora o e conserva o os tro os das estradas que os completem considerados
41. nos termos do Decreto Lei n 86 2003 de 26 de Abril alterado pelo Decreto Lei n 141 2006 de 27 de Julho foram j encetados relativamente concess o da Brisa Auto Estradas de Portugal S A s concess es do Grupo As cendi Concess o SCUT Costa de Prata Concess o SCUT Grande Porto Concess o SCUT Beira Litoral e Alta Concess o Norte e Concess o Grande Lisboa e ainda Concess o SCUT Norte Litoral O processo negocial relativo concess o da Brisa Auto Estradas de Portugal S A conclu do no final de 2008 possibilitou para al m da resolu o de um conjunto de pen dentes t cnicos complexos e da regulariza o de compar ticipa es financeiras a concretiza o de um conjunto de altera es que vieram ao encontro dos objectivos do novo modelo de gest o e de financiamento Entre essas altera es contam se nomeadamente a atribui o EP Estradas de Portugal S A de receitas de portagem futuras recolhidas na Concess o Brisa por via da actualiza o tarif ria anual e de eventuais portagens futuras em tro os actualmente n o portajados a supress o das disposi es relativas com participa o financeira do Estado no custo da constru o das auto estradas a cargo do concession rio e finalmente a inclus o de disposi es que consagram a partilha de be nef cios entre o concession rio e o Estado Os processos negociais relativos Concess o SCUT Costa de Prata
42. preju zo para a execu o das obras ou da explora o e conserva o das Auto Estradas i Qualquer actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse do p blico Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 3 Verificando se um dos casos de incumprimento referidos no n mero anterior ou qualquer outro que nos termos da presente base possa motivar a resolu o do Contrato de Concess o por parte do Concedente este no tifica a Concession ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou reparar as consequ ncias dos seus actos excepto tratando se de uma viola o n o san vel 4 Caso a Concession ria n o cumpra as suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias do incum primento havido nos termos determinados na notifica o referida no n mero anterior o Concedente pode resolver o Contrato de Concess o mediante comunica o enviada Concession ria com pr vio cumprimento do disposto no n mero seguinte 5 Caso o Concedente pretenda resolver o Contrato de Concess o nos termos do n mero anterior deve pre viamente notificar de tal inten o por escrito o Agente dos Bancos Financiadores nos termos e para os efeitos do estabelecido no Contrato de Concess o 6 Sem preju zo do disposto no n mero anterior a comunica o da decis o de resolu o referida no n 4 produz efeitos imediatos indepen
43. que tem direito o Concedente de acordo com as caracter sticas do novo modelo financeiro e da situa o da Concess o podendo este consistir a Num pagamento nico ao Concedente a efectuar no momento de realiza o da opera o de Refinanciamento da Concess o b Na dedu o faseada aos pagamentos por disponibi lidade a acordar entre as Partes e a ocorrer em per odos a definir ou c Numa composi o resultante das alternativas ante riores 8 Para efeitos do pagamento nico a que se refere a al nea a do n mero anterior considera se uma taxa de actualiza o dos diferenciais de cash flow a distribuir aos accionistas calculados nos termos do n 5 correspondente TIR accionista do Caso Base 9 O valor do pagamento nico a que se refere a al nea a do n 7 apurado mediante a sua introdu o no Caso Base P s Refinanciamento num processo iterativo at que se verifique a condi o prevista no n 3 10 Para efeitos do apuramento do valor de cada uma das dedu es referidas na al nea b do n 7 considerado o valor resultante da actualiza o realizada nos termos do n 8 capitalizado a uma taxa equivalente ao custo m dio ponderado dos capitais pr prios e alheios da Concessio n ria 11 Os mecanismos de actualiza o e capitaliza o t m em considera o a preocupa o da reparti o equi tativa dos benef cios do Refinanciamento da Concess o entre as Partes 12 A
44. remunera o de valor equivalente a 25 da re ceita de portagem nos termos fixados no Contrato de Concess o 4 Os termos do pagamento da remunera o pre vista no n mero anterior s o definidos no Contrato de Concess o Base LXV D Entrega das receitas das portagens EP A Concession ria obriga se a entregar EP o valor das portagens devidas pelas Transac es registadas nos seguintes termos a Diariamente no s timo dia til subsequente ao do registo das respectivas Transac es um valor cor respondente ao montante das receitas de Cobran a Prim ria b Mensalmente um valor correspondente totalidade das taxas de portagem cobradas em regime de Cobran a Secund ria e Coerciva c No prazo de 60 dias a contar do registo das respec tivas Transac es um valor correspondente ao montante das receitas de portagem devidas e ainda n o entregues independentemente da sua efectiva cobran a aos utentes Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 CAP TULO IX Modifica es subjectivas na Concess o Base LXVI Ced ncia onera o trespasse e aliena o 1 Sem preju zo do disposto em contr rio nas presen tes bases interdito Concession ria ceder alienar ou por qualquer modo onerar no todo ou em parte a Concess o ou realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir id n ticos resultados 2 Concession ria n o pode sem pr via autoriza o do
45. rio geral a fixa o de objectivos p blicos e contratualizados no que se refere qualidade de servi o das vias nacionais redu o da sinistralidade e penaliza o dos efeitos ambientais do sector e estruturar um modelo de gest o potenciador de ca pacidade para encontrar no mercado as melhores solu es de financiamento que permitam tornar o sector rodovi rio auto sustent vel e geracionalmente equitativo Relativamente s rela es contratuais existentes entre o Estado e os concession rios privados que operam ao abrigo de bases de concess o individualmente aprovadas e n o foram alteradas ou postas em causa pela concess o geral atribu da EP Estradas de Portugal S A foram e continuam a ser desenvolvidos processos negociais por forma a promover a sua integra o e a sua adapta o ao novo modelo de gest o e de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias numa l gica de maximiza o da converg ncia e inclus o no novo paradigma nacional do sector Estes processos negociais desenvolvidos nos termos do Decreto Lei n 86 2003 de 26 de Abril alterado pelo Decreto Lei n 141 2006 de 27 de Julho foram j enceta dos relativamente concess o da Brisa Auto Estradas de Portugal S A s concess es do Grupo Ascendi Con cess o SCUT Costa de Prata Concess o SCUT Grande Porto Concess o SCUT Beira Litoral e Alta Concess o Norte e Concess o Grande Lisboa e ainda Conc
46. se consideram integradas na Concess o bem como das actividades autorizadas nos termos dos n 4 e 5 2 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a sua sede em Portugal 3 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a forma de sociedade an nima 4 Mediante pr via autoriza o do Concedente a Concession ria pode desenvolver dentro dos limites fi sicos da Concess o outras actividades para al m das que se encontram referidas no n 1 com partilha equitativa de benef cios entre Concedente e Concession ria atrav s de um dos mecanismos previstos no n 7 da base XVIII A 5 Na estrita medida em que tal n o afecte nem con dicione o cumprimento das obriga es que Concessio n ria incumbem nos termos do Contrato de Concess o a Concession ria mediante autoriza o do Concedente pode desenvolver fora do mbito e dos limites f sicos da Concess o outras actividades Base XI 1 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte e salvo autoriza o em contr rio do Concedente os membros do Agrupamento det m em conjunto enquanto accionistas ao longo de todo o per odo da Concess o e a todo o tempo o dom nio da Concession ria nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais Di RA AU ROO A aula a Tb ANS be db PU E E ADS Base XII 1 Ocapital social da Concession ria de 56 200 000 i
47. se no mbito da sua actividade ou ao seu servi o J Ve culos afectos EP e ao InIR no mbito das res pectivas fun es de fiscaliza o k Ve culos afectos ANSR Autoridade Nacional da Seguran a Rodovi ria no mbito das respectivas fun es de planeamento coordena o controlo e fiscaliza o 2 Os ve culos a que se refere o n mero anterior com excep o dos indicados nas al neas g e A devem circular munidos dos respectivos t tulos de isen o a emitir pelo Concedente 4 A Concession ria n o pode conceder isen es de portagem para al m das estabelecidas no n 1 a n o ser por motivos inerentes ao servi o pr prio das Auto Estradas e mediante autoriza o pr via do Concedente 5 passagem de um ve culo isento n o d lugar a uma Transac o Base LV 1 Para cumprimento das obriga es assumidas em mat ria de opera o e de manuten o do Empreendimento Concessionado a Concession ria celebrou com a Opera dora na Data da Assinatura do Contrato de Concess o o Contrato de Opera o e Manuten o 2 A Operadora pode ceder a sua posi o contratual no contrato referido no n mero anterior mediante autori za o do Concedente que se deve pronunciar no prazo de 60 dias sob pena de se considerar a referida autoriza o tacitamente concedida 3 Anterior n 2 4 A Concession ria obriga se a elaborar e respeitar um Manual de Opera
48. sem descurar os aspectos de integra o ambiental e o enquadramento adaptado regi o que as mesmas atravessam e s o apresentados sucessivamente sob as formas de estudos pr vios de projectos base e de projectos de execu o podendo algumas fases de projecto ser dispensadas pelo Concedente a solicita o devida mente fundamentada da Concession ria o a RR E DU RA E EE Base XXVII 1 No prazo de 30 dias contados da Data de Assinatura do Contrato de Concess o a Concession ria submete aprova o do Concedente um documento em que indica as datas em que se compromete a apresentar todos os estudos e projectos que lhe compete elaborar 2 O documento referido no n mero anterior e os estu dos e projectos que dele s o objecto devem ser elaborados e apresentados de forma a permitir o cumprimento pela Concession ria da obriga o de observar as datas de in cio da constru o e de abertura ao tr fego dos respectivos Lan os estabelecidas nos termos da base XXV 3 O documento a que se refere o n 1 considera se tacitamente aprovado no prazo de 30 dias teis a contar da sua entrega suspendendo se aquele prazo em virtude da apresenta o de acordo com crit rios de razoabilidade de pedidos de esclarecimento pelo Concedente Base XXVIII 1 Sempre que haja lugar apresenta o de estudos pr vios estes devem ser submetidos ao Concedente divi didos nos seguintes fasc culos independentes
49. utiliza o 7 Os estudos e os projectos apresentados ao Conce dente nas diversas fases devem ser instru dos com parecer de revis o emitido por entidades t cnicas independentes previamente aceites pelo InIR o qual os submete apro va o do MOPTC 8 apresenta o de projectos ao Concedente deve ser instru da com todas as autoriza es necess rias por parte das autoridades competentes Base XXIX Crit rios de projecto 1 Na elabora o dos projectos das Auto Estradas devem respeitar se as caracter sticas t cnicas definidas nas Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 normas de projecto do InIR ou caso n o existam da EP tendo em conta a velocidade base de 120 km h a 140 km h sem preju zo do disposto no n mero seguinte 2 Em zonas particularmente dif ceis por motivos de ordem topogr fica ou urban stica pode ser adoptada a velocidade base de 100 km h e caracter sticas t cnicas inferiores s indicadas mediante proposta da Concessio n ria devidamente fundamentada 3 O dimensionamento do perfil transversal das Auto Estradas sec o corrente deve ser baseado nos volumes hor rios de projecto previstos para o ano horizonte con siderando este como o vig simo ano ap s a abertura do Lan o ao tr fego admitindo se que esse dimensionamento seja atingido por fases nos termos da base XXXIII sem que no entanto o n mero inicial de vias seja inferior a du
50. 0 b Nos Sublan os com seis vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do terceiro ano ap s o TMDA ter atingido 60 000 ve culos 2 Os encargos decorrentes do aumento de n mero de vias dos Lan os s o da responsabilidade do Concedente devendo as respectivas condi es de pagamento ser pre viamente acordadas com a Concession ria sem preju zo do disposto nos n 5 a 8 3 Os procedimentos necess rios ao aumento de n mero de vias dos Lan os s o desenvolvidos pela Con cession ria que adopta para o efeito os procedimentos pr contratuais que possam ser legalmente exigidos no prazo determinado pelo Concedente sem preju zo do dis posto no n 8 4 Os documentos e pe as dos procedimentos pr contratuais e a respectiva adjudica o devem ser previa mente aprovados pelo Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar a Altera es s pe as do procedimento b A altera o do projecto de decis o de adjudica o desde que respeitando as normas legais e regulamentares aplic veis 5 Na falta do acordo previsto no n 2 o Concedente deve atempadamente disponibilizar Concession ria os meios financeiros necess rios ao pagamento do pre o devido ao adjudicat rio do procedimento pr contratual referido no n 3 6 Quaisquer outros eventuais encargos relativos ao desenvolvimento do procedimento pr contratual referido no n 3 devem ser acord
51. 0 Ceide AVE aA AN DR 7 5 0 05 90 160 200 220 Ave Guimar es onnaa aunn 6 1 0 054 80 140 180 200 Base L Actualiza o das tarifas de portagem td 1 tv 1 x aiii portae IPC p n 1 As tarifas de portagem podem ser actualizadas anualmente no primeiro m s de cada ano civil por des pacho do MOPTC tendo em aten o a evolu o do IPC de acordo com a express o seguinte sendo td 1 valor para a data d da tarifa actualizada por Sublan o e para a classe de ve culos 1 Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 tv 1 valor da tarifa em vigor por Sublan o ou da tarifa de refer ncia no caso de Sublan o sem tarifa em vigor para a classe de ve culos 1 IPC p valor do ltimo IPC p m s a que se refere o ltimo ndice publicado n n mero de meses decorridos entre a data da ltima actualiza o tarif ria e a pretendida para a entrada em vigor da nova tarifa IPC p n valor do IPC relativo ao m s p n 2 A EP deve comunicar Concession ria o valor das novas tarifas de portagem com uma anteced ncia m nima de 15 dias face data da entrada em vigor das mesmas Base LI Formas de pagamento das taxas de portagem 1 As formas de pagamento das taxas de portagem incluem o sistema manual autom tico e por cart o de d bito ou de cr dito devendo ser compat veis com os sistemas de pagamento em vigor na rede concessionada ou outras que o Concedente autoriz
52. 1 2000 que identifique os terrenos que fazem parte integrante da Concess o as reas sobrantes e os restantes terrenos 2 Esta demarca o e a respectiva planta t m de ser conclu das no prazo de um ano a contar da data do auto de vistoria relativo entrada em servi o de cada Lan o 3 O cadastro referido nos n meros anteriores recti ficado segundo as mesmas normas sempre que os terrenos ou as depend ncias sofram altera es dentro do prazo que para cada caso seja fixado pelo Concedente CAP TULO VI reas de Servi o Base XL Requisitos 1 As Areas de Servi o s o constru das de acordo com os projectos apresentados pela Concession ria e aprovados Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 pelo Concedente os quais devem contemplar e justificar todas as infra estruturas e instala es que as integram 2 Concession ria deve apresentar ao Concedente os projectos das Areas de Servi o e respectivo programa de execu o nos termos das bases XXVI e seguintes 3 As reas de Servi o a estabelecer ao longo das Auto Estradas devem a Dar inteira satisfa o aos aspectos de seguran a higiene e salubridade bem como sua integra o cuidada na paisagem em que se situam quer atrav s da volumetria e partido arqui tect nico das constru es quer da vegeta o utilizada devendo obedecer condi o de proporcionarem aos utentes daqueles um servi o de qual
53. 1596 186 CAP TULO XXIII Resolu o de diferendos Base LXXXVIII Processo de arbitragem 1 Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em mat ria de aplica o interpreta o ou integra o das regras por que se rege a Concess o s o resolvidos por arbitragem 2 A submiss o de qualquer quest o a arbitragem n o exonera as Partes do pontual e atempado cumprimento das disposi es do Contrato de Concess o e das determina es do Concedente que no seu mbito lhe sejam comunicadas nem permite qualquer interrup o do desenvolvimento das actividades integradas na Concess o que devem continuar a processar se nos termos em vigor data de submiss o da quest o at que uma decis o final seja obtida relativamente mat ria em causa 3 O disposto no n mero anterior relativamente ao cumprimento de determina es do Concedente pela Con cession ria aplica se tamb m a determina es consequen tes sobre a mesma mat ria mesmo que emitidas ap s a data de submiss o de uma quest o a arbitragem desde que a primeira dessas determina es consequentes tenha sido comunicada Concession ria anteriormente quela data 4 A Concession ria obriga se a dar imediato conheci mento ao Concedente da ocorr ncia de qualquer diferendo ou lit gio com as contrapartes dos Contratos do Projecto e a prestar lhe toda a informa o relevante relativa evolu o dos mesmos Base LXXXIX Tribunal arbi
54. 30 dias a con tar da data da submiss o os cadernos de encargos ou as normas de constru o n o podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados e devendo estas ser realizadas com emprego de materiais de boa qualidade e a devida perfei o segundo as regras da arte de harmonia com as disposi es legais e regulamentares em vigor e as caracter sticas habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Concess o 3 Quaisquer documentos que care am de aprova o apenas podem circular nas obras com o respectivo visto 4 A adjudica o pela Concession ria de qualquer obra ou trabalho que se inclua no desenvolvimento das actividades integradas na Concess o a Empreiteiros Independentes deve respeitar a legisla o nacional ou comunit ria aplic vel Base XXXII Programa de Trabalhos 1 Quaisquer altera es propostas pela Concession ria ao Programa de Trabalhos devem ser submetidas ao Con cedente e devidamente justificadas n o podendo envolver adiamento da data de entrada em servi o do primeiro Lan o a construir e ou da data de entrada em servi o da totalidade das Auto Estradas estabelecidas na base XXV 2 Em caso de atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos que possa p r em risco as datas referidas no n mero anterior o Concedente notifica a Concession ria para apresentar no prazo razo vel que lhe seja fixado mas nunca superior a 15 dias teis um plano de recuper
55. Con cession ria pode cobrar aos respectivos utentes taxas cujo montante deve constar do Manual de Opera o e Manu ten o 5 O funcionamento dos servi os de socorro obedece a regulamento a aprovar pelo MOPTC Base LIX 1 A Concession ria obriga se a disponibilizar aos utentes do Empreendimento Concessionado em locais a determinar livros destinados ao registo de reclama es os quais podem ser visados periodicamente pelo Conce dente 2 A Concession ria deve enviar ao Concedente tri mestralmente um relat rio sobre as reclama es regista das acompanhado das respostas dadas aos utentes e dos resultados das investiga es e demais provid ncias que tenham sido efectuadas Base LX 1 A Concession ria deve organizar uma estat stica rigorosa e di ria do tr fego nas Auto Estradas incluindo para as reas de Servi o adoptando para o efeito sistema a estabelecer de acordo com a EP 2 Os elementos obtidos s o mantidos sem quaisquer restri es disposi o da EP que tem livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo 1596 198 Base LXII 1 Carecem de aprova o pr via do Concedente sob pena de nulidade a substitui o a modifica o ou a reso lu o dos Contratos do Projecto bem como a celebra o pela Concession ria de quaisquer Contratos do Projecto n o existentes Data de Assinatura do Contrato de Con cess o D
56. Concession ria obriga se a comunicar de ime diato ao Concedente toda e qualquer inten o de proceder a um Refinanciamento da Concess o 13 O Concedente pode apresentar Concession ria a qualquer momento uma proposta de Refinanciamento da Concess o 14 Ocorrendo a situa o prevista no n mero anterior a Concession ria deve alternativamente a Demonstrar que a opera o proposta pelo Conce dente tem condi es globalmente menos favor veis do que aquelas que decorram de uma alternativa apresentada pela Concession ria ou do que aquelas que decorrem dos contratos de financiamento vigentes b Negociar a opera o de Refinanciamento da Con cess o proposta 15 A concretiza o de um Refinanciamento da Con cess o fica em qualquer caso dependente da decis o da Concession ria e da aprova o do Concedente 16 Ocorrendo Refinanciamento da Concess o o Caso Base Ajustado substitui o Caso Base Base XIX Obriga es do Concedente Sem preju zo do disposto em contr rio no Contrato de Concess o as obriga es do Concedente em mat ria de Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 financiamento necess rio ao desenvolvimento das activi dades integradas na Concess o limitam se ao estabelecido na base seguinte n o assumindo o Concedente qualquer outra responsabilidade ou risco nesta mat ria Base XX Comparticipa o de fundos pelo Estado A comparticipa o do
57. Euro mais pr ximo Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 ou para outro valor que o Concedente venha a determinar e que melhor se adeq e ao sistema monet rio em vigor 4 Por determina o do Concedente e tendo em vista a presta o do melhor servi o aos utentes e o interesse p blico as taxas de portagem podem variar designada mente em fun o da hora do dia em que sejam cobradas de zonas especiais ou de passagens regulares e frequentes do mesmo ve culo 5 Sem preju zo do disposto no n mero anterior as taxas de portagem que a Concession ria est autorizada a cobrar t m como base a tarifa de refer ncia para a classe 1 calculada de acordo com a f rmula referida no n 1 da base seguinte 6 Para efeitos do disposto no n mero anterior a tarifa de refer ncia reportada a Dezembro de 1998 de 0 054 7 As taxas de portagem para cada classe de ve culos incluindo IVA e ap s arredondamento nos termos do n 3 que a Concession ria se encontra autorizada a cobrar e que se mant m em vigor at primeira actualiza o a efectuar em conformidade com as presentes bases s o as seguintes Extens o Tarifas Taxas de Portagem Auto Estrada Sublan o Km Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 A eee ado Sa AE a os EN 14 Famalic o cccccccc 31 0 045 30 60 80 90 Famalic o Ceide nunnana 4 1 0 046 40 80 100 110 Ce ide Ay iiare i eaa
58. IS Conc em que IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t N N mero de acidentes no ano t com v timas mortos e ou feridos registados nos Sublan os da Concess o pela autoridade policial competente L Extens o total em quil metros dos Sublan os da Concess o TMDA TMDA registado na Concess o no ano t b O ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real calcula se nos seguintes termos gt IS concess o portagem xL L i IS CONPOR em que IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t IS concess o portagem Indice de sinistralidade de cada uma das concess es com portagem real em opera o L Extens o dos lan os em servi o de cada uma das concess es com portagem real expresso em quil me tros c O ndice de sinistralidade ponderado calcula se nos seguintes termos IS ponderado 60 x IS Conc 40 x IS CONPOR em que IS ponderado ndice de sinistralidade ponderado para o ano t IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t 6 Sempre que se verifique a IS Conc lt IS ponderado o Concedente soma remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea a do n mero seguinte b IS Conc gt
59. Lan os referidos no n 1 da base II x Contratos do Projecto os contratos celebrados pela Concession ria com vista ao desenvolvimento das activida des integradas na Concess o aprovados pelo Concedente e sujeitos ao disposto na base LXII y Corredor a faixa de 400 m definida por 200 m para cada lado do eixo do tra ado que lhe serve de base z Crit rios Chave os crit rios utilizados para a repo si o do equil brio financeiro da Concess o identificados no n 4 da base LXXXIV aa Custo Administrativo a sobretaxa administrativa a suportar pelo utente em caso de Cobran a Secund ria ou Coerciva da taxa de portagem nos termos legal e regula mentarmente estabelecidos bb Data de Assinatura do Contrato de Concess o a data em que foi celebrada a vers o origin ria do Contrato de Concess o nos termos da minuta aprovada pela Re solu o do Conselho de Ministros n 67 A 99 de 6 de Julho cc Empreendimento Concessionado o conjunto dos bens que integram a Concess o dd Empreiteiros Independentes as entidades que n o sejam membros do Agrupamento nem empresas associadas daqueles tal como definidas no n 2 do artigo 63 da Directiva n 2004 18 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Mar o de 2004 ee EP a EP Estradas de Portugal S A Jf Estabelecimento da Concess o o conjunto dos bens indicados na base V gg Estatutos o pacto social da Concession
60. O S a DS 2 Compete Concession ria elaborar e submeter aprova o do Concedente que se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada por escrito no prazo de 30 dias a contar da data da submiss o os cadernos de encargos ou as normas de constru o n o podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados e devendo estas ser realizadas com emprego de materiais de boa qualidade e a devida perfei o segundo as regras da arte de harmonia com as disposi es legais e regulamen tares em vigor e as caracter sticas habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Concess o Dista ENS ca UER ESA at Do RE a EAD Base XXXII 1 Quaisquer altera es propostas pela Concession ria ao Programa de Trabalhos devem ser submetidas ao Con cedente e devidamente justificadas n o podendo envolver adiamento da data de entrada em servi o do primeiro Lan o a construir e ou da data de entrada em servi o da totalidade das Auto Estradas estabelecidas na base XXV 2 Em caso de atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos que possa p r em risco as datas referidas no n mero anterior o Concedente notifica a Concession ria para apresentar no prazo razo vel que lhe seja fixado mas nunca superior a 15 dias teis um plano de recupe ra o do atraso e a indica o do refor o de meios para o efeito necess rio devendo o Concedente pronunciar se sobre o mesmo no prazo de 15 d
61. S S e E 7 5 0 05 90 160 200 220 Ave Guimar es ccccciiccictic 6 1 0 054 80 140 180 200 Base L Actualiza o das tarifas de portagem 1 As tarifas de portagem podem ser actualizadas anualmente no primeiro m s de cada ano civil por des pacho do MOPTC tendo em aten o a evolu o do IPC de acordo com a express o seguinte IPC p l td 1 1 x u sendo td 1 valor para a data d da tarifa actualizada por Sublan o e para a classe de veiculos 1 tv 1 valor da tarifa em vigor por Sublan o ou da tarifa de refer ncia no caso de Sublan o sem tarifa em vigor para a classe de ve culos 1 IPC p valor do ltimo IPC p m s a que se refere o ltimo ndice publicado n n mero de meses decorridos entre a data da ltima actualiza o tarif ria e a pretendida para a entrada em vigor da nova tarifa IPC p n valor do IPC relativo ao m s p n 2 A EP deve comunicar Concession ria o valor das novas tarifas de portagem com uma anteced ncia m nima de 15 dias face data da entrada em vigor das mesmas Base LI Formas de pagamento das taxas de portagem 1 As formas de pagamento das taxas de portagem incluem o sistema manual autom tico e por cart o de d bito ou de cr dito devendo ser compat veis com os sistemas de pagamento em vigor na rede concessionada ou outras que o Concedente autorize Di tia a E O PE RU ANS a DAS a R add Base LII N o pagamento das taxas de p
62. a o ao mesmo solicita o essa que sus pende o prazo de aprova o 6 O Manual de Opera o e Manuten o apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida se n o for recusada por escrito no prazo de 20 dias teis Base LVI Obriga es e direitos dos utilizadores e dos propriet rios confinantes das Auto Estradas 1 As obriga es dos utilizadores e os direitos e obri ga es dos propriet rios confinantes com as Auto Estradas em rela o ao seu policiamento s o as que constam do Estatuto das Estradas Nacionais e de outras disposi es legais ou regulamentares aplic veis 2 Os utentes t m o direito de ser informados pre viamente pela Concession ria sobre a realiza o de obras programadas que afectem as normais condi es de circu la o nas Auto Estradas designadamente as que reduzam o n mero de vias em servi o ou as que obriguem a desvios de faixa de rodagem Base LVII Manuten o e disciplina de tr fego 1 A circula o pelas Auto Estradas obedece ao disposto no C digo da Estrada e nas demais disposi es legais ou regulamentares aplic veis nomeadamente ao disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 2 A Concession ria obrigada salvo caso de for a maior devidamente verificado que a impe a de cumprir tal obriga o a assegurar permanentemente em boas condi es de seguran a e
63. a o do atraso e a indica o do refor o de meios para o efeito neces s rio devendo o Concedente pronunciar se sobre o mesmo no prazo de 15 dias teis a contar da sua apresenta o 3 Caso o plano de recupera o referido no n mero anterior n o seja apresentado no prazo para o efeito fixado ou caso o mesmo n o permita no entender do Concedente recuperar o atraso verificado este pode impor Conces sion ria a adop o de medidas adequadas e o cumprimento de um plano de recupera o por ele elaborado 4 At aprova o ou imposi o de um plano de recupera o nos termos dos n meros anteriores a Con cession ria deve proceder execu o das actividades em causa nos termos definidos no Programa de Trabalhos obrigando se ap s aquela aprova o ou imposi o a cum prir o plano de recupera o 5 Sempre que o atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos seja imput vel ao Concedente a Concessio n ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV Base XXXIII Aumento de n mero de vias das Auto Estradas a construir 1 O aumento do n mero de vias dos Lan os das Auto Estradas realizado de harmonia com o seguinte a Nos Sublan os com quatro vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do terceiro ano ap s o TMDA ter atingido 38 000 ve culos Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 201
64. a anteced ncia m nima de 30 dias podendo este opor se fundamentadamente e de acordo com crit rios de razoabilidade sua concretiza o nos 10 dias seguintes recep o daquela comunica o Base VIII Outros bens utilizados na Concess o 1 Os bens e direitos da Concession ria que n o es tando abrangidos na base anterior sejam utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Concess o podem ser alienados onerados e substitu dos pela Con cession ria 2 Os bens m veis referidos na presente base podem ser adquiridos pelo Concedente no Termo da Concess o pelo valor que seja determinado por acordo das Partes ou na aus ncia deste por uma comiss o de avalia o da qual fa am parte tr s peritos um nomeado pelo Concedente outro pela Concession ria e outro por acordo de ambas as Partes ou na sua falta por escolha do presidente da C mara de Com rcio e Ind stria Portuguesa Associa o Comercial de Lisboa Base IX Prazo da Concess o 1 O prazo da Concess o de 30 anos expirando automaticamente s 24 horas do trig simo anivers rio da Data de Assinatura do Contrato de Concess o 2 O disposto no n mero anterior n o prejudica a aplica o das disposi es do cap tulo XIV e das modali dades de extin o do Contrato de Concess o que nelas se prev em bem como das disposi es do Contrato de Con cess o que perduram para al m do Termo da Concess o CAP TULO IH
65. a correspondente ao somat rio dos reembolsos das remunera es e de outros cash flows para Accionistas previstos no Caso Base mas ainda n o pagos para cada ano desse per odo 5 Os montantes a pagar pelo Concedente nos termos do n mero anterior s o deduzidos de eventuais obriga es da Concession ria vencidas e n o cumpridas data do resgate 6 O montante da indemniza o a que se refere o n 4 n o pode em qualquer circunst ncia ser superior ao que seria expect vel que viesse a ocorrer caso a Concession ria mantivesse a Concess o at ao final do prazo do Contrato de Concess o 7 Se ap s o decurso de 90 dias desde a notifica o prevista no n 1 ainda n o existir acordo relativamente ao apuramento do montante da indemniza o a que se referem os n meros anteriores qualquer das Partes pode recorrer ao Processo de Resolu o de Diferendos Base LXXVIII 3 Verificando se qualquer situa o que possa dar lugar ao sequestro da Concess o nos termos dos n meros anteriores observa se com as devidas adapta es o pro 1596 200 cesso de sana o do incumprimento previsto nos n 3 a 5 da base seguinte DS a ATE LRP SEA E Tea aa dO 5 Durante o per odo de sequestro da Concess o o Concedente aplica os montantes dos pagamentos referidos na base LXV B em primeiro lugar para acorrer aos encar gos resultantes da manuten o dos servi os e s despesas necess rias ao restabeleci
66. a o disposto no n 5 o tribunal arbi tral toma a sua decis o considerando provados os factos alegados pela Parte demandante 5 Os rbitros designados ou considerados como designados pelas Partes nos termos do n mero anterior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 20 dias a contar da designa o do segundo rbitro do tribunal cabendo C mara de Com rcio e Ind stria Portugue sa Associa o Comercial de Lisboa esta designa o caso a mesma n o ocorra dentro deste prazo 6 O tribunal arbitral considera se constitu do na data em que o terceiro rbitro aceitar a sua nomea o e o co municar a ambas as Partes 7 O tribunal arbitral pode ser assistido pelos peritos t cnicos que considere conveniente designar 8 Salvo compromisso pontual entre as Partes o tri bunal arbitral julga segundo o direito constitu do e das suas decis es n o cabe recurso 9 As decis es do tribunal arbitral devem ser pro feridas no prazo de seis meses a contar da data de cons titui o do tribunal determinada nos termos da presente base podendo o tribunal arbitral prorrogar tal prazo por um m ximo de 12 meses sempre que a complexidade da mat ria ou outras raz es atend veis o justifiquem 10 Cada decis o do tribunal arbitral configura a de cis o final do Processo de Resolu o de Diferendos relati vamente ao objecto do lit gio e inclui a fixa o das custas do processo e a forma da sua reparti
67. ac o o conjunto de dados gerados num local de detec o de ve culos aquando da sua transpo si o por um ve culo ao qual corresponde uma taxa de portagem Base II 1 A Concess o tem por objecto a concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o com cobran a de portagens aos utentes pela Concession ria e em regime de disponibilidade dos seguintes Lan os f Variante EN 207 n do IP 9 Felgueiras EN 101 com a extens o aproximada de 5 km 2 Constituem ainda objecto da Concess o para efei tos de explora o e de conserva o os seguintes Lan os j constru dos com cobran a de portagens aos utentes pela Concession ria e em regime de disponibilidade 1596 190 Base V Estabelecimento da Concess o O Estabelecimento da Concess o composto b Pelas reas de Servi o pelos centros de assist ncia e de manuten o e pelos outros servi os de apoio aos utentes das Auto Estradas bem como pelas instala es e pelos equipamentos de via de cobran a de portagens c Pelos demais bens e direitos associados s instala es e aos equipamentos de cobran a de portagens de qualquer natureza que se encontrem afectos presta o do servi o de cobran a de portagens aos utilizadores nas Auto Estradas Base VI Base VII 1 As zonas das Auto Estradas e os conjuntos vi rios a elas associados que constituem o Estabelecimento da Con
68. ados previamente entre as Partes sem preju zo do disposto no n mero seguinte 7 Na falta do acordo previsto no n mero anterior e sem preju zo do desenvolvimento do procedimento pr contratual relativo adjudica o do aumento do n mero de vias o valor dos encargos a previstos fixado pelo tribunal arbitral nos termos do cap tulo XVIII 8 No caso de n o ser legalmente exig vel Con cession ria a tramita o de procedimento pr contratual os termos e as condi es relativos ao desenvolvimento do processo de alargamento s o previamente acordados entre as Partes 9 Na falta do acordo previsto no n mero anterior tramitado um procedimento de natureza concorrencial com vista escolha da entidade que procede aos trabalhos de alargamento sendo aplic vel o disposto nos n 4 e 7 10 Caso o Concedente opte por n o proceder reali za o de um alargamento na data em que tal alargamento deva ocorrer e sem preju zo da aplica o das penalidades por indisponibilidade que forem relevantes a Concessio n ria fica apenas obrigada ao cumprimento do n vel de servi o C at um TMDA de 60 000 ou de 90 000 ve culos respectivamente para as sec es de quatro ou seis vias e de um n vel de servi o D a partir daqueles limiares 11 Sem preju zo do disposto nos n 16 a 18 da base LXV B caso o Concedente opte por realizar um determinado alargamento numa data prevista para a re aliza o pela
69. ar um servi o destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanit rio em caso de acidente e promover a presta o de assist ncia mec nica 3 O servi o referido no n mero anterior funciona nos centros de assist ncia e manuten o que a Concession ria deve criar e que compreendem tamb m as instala es necess rias aos servi os de conserva o explora o e policiamento das Auto Estradas 4 Pela presta o do servi o de assist ncia a Con cession ria pode cobrar aos respectivos utentes taxas cujo montante deve constar do Manual de Opera o e Manu ten o 5 O funcionamento dos servi os de socorro obedece a regulamento a aprovar pelo MOPTC Base LIX Reclama es dos utentes 1 A Concession ria obriga se a disponibilizar aos utentes do Empreendimento Concessionado em locais a determinar livros destinados ao registo de reclama es os quais podem ser visados periodicamente pelo Concedente 2 A Concession ria deve enviar ao Concedente tri mestralmente um relat rio sobre as reclama es regista das acompanhado das respostas dadas aos utentes e dos resultados das investiga es e demais provid ncias que tenham sido efectuadas Base LX Estat sticas do tr fego 1 A Concession ria deve organizar uma estat stica rigorosa e di ria do tr fego nas Auto Estradas incluindo para as Areas de Servi o adoptando para o efeito sistema a estabelecer de acordo com a EP 2 O
70. as em cada sentido 4 Relativamente s obras acess rias e trabalhos com plementares a considerar nos projectos e a levar a efeito pela Concession ria deve atender se designadamente ao seguinte a Veda o as Auto Estradas s o vedadas em toda a sua extens o utilizando se para o efeito tipos de veda es a aprovar pelo InIR devendo tamb m as passagens superiores em que o tr fego de pe es seja exclusivo ou im portante ser vedadas lateralmente em toda a sua extens o b Sinaliza o estabelecida a sinaliza o horizon tal vertical e vari vel indispens vel para a conveniente orienta o e seguran a da circula o segundo as normas em uso no InlR c Equipamentos de seguran a s o instaladas guardas e outros equipamentos de seguran a nomeadamente no limite da plataforma da auto estrada junto dos aterros com altura superior a tr s metros no separador quando tenha largura inferior a nove metros bem como na protec o a obst culos pr ximos da plataforma ou nos casos previstos nas normas em vigor para o sector d Integra o e enquadramento paisag stico a inte gra o das Auto Estradas na paisagem e o seu enquadra mento adaptado regi o que atravessam s o objecto de projectos especializados que contemplem a implanta o do tra ado a modula o dos taludes e o revestimento quer destes quer das margens separador Areas de Servi o e reas de repouso e Ilumina o os
71. ase LXXV b A Concession ria n o proceda ao pagamento dos pr mios de seguro nos termos do n 5 da base seguinte c Tal se revele necess rio em virtude da aplica o do disposto no n 2 da base LXXII no n 6 da base LXXVIII e no n 5 da base LXXXI ou d Tal se revele necess rio em virtude do incumprimento do disposto na al nea a do n 11 da base LXV B 9 Anterior n 8 10 H recurso imediato cau o nas situa es pre vistas no n 8 mediante despacho do MOPTC sob pro posta do InIR sem necessidade de pr via decis o judicial ou arbitral sobre a mat ria em causa 11 Anterior n 10 Base LXX 1 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria emergentes das presentes bases s o exercidos pelo MEF para os aspectos econ mi cos e financeiros e pelo MOPTC para os demais aspectos 2 As compet ncias do MOPTC s o exercidas pelo InIR e as do MEF s o exercidas pela IGF DS ado gor ai a mista an E O DE ad nc e 5 As determina es do Concedente que venham a ser emitidas no mbito dos poderes de fiscaliza o in cluindo as relativas a eventuais suspens es dos trabalhos de constru o s o imediatamente aplic veis e vinculam a Concession ria sem preju zo da possibilidade de posterior recurso ao Processo de Resolu o de Diferendos 6 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es resultantes do Contrato de Conc
72. bjecto da Concess o nos termos da base II h Bancos Financiadores as institui es de cr dito financiadoras do desenvolvimento das actividades inte gradas na Concess o nos termos dos Contratos de Fi nanciamento i Bases da Concess o o quadro geral da regula menta o da Concess o aprovado pelo Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho com as altera es introduzidas pelo presente decreto lei jJ BRISA a BRISA Auto Estradas de Portu gal S A k Canal T cnico Rodovi rio as infra estruturas de condutas e caixas instaladas na Concess o de acordo com as instru es t cnicas aplic veis em vigor destinadas ao alojamento de activos de telecomunica es Caso Base o conjunto dos pressupostos e pro jec es econ mico financeiras que constam de anexo ao Contrato de Concess o com as altera es que lhe sejam introduzidas nos termos permitidos no Contrato de Con cess o m Caso Base Ajustado o Caso Base P s Refinan ciamento aceite pelo Concedente reflectindo os efeitos decorrentes do mecanismo de partilha do beneficio do Refinanciamento da Concess o n Caso Base P s Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento com as novas condi es e estru tura de financiamento decorrentes do Refinanciamento da Concess o mantendo se todos os restantes pressupostos e c lculos do Caso Base Pr Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento o modelo finan ceiro utilizado
73. ceiro da Concess o 4 As autoriza es ou aprova es a emitir pelo Con cedente nos termos das bases LXII e LXIII ou as suas eventuais recusas n o implicam a assun o de quaisquer responsabilidades pelo Concedente nem exoneram a Con cession ria do cumprimento cabal e atempado das obriga es assumidas no Contrato de Concess o 5 As autoriza es ou aprova es do Concedente nos termos da base LXII n o devem ser infundadamente recusadas Base LXV Instala es de terceiros 1 Quando ao longo do per odo da Concess o venha a mostrar se necess ria a passagem nas Auto Estradas de quaisquer instala es ou redes de servi o p blico n o previstas anteriormente a Concession ria deve permitir a sua instala o e manuten o as quais devem por m ser levadas a cabo por forma a causar a menor perturba o poss vel circula o nas Auto Estradas 2 A forma e os meios de realiza o e conserva o destas instala es e demais compensa es devidas devem ser estabelecidos em contrato a celebrar entre a Concessio n ria e as entidades respons veis pela gest o dos servi os em causa as quais devem suportar os respectivos custos de instala o e manuten o Os contratos referidos no n mero anterior bem como quaisquer altera es aos mesmos necessitam de ser aprovados pelo Concedente CAP TULO VII A Receitas da Concession ria Base LXV A Receitas da Concession ria Constituem receita
74. cess o integram o dom nio p blico do Concedente Di pia RUE GU EE a CEDO a aU SRT S a O terreno por ela ocupado abrangendo a plataforma das Auto Estradas faixa de rodagem separador central e bermas as valetas os taludes as banquetas as valas de crista e de p de talude os n s e os ramais de liga o e os terrenos marginais at veda o b As obras de arte incorporadas na Auto Estradas e os terrenos para implanta o das pra as de portagem das reas de Servi o integrando os im veis que nelas sejam constru dos 5 Os bens m veis a que se refere a al nea b da base anterior podem ser substitu dos alienados e onerados pela Concession ria com as limita es resultantes dos n meros seguintes Base IX Prazo da Concess o 1 O prazo da Concess o de 30 anos expirando automaticamente s 24 horas do trig simo anivers rio da Data de Assinatura do Contrato de Concess o 2 O disposto no n mero anterior n o prejudica a aplica o das disposi es do cap tulo XIV e das modali dades de extin o do Contrato de Concess o que nelas se prev em bem como das disposi es do Contrato de Con cess o que perduram para al m do Termo da Concess o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base X 1 A Concession ria tem como objecto social ao longo de todo o per odo da Concess o o exerc cio das actividades que nos termos do Contrato de Concess o
75. cia dos utentes bem como as edifi ca es neles constru das integram igualmente o dom nio p blico do Concedente 4 A Concession ria n o pode por qualquer forma ceder alienar ou onerar quaisquer dos bens referidos nos n meros anteriores os quais encontrando se subtra dos ao com rcio jur dico privado n o podem igualmente ser objecto de arrendamento ou de qualquer outra forma que titule a ocupa o dos respectivos espa os nem de arresto penhora ou qualquer provid ncia cautelar sem preju zo do disposto na base XLI 5 Os bens m veis a que se refere a al nea b da base anterior podem ser substitu dos alienados e onerados pela Concession ria com as limita es resultantes dos n meros seguintes 6 A Concession ria apenas pode alienar os bens men cionados no n mero anterior se proceder sua imediata substitui o por outros com condi es de operacionalidade qualidade e funcionamento id nticas ou superiores excepto tratando se de bens que comprovadamente tenham perdido fun o econ mica 1596 209 7 Os neg cios jur dicos efectuados ao abrigo do n mero anterior devem ser comunicados ao Concedente no prazo de 30 dias ap s a data da realiza o do neg cio em causa sem preju zo do disposto no n mero seguinte 8 Ao longo dos ltimos cinco anos de dura o da Concess o os neg cios jur dicos referidos no n 6 de vem ser comunicados pela Concession ria ao Concedente com um
76. compet n cias para prosseguir as atribui es do Estado na rea das finan as qq MOPTC o Ministro das Obras P blicas Trans portes e Comunica es ou o Ministro que em cada mo mento detenha as compet ncias para prosseguir as atri bui es do Estado na rea das obras p blicas rr Operadora a sociedade incumbida do desenvol vimento das actividades de opera o das Auto Estradas e de manuten o do Empreendimento Concessionado nos termos do Contrato de Opera o e Manuten o ss Partes o Concedente e a Concession ria tt Plano de Controlo de Qualidade o documento elaborado em conformidade com o disposto na base XLIV uu Processo de Resolu o de Diferendos o procedi mento aplic vel resolu o de eventuais conflitos surgidos entre as Partes relativamente interpreta o integra o e aplica o das regras por que se rege a Concess o regu lado no cap tulo XVIII das presentes bases e em anexo ao Contrato de Concess o vv Programa de Trabalhos o documento fixando a ordem prazos e ritmos de execu o das diversas activi dades integradas na Concess o ww Proposta a proposta apresentada pelo Agrupa mento no concurso p blico para atribui o da Concess o tal como resultou da fase de negocia es havida no seio do referido concurso nos termos das respectivas actas e documentos que as integram xx R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior RCASD
77. conserva o em regime de portagem de lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na zona norte de Portugal atribu da ao cons rcio AENOR Auto Estradas do Norte S A Em resultado do acordo alcan ado torna se necess rio proceder revis o das bases da concess o Assim Nos termos da al nea a do n 1 do artigo 198 da Cons titui o o Governo decreta o seguinte Artigo 1 Altera o s bases da concess o Norte As bases I I V VI VI IX X XI XI XIV XV XVI XVM XX XXII XXV XXVI XXVI XXVII XXIX XXX XXXI XXXI XXXII XXXVI XXXIX XL XLII XLIV XLV XLVII XLIX L LI LI LII LV LVI LVMI LIX LX LXI LXIV LXVI LXVII LXX LXXI LXXIV LXXV LXXVI LXXVII LX XIX LXXX LXXXI LXXXIII LXXXIV LXXXVI e LXXXIX das bases da concess o da concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o de lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na zona norte de Portugal aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho alterado pelo Decreto Lei n 127 2003 de 24 de Junho pelo Decreto Lei n 42 2004 de 2 de Mar o pelo Decreto Lei n 39 2005 de 17 de Fe vereiro e pelo Decreto Lei n 147 2009 de 24 de Junho passam a ter a seguinte redac o Base I Defini es e abreviaturas 1 Nas presentes bases sempre que iniciados por mai scula e salvo se do contexto claramente resultar sen tido diferente os t
78. culada de acordo com a f rmula se guinte IP F Dis E s PC pet 44 tdA 1 xTxc g xe d IPC pez 2009 em que tdAi Valor da tarifa di ria de disponibilidade associada componente A actualiz vel no ano t de acordo com anexo ao Contrato de Concess o tdA Valor da tarifa di ria por disponibilidade asso ciada componente A n o actualiz vel no ano t de acordo com anexo ao Contrato de Concess o IPC 1 7 IPC a Dezembro do ano t 1 IPC IPC a Dezembro de 2009 Dez2009 X 0 25 T Rela o entre o n mero total de quil metros afecta dos pela indisponibilidade e o n mero total de quil metros da concess o c g Coeficiente de gravidade da falha de disponibi lidade sendo para este efeito considerados dois graus de indisponibilidade i Indisponibilidade absoluta a que corresponde um coeficiente de valor 1 ii Indisponibilidade relativa a que corresponde um coeficiente de valor 0 5 c d Coeficiente de dura o da falha de disponibili dade sendo para este efeito considerados tr s graus de indisponibilidade i Indisponibilidade durante o per odo nocturno entre as 22h00m e as 6h00m a que corresponde um coeficiente de valor 0 3 ii Indisponibilidade durante o per odo diurno entre as 6h00m e as 22h00m a que corresponde um coeficiente de valor 0 7 iii Indisponibilidade durante um dia a que corres ponde um coeficiente de valor 1 1596 226
79. da Concess o e a todo o tempo o dom nio da Concession ria nos termos previstos no artigo 486 do C digo das Sociedades Comerciais 2 At tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir os membros do Agrupamento det m nos termos e condi es descritos no Contrato de Concess o a totalidade do capital social da Concessio n ria 3 Durante o prazo referido no n mero anterior a aliena o de ac es entre membros do Agrupamento fica sujeita a autoriza o pr via do Concedente sendo nula e de nenhum efeito qualquer aliena o de ac es da Con cession ria a terceiras entidades 4 Ap s o termo do prazo referido no n 2 e salvo se excepcionada nos termos do n 1 ainda nula e de nenhum efeito qualquer aliena o por parte dos membros do Agrupamento a terceiros que com eles n o estejam em rela o de dom nio de ac es necess rias para assegurar o dom nio da Concession ria 5 As autoriza es a que se refere a presente base consideram se tacitamente concedidas se n o forem re cusadas por escrito no prazo de 20 dias teis a contar da sua solicita o Base XII Capital 1 Ocapital social da Concession ria de 56 200 000 integralmente subscrito e realizado 2 A Concession ria obriga se a manter o Conce dente permanentemente informado sobre o cumprimento do Acordo de Subscri o 3 A Concession ria n o pode proceder redu o d
80. da a informa o e colabora o necess rias facilita o e rapidez dos processos expropriativos 3 Os bens e direitos expropriados devem ser entre gues pelo Concedente Concession ria livres de encargos e desocupados no prazo de 180 dias a contar da apre senta o pela Concession ria ao Concedente das plantas parcelares para cada Sublan o 4 Qualquer atraso n o imput vel Concession ria na entrega pelo Concedente de bens e de direitos expro priados que impe a que a Concession ria d in cio a obras ou trabalhos nesses bens ou ao exerc cio desses direitos confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV desde que aquele atraso seja superior a 45 dias relativa mente a cada Lan o se ocorrer antes de a Concession ria ter iniciado as obras ou os trabalhos de constru o do Lan o em que esses bens e direitos se integrem ou supe rior a 15 dias seguidos ou interpolados se ocorrer ap s o in cio daquelas obras ou trabalhos 5 Para o c mputo dos 15 dias referidos no n mero anterior s o tidos em considera o os dias de atraso ocor ridos antes do in cio dos trabalhos de constru o CAP TULO IV A InIR Base XXIII A Fun es do InIR Sem preju zo dos poderes cometidos a outras entidades sempre que no Contrato de Concess o se atribuam poderes ou se preveja o exerc cio de faculdades pelo Concedente tais poderes e tal
81. de Resolu o de Diferendos o procedi mento aplic vel resolu o de eventuais conflitos surgidos entre as Partes relativamente interpreta o integra o e aplica o das regras por que se rege a Concess o regu lado no cap tulo XVIII das presentes bases e em anexo ao Contrato de Concess o vv Programa de Trabalhos o documento fixando a ordem prazos e ritmos de execu o das diversas activi dades integradas na Concess o ww Proposta a proposta apresentada pelo Agrupa mento no concurso p blico para atribui o da Concess o tal como resultou da fase de negocia es havida no seio do referido concurso nos termos das respectivas actas e documentos que as integram xx R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior RCASD o R cio de Cobertura Anual do Servi o da D vida S nior definido como o quociente entre i os meios libertos do projecto acrescidos do saldo de disponibilidades de caixa e ii o capital devido nos termos dos Contratos de Finan ciamento acrescido de todos os juros comiss es e despesas a liquidar pela Concession ria ao abrigo dos mesmos sendo este r cio calculado no final de cada semestre do per odo relevante com refer ncia ao per odo subsequente de 12 meses nos termos constantes do Caso Base yy R cio Anual de Cobertura da Vida do Empr stimo RACVE o R cio de Cobertura da Vida do Empr s timo definido como o quociente entre i o valor actual
82. de de todas as concess es com portagem real para o ano t IS concess o portagem ndice de sinistralidade de cada uma das concess es com portagem real em ope ra o L Extens o dos lan os em servi o de cada uma das concess es com portagem real expresso em quil metros c O ndice de sinistralidade ponderado calcula se nos seguintes termos IS ponderado 60 x IS Conc 40 x IS CONPOR em que IS ponderado ndice de sinistralidade ponderado para o ano t IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t 6 Sempre que se verifique a IS Conc lt IS ponderado o Concedente soma remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea a do n mero seguinte b IS Conc gt IS ponderado o Concedente deduz remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea b do n mero seguinte 7 Os incrementos e as dedu es referidos no n mero anterior s o calculados da seguinte forma a Incremento IS ponderado IS Conc IS Conc Sin 2Y x Dis x 1596 204 b Dedu o IS Conc IS ponderado SIn 2 x Dis x IS Conc 8 Para efeitos do c lculo do ndice de sinistralidade previsto nos n meros anteriores n o s o considerados os Sublan os relativamente ao
83. decis o da Comiss o de Peritos e que constitui o objecto do lit gio a um tribunal arbitral composto por tr s rbitros um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum acordo pelos rbitros que as Partes tenham designado DE di Ud OS ga pedi ee ve Enc fo DS a SR 9 As decis es do tribunal arbitral devem ser pro feridas no prazo de seis meses a contar da data de cons titui o do tribunal determinada nos termos da presente base podendo o tribunal arbitral prorrogar tal prazo por um m ximo de 12 meses sempre que a complexidade da mat ria ou outras raz es atend veis o justifiquem Artigo 2 Aditamento s bases da concess o Norte S o aditadas as bases XVILA XVIII A XXIII A LXV A LXV B LXV C LXV D e LXXXVI A s bases da concess o da concep o projecto constru o financia mento explora o e conserva o de lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na zona norte de Portugal aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho alterado pelo Decreto Lei n 127 2003 de 24 de Junho pelo Decreto Lei n 42 2004 de 2 de Mar o pelo Decreto Lei n 39 2005 de 17 de Fevereiro e pelo Decreto Lei n 147 2009 de 24 de Junho com a seguinte redac o 1596 202 Base XVIIA Varia o da tributa o directa sobre o lucro das sociedades 1 Quando ocorra varia o da taxa global de tributa o directa sobre o lucro das sociedades IRC e Derra ma
84. dente divi didos nos seguintes fasc culos independentes a Volume sintese de apresenta o geral do Lan o b Estudo de tr fego actualizado que suporte o di mensionamento da sec o corrente dos ramos dos n s de liga o dos pavimentos e das barreiras de portagem c Estudo geol gico geot cnico com proposta de pro grama de prospec o geot cnica detalhada para as fases seguintes do projecto d Volume geral contendo as geometrias propostas para as v rias solu es de tra ado incluindo n s de liga o e restabelecimentos a drenagem a pavimenta o a sinali za o e seguran a a integra o paisag stica as pra as de portagem e outras instala es acess rias e Obras de arte correntes f Obras de arte especiais 2 T neis h Areas de Servi o e reas de repouso i Auditoria de seguran a 2 Os estudos pr vios s o instru dos conjuntamente com os respectivos Estudos de Impacte Ambiental elabora dos em cumprimento da legisla o nacional e comunit ria Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 em vigor de forma a que o Concedente os possa submeter ao MAOT para parecer de avalia o de acordo com a legisla o em vigor 3 Os projectos base e os projectos de execu o devem ser apresentados ao Concedente divididos nos seguintes fasc culos independentes a Volume s ntese de apresenta o geral do Lan o b Implanta o e apoio topogr fico
85. dentemente de qualquer outra formalidade 7 Em casos de fundamentada urg ncia que n o se compade a com as delongas do processo de sana o do incumprimento regulado no n 3 o Concedente pode sem preju zo da observ ncia daquele processo e do cum primento do disposto no n 5 proceder de imediato ao sequestro da Concess o nos termos definidos na base an terior 8 resolu o do Contrato de Concess o origina o dever de indemnizar por parte da Concession ria devendo a indemniza o ser calculada nos termos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer cau o caso a indemni za o n o seja paga voluntariamente pela Concession ria 9 Ocorrendo resolu o do Contrato de Concess o pela Concession ria por motivo imput vel ao Concedente este deve indemnizar a Concession ria nos termos gerais de direito e respons vel pela assun o de todas as obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Finan ciamento com excep o das relativas a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do motivo da resolu o Base LXXX Caducidade 1 O Contrato de Concess o caduca quando se verifi car o termo do prazo da Concess o nos termos da base IX extinguindo se as rela es contratuais existentes entre as Partes sem preju zo das disposi es deste contrato que perduram para al m do Termo da Concess o 2 Verificando se a caducidade do Contrato de Con cess o nos termos do n
86. directamente com actividades integradas na Concess o que sejam objecto de qualquer dos Contratos do Projecto pode qualquer das Partes requerer a interven o da contraparte em causa na lide em conjunto com a Concession ria 5 A Concession ria obriga se a dar imediato conheci mento ao Concedente da ocorr ncia de qualquer diferendo ou lit gio com as contrapartes dos Contratos do Projecto e a 1596 233 prestar lhe toda a informa o relevante relativa evolu o dos mesmos Base LXXXVIII Fase pr contenciosa 1 Caso surja uma disputa entre as Partes em mat ria de validade aplica o interpreta o ou integra o das regras por que se rege a Concess o as Partes comprometem se reciprocamente e com vista a solucionar o diferendo a estabelecer e participar numa fase pr contenciosa nos termos dos n meros seguintes 2 fase pr contenciosa inicia se atrav s de co munica o remetida pela Parte reclamante Comiss o de Peritos referida em anexo ao Contrato de Concess o e nos termos ali previstos a qual adopta uma decis o fun damentada sobre cada quest o que naqueles termos lhe seja formulada 3 A composi o compet ncia e funcionamento da Comiss o de Peritos e as regras processuais para aprecia o e decis o das quest es submetidas pelas Partes s o estabelecidas em anexo ao Contrato de Concess o 4 Salvo em caso de acordo pontual entre as Partes que fixe um prazo espec fic
87. do Concedente em mat ria de resgate de sequestro e de resolu o do Contrato de Con cess o bem como de reposi o do equil brio financeiro da Concess o 4 Anterior n 1 5 Anterior n 2 Base LXVI 3 A Concession ria est impedida designadamente de utilizar o Canal T cnico Rodovi rio para fins distin tos do objecto da Concess o n o podendo o mesmo ser objecto de qualquer neg cio jur dico da Concession ria independentemente da sua natureza 4 Anterior n 3 5 Anterior n 4 Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 6 Anterior n 5 7 Anterior n 6 Base LXVIII 2 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte o valor da cau o fixado pela forma seguinte a O valor da cau o prestada pela Concession ria na Data de Assinatura do Contrato de Concess o de 2 493 989 48 DO E E E PENA SERES RT Carai RNA d Revogada 3 O valor da cau o determinado nos termos do n mero anterior nunca pode ser inferior a 2 493 989 48 4 Anterior n 3 5 Anterior n 4 6 Anterior n 5 7 Anterior n 6 8 O Concedente pode utilizar a cau o sempre que a Concession ria n o cumpra as obriga es l quidas e certas resultantes do Contrato de Concess o nomeada mente quando a A Concession ria n o proceda ao pagamento das multas contratuais nos termos do n 3 da b
88. do da realiza o da vistoria prevista no n mero anterior devendo ficar anexa ao auto de vistoria ali referido 5 A Concession ria declara ter pleno conhecimento do estado de conserva o dos Lan os referidos na presente base bem como das instala es e equipamentos a eles afectos ou que neles se integram e aceitar a respectiva transfer ncia sem reservas nos termos e para os efeitos das presentes bases independentemente dos resultados da vistoria a que se refere o n 3 6 A Concession ria paga ao Concedente pela trans fer ncia dos Lan os referidos no n 2 da base II um mon tante global de 54 867 768 68 a liquidar na Data de Assinatura do Contrato de Concess o Base XLVI Trabalhadores 1 Na data da transfer ncia da explora o dos Lan os referidos no n 2 da base II a Concession ria integra nos seus quadros o pessoal da BRISA que pretenda transferir se para a Concession ria e que em tal data esteja afecto explora o conserva o e assist ncia dos mesmos Lan os contratado sem termo certo cuja identifica o e situa o funcional e retributiva consta do Contrato de Concess o 1596 220 2 A integra o faz se sem perda de quaisquer direi tos ou regalias n o sendo consentida a transforma o da actual situa o funcional em rela es laborais prec rias sem embargo de acordo em contr rio a definir caso a caso entre a Concession ria e os trabalhadores em causa
89. do m s de Fevereiro de cada ano efectuado um pagamento de reconcilia o correspondente diferen a entre a remunera o devida relativa ao ano an terior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano b Para a componente de disponibilidade B o valor pre visto no n 2 da presente base liquidado semestralmente a 31 de Maio e a 30 de Novembro de cada ano de acordo com o regime estipulado no Contrato de Concess o 11 A determina o da parte respons vel pelo paga mento de reconcilia o previsto no n mero anterior feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar ao Concedente o montante respei tante ao pagamento de reconcilia o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe ao Concedente pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 12 Um Sublan o encontra se dispon vel nos termos e para os efeitos do disposto no Contrato de Concess o quando se encontrem verificadas simultaneamente as seguintes condi es a Condi es de acessibilidade estado ou condi o caracterizada por permitir a todos os ve culos autorizados terem acesso na entrada e na sa da ao Sublan o b Condi es de seguran a estado ou condi o de um Sublan o caracterizada por i Representar o cumprime
90. dos por modifica es unilaterais impostas pelo Concedente ou por quaisquer outros atrasos que sejam imput veis ao Concedente Base XXVI Disposi es gerais relativas a estudos e projectos 1 A Concession ria promove por sua conta e inteira responsabilidade a realiza o dos estudos e projectos re lativos aos Lan os a construir os quais devem satisfazer as normas legais e regulamentos em vigor 2 Os estudos e os projectos referidos no n mero ante rior devem satisfazer as regras gerais relativas qualidade seguran a comodidade e economia dos utentes das Auto Estradas sem descurar os aspectos de integra o ambiental e o enquadramento adaptado regi o que as mesmas atravessam e s o apresentados sucessivamente sob as formas de estudos pr vios de projectos base e de projectos de execu o podendo algumas fases de projecto 1596 214 ser dispensadas pelo Concedente a solicita o devida mente fundamentada da Concession ria 3 O estabelecimento dos tra ados das Auto Estradas com os seus n s de liga o Areas de Servi o pra as e siste mas de portagem deve ser objecto de pormenorizada justifi ca o nos estudos e projectos a submeter pela Concession ria e tem em conta nomeadamente os estudos de car cter ur ban stico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou regi es abrangidas nas zonas em que esses tra ados se desenvolvem nomeadamente os plan
91. e o conjunto dos pressupostos e pro jec es econ mico financeiras que constam de anexo ao Contrato de Concess o com as altera es que lhe sejam introduzidas nos termos permitidos no Contrato de Con cess o m Caso Base Ajustado o Caso Base P s Refinanciamento aceite pelo Concedente reflectindo os efeitos decorrentes do mecanismo de partilha do benef cio do Refinanciamento da Concess o n Caso Base P s Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento com as novas condi es e estru tura de financiamento decorrentes do Refinanciamento da Concess o mantendo se todos os restantes pressupostos e c lculos do Caso Base Pr Refinanciamento o Caso Base Pr Refinanciamento o modelo finan ceiro utilizado para efeitos da contrata o da opera o de Refinanciamento da Concess o aceite pelo Concedente incluindo as condi es e estrutura de financiamento pre vistas no Caso Base p Cobran a Coerciva a cobran a de uma taxa de portagem que n o tenha sido paga pelo utente atrav s da Cobran a Prim ria ou da Cobran a Secund ria implicando ainda o pagamento de um Custo Administrativo e de uma coima se aplic vel q Cobran a Prim ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de d bito em conta ou de pr pagamento com provis o de conta ade quada seja o utente an nimo ou identificado r Cobran a Secund ria a cobran a electr nica de taxa de por
92. e 2 Qualquer altera o das formas de pagamento re feridas no n mero anterior depende de pr via aprova o do Concedente Base LII N o pagamento das taxas de portagem 1 O n o pagamento ou o pagamento viciado de taxas de portagem devidas nos Lan os ou Sublan os que inte gram a Concess o sancionado nos termos previstos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis incluindo aquelas que regulem as compet ncias e os poderes que assistem aos agentes de fiscaliza o da Concession ria nesta mat ria 2 Revogado 3 Revogado 4 Revogado 5 Revogado 6 Revogado 7 Revogado 8 Revogado 9 Revogado 10 Revogado 11 Revogado Base LIII Isen es de portagem 1 Est o isentos do pagamento de taxas de portagem os ve culos afectos s seguintes entidades ou organis mos a Presidente da Rep blica b Presidente da Assembleia da Rep blica c Presidentes do Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal de Justi a do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas d Membros do Governo e Procurador Geral da Rep blica f Veiculos afectos ao Comando da GNR ou da PSP e ve culos de for as de seguran a afectos fiscaliza o do tr nsito 1596 221 2g Ve culos de protec o civil de bombeiros ambul n cias e outros ve culos de emerg ncia a estes equipar veis quando devidamente identificados
93. e seja reposto ano a ano o valor do cash flow accionista que se verificaria caso tal varia o n o tivesse ocorrido 2 O acerto dos pagamentos anuais por disponibi lidade referido no n mero anterior objecto de acordo entre as Partes devendo em qualquer caso o mesmo ser reflectido nos pagamentos por disponibilidade do ano em que produzir efeitos a varia o prevista no n mero anterior CAP TULO HI Financiamento Base XVIII Responsabilidade da Concession ria 1 Sem preju zo do disposto na base XX a Conces sion ria respons vel pela obten o do financiamento necess rio ao desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Concess o por forma a cum prir cabal e atempadamente todas as obriga es por si assumidas 2 Com vista obten o dos fundos necess rios ao desenvolvimento das actividades objecto da Concess o a Concession ria contraiu os empr stimos e prestou as garantias celebrando com os Bancos Financiadores os demais actos e contratos que constituem os Contratos de Financiamento 3 N o s o opon veis ao Concedente quaisquer ex cep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas pela Concession ria nos termos do n mero anterior salvo quando respeitem a responsabi lidade directamente assumida pelo Concedente 4 Revogado Base XVIII A Refinanciamento da Concess o 1 A Concession ria em articula o com o Conce
94. e calend rio e os custos adicionais com grandes repara es devendo manter se a TIR accionista inalterada 18 A revis o dos custos unit rios a que se refere o n 16 e os ajustamentos previstos no n mero anterior devem ser objecto de acordo entre as Partes sem preju zo da possibilidade de recurso arbitragem nos termos do cap tulo XVIII Base LXV C Receitas de portagem 1 A EP titular nos termos regulados no contrato de concess o celebrado entre esta e o Concedente do direito de cobran a de portagens na rede concessionada incluindo as Auto Estradas assumindo integralmente a EP o risco de tr fego associado a esse direito 2 As taxas de portagem devidas pelos utentes das Auto Estradas objecto do Contrato de Concess o consti tuem receita da EP 3 No caso de o tr fego real ultrapassar o indicado no Contrato de Concess o a Concession ria tem direito a uma remunera o de valor equivalente a 25 da receita de portagem nos termos fixados no Contrato de Concess o 4 Os termos do pagamento da remunera o prevista no n mero anterior s o definidos no Contrato de Concess o Base LXV D Entrega das receitas das portagens EP A Concession ria obriga se a entregar EP o valor das portagens devidas pelas Transac es registadas nos seguintes termos a Diariamente no s timo dia til subsequente ao do registo das respectivas Transac es um valor correspon dente ao montante das
95. e compensa o directa pelo Conce dente c Prorroga o do prazo da Concess o d Combina o das modalidades anteriores ou qualquer outra forma que seja acordada pelas Partes 8 Caso durante a fase de projecto e constru o das Auto Estradas se verifique qualquer dos eventos referidos no n 1 a reposi o do equil brio financeiro da Concess o tem lugar atrav s da atribui o de compensa o directa pelo Concedente 9 As Partes acordam que a reposi o do equil brio financeiro da Concess o efectuada nos termos da pre sente base relativamente ao evento que lhe deu origem nica completa e final para todo o per odo da Concess o sem preju zo de aquela reposi o poder ser parcialmente diferida em rela o a quaisquer efeitos espec ficos do evento em causa que pela sua pr pria natureza n o sejam suscept veis de uma razo vel avalia o imediata ou sobre cuja exist ncia incid ncia ou quantifica o as Partes n o hajam chegado ainda a acordo 10 Para os efeitos previstos na presente base a Con cession ria deve notificar o Concedente da ocorr ncia de qualquer evento que possa dar lugar reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos 30 dias seguintes data da sua ocorr ncia CAP TULO XVI Direitos de propriedade industrial e intelectual Base LXXXV Direitos de propriedade industrial e intelectual 1 A Concession ria fornece gratuitamente ao Con cedente todos
96. e que procede aos trabalhos de alargamento sendo aplic vel o disposto nos n 4 e 7 10 Caso o Concedente opte por n o proceder reali za o de um alargamento na data em que tal alargamento deva ocorrer e sem prejuizo da aplica o das penalidades por indisponibilidade que forem relevantes a Concessio n ria fica apenas obrigada ao cumprimento do n vel de servi o C at um TMDA de 60 000 ou de 90 000 ve culos respectivamente para as sec es de quatro ou seis vias e de um n vel de servi o D a partir daqueles limiares 11 Sem preju zo do disposto nos n 16 a 18 da base LXV B caso o Concedente opte por realizar um deter minado alargamento numa data prevista para a realiza o pela Concession ria de uma grande repara o nos termos do Caso Base ou em data pr xima a Concession ria fica dispensada da sua obriga o de proceder mesma devendo os montantes que se destinavam a custear essa grande re para o ser utilizados para pagamento desse alargamento 12 Para efeitos do disposto no n mero anterior a Concession ria notifica o Concedente de que vai proceder a uma grande repara o dispondo este de um prazo de tr s meses contados dessa notifica o para lhe comunicar se pretende realizar o alargamento Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XXXVI 1 Imediatamente ap s a conclus o dos trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan
97. e se encontrem afectos presta o do servi o de cobran a de portagens aos utilizadores nas Auto Estradas Base VI Bens que integram a Concess o Integram a Concess o a O Estabelecimento da Concess o b Todas as obras m quinas equipamentos aparelha gens acess rios e em geral quaisquer bens afectos explora o e conserva o das Auto Estradas bem como os terrenos as casas de guarda e do pessoal da explora o os escrit rios e outras depend ncias de servi o Base VII Natureza dos bens que integram a Concess o 1 As zonas das Auto Estradas e os conjuntos vi rios a elas associados que constituem o Estabelecimento da Concess o integram o dom nio p blico do Concedente 2 Para efeitos do disposto no n mero anterior cons titui zona de Auto Estrada a O terreno por ela ocupado abrangendo a plataforma das Auto Estradas faixa de rodagem separador central e bermas as valetas os taludes as banquetas as valas de crista e de p de talude os n s e os ramais de liga o e os terrenos marginais at veda o b As obras de arte incorporadas na Auto Estradas e os terrenos para implanta o das pra as de portagem das reas de Servi o integrando os im veis que nelas sejam constru dos 3 Os im veis adquiridos por via do direito privado ou de expropria o para a constru o das Auto Estradas das reas de Servi o das instala es para cobran a de portagens e assist n
98. eficia es necess rias manuten o dos padr es de qualidade pre vistos no Contrato de Concess o e no Plano de Controlo de Qualidade Base XLV Transfer ncia da explora o e conserva o dos Lan os existentes 1 Os Lan os referidos no n 2 da base II bem como os equipamentos e instala es a eles afectos transferem se para a Concession ria s 24 horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o tornando se a respectiva ex plora o e conserva o da responsabilidade exclusiva da Concession ria a partir desse momento e podendo a partir desta data iniciar se a cobran a de portagens nos termos das bases XLVIII e seguintes 2 Consideram se igualmente transferidos para a Concession ria na data referida no n mero anterior os direitos inerentes a todas as garantias que se encontrem em vigor relativamente a obras realizadas nos Lan os ali referidos 3 No prazo de 30 dias a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o realizada conjuntamente por representantes do Concedente e da Concession ria em data a fixar pelo Concedente uma vistoria ad perpetuam rei memoriam da qual lavrado auto e que tem por objecto exclusivo o registo do estado de conserva o dos Lan os referidos no n 2 da base II e dos respectivos equipamentos e instala es 4 Uma lista identificativa dos bens afectos explora o e conserva o dos Lan os referidos no n 2 da base II elaborada aquan
99. ei n 147 2009 de 24 de Junho que inclui as bases LXV C e LXV D Artigo 4 Outorga do contrato Os Ministros de Estado e das Finan as e das Obras P blicas Transportes e Comunica es ficam autorizados com a faculdade de delega o a outorgar em nome e em representa o do Estado o contrato de altera o ao Contrato de Concess o na zona norte de Portugal cuja minuta aprovada mediante resolu o do Conselho de Ministros Artigo 5 Norma revogat ria S o revogados o n 4 da base XVIII os n 2a 11 da base LII a base LIV a al nea d do n 2 da base LXVIII e a al nea a do n 7 da base LXXXIV Artigo 6 Republica o 1 S o republicadas em anexo que faz parte inte grante do presente decreto lei as bases da concess o da 1596 206 concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o de lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na zona norte de Portugal aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho alterado pelo Decreto Lei n 127 2003 de 24 de Junho pelo Decreto Lei n 42 2004 de 2 de Mar o pelo Decreto Lei n 39 2005 de 17 de Fevereiro e pelo Decreto Lei n 147 2009 de 24 de Junho com a redac o actual 2 Para efeitos de republica o adoptado o presente do indicativo ou do conjuntivo consoante os casos na redac o de todas as normas Artigo 7 Entrada em vigor O presente decreto lei
100. em ha bita o para todo o territ rio nacional publicado pelo Instituto Nacional de Estat stica I P I IVA o imposto sobre o valor acrescentado mm Lan os as sec es vi rias em que se dividem as Auto Estradas nn Manual de Opera o e Manuten o o documento contendo um conjunto de regras relativas explora o e manuten o do Empreendimento Concessionado a elaborar pela Concession ria e a aprovar pelo Concedente nos termos da base LV 00 MAOT o Minist rio do Ambiente e do Ordena mento do Territ rio ou o Minist rio que em cada momento detenha as atribui es do Estado nas reas do ambiente e do ordenamento do territ rio pp MEF o Ministro de Estado e das Finan as ou o Ministro que em cada momento detenha as compet n cias para prosseguir as atribui es do Estado na rea das finan as qq MOPTC o Ministro das Obras P blicas Trans portes e Comunica es ou o Ministro que em cada mo mento detenha as compet ncias para prosseguir as atri bui es do Estado na rea das obras p blicas rr Operadora a sociedade incumbida do desenvol vimento das actividades de opera o das Auto Estradas e de manuten o do Empreendimento Concessionado nos termos do Contrato de Opera o e Manuten o ss Partes o Concedente e a Concession ria tt Plano de Controlo de Qualidade o documento elaborado em conformidade com o disposto na base XLIV uu Processo
101. em que o Concedente tem o direito de intervir no mbito do Contrato de Projecto e Constru o d Acordo Parassocial o acordo parassocial da Con cession ria Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 e Agrupamento o agrupamento vencedor do con curso p blico para atribui o da Concess o f reas de Servi o as instala es marginais s Auto Estradas destinadas instala o de equipamento de apoio aos utentes compostas designadamente por postos de abastecimento de combust veis por estabelecimentos de restaura o hoteleiros e similares e por zonas de repouso e de parqueamento de ve culos g Auto Estradas as auto estradas e conjuntos vi rios associados que constituem o objecto da Concess o nos termos da base II h Bancos Financiadores as institui es de cr dito financiadoras do desenvolvimento das actividades inte gradas na Concess o nos termos dos Contratos de Fi nanciamento i Bases da Concess o o quadro geral da regula menta o da Concess o aprovado pelo Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho com as altera es introduzidas pelo presente decreto lei i BRISA a BRISA Auto Estradas de Portugal S A k Canal T cnico Rodovi rio as infra estruturas de condutas e caixas instaladas na Concess o de acordo com as instru es t cnicas aplic veis em vigor destinadas ao alojamento de activos de telecomunica es D Caso Bas
102. enova es e as adapta es que de acordo com as mesmas disposi es para o efeito se tornem ne cess rias e todos os trabalhos e altera es necess rios para que os mesmos satisfa am cabal e permanentemente os fins a que se destinam 2 A Concession ria respons vel pela manuten o em perfeito estado de conserva o e funcionamento do equipamento de monitoriza o ambiental dos dispositivos de conserva o da Natureza e dos sistemas de protec o contra o ru do 3 Constitui ainda responsabilidade da Concession ria a manuten o e conserva o do sistema de ilumina o de sinaliza o e de seguran a nos tro os das vias nacionais ou urbanas que contactam com os n s de liga o at aos limites estabelecidos nos projectos aprovados pelo Con cedente 4 A Concession ria deve respeitar os padr es de qua lidade designadamente para a regularidade e ader ncia do pavimento conserva o da sinaliza o e do equipamento de seguran a e apoio aos utentes fixados no Manual de Opera o e Manuten o e no Plano de Controlo de Qua lidade 5 Concession ria submete o Plano de Controlo de Qualidade que contenha os indicadores de qualidade que se prop e cumprir aprecia o do Concedente no prazo de 90 dias contados da presente data ou da data em que ocorrer altera o das disposi es normativas e ou da legisla o em vigor a que se refere o n 1 sem preju zo de prazo diferente previst
103. ens e direitos se integrem ou supe rior a 15 dias seguidos ou interpolados se ocorrer ap s o in cio daquelas obras ou trabalhos 5 Para o c mputo dos 15 dias referidos no n mero anterior s o tidos em considera o os dias de atraso ocor ridos antes do in cio dos trabalhos de constru o Base XXV Ds aces grs pra ao RS a E Tt dg 2 As datas de entrada em servi o e as datas de in cio da constru o de cada um dos Lan os referidos no n mero anterior constam do programa de estudos de projecto e de constru o de recupera o 3 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte em quaisquer altera es ao programa referido no n mero anterior ainda que permitidas ao abrigo das disposi es do Contrato de Concess o deve a Concession ria respeitar os seguintes prazos limite a As obras de constru o do primeiro Lan o devem iniciar se no prazo de 22 meses a contar da Data de Assi natura do Contrato de Concess o b A entrada em servi o do primeiro Lan o a construir deve ter lugar no prazo de 43 meses a contar da data refe rida na al nea anterior c No prazo de 80 meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o deve encontrar se em servi o a totalidade das Auto Estradas 2 Os estudos e os projectos referidos no n mero ante rior devem satisfazer as regras gerais relativas qualidade seguran a comodidade e economia dos utentes das 1596 192 Auto Estradas
104. ente pelo desenvolvimento de todas as actividades concessionadas e pelo cabal cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Concess o independentemente da contrata o no todo ou em parte dessas actividades com terceiras entidades nos termos dos Contratos do Pro jecto e sem preju zo das obriga es e responsabilidades directamente assumidas perante o Concedente pelas con trapartes desses contratos 5 O Termo da Concess o importa a extin o ime diata de todos os Contratos do Projecto com excep o dos Contratos de Financiamento sem preju zo do disposto em contr rio nas presentes bases e dos acordos directos que o Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer com as respectivas contrapartes Base LXIII Outras autoriza es do Concedente 1 Carecem igualmente de autoriza o do Conce dente sob pena de nulidade a substitui o cancelamento ou modifica o dos seguintes documentos a Termos e condi es dos seguros referidos na base LXIX b Garantias prestadas a favor do Concedente c Garantias prestadas pelos membros do ACE a favor da Concession ria d Estatutos durante o per odo referido no n 1 da base XIII e Acordo Parassocial para efeitos do disposto no n 2 da base XIII 2 aprova o pelo Concedente aplic vel o dis posto nos n 2 e 3 da base LXII Base LXIV Autoriza es aprova es e outros actos do Concedente 1 Compete ao MEF e ao MOPTC media
105. ento das multas contratuais nos termos do n 3 da base LXXV b A Concession ria n o proceda ao pagamento dos pr mios de seguro nos termos n 5 da base seguinte c Tal se revele necess rio em virtude da aplica o do disposto no n 2 da base LXXII no n 6 da base LXXVIII e no n 5 da base LXXXI ou d Tal se revele necess rio em virtude do incumprimento do disposto na al nea a do n 11 da base LXV B 9 Sempre que o Concedente utilize a cau o nos termos do n mero anterior a Concession ria deve proce der reposi o do seu montante integral no prazo de um m s a contar da data da notifica o Concession ria do despacho referido no n mero seguinte 10 H recurso imediato cau o nas situa es pre vistas no n 8 mediante despacho do MOPTC sob pro posta do InIR sem necessidade de pr via decis o judicial ou arbitral sobre a mat ria em causa 11 A cau o pode ser levantada pela Concession ria dentro do prazo de um ano a contar da data do Termo da Concess o Base LXIX Cobertura por seguros 1 A Concession ria deve assegurar a exist ncia e ma nuten o em vigor das ap lices de seguro necess rias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das actividades integradas na Concess o por seguradoras aceit veis para o Concedente de acordo com crit rios de razoabilidade 2 As ap lices de seguro respeitantes const
106. entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Mar o de 2010 Jos S crates Carvalho Pinto de Sou sa Carlos Manuel Costa Pina Ant nio Augusto da Ascen o Mendon a Promulgado em 30 de Abril de 2010 Publique se O Presidente da Rep blica An BAL Cavaco SILVA Referendado em 3 de Maio de 2010 O Primeiro Ministro Jos S crates Carvalho Pinto de Sousa ANEXO Bases da Concess o CAP TULO I Objecto tipo e prazos da concess o Base I Defini es e abreviaturas 1 Nas presentes bases sempre que iniciados por mai scula e salvo se do contexto claramente resultar sen tido diferente os termos abaixo indicados t m os seguintes significados a ACE o agrupamento complementar de empresas constitu do entre membros do Agrupamento com vista ao desenvolvimento nos termos do Contrato de Projecto e Constru o das actividades de concep o projecto e constru o dos Lan os referidos no n 1 da base II b Acordo de Subscri o o acordo celebrado entre a Concession ria e os membros do Agrupamento enquanto seus accionistas relativo subscri o e realiza o do capital da Concession ria e realiza o de presta es acess rias de capital e ou de suprimentos ou empr stimos subordinados c Acordo Directo o contrato celebrado entre o Con cedente a Concession ria e o ACE definindo os termos e condi es
107. er ncia ao valor actual dos mesmos calculado nos termos referidos nosn 8 e 9 4 Para efeitos do disposto no n mero anterior procede se ao confronto entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 5 Os impactes favor veis a que alude o n 3 cor respondem aos diferenciais de cash flow dispon vel para os accionistas apurados por confronto ano a ano entre o Caso Base Pr Refinanciamento e o Caso Base P s Refinanciamento 6 Ao montante apurado nos termos do n mero an terior s o deduzidos os encargos razo veis suportados e documentados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da opera o de Refinanciamento da Concess o 7 As Partes acordam entre si o mecanismo concreto de partilha dos benef cios decorrentes do Refinanciamento da Concess o a que tem direito o Concedente de acordo com as caracter sticas do novo modelo financeiro e da situa o da Concess o podendo este consistir a Num pagamento nico ao Concedente a efectuar no momento de realiza o da opera o de Refinanciamento da Concess o b Na dedu o faseada aos pagamentos por disponibi lidade a acordar entre as Partes e a ocorrer em per odos a definir ou c Numa composi o resultante das alternativas ante riores 8 Para efeitos do pagamento nico a que se refere a al nea a do n mero anterior considera se uma taxa de actualiza o dos diferenciais de cash flow a distribuir aos Di
108. ermos abaixo indicados t m os seguintes significados a ACE o agrupamento complementar de empresas constitu do entre membros do Agrupamento com vista ao desenvolvimento nos termos do Contrato de Projecto e Constru o das actividades de concep o projecto e constru o dos Lan os referidos no n 1 da base II 1596 188 b Acordo de Subscri o o acordo celebrado entre a Concession ria e os membros do Agrupamento enquanto seus accionistas relativo subscri o e realiza o do capital da Concession ria e realiza o de presta es acess rias de capital e ou de suprimentos ou de empr s timos subordinados c Acordo Directo o contrato celebrado entre o Con cedente a Concession ria e o ACE definindo os termos e condi es em que o Concedente tem o direito de intervir no mbito do Contrato de Projecto e Constru o d Acordo Parassocial o acordo parassocial da Con cession ria e Agrupamento o agrupamento vencedor do con curso p blico para atribui o da Concess o f Areas de Servi o as instala es marginais s Auto Estradas destinadas instala o de equipamento de apoio aos utentes compostas designadamente por postos de abastecimento de combust veis por estabelecimentos de restaura o hoteleiros e similares e por zonas de repouso e de parqueamento de ve culos g Auto Estradas as auto estradas e conjuntos vi rios associados que constituem o o
109. esist veis exteriores Concession ria e cujos efeitos se produzem independentemente da vontade ou das circunst ncias pessoais da mesma 2 Constituem nomeadamente casos de for a maior actos de guerra hostilidades ou invas o tumultos rebeli o ou terrorismo epidemias radia es at micas fogo raio graves inunda es ciclones tremores de terra e outros cataclismos naturais que directamente afectem as activi dades compreendidas na Concess o 3 Consideram se exclu dos da previs o dos n me ros anteriores os eventos naturais cujo impacte deva ser suportado pelas Auto Estradas nos termos dos projectos aprovados e dentro dos limites por estes previstos 4 Sem preju zo do disposto no n 5 a ocorr ncia de um caso de for a maior tem por efeito exonerar a Concession ria da responsabilidade pelo n o cumpri mento das obriga es emergentes do Contrato de Con cess o que sejam afectadas pela ocorr ncia do mesmo na estrita medida em que o respectivo cumprimento pontual e atempado tenha sido efectivamente impedido e d lugar sujeito ao disposto no n 7 reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV ou caso a impossibilidade de cumprimento 1596 229 do Contrato de Concess o se torne definitiva ou a re posi o do equil brio Financeiro da Concess o se revele excessivamente onerosa para o Concedente resolu o do Contrato de Concess o 5 Sempre que u
110. esmas e favorecendo o ajustamento da respectiva amortiza o financeira sua amortiza o econ mica iii efici ncia am biental iv contratualiza o de longo prazo da concess o da rede rodovi ria nacional entre o Estado e a EP Estradas de Portugal S A v defini o do pre o global do servi o representado pelo uso e pela disponibilidade da rede ro dovi ria nacional assente na cria o da contribui o de servi o rodovi rio como receita pr pria da EP Estradas de Portugal S A vi associa o de investimento privado ao desenvolvimento da rede rodovi ria nacional traduzida no refor o das parcerias p blico privadas e na transfer n cia de riscos para os parceiros privados e vii refor o da seguran a rodovi ria Concretizando os objectivos definidos o Governo esta beleceu o quadro de regula o do sector com a cria o do Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P InIR I P e atribuiu EP Estradas de Portugal S A a concess o da rede rodovi ria nacional durante um per odo mais apro ximado vida til da infra estrutura Deu ainda concretiza o contribui o de servi o rodovi rio sem sobrecarregar os contribuintes e procedeu ao lan amento de um programa de empreendimentos rodovi rios j com a natureza de subconcess es da EP Estradas de Portugal S A Na conforma o do novo modelo assumiu particular import ncia a altera o do paradigma de relacionamento
111. ess o SCUT Norte Litoral O processo negocial relativo concess o da Brisa Auto Estradas de Portugal S A conclu do no final de 2008 possibilitou para al m da resolu o de um con junto de pendentes t cnicos complexos e da regulariza o de comparticipa es financeiras a concretiza o de um conjunto de altera es que vieram ao encontro dos ob Jectivos do novo modelo de gest o e de financiamento Entre essas altera es contam se nomeadamente a atri bui o EP Estradas de Portugal S A de receitas de
112. ess o n o en volvem qualquer responsabilidade do Concedente pela Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 execu o das obras de constru o em condi es de ope racionalidade e seguran a 7 Todas as imperfei es ou v cios de concep o execu o ou funcionamento das obras mencionadas no n mero anterior s o da exclusiva responsabilidade da Con cession ria salvo as imperfei es ou v cios que nos termos do Processo de Resolu o de Diferendos se conclua terem resultado de determina es do Concedente Base LXXI 1 A Concession ria obriga se a apresentar ao Con cedente semestralmente os elementos do plano geral de trabalhos tra ados sobre documentos que contenham o plano geral inclu do no Programa de Trabalhos referidos na base XXXII 2 A Concession ria obriga se a apresentar ao Con cedente trimestralmente os planos parcelares de trabalho tra ados sobre documentos que tamb m contenham planos parcelares e os cronogramas inclu dos no Programa de Trabalhos 3 Os eventuais desvios devem ser fundamentados nos documentos referidos nos n meros anteriores e tratando se de atrasos devem ser indicadas as medidas de recupera o previstas 4 A Concession ria obriga se ainda a fornecer em complemento dos documentos referidos todos os escla recimentos e informa es adicionais que lhe sejam razo avelmente solicitados pelo Concedente Base LXXIV
113. estabelecido o normal funcionamento da Concess o a Concession ria notificada para retomar a Concess o no prazo que razoavelmente lhe seja fixado pelo Concedente Base LXXIX Resolu o 1 O Concedente sob proposta do MOPTC e ouvi dos o InIR e a IGF pode p r fim Concess o atrav s da resolu o do Contrato de Concess o em caso de viola o grave cont nua se aplic vel e n o sanada ou n o san vel das obriga es da Concession ria decorrentes do Contrato de Concess o 2 Constituem nomeadamente causas de resolu o do Contrato de Concess o por parte do Concedente as seguintes situa es a Abandono da constru o explora o ou conserva o da Concess o b Dissolu o da Concession ria ou senten a de decla ra o de insolv ncia da Concession ria c N o cumprimento reiterado das obriga es que ori ginaram a aplica o das san es previstas na base LXXV d Recusa ou impossibilidade da Concession ria em retomar a Concess o nos termos do n 7 da base anterior ou quando o tenha feito continua o das situa es que mantiveram o sequestro e Falta de presta o ou de reposi o da cau o nos termos e prazos previstos f Ced ncia ou trespasse da Concess o no todo ou em parte sem pr via autoriza o g Incumprimento volunt rio de decis es judiciais ou arbitrais transitadas em julgado h Desobedi ncia reiterada s determina es do Con cedente com
114. eter lhe no primeiro trimestre de cada ano um relat rio respeitante ao ano anterior no qual prestada informa o circunstanciada sobre os estudos e os traba lhos de constru o de conserva o e de explora o das Auto Estradas bem como sobre os n veis de servi o e os indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e a seguran a rodovi rias na Concess o cobrindo aspectos como os pontos de acumula o de acidentes e a identifi ca o das suas causas e a compara o com cong neres nacionais e internacionais acompanhado por auditoria efectuada por entidade id nea e independente JN e es fe SR SOS isa CRER TONE ES ASS STAR de ss 3 Das informa es mencionadas nas al neas a b c d e 2 h e i do n 1 deve ser remetida c pia EP Base XVII Sem preju zo do disposto na base seguinte a Conces sion ria fica sujeita ao regime fiscal aplic vel Base XVIII E ae ps E A a a AAS 2 Com vista obten o dos fundos necess rios ao desenvolvimento das actividades objecto da Concess o a Concession ria contraiu os empr stimos e prestou as garantias celebrando com os Bancos Financiadores os demais actos e contratos que constituem os Contratos de Financiamento 3 N o s o opon veis ao Concedente quaisquer ex cep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas pela Concession ria nos termos do n mero anterior salvo quando respeite
115. exerc cio podem ser executados pelo InlR o qual fica autorizado para tanto por for a das presentes bases salvo quando o contr rio resultar do Contrato de Concess o ou de disposi o imperativa da lei CAP TULO V Projecto e constru o das Auto Estradas Base XXIV Concep o projecto e constru o 1 A Concession ria respons vel pela concep o projecto e constru o dos Lan os referidos no n 1 da base II respeitando os estudos e projectos apresentados nos termos das bases seguintes e o disposto no Contrato de Concess o 2 Para cumprimento das obriga es assumidas em mat ria de projecto e constru o das Auto Estradas a Con cession ria celebrou com o ACE o Contrato de Projecto e Constru o no mbito do qual todos e cada um dos mem bros do ACE garantiram Concession ria solidariamente entre si o cumprimento pontual e atempado das obriga es 1596 213 assumidas pelo ACE em mat ria de projecto e constru o dos Lan os referidos no n 1 da base II 3 N o s o opon veis ao Concedente quaisquer ex cep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas pela Concession ria nos termos do n mero anterior Base XXV Programa de execu o de auto estradas 1 As datas limite de entrada em servi o de cada um dos lan os referidos no n 1 da base II s o as seguintes Lan o Trimestre A7 IC5 P voa do Varzim Famalic o 4 Trimest
116. finidas nas normas de projecto do InIR ou caso n o existam da EP tendo em conta a velocidade base de 120 km h a 140 km h sem preju zo do disposto no n mero seguinte 3 O dimensionamento do perfil transversal das Auto Estradas sec o corrente deve ser baseado nos volumes hor rios de projecto previstos para o ano horizonte con siderando este como o vig simo ano ap s a abertura do Lan o ao tr fego admitindo se que esse dimensionamento seja atingido por fases nos termos da base XXXIII sem que no entanto o n mero inicial de vias seja inferior a duas em cada sentido Di gene E e Rae SERES ET aa ear a SS a Veda o as Auto Estradas s o vedadas em toda a sua extens o utilizando se para o efeito tipos de veda es a aprovar pelo InIR devendo tamb m as passagens superiores em que o tr fego de pe es seja exclusivo ou im portante ser vedadas lateralmente em toda a sua extens o b Sinaliza o estabelecida a sinaliza o horizon tal vertical e vari vel indispens vel para a conveniente Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 orienta o e seguran a da circula o segundo as normas em uso no InlR c Equipamentos de seguran a s o instaladas guardas e outros equipamentos de seguran a nomeadamente no limite da plataforma da auto estrada junto dos aterros com altura superior a tr s metros no separador quando tenha largura inferior a nove metros be
117. ga se a manter durante a vig ncia do Contrato de Concess o e a expensas suas as Auto Estradas e os demais bens que constituem o objecto da Concess o em funcionamento ininterrupto e permanente em bom estado de conserva o e em perfeitas condi es de utiliza o e de seguran a nos termos e condi es estabele cidos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis e no Contrato de Concess o realizando oportunamente as repara es as renova es e as adapta es que de acordo com as mesmas disposi es para o efeito se tornem ne cess rias e todos os trabalhos e altera es necess rios para que os mesmos satisfa am cabal e permanentemente os fins a que se destinam Dis eia Dia SEA DO dA Su T GENRE EEE OTA 4 A Concession ria deve respeitar os padr es de qua lidade designadamente para a regularidade e ader ncia do pavimento conserva o da sinaliza o e do equipamento de seguran a e apoio aos utentes fixados no Manual de Ope ra o e Manuten o e no Plano de Controlo de Qualidade 5 A Concession ria submete o Plano de Controlo de Qualidade que contenha os indicadores de qualidade que se prop e cumprir aprecia o do Concedente no prazo de 90 dias contados da data em que ocorrer altera o das disposi es normativas e ou da legisla o em vigor a que se refere o n 1 sem preju zo de prazo diferente previsto na lei ou da data em que ocorrer altera o de normas contratuais com
118. gur veis por ap lices comercialmente aceit veis os casos de for a maior identificados no n 2 e bem assim os eventos naturais previstos nos projectos aprovados pelo Con cedente cujo impacte exceda o estabelecido naqueles projectos 7 Perante a ocorr ncia de um caso de for a maior as Partes acordam se h lugar reposi o do equil brio financeiro da Concess o ou resolu o do Contrato da Concess o recorrendo se caso n o se chegue a acordo ao Processo de Resolu o de Diferendos 8 Verificando se a resolu o do Contrato de Con cess o nos termos da presente base observa se nomea damente o seguinte a O Concedente assume os direitos e obriga es da Concession ria emergentes ao abrigo dos Contratos de Financiamento excepto os relativos a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do caso de for a maior b Quaisquer indemniza es pag veis ao abrigo de se guros em que o Concedente seja co segurado s o directa mente pagas ao Concedente 9 A Concession ria obriga se a comunicar de ime diato ao Concedente a ocorr ncia de qualquer evento qua lific vel como caso de for a maior ao abrigo do disposto na presente base bem como no mais curto prazo poss vel a indicar quais as obriga es emergentes do Contrato de Concess o cujo cumprimento no seu entender se encon tra impedido por for a de tal ocorr ncia e bem assim se for o caso as medidas que pretende p r em pr tica a
119. i ano rara a Ir RE A AR REDE SALA SED RE SA Base LXIV Autoriza es aprova es e outros actos do Concedente 1 Compete ao MEF e ao MOPTC mediante despa cho conjunto a aprova o ou a autoriza o dos seguintes actos a A altera o do objecto social da Concession ria b O desenvolvimento pela Concession ria dentro dos limites f sicos da Concess o de outras actividades para al m das integradas na Concess o nos termos das presentes bases c O desenvolvimento de outras actividades pela Con cession ria fora do mbito e dos limites f sicos da Con cess o d A altera o da hierarquia dos membros do Concor rente no capital da Concession ria e A redu o do capital social da Concession ria f A altera o dos Estatutos da Concession ria g A aliena o do capital social da Concession ria in cluindo a transmiss o ou onera o das ac es nos termos previstos nas bases XI e XIV h A concretiza o de uma opera o de Refinanciamento da Concess o i As autoriza es previstas nas bases LXII e LXII Jj O trespasse da Concess o D As altera es nas condi es das ap lices de seguros 2 Sem preju zo de outro regime expressamente es tabelecido as autoriza es ou aprova es previstas no n mero anterior devem ser expressas e escritas 3 Sem preju zo de outras situa es expressamente previstas compete conjuntamente ao MEF e ao MOPTC o exerc cio dos poderes
120. ia recebe uma remunera o anual calculada nos termos da f rmula seguinte R Dis Ded gt Sin em que R Remunera o anual da Concession ria no ano t Dis Componente da remunera o anual relativa t disponibilidade verificada no ano t calculada nos termos do n 2 Ded Componente correspondente s dedu es a efectuar em virtude da ocorr ncia de falhas de de sempenho e de disponibilidade no ano t calculada nos termos do n 3 Sin Montante correspondente dedu o ou incre mento imposto em resultado da evolu o dos ndices de sinistralidade para o ano t calculada nos termos dos n 5 e seguintes 2 Como contrapartida pelo desenvolvimento das actividades previstas nos n 1 e 2 da base II a Concessio n ria recebe uma remunera o anual pela disponibilidade calculada nos termos da f rmula seguinte IPC Dis tdAi x tdA 1 x nd DisB IPC pez 2009 em que tdAi Valor da tarifa di ria de disponibilidade associada componente A actualiz vel no ano t de acordo com anexo ao Contrato de Concess o tdA Valor da tarifa di ria de disponibilidade associada componente A n o actualiz vel no ano t de acordo com anexo ao Contrato de Concess o DisB Valor da disponibilidade da componente B no ano t de acordo com o regime estipulado no Contrato de Concess o nd N mero de dias do ano t em que a Concess o se encontrou em servi o
121. ias teis a contar da sua apresenta o 3 Caso o plano de recupera o referido no n mero anterior n o seja apresentado no prazo para o efeito fixado ou caso o mesmo n o permita no entender do Concedente recuperar o atraso verificado este pode impor Conces sion ria a adop o de medidas adequadas e o cumprimento de um plano de recupera o por ele elaborado DE qd aeie A E A la a Poa ge a a Base XXXIII 1 O aumento do n mero de vias dos Lan os das Auto Estradas realizado de harmonia com o seguinte a Nos Sublan os com quatro vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do terceiro ano ap s o TMDA ter atingido 38 000 ve culos b Nos Sublan os com seis vias deve ser constru da mais uma via em cada sentido a partir do terceiro ano ap s o TMDA ter atingido 60 000 ve culos 1596 194 2 Os encargos decorrentes do aumento de n mero de vias dos Lan os s o da responsabilidade do Concedente devendo as respectivas condi es de pagamento ser pre viamente acordadas com a Concession ria sem preju zo do disposto nos n 5 a 8 3 Os procedimentos necess rios ao aumento de n mero de vias dos Lan os s o desenvolvidos pela Con cession ria que adopta para o efeito os procedimentos pr contratuais que possam ser legalmente exigidos no prazo determinado pelo Concedente sem preju zo do dis posto no n 8 4 Os documentos e as pe as dos proced
122. idade c modo seguro r pido e eficiente b Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes das Auto Estradas locais de descanso agrad veis bem como postos de abastecimento de combust veis e de lubrificantes 4 A dist ncia entre Areas de Servi o consecutivas a estabelecer nos Lan os a construir n o deve ser superior a 50 km Base XLI Constru o e explora o de reas de Servi o 1 A Concession ria n o pode subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com terceiros as actividades de explora o das Areas de Servi o ou parte delas sem pr via aprova o dos respectivos termos pelo Concedente 2 Os contratos previstos no n mero anterior est o sujeitos quanto disciplina da sua celebra o modifica o e extin o ao disposto na base LXII 3 Independentemente da atribui o da explora o a terceiros das Areas de Servi o nos termos da presente base a Concession ria mant m os direitos e continua su jeita s obriga es emergentes das presentes bases neste mbito responsabilizando se perante o Concedente pelo cabal cumprimento do mesmo Base XLII Extin o dos contratos respeitantes a reas de Servi o 1 No Termo da Concess o caducam automatica mente e em raz o daquele termo quaisquer contratos celebrados pela Concession ria com terceiros relativos explora o das Areas de Servi o ficando esta inteiramente respons vel pelas consequ ncia
123. imentos pr contratuais e a respectiva adjudica o devem ser previa mente aprovados pelo Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar a Altera es s pe as do procedimento b A altera o do projecto de decis o de adjudica o desde que respeitando as normas legais e regulamentares aplic veis 5 Na falta do acordo previsto no n 2 o Concedente deve atempadamente disponibilizar Concession ria os meios financeiros necess rios ao pagamento do pre o devido ao adjudicat rio do procedimento pr contratual referido no n 3 6 Quaisquer outros eventuais encargos relativos ao desenvolvimento do procedimento pr contratual referido no n 3 devem ser acordados previamente entre as Partes sem preju zo do disposto no n mero seguinte 7 Na falta do acordo previsto no n mero anterior e sem preju zo do desenvolvimento do procedimento pr contratual relativo adjudica o do aumento do n mero de vias o valor dos encargos a previstos fixado pelo tribunal arbitral nos termos do cap tulo XVIII 8 No caso de n o ser legalmente exig vel Con cession ria a tramita o de procedimento pr contratual os termos e as condi es relativos ao desenvolvimento do processo de alargamento s o previamente acordados entre as Partes 9 Na falta do acordo previsto no n mero anterior tramitado um procedimento de natureza concorrencial com vista escolha da entidad
124. ir portagens em qualquer tro o das concess es em causa apenas tendo de negociar com os concession rios as compensa es devidas por eventuais novos investimentos a realizar sem depend ncia de outros 1596 187 acordos e sem criar em princ pio situa es de rotura ou de reposi o for ada do equil brio financeiro destas con cess es vi os eventuais alargamentos futuros das vias objecto destas concess es dependem de determina o do Estado o que permite alinhar esse direito com a assun o de risco de tr fego pela EP Estradas de Portugal S A vii os acordos a alcan ar resolvem situa es pendentes sem recurso a tribunais arbitrais que criariam a possibi lidade de o Estado ter de se confrontar com o pagamento imediato dos valores relativos aos pedidos de reposi o do equil brio financeiro existentes De resto v o ser encetados a curto prazo processos negociais com os demais concession rios do Estado de forma a promover o mais brevemente poss vel a arti cula o dos mesmos com a concess o geral atribu da EP Estradas de Portugal S A O Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho alterado pelo Decreto Lei n 127 2003 de 24 de Junho pelo Decreto Lei n 42 2004 de 2 de Mar o pelo Decreto Lei n 39 2005 de 17 de Fevereiro e pelo Decreto Lei n 147 2009 de 24 de Junho aprovou as bases da concess o em regime de concep o projecto constru o financiamento explo ra o e
125. itamente aprovados pelo MOPTC no prazo de 60 dias a contar da respectiva apresenta o sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 2 A solicita o pelo Concedente de correc es ou de esclarecimentos aos projectos ou estudos apresentados tem por efeito o in cio da contagem de novos prazos de aprova o se aquelas correc es ou esclarecimentos forem solicitados nos 20 dias seguintes apresenta o dos docu mentos em causa e a mera suspens o daqueles prazos se a referida solicita o se verificar posteriormente 3 O prazo de aprova o referido no n 1 conta se no caso dos estudos pr vios a partir da data de recep o pelo Concedente do competente parecer do MAOT 4 Sem prejuizo do disposto no n mero seguinte a aprova o dos projectos pelo MOPTC n o envolve res ponsabilidade para o Concedente nem exonera a Conces sion ria dos compromissos emergentes do Contrato de Concess o ou da responsabilidade que lhe advenha da imperfei o da concep o ou do funcionamento das obras excepto em caso de modifica es unilaterais impostas pelo Concedente e relativamente s quais a Concession ria te nha manifestado por escrito reservas quanto seguran a das mesmas 5 Tendo em considera o o facto de relativamente aos Lan os referidos no n 1 da base II n o haver ainda Corredor aprovado na Data de Assinatura do Contrato de Concess o a Concession ria tem direito reposi o do eq
126. itos imediatos independentemente de qualquer outra formalidade 7 Em casos de fundamentada urg ncia que n o se compade a com as delongas do processo de sana o do incumprimento regulado no n 3 o Concedente pode sem preju zo da observ ncia daquele processo e do cum primento do disposto no n 5 proceder de imediato ao sequestro da Concess o nos termos definidos na base an terior 8 resolu o do Contrato de Concess o origina o dever de indemnizar por parte da Concession ria devendo a indemniza o ser calculada nos termos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer cau o caso a indemni za o n o seja paga voluntariamente pela Concession ria 9 Ocorrendo resolu o do Contrato de Concess o pela Concession ria por motivo imput vel ao Concedente este deve indemnizar a Concession ria nos termos gerais de direito e respons vel pela assun o de todas as obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Finan ciamento com excep o das relativas a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do motivo da resolu o Base LXXX 1 O Contrato de Concess o caduca quando se verifi car o termo do prazo da Concess o nos termos da base IX extinguindo se as rela es contratuais existentes entre as Partes sem preju zo das disposi es deste contrato que perduram para al m do Termo da Concess o Base LXXXI 1 Sem preju zo do disposto no n
127. itua o directamente ou atrav s de terceiro correndo os custos para o efeito incorridos por conta da Concession ria 2 O Concedente pode recorrer cau o para paga mento dos custos incorridos em aplica o do disposto no n mero anterior CAP TULO XII Responsabilidade extracontratual perante terceiros Base LXXIII Pela culpa e pelo risco A Concession ria responde nos termos da lei geral por quaisquer preju zos causados a terceiros no exerc cio das actividades que constituem o objecto da Concess o pela culpa ou pelo risco n o sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste mbito Base LXXIV Por preju zos causados por entidades contratadas 1 A Concession ria responde ainda nos termos gerais da rela o comitente comiss rio pelos preju zos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das actividades compreendidas na Concess o 2 Constitui especial dever da Concession ria prover e exigir a qualquer entidade com a qual venha a contratar que promova as medidas necess rias para salvaguarda da integridade f sica do p blico e do pessoal afecto Con cess o devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguran a em vigor a cada momento CAP TULO XIII Incumprimento e cumprimento defeituoso do contrato Base LXXV Incumprimento 1 Sem preju zo das situa es de incumprimento que podem dar origem ao seques
128. l quido dos meios libertos do projecto desde a data de 1596 189 c lculo at data do ltimo vencimento da d vida s nior descontado ao custo m dio ponderado da d vida s nior acrescido do saldo de abertura da conta de reserva do servi o da d vida e das disponibilidades de caixa e ii o total de d vida s nior existente data do c lculo sendo este r cio calculado no final de cada ano civil do per odo relevante nos termos constantes do Caso Base zz Refinanciamento da Concess o a altera o das condi es constantes dos Contratos de Financiamento ou dos contratos que os venham a substituir ou alterar ou a sua substitui o por outros contratos ou por outras estruturas de financiamento aaa Sublan o o tro o vi rio de Auto Estrada entre dois n s de liga o consecutivos bbb Termo da Concess o a extin o do Contrato de Concess o independentemente do motivo pelo qual a mesma ocorra ccc TIR Accionista a taxa interna de rendibilidade para os accionistas em termos anuais nominais para todo o prazo da Concess o definida como a TIR nominal dos fundos disponibilizados pelos accionistas e do cash flow distribu do aos accionistas designadamente sob a forma de juros e reembolso de presta es acess rias e outros empr stimos subordinados dividendos pagos ou reservas distribu das a pre os correntes durante todo o per odo da Concess o nos termos constantes do Caso Base ddd Trans
129. las que decorrem dos contratos de financiamento vigentes b Negociar a opera o de Refinanciamento da Con cess o proposta 15 A concretiza o de um Refinanciamento da Con cess o fica em qualquer caso dependente da decis o da Concession ria e da aprova o do Concedente 16 Ocorrendo Refinanciamento da Concess o o Caso Base Ajustado substitui o Caso Base Base XXIII A Fun es do InIR Sem preju zo dos poderes cometidos a outras entidades sempre que no Contrato de Concess o se atribuam poderes ou se preveja o exerc cio de faculdades pelo Concedente tais poderes e tal exerc cio podem ser executados pelo InIR o qual fica autorizado para tanto por for a das presentes bases salvo quando o contr rio resultar do Contrato de Concess o ou de disposi o imperativa da lei Base LXV A Receitas da Concession ria Constituem receitas pr prias da Concession ria a A remunera o anual pela disponibilidade prevista na base seguinte b A remunera o prevista no n 3 da base LXV C c Os rendimentos da explora o das reas de Servi o d Quaisquer outros rendimentos obtidos no mbito da sua actividade designadamente os Custos Administrati vos a cobrar aos utentes pelas Cobran as Secund ria e Coerciva e a parte que lhe couber das coimas nos termos da lei Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base LXV B Pagamentos por disponibilidade 1 A Concession r
130. lor das taxas de portagem a cobrar arredondado para o m ltiplo de cinco c ntimos de Euro mais pr ximo ou para outro valor que o Concedente venha a determinar e que melhor se adeque ao sistema monet rio em vigor 4 Por determina o do Concedente e tendo em vista a presta o do melhor servi o aos utentes e o interesse p blico as taxas de portagem podem variar designadamente em fun o da hora do dia em que sejam cobradas de zonas especiais ou de passagens regulares e frequentes do mesmo ve culo 5 Sem preju zo do disposto no n mero anterior as taxas de portagem que a Concession ria est autorizada a cobrar t m como base a tarifa de refer ncia para a classe 1 calculada de acordo com a f rmula referida no n 1 da base seguinte 6 Para efeitos do disposto no n mero anterior a tarifa de refer ncia reportada a Dezembro de 1998 de 0 054 7 As taxas de portagem para cada classe de ve culos incluindo IVA e ap s arredondamento nos termos do n 3 que a Concession ria se encontra autorizada a cobrar e que se mant m em vigor at primeira actualiza o a efectuar em conformidade com as presentes bases s o as seguintes Extens o Tarifas Taxas de Portagem Auto Estrada Sublan o Km Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 AT aE EE A mande aaa a EN 14 Famalic o uunaaaaee anna 3 1 0 045 30 60 80 90 Famalic o Ceide nunnana 4 1 0 046 40 80 100 11
131. m a responsabi lidade directamente assumida pelo Concedente 4 Revogado Base XX A comparticipa o do Estado no investimento necess rio Concess o no montante total de 169 591 285 foi 1596 191 entregue pelo Concedente Concession ria nos termos do Contrato de Concess o Base XXIII El 1 A condu o e a realiza o dos processos expropria tivos dos bens ou dos direitos necess rios ao estabeleci mento da Concess o competem entidade que o MOPTC designar como entidade expropriante em nome do Estado qual cabe tamb m suportar todos os custos inerentes condu o dos processos expropriativos e bem assim o pagamento de indemniza es ou de outras compensa es derivadas das expropria es ou da imposi o de servid es ou de outros nus ou encargos delas derivados pe o qdo Abate a ne log adro EE o ob DU da nb an o o aorta ep A dg 4 Qualquer atraso n o imput vel Concession ria na entrega pelo Concedente de bens e de direitos expro priados que impe a que a Concession ria d in cio a obras ou a trabalhos nesses bens ou ao exerc cio desses direitos confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV desde que aquele atraso seja superior a 45 dias relativa mente a cada Lan o se ocorrer antes de a Concession ria ter iniciado as obras ou os trabalhos de constru o do Lan o em que esses b
132. m caso de for a maior corresponda desde pelo menos seis meses antes da sua verifica o a um risco segur vel em pra as da Uni o Europeia por ap lices comercialmente aceit veis e independentemente de a Concession ria ter efectivamente contratado as respectivas ap lices verifica se o seguinte a A Concession ria n o fica exonerada do cumprimento pontual e atempado das obriga es emergentes do Contrato de Concess o na medida em que aquele cumprimento se tornasse poss vel em virtude do recebimento da indem niza o aplic vel nos termos da ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa b H lugar reposi o do equil brio financeiro nos termos do n 7 apenas na medida do excesso dos prejuizos sofridos relativamente indemniza o total pass vel de ser obtida nos termos da ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa independentemente das limita es resultantes de franquia c H lugar resolu o do Contrato de Concess o nos termos do n 7 quando apesar do recebimento da indem niza o aplic vel nos termos da ap lice comercialmente aceit vel relativa ao risco em causa a impossibilidade de cumprimento das obriga es emergentes do Contrato de Concess o seja definitiva ou a reposi o do equil brio financeiro seja excessivamente onerosa para o Conce dente 6 Ficam em qualquer caso exclu dos da previs o do n 5 ainda que correspondam a riscos se
133. m como na protec o a obst culos pr ximos da plataforma ou nos casos previstos nas normas em vigor para o sector e Ilumina o os n s de liga o as pra as de por tagem as Areas de Servi o e as reas de repouso devem ser iluminados f Telecomunica es a Concess o deve ser dotada de um Canal T cnico Rodovi rio para instala o da rede de telecomunica es afecta gest o da Concess o e para instala o de activos de telecomunica es nos termos da legisla o aplic vel devendo o Canal T cnico Rodovi rio a construir para o efeito prever a instala o de um cabo de fibra ptica pelo Concedente cuja utiliza o lhe fica reservada D e a ARE a DE a E RR 1 Os estudos e os projectos apresentados ao Con cedente nos termos das bases anteriores consideram se tacitamente aprovados pelo MOPTC no prazo de 60 dias a contar da respectiva apresenta o sem prejuizo do disposto nos n meros seguintes 2 A solicita o pelo Concedente de correc es ou de esclarecimentos aos projectos ou estudos apresentados tem por efeito o in cio da contagem de novos prazos de aprova o se aquelas correc es ou esclarecimentos forem solicitados nos 20 dias seguintes apresenta o dos docu mentos em causa e a mera suspens o daqueles prazos se a referida solicita o se verificar posteriormente 3 O prazo de aprova o referido no n 1 conta se no caso dos estudos pr vios a partir da da
134. meiro dia de atraso 3 Caso a Concession ria n o proceda ao pagamento das multas contratuais que lhe forem aplicadas no prazo de 10 dias teis a contar da sua fixa o o Concedente pode utilizar a cau o prestada nos termos da base LXVIII para pagamento das mesmas ficando a Concession ria obrigada sua reposi o integral nos termos dispostos naquela base 4 Os valores m nimo e m ximo das multas estabe lecidos na presente base s o actualizados anualmente de acordo com o IPC publicado para o ano anterior 5 A aplica o de multas que sempre precedida de audi o da Concession ria nos termos do artigo 100 do C digo do Procedimento Administrativo n o prejudica a aplica o de outras san es contratuais nem de outras san es previstas em lei ou regulamento 6 O atraso imput vel Concession ria no cumpri mento da obriga o referida na base LXV D confere EP o direito aos juros de mora sobre o montante em d vida a liquidar na data da respectiva entrega calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de tr s meses acrescida de dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente quele em que a entrega do montante em causa seja devida e at integral pagamento Base LXXVI For a maior 1 Consideram se unicamente casos de for a maior com as consequ ncias fixadas nos n meros seguintes e sem preju zo do disposto no n 3 os acontecimentos im previs veis e irr
135. mento do normal funcionamento do Empreendimento Concessionado e em segundo lugar para assegurar o cumprimento do servi o da d vida da Concession ria decorrente dos Contratos de Financia mento sendo o remanescente se o houver entregue Concession ria findo o per odo de sequestro 6 A Concession ria suporta os encargos resultantes da conserva o dos servi os e as despesas necess rias ao restabelecimento do normal funcionamento da Concess o podendo o Concedente recorrer cau o caso os montantes dos pagamentos devidos durante o per odo de sequestro n o sejam suficientes para o efeito DE go id Said e RAS Baba RR Base LXXIX Resolu o 1 O Concedente sob proposta do MOPTC e ouvi dos o InIR e a IGF pode p r fim Concess o atrav s da resolu o do Contrato de Concess o em caso de viola o grave cont nua se aplic vel e n o sanada ou n o san vel das obriga es da Concession ria decorrentes do Contrato de Concess o 2 Constituem nomeadamente causas de resolu o do Contrato de Concess o por parte do Concedente as seguintes situa es b Dissolu o da Concession ria ou senten a de decla ra o de insolv ncia da Concession ria Es aa a de Geleia DS Dr da e Seara SA SUDO fi eate ET d Recusa ou impossibilidade da Concession ria em retomar a Concess o nos termos do n 7 da base anterior ou quando o tenha feito continua o das situa es que mantiveram o seques
136. mero anterior a Concession ria inteiramente respons vel pela cessa o dos efeitos de quaisquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte n o assumindo o Concedente qualquer responsabilidade nessa mat ria sem preju zo do disposto no n 2 da base XLII Base LXXXI Revers o de bens 1 Sem preju zo do disposto no n 6 no Termo da Concess o revertem gratuita e automaticamente para o 1596 231 Concedente todos os bens que integram a Concess o nos termos da base VI obrigando se a Concession ria a entreg los em perfeito estado de conserva o e de funcionamento sem preju zo do normal desgaste do seu uso para os efeitos do Contrato de Concess o e livres de quaisquer nus ou encargos 2 Caso a Concession ria n o d cumprimento ao disposto no n mero anterior o Concedente promove a realiza o dos trabalhos que sejam necess rios reposi o do estado de conserva o e de funcionamento dos bens a referidos sendo as respectivas despesas custeadas por conta da cau o 3 Se no decurso dos dois ltimos anos de vig ncia da Concess o se verificar que a Concession ria n o se mostra capaz de cumprir a obriga o referida no n 1 ea cau o n o for suficiente para cobrir as despesas a reali zar ou a Concession ria n o preste garantia banc ria de valor adequado para o efeito pode o Concedente obrigar a Concession ria a entregar lhe o montante necess rio para
137. mprido o Acordo de Subscri o extinguindo se a garantia com o cumprimento integral deste acordo pelos accionistas da Concession ria 2 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte o valor da cau o fixado pela forma seguinte a O valor da cau o prestada pela Concession ria na Data de Assinatura do Contrato de Concess o de 2 493 989 48 b Enquanto se encontrarem Lan os em constru o a cau o refor ada no m s de Janeiro de cada ano no valor correspondente a 5 do or amento das obras de cada Lan o a realizar nesse ano c No m s seguinte data da entrada em servi o de cada um dos Lan os constru dos o montante da cau o correspondente a esse Lan o reduzido a 1 do seu valor imobilizado corp reo bruto revers vel apurado de acordo com o balancete mensal que para o efeito apresentado pela Concession ria d Revogada 3 O valor da cau o determinado nos termos do n mero anterior nunca pode ser inferior a 2 493 989 48 4 No ano seguinte data de entrada em servi o da totalidade das Auto Estradas o valor da cau o correspon der a 1 do valor imobilizado corp reo bruto revers vel da totalidade dos Lan os constru dos apurado de acordo com o balan o aprovado relativo ao exerc cio anterior valor esse que actualizado anualmente de acordo com o IPC publicado para o ano anterior 5 A cau o pode ser constitu da consoante op o da Concession ria
138. n s de liga o as pra as de por tagem as Areas de Servi o e as reas de repouso devem ser iluminados f Telecomunica es a Concess o deve ser dotada de um Canal T cnico Rodovi rio para instala o da rede de telecomunica es afecta gest o da Concess o e para instala o de activos de telecomunica es nos termos da legisla o aplic vel devendo o Canal T cnico Rodovi rio a construir para o efeito prever a instala o de um cabo de fibra ptica pelo Concedente cuja utiliza o lhe fica reservada g Qualidade ambiental devem existir dispositivos de protec o contra agentes poluentes no solo e aqu feros bem como contra o ru do 5 O dimensionamento das pra as de portagem deve ser tal que cause o m nimo de incomodidade e perdas de tempo aos utentes das Auto Estradas 6 Ao longo e atrav s das Auto Estradas incluindo nas suas obras de arte especiais devem ser estabelecidos onde se julgue conveniente os dispositivos necess rios para que o futuro alojamento de cabos el ctricos telef ni 1596 215 cos e outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de se levantar o pavimento 7 Os crit rios de projecto constantes da presente base devem ser aplicados em todos os Lan os referidos na base II Base XXX Aprova o dos estudos e projectos 1 Os estudos e os projectos apresentados ao Con cedente nos termos das bases anteriores consideram se tac
139. nda Concession ria construir nas Auto Estradas as obras de arte necess rias ao estabeleci mento das vias de comunica o constantes de planeamento ou projectos oficiais aprovados pelas entidades compe tentes data da elabora o do projecto de execu o dos Lan os a construir 4 O tra ado e as caracter sticas t cnicas destes resta belecimentos devem garantir a comodidade e a seguran a de circula o atentos os volumes de tr fego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enquadramento vi rio 5 A Concession ria respons vel por defici ncias ou v cios de constru o que venham a detectar se nos restabe lecimentos referidos no n 1 at cinco anos ap s a data de abertura ao tr fego do Lan o em que se localizam 6 A Concession ria ainda respons vel pela repa ra o de todos e quaisquer danos causados em condutas de gua esgotos redes de electricidade g s telecomuni ca es e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros em resultado da execu o das obras da sua responsabilidade nos termos do Contrato de Concess o 7 A reposi o de servi os afectados efectuada de acordo com as imposi es das entidades que neles su perintenderem n o podendo contudo ser exigido que a mesma se fa a em condi es substancialmente diferentes das preexistentes Base XXXV Condicionamentos especiais aos estudos e constru o 1 O Concedente pode impor
140. nform tico 9 A homologa o do auto de vistoria favor vel entrada em servi o das Auto Estradas n o envolve qual quer responsabilidade do Concedente relativamente s condi es de seguran a ou de qualidade das mesmas nem exonera a Concession ria do cumprimento das obriga es resultantes das presentes bases Base XXXVIII Altera es nas obras realizadas e instala es suplementares 1 A Concession ria pode mediante autoriza o do Concedente introduzir altera es nas obras realizadas e bem assim estabelecer e p r em funcionamento instala es suplementares 2 De igual forma a Concession ria tem de efectuar e de fazer entrar em servi o as altera es nas obras rea lizadas que sejam determinadas pelo Concedente sem preju zo do seu direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV salvo se as altera es determinadas pelo Concedente tiverem a na tureza de correc es resultantes do incumprimento pela Concession ria do disposto da base XXXVI Base XXXIX Demarca o dos terrenos e respectiva planta cadastral 1 A Concession ria procede sua custa com os propriet rios dos terrenos vizinhos e em presen a de um representante do Concedente que levanta o respectivo auto demarca o dos terrenos que fa am parte integrante da Concess o procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta em fundo cadastral e a escala n o inferior a
141. nte despa cho conjunto a aprova o ou a autoriza o dos seguintes actos a A altera o do objecto social da Concession ria b O desenvolvimento pela Concession ria dentro dos limites f sicos da Concess o de outras actividades para al m das integradas na Concess o nos termos das presentes bases c O desenvolvimento de outras actividades pela Con cession ria fora do mbito e dos limites f sicos da Con cess o d A altera o da hierarquia dos membros do Concor rente no capital da Concession ria e A redu o do capital social da Concession ria f A altera o dos Estatutos da Concession ria 1596 223 g A aliena o do capital social da Concession ria in cluindo a transmiss o ou onera o das ac es nos termos previstos nas bases XI e XIV h A concretiza o de uma opera o de Refinanciamento da Concess o i As autoriza es previstas nas bases LXII e LXII Jj O trespasse da Concess o D As altera es nas condi es das ap lices de seguros 2 Sem preju zo de outro regime expressamente es tabelecido as autoriza es ou aprova es previstas no n mero anterior devem ser expressas e escritas 3 Sem preju zo de outras situa es expressamente previstas compete conjuntamente ao MEF e ao MOPTC o exerc cio dos poderes do Concedente em mat ria de resgate de sequestro e de resolu o do Contrato de Con cess o bem como de reposi o do equil brio finan
142. ntegralmente subscrito e realizado 2 Concession ria obriga se a manter o Conce dente permanentemente informado sobre o cumprimento do Acordo de Subscri o DE doaga fe Sds Vaso A E EE duo Bo Dad Qua do ue o da Base XIV 1 A onera o de ac es representativas do capital social da Concession ria pertencentes aos membros do Agrupamento depende sob pena de nulidade de autori za o pr via do Concedente que se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada por escrito no prazo de 60 dias a contar da sua solicita o 3 Os membros do Agrupamento aceitam na sua qua lidade de accionistas da Concession ria e nos termos do Contrato de Concess o n o onerar ac es em contraven o ao disposto nos n meros anteriores A EE NAE dee E to ab ele AS A E DE a Aa EE Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XV 1 Ao longo de todo o per odo da Concess o e sem preju zo das demais obriga es de informa o estabeleci das nas presentes bases a Concession ria compromete se para com o Concedente a a Dar lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou a impedir o cumpri mento pontual e atempado de qualquer das obriga es emergentes das presentes bases e ou que possa constituir causa de sequestro da Concess o ou de resolu o do Con trato de Concess o nos termos previstos no cap tulo XIV i Rem
143. nterior mediante autori za o do Concedente que se deve pronunciar no prazo de 60 dias sob pena de se considerar a referida autoriza o tacitamente concedida 3 A Concession ria n o pode opor ao Concedente quaisquer excep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas nos termos do n mero anterior 4 A Concession ria obriga se a elaborar e respeitar um Manual de Opera o e Manuten o das Auto Estradas que submete aprova o do Concedente no prazo de seis meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Con cess o e no qual s o estabelecidas as regras os princ pios e os procedimentos a observar em mat ria de opera o e de manuten o do Empreendimento Concessionado designadamente a Funcionamento de portagens b Informa o e normas de comportamento para com os utentes c Seguran a dos trabalhadores portageiros d Normas de actua o no caso de restri es de circu la o nas Auto Estradas e Seguran a dos utentes e das instala es 1596 222 f Funcionamento dos servi os de vigil ncia e socorro com defini o das taxas a cobrar aos utentes e sua forma de actualiza o g Monitoriza o e controlo ambiental h Estat sticas i Areas de Servi os 5 O Manual de Opera o e Manuten o considera se tacitamente aprovado 60 dias ap s a sua apresenta o ao Concedente caso dentro desse prazo n o seja solicitada qualquer alter
144. nternacionais acompanhado por auditoria efectuada por entidade id nea e independente j Apresentar lhe prontamente as informa es comple mentares ou adicionais que lhe sejam solicitadas 2 O Concedente reserva se o direito de solicitar todas as informa es adicionais que julgar necess rias para seu completo esclarecimento atrav s de um delegado por si nomeado junto da Concession ria 3 Das informa es mencionadas nas al neas a b c d e 2 h e i do n 1 deve ser remetida c pia EP Base XVI Obten o de licen as Compete Concession ria obter todas as licen as e autoriza es necess rias ao exerc cio das actividades inte gradas na Concess o observando o cumprimento de todos os requisitos necess rios obten o das mesmas Base XVII Regime fiscal Sem preju zo do disposto na base seguinte a Conces sion ria fica sujeita ao regime fiscal aplic vel Base XVIIA Varia o da tributa o directa sobre o lucro das sociedades 1 Quando ocorra varia o da taxa global de tributa o directa sobre o lucro das sociedades IRC e Derra ma que conjunta ou isoladamente tenha por efeito a 1596 211 varia o da TIR Accionista em mais de 0 001000 pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso Base os pagamentos anuais por disponibilidade previstos na base LXV B s o ajustados para mais ou para menos con soante o caso de forma a que simulado no Caso Bas
145. nto integral de todas as dis posi es legais ou regulamentares estabelecidas para a respectiva concep o constru o e operacionalidade ii Permitir aos ve culos autorizados entrar sair e circu lar por esse Sublan o sem mais riscos para a integridade f sica e bem estar dos utentes e para a integridade dos 1596 225 respectivos ve culos do que aqueles que decorreriam da sua normal e prudente utiliza o c Condi es de circula o estado ou condi o do Sublan o caracterizado pelo cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circula o na velocidade e comodidade inerentes ao n vel de servi o B e tendo em conta designadamente i A regularidade e a ader ncia do pavimento ii Os sistemas de sinaliza o de seguran a e de apoio aos utentes e o respectivo estado de manuten o iii Os sistemas de ilumina o iv Os sistemas de ventila o de t neis e outros equi pamentos integrantes da Auto estrada 13 O n vel de servi o de disponibilidade calculado com base na metodologia preconizada na ltima vers o do Highway Capacity Manual e com sistema m trico 14 Em resultado da avalia o da disponibilidade realizada nos termos dos n meros anteriores o Concedente determina a extens o de via que se encontra relativa ou absolutamente indispon vel 15 O montante relativo s falhas de disponibilidade corresponde soma das dedu es di rias a aplicar sendo cada uma delas cal
146. o seu capital social durante todo o per odo da Concess o sem pr vio consentimento do Concedente o qual n o pode ser infundadamente recusado e se considera tacitamente concedido se n o for recusado por escrito no prazo de 60 dias a contar da sua solicita o 4 As ac es representativas do capital social da Con cession ria que sejam necess rias para assegurar o seu dom nio nos termos do n 1 da base XI s o obrigatoria mente nominativas Base XIII Estatutos e Acordo Parassocial 1 Quaisquer altera es aos Estatutos devem at tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente sob pena de nulidade 2 Devem igualmente ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente durante id ntico per odo as Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 altera es ao Acordo Parassocial das quais possa resultar directa ou indirectamente a modifica o das regras relati vas aos mecanismos ou forma de assegurar o dom nio da Concession ria pelos membros do agrupamento 3 As autoriza es do Concedente previstas na pre sente base consideram se tacitamente concedidas se n o forem recusadas por escrito no prazo de 20 dias teis a contar da sua solicita o Base XIV Onera o de ac es da Concession ria 1 A onera o de ac es representativas do capital social da C
147. o ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar ao Concedente o montante respei tante ao pagamento de reconcilia o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe ao Concedente pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 12 Um Sublan o encontra se dispon vel nos termos e para os efeitos do disposto no Contrato de Concess o quando se encontrem verificadas simultaneamente as seguintes condi es a Condi es de acessibilidade estado ou condi o caracterizada por permitir a todos os ve culos autorizados terem acesso na entrada e na sa da ao Sublan o b Condi es de seguran a estado ou condi o de um Sublan o caracterizada por i Representar o cumprimento integral de todas as dis posi es legais ou regulamentares estabelecidas para a respectiva concep o constru o e operacionalidade ii Permitir aos ve culos autorizados entrar sair e circu lar por esse Sublan o sem mais riscos para a integridade f sica e bem estar dos utentes e para a integridade dos Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 respectivos ve culos do que aqueles que decorreriam da sua normal e prudente utiliza o c Condi es de circula o estado ou condi o do Sublan o caracterizado pelo cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circula
148. o da data em que a referida decis o lhe tenha sido comunicada submeter a quest o que tenha ou devesse ter sido objecto da decis o da Comiss o de Peritos e que constitui o objecto do liti gio a um tribunal arbitral composto por tr s rbitros um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum acordo pelos rbitros que as Partes tenham designado 2 N o pode ser designado como rbitro quem tenha intervindo como perito na fase pr contenciosa 3 Decorrido o prazo fixado no n 1 sem que tenha havido submiss o da quest o ao tribunal arbitral considera se aceite por ambas as Partes a decis o adoptada pela Comiss o de Peritos a qual constitui a decis o final do 1596 234 Processo de Resolu o de Diferendos relativamente ma t ria em causa 4 Parte que decida submeter determinada ques t o ao tribunal arbitral nos termos do n 1 apresenta os seus fundamentos para a referida submiss o e designa de imediato o rbitro da sua nomea o no requerimento de constitui o do tribunal arbitral que dirija outra Parte atrav s de carta registada com aviso de recep o devendo esta no prazo de 30 dias a contar da recep o daquele re querimento designar o rbitro de sua nomea o e deduzir a sua defesa na falta do que o rbitro que Parte demandada competiria designar designado pela C mara de Com rcio e Ind stria Portuguesa Associa o Comercial de Lisboa e cumprido que sej
149. o e Manuten o das Auto Estradas que submete aprova o do Concedente no prazo de seis meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Con cess o e no qual s o estabelecidas as regras os princ pios e os procedimentos a observar em mat ria de opera o e de manuten o do Empreendimento Concessionado designadamente 1596 197 5 Anterior n 4 6 Anterior n 5 Base LVII 1 A circula o pelas Auto Estradas obedece ao disposto no C digo da Estrada e nas demais disposi es legais ou regulamentares aplic veis nomeadamente ao disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 2 A Concession ria obrigada salvo caso de for a maior devidamente verificado que a impe a de cumprir tal obriga o a assegurar permanentemente em boas condi es de seguran a e de comodidade a circula o nas Auto Estradas sem preju zo do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 2 assist ncia a prestar aos utentes nos termos do n mero anterior consiste no aux lio sanit rio e mec nico devendo a Concession ria instalar para o efeito uma rede de telecomunica es ao longo de todo o tra ado das Auto Estradas organizar um servi o destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanit rio em caso de acidente e promover a presta o de assist ncia mec nica 4 Pela presta o do servi o de assist ncia a
150. o mesmo objecto 6 O Plano de Controlo de Qualidade considera se tacitamente aprovado pelo Concedente quando n o seja rejeitado por escrito no prazo de 60 dias a contar da data da respectiva apresenta o pela Concession ria 7 No Plano de Controlo de Qualidade s o estabe lecidos os crit rios a verificar a respectiva periodicidade de verifica o os padr es m nimos a respeitar e o tipo de opera o de reposi o designadamente nos seguintes componentes a Pavimentos flex vel r gido e semi r gido b Obras de arte correntes c Obras de arte especiais d T neis e Drenagem f Equipamentos de seguran a g Sinaliza o h Integra o paisag stica e ambiental i Ilumina o J Telecomunica es k Sistema de controlo e gest o de tr fego 1596 195 8 O Plano de Controlo de Qualidade apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada por escrito no prazo de 60 dias ap s ter sido solicitada 9 O estado de conserva o e as condi es de explo ra o dos Lan os e demais bens que integrem ou estejam afectos Concess o s o verificados pelo Concedente de acordo com um plano de ac es de fiscaliza o por este definido competindo Concession ria proceder nos pra zos que lhe forem fixados s repara es e beneficia es necess rias manuten o dos padr es de qualidade pre
151. o na lei ou da data em que ocorrer altera o de normas contratuais com o mesmo objecto 6 O Plano de Controlo de Qualidade considera se tacitamente aprovado pelo Concedente quando n o seja rejeitado por escrito no prazo de 60 dias a contar da data da respectiva apresenta o pela Concession ria 7 No Plano de Controlo de Qualidade s o estabe lecidos os crit rios a verificar a respectiva periodicidade de verifica o os padr es m nimos a respeitar e o tipo de opera o de reposi o designadamente nos seguintes componentes a Pavimentos flex vel r gido e semi r gido b Obras de arte correntes c Obras de arte especiais d T neis e Drenagem f Equipamentos de seguran a g Sinaliza o h Integra o paisag stica e ambiental i Ilumina o j Telecomunica es k Sistema de controlo e gest o de tr fego 1596 219 8 O Plano de Controlo de Qualidade apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada por escrito no prazo de 60 dias ap s ter sido solicitada 9 O estado de conserva o e as condi es de explo ra o dos Lan os e demais bens que integrem ou estejam afectos Concess o s o verificados pelo Concedente de acordo com um plano de ac es de fiscaliza o por este definido competindo Concession ria proceder nos pra zos que lhe forem fixados s repara es e ben
152. o para aprecia o de determi nada quest o as decis es fundamentadas da Comiss es de Peritos s o adoptadas e notificadas s Partes num prazo n o superior a 30 dias contados da data da recep o pela Comiss o de Peritos da resposta da Parte n o reclamante ou do termo do prazo para a mesma fixado 5 Se a Comiss o de Peritos n o adoptar e notificar s Partes a sua decis o no prazo referido no n 4 ou se data da comunica o a que se refere o n 2 a Comiss o de Peritos n o se encontrar por qualquer motivo constitu da e esta situa o se mantiver por prazo superior a 30 dias ap s tal comunica o pode a Parte reclamante dar in cio fase contenciosa a que se refere a base seguinte sem depend n cia do pr vio cumprimento da fase pr contenciosa 6 A Parte n o reclamante que tendo sido notificada da comunica o a que se refere o n 2 n o haja apresen tado a sua defesa dentro do prazo para o efeito estabelecido fica definitivamente vinculada decis o que a Comiss o de Peritos adoptar sobre a quest o submetida atrav s de tal comunica o e tal Parte n o reclamante n o pode exer cer quanto a tal decis o o direito consignado no n 1 da base LXXXIX Base LXXXIX Fase contenciosa 1 Sem preju zo do disposto no n 6 da base anterior a Parte que n o se conforme com qualquer decis o adop tada pela Comiss o de Peritos nos termos dessa mesma base pode no prazo de 30 dias contad
153. o procede se a pedido da Concession ria sua vistoria lavrando se auto em que interv m representantes do Concedente e da Concession ria 2 O pedido de vistoria deve ser remetido ao Conce dente com uma anteced ncia m nima de 15 dias relativa mente data pretendida para o seu in cio DE ti alada na e Ra Gi Sa Do A dg 5 No caso de o resultado da vistoria ser favor vel entrada em servi o do Lan o em causa e havendo lugar realiza o de trabalhos de acabamento ou melhoria a abertura ao tr fego do referido Lan o ou Sublan o au torizada provisoriamente por despacho do MOPTC sem preju zo da realiza o daqueles trabalhos e da realiza o de nova vistoria nos termos do n mero seguinte o ana EPE PRA DE NRP RR AD RD DE RAR 7 Considera se como acto de recep o das obras de constru o das Auto Estradas o auto de vistoria favor vel sua entrada em servi o devidamente homologado pelo MOPTC ou caso seja necess rio realizar trabalhos de acabamento nos termos do n mero anterior o auto lavrado ap s vistoria daqueles trabalhos que declare estar a obra em condi es de ser recebida 8 No prazo de um ano a contar das vistorias referi das nos n meros anteriores a Concession ria fornece ao Concedente um exemplar das pe as escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas em material reprodut vel e em suporte inform tico Base XXXIX 1 A Concession ria
154. oncession ria pertencentes aos membros do Agrupamento depende sob pena de nulidade de autori za o pr via do Concedente que se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada por escrito no prazo de 60 dias a contar da sua solicita o 2 Exceptuam se do disposto no n mero anterior as onera es de ac es efectuadas em benef cio dos Bancos Financiadores nos termos dos Contratos de Financiamento as quais devem em todos os casos ser comunicadas ao Con cedente acompanhadas de informa o detalhada sobre os termos e condi es em que sejam estabelecidas no prazo de 30 dias a contar da data em que sejam efectuadas 3 Os membros do Agrupamento aceitam na sua qua lidade de accionistas da Concession ria e nos termos do Contrato de Concess o n o onerar ac es em contraven o ao disposto nos n meros anteriores 4 As disposi es da presente base mant m se em vigor at tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir comprometendo se a Conces sion ria a adoptar as medidas necess rias sua imple menta o Base XV Obriga es de informa o da Concession ria 1 Ao longo de todo o per odo da Concess o e sem preju zo das demais obriga es de informa o estabeleci das nas presentes bases a Concession ria compromete se para com o Concedente a a Dar lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou a impedir o cump
155. ortagem 1 O n o pagamento ou o pagamento viciado de taxas de portagem devidas nos Lan os ou Sublan os que inte gram a Concess o sancionado nos termos previstos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis incluindo aquelas que regulem as compet ncias e os poderes que assistem aos agentes de fiscaliza o da Concession ria nesta mat ria 2 Revogado 3 Revogado 4 Revogado 5 Revogado 6 Revogado 7 Revogado 8 Revogado 9 Revogado 10 Revogado 11 Revogado Base LIII 1 Est o isentos do pagamento de taxas de portagem os ve culos afectos s seguintes entidades ou organismos a Presidente da Rep blica b Presidente da Assembleia da Rep blica Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 c Presidentes do Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal de Justi a do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas d Membros do Governo e Procurador Geral da Rep blica f Ve culos afectos ao Comando da GNR ou da PSP e ve culos de for as de seguran a afectos fiscaliza o do tr nsito 2 Ve culos de protec o civil de bombeiros ambul n cias e outros ve culos de emerg ncia a estes equipar veis quando devidamente identificados h Ve culos militares ou das for as de seguran a quando em coluna i Ve culos da Concession ria bem como os que pos sam considerar
156. os regionais de ordenamento do territ rio os planos de desen volvimento municipal e planos de pormenor urban sticos 4 As normas a considerar na elabora o dos projec tos que n o sejam taxativamente indicadas no Contrato de Concess o nem constem de disposi es legais ou regula mentares em vigor devem ser as que melhor se coadunem com a t cnica rodovi ria actual Base XXVII Programa de estudos e projectos 1 No prazo de 30 dias contados da Data de Assinatura do Contrato de Concess o a Concession ria submete aprova o do Concedente um documento em que indica as datas em que se compromete a apresentar todos os estudos e projectos que lhe compete elaborar 2 O documento referido no n mero anterior e os estu dos e projectos que dele s o objecto devem ser elaborados e apresentados de forma a permitir o cumprimento pela Concession ria da obriga o de observar as datas de in cio da constru o e de abertura ao tr fego dos respectivos Lan os estabelecidas nos termos da base XXV 3 O documento a que se refere o n 1 considera se tacitamente aprovado no prazo de 30 dias teis a contar da sua entrega suspendendo se aquele prazo em virtude da apresenta o de acordo com crit rios de razoabilidade de pedidos de esclarecimento pelo Concedente Base XXVIII Apresenta o dos estudos e projectos 1 Sempre que haja lugar apresenta o de estudos pr vios estes devem ser submetidos ao Conce
157. os projectos planos plantas documentos e outros materiais de qualquer natureza que se revelem necess rios ou teis ao desempenho das fun es que a este incumbem nos termos do Contrato de Concess o ou ao exerc cio dos direitos que lhe assistem nos termos do mesmo e que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades integradas na Concess o seja directamente pela Concession ria seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar 2 Os direitos de propriedade intelectual relativos aos estudos e projectos elaborados em cumprimento do Contrato de Concess o s o transmitidos gratuita e ex clusivamente ao Concedente no Termo da Concess o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 competindo Concession ria adoptar todas as medidas para o efeito necess rias CAP TULO XVII Aplica o no tempo Base LXXXVI In cio da vig ncia da Concess o O Contrato de Concess o entra em vigor na Data de Assinatura do Contrato de Concess o contando se a partir dessa data o prazo da Concess o Base LXXXVI A Prazos e sua contagem Os prazos fixados nas presentes bases e no Contrato de Concess o contam se em dias ou meses seguidos de calend rio salvo quando contenham a indica o de dias teis caso em que apenas se contam os dias em que os servi os da Administra o P blica se encontrem abertos ao p blico em Lisboa CAP TULO XVIII Resolu o de diferendos Base
158. ou incorrec o se tenha verificado a partir da data em que a Concession ria seja notificada pelo Concedente para o efeito at efectiva correc o das mesmas 4 Sempre que se torne necess rio realizar expropria es para manter direitos de terceiros no estabelecimento ou restabelecimento de redes vias de qualquer tipo ou servi os afectados s o estas de utilidade p blica e com car cter de urg ncia sendo aplic veis todas as disposi es legais que regem a Concess o podendo os respectivos bens n o integrar necessariamente o patrim nio do Con cedente Base XXIII Condu o e controlo dos processos expropriativos 1 A condu o e a realiza o dos processos expropria tivos dos bens ou dos direitos necess rios ao estabeleci mento da Concess o competem entidade que o MOPTC designar como entidade expropriante em nome do Estado qual cabe tamb m suportar todos os custos inerentes Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 condu o dos processos expropriativos e bem assim o pagamento de indemniza es ou de outras compensa es derivadas das expropria es ou da imposi o de servid es ou de outros nus ou encargos delas derivados 2 Sem preju zo do disposto no n mero anterior com pete Concession ria a todo o tempo e nomeadamente no mbito dos estudos e projectos a apresentar ao Concedente nos termos do cap tulo V prestar entidade expropriante to
159. para efeitos da contrata o da opera o de Refinanciamento da Concess o aceite pelo Concedente incluindo as condi es e a estrutura de financiamento previstas no Caso Base p Cobran a Coerciva a cobran a de uma taxa de portagem que n o tenha sido paga pelo utente atrav s da Cobran a Prim ria ou da Cobran a Secund ria implicando ainda o pagamento de um Custo Administrativo e de uma coima se aplic vel q Cobran a Prim ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de d bito em conta ou de pr pagamento com provis o de conta ade quada seja o utente an nimo ou identificado Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 r Cobran a Secund ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de pa gamento posterior utiliza o do servi o portajado p s pagamento implicando o pagamento de um Custo Ad ministrativo s Concess o o conjunto de direitos e de obriga es atribu do Concession ria por interm dio do Contrato de Concess o e demais regulamenta o aplic vel t Contrato de Concess o o contrato aprovado por resolu o do Conselho de Ministros celebrado entre o Concedente e a Concession ria tendo por objecto a con cep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o das Auto Estradas u Contratos de Financiamento os contratos cele brados ent
160. procede sua custa com os pro priet rios dos terrenos vizinhos e em presen a de um re presentante do Concedente que levanta o respectivo auto demarca o dos terrenos que fa am parte integrante da Concess o procedendo em seguida ao levantamento da res pectiva planta em fundo cadastral e a escala n o inferior a 1 2000 que identifique os terrenos que fazem parte integrante da Concess o as reas sobrantes e os restantes terrenos 3 O cadastro referido nos n meros anteriores recti ficado segundo as mesmas normas sempre que os terrenos ou as depend ncias sofram altera es dentro do prazo que para cada caso seja fixado pelo Concedente Base XL b Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes das Auto Estradas locais de descanso agrad veis bem como postos de abastecimento de combust veis e de lubrificantes Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 Base XLII 1 No Termo da Concess o caducam automatica mente e em raz o daquele termo quaisquer contratos celebrados pela Concession ria com terceiros relativos explora o das Areas de Servi o ficando esta inteiramente respons vel pelas consequ ncias legais e contratuais dessa caducidade n o assumindo o Concedente quaisquer res ponsabilidades nesta mat ria sem preju zo do disposto nos n meros seguintes DUE in ENA E A ER EEN ANDO A ada Base XLIV 1 A Concession ria obri
161. ra o e conserva o de lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na zona norte de Portugal aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho alterado pelo Decreto Lei n 127 2003 de 24 de Junho pelo Decreto Lei n 42 2004 de 2 de Mar o pelo Decreto Lei n 39 2005 de 17 de Fevereiro e pelo Decreto Lei n 147 2009 de 24 de Junho que inclui a base XXIII A 3 E aditado o cap tulo VIII A com a ep grafe Re ceitas da Concession ria s bases da concess o da con cep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o de lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na zona norte de Portugal aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho alterado pelo Decreto Lei n 127 2003 de 24 de Junho pelo Decreto Lei n 42 2004 de 2 de Mar o pelo Decreto Lei n 39 2005 de 17 de Fevereiro e pelo Decreto Lei n 147 2009 de 24 de Junho que inclui as bases LXV A e LXV B 4 E aditado o cap tulo VIII B com a ep grafe Recei tas da EP s bases da concess o da concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o de lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na zona norte de Portugal aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho alterado pelo Decreto Lei n 127 2003 de 24 de Junho pelo Decreto Lei n 42 2004 de 2 de Mar o 39 2005 de 17 de Fevereiro e pelo Decreto L
162. ra com base na qual efectuada a repo si o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base seguinte 2 Sem preju zo do disposto na base XVIII A o Caso Base apenas pode ser alterado quando haja lugar nos ter mos da base seguinte reposi o do equil brio financeiro da Concess o e exclusivamente para reflectir a reposi o efectuada 1596 232 Base LXXXIV Equil brio financeiro 1 Tendo em aten o a distribui o de riscos estipu lada no Contrato de Concess o a Concession ria tem di reito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos estabelecidos na presente base nos seguintes casos a Modifica o unilateral imposta pelo Concedente das condi es de desenvolvimento das actividades integradas na Concess o desde que em resultado directo da mesma se verifique para a Concession ria um significativo au mento de custos ou uma significativa perda de receitas b Ocorr ncia de casos de for a maior nos termos da base LXXVI excepto se em resultado dos mesmos se verificar a resolu o do Contrato de Concess o nos termos do n 7 da mesma base c Altera es legislativas de car cter espec fico que tenham um impacte significativo e directo sobre as receitas ou custos respeitantes explora o das Auto Estradas d Casos em que o direito de aceder reposi o do equil brio financeiro expressamente previsto nas pre sentes bases 2 As altera
163. rada em servi o e que n o tenham sido resolvidos nos termos da base XXXII Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 3 Verificando se qualquer situa o que possa dar lugar ao sequestro da Concess o nos termos dos n meros anteriores observa se com as devidas adapta es o pro cesso de sana o do incumprimento previsto nos n 3 a 5 da base seguinte 4 A Concession ria respons vel pela imediata dis ponibiliza o do Empreendimento Concessionado logo que lhe seja comunicada a decis o de sequestro da Con cess o 5 Durante o per odo de sequestro da Concess o o Concedente aplica os montantes dos pagamentos referidos na base LXV B em primeiro lugar para acorrer aos encar gos resultantes da manuten o dos servi os e s despesas necess rias ao restabelecimento do normal funcionamento do Empreendimento Concessionado e em segundo lugar para assegurar o cumprimento do servi o da d vida da Concession ria decorrente dos Contratos de Financia mento sendo o remanescente se o houver entregue Concession ria findo o per odo de sequestro 6 A Concession ria suporta os encargos resultantes da conserva o dos servi os e as despesas necess rias ao restabelecimento do normal funcionamento da Concess o podendo o Concedente recorrer cau o caso os montantes dos pagamentos devidos durante o per odo de sequestro n o sejam suficientes para o efeito 7 Logo que r
164. ral devem ser proferi das no prazo de seis meses a contar da data de constitui o do tribunal determinada nos termos da presente base Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 8 As decis es do tribunal arbitral configuram a deci s o final de arbitragem relativamente s mat rias em causa e incluem a fixa o das custas do processo e a forma da sua reparti o pelas Partes 9 O tribunal arbitral tem sede em Lisboa em local da sua escolha e utiliza a l ngua portuguesa 10 A arbitragem decorre em Lisboa funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas no Contrato de Concess o com as regras estabelecidas pelo pr prio tribunal arbitral e ainda subsidiariamente pelo disposto na Lei n 31 86 de 29 de Agosto Decreto Lei n 44 E 2010 de 5 de Maio O Governo procedeu implementa o do novo modelo de gest o e de financiamento do sector das infra estruturas rodovi rias assente nos princ pios de coes o territorial traduzido na assun o complementar de encargos rela tivamente a infra estruturas rodovi rias seleccionadas atendendo sempre que tal se justifique aos indicadores de desenvolvimento s cio econ mico das regi es em causa e aus ncia de alternativas vi veis ii solidariedade interge racional traduzido na adequada distribui o dos custos da rede rodovi ria nacional pelos respectivos benefici rios presentes e futuros atendendo vida til das m
165. rato de Concess o a data em que foi celebrada a vers o origin ria do Contrato de Concess o nos termos da minuta aprovada pela Re solu o do Conselho de Ministros n 67 A 99 de 6 de Julho cc Empreendimento Concessionado o conjunto dos bens que integram a Concess o dd Empreiteiros Independentes as entidades que n o sejam membros do Agrupamento nem empresas associadas daqueles tal como definidas no n 2 do artigo 63 da Directiva n 2004 18 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Mar o de 2004 ee EP a EP Estradas de Portugal S A Jf Estabelecimento da Concess o o conjunto dos bens indicados na base V gg Estatutos o pacto social da Concession ria apro vado pelo Concedente hh Estudo de Impacte Ambiental o documento que cont m nos termos exigidos por lei uma descri o sum ria do projecto informa o relativa aos estudos de base e situa o de refer ncia bem como a identifica o e a ava lia o dos impactes ambientais considerados relevantes quer na fase de constru o quer na fase de explora o e as Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 medidas de gest o ambiental destinadas a prevenir a mini mizar ou a compensar os impactes negativos esperados ii IGF a Inspec o Geral de Finan as Jj InIR o Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P kk IPC o ndice de pre os no consumidor s
166. re vistos no n 1 da base II responsabilizando se pela sua durabilidade em plenas condi es de funcionamento e operacionalidade ao longo de todo o per odo da Concess o 2 A Concession ria responde perante o Concedente e perante terceiros por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de defici ncias ou omiss es na concep o no projecto na execu o das obras de cons tru o e na conserva o das Auto Estradas devendo esta responsabilidade ser coberta por seguro nos termos da base LXIX Base XXXVII Entrada em servi o das Auto Estradas constru das 1 Imediatamente ap s a conclus o dos trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o procede se a pedido da Concession ria sua vistoria lavrando se auto em que interv m representantes do Concedente e da Concession ria 2 O pedido de vistoria deve ser remetido ao Conce dente com uma anteced ncia m nima de 15 dias relativa mente data pretendida para o seu in cio 3 Consideram se como trabalhos indispens veis entrada em servi o de cada Lan o os respeitantes a pa vimenta o obras de arte sinaliza o horizontal e ver tical equipamento de seguran a equipamento previsto no mbito da protec o do ambiente nomeadamente nas componentes ac stica h drica e de fauna bem como os trabalhos que obriguem perman ncia de viaturas na faixa de rodagem 4 A abertura ao tr fego de cada Lan o s
167. re a Concession ria e os Bancos Financiadores tendo por objecto o financiamento das actividades inte gradas na Concess o e a presta o de cartas de cr dito ou de garantias relativas a esse financiamento incluindo o acordo entre credores e os instrumentos de garantia bem como os demais documentos e instrumentos que a esse financiamento respeitem v Contrato de Opera o e Manuten o o contrato celebrado entre a Concession ria e a Operadora tendo por objecto a opera o das Auto Estradas e a manuten o do Empreendimento Concessionado w Contrato de Projecto e Constru o o contrato celebrado entre a Concession ria e o ACE tendo por ob jecto a concep o o projecto e a constru o dos Lan os referidos no n 1 da base II x Contratos do Projecto os contratos celebrados pela Concession ria com vista ao desenvolvimento das activida des integradas na Concess o aprovados pelo Concedente e sujeitos ao disposto na base LXII y Corredor a faixa de 400 m definida por 200 m para cada lado do eixo do tra ado que lhe serve de base z Crit rios Chave os crit rios utilizados para a repo si o do equil brio financeiro da Concess o identificados no n 4 da base LXXXIV aa Custo Administrativo a sobretaxa administrativa a suportar pelo utente em caso de Cobran a Secund ria ou Coerciva da taxa de portagem nos termos legal e regula mentarmente estabelecidos bb Data de Assinatura do Cont
168. re de 2004 A7 IC5 Guimar es Fafe 4 Trimestre de 2004 A VIC 5 IC 25 Fafe IP 3 Vila Pouca de 3 Trimestre de 2007 Aguiar 3 Trimestre de 2005 3 Trimestre de 2004 1 Trimestre de 2003 3 Trimestre de 2005 2 Trimestre de 2009 A11 1C14 Esposende Barcelos A11 1C14 Barcelos Braga A11 1P9 Braga Guimar es A11 1P9 Guimar es IP4 Variante EN 207 n do IP 9 Felgueiras EN 101 2 As datas de entrada em servi o e as datas de in cio da constru o de cada um dos Lan os referidos no n mero anterior constam do programa de estudos de projecto e de constru o de recupera o 3 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte em quaisquer altera es ao programa referido no n mero anterior ainda que permitidas ao abrigo das disposi es do Contrato de Concess o deve a Concession ria respeitar os seguintes prazos limite a As obras de constru o do primeiro Lan o devem iniciar se no prazo de 22 meses a contar da Data de Assi natura do Contrato de Concess o b A entrada em servi o do primeiro Lan o a construir deve ter lugar no prazo de 43 meses a contar da data refe rida na al nea anterior c No prazo de 80 meses a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o deve encontrar se em servi o a totalidade das Auto Estradas 4 A Concession ria n o pode ser responsabilizada por atrasos causa
169. receitas de Cobran a Prim ria b Mensalmente um valor correspondente totalidade das taxas de portagem cobradas em regime de Cobran a Secund ria e Coerciva c No prazo de 60 dias a contar do registo das respec tivas Transac es um valor correspondente ao montante das receitas de portagem devidas e ainda n o entregues independentemente da sua efectiva cobran a aos utentes Base LXXXVI A Prazos e sua contagem Os prazos fixados nas presentes bases e no Contrato de Concess o contam se em dias ou meses seguidos de calend rio salvo quando contenham a indica o de dias teis caso em que apenas se contam os dias em que os servi os da Administra o P blica se encontrem abertos ao p blico em Lisboa 1596 205 Artigo 3 Altera es sistem ticas 1 O cap tulo XVII das bases da concess o da con cep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o de lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na zona norte de Portugal aprovadas em anexo ao Decreto Lei n 248 A 99 de 6 de Julho alterado pelo Decreto Lei n 127 2003 de 24 de Junho pelo Decreto Lei n 42 2004 de 2 de Mar o pelo Decreto Lei n 39 2005 de 17 de Fevereiro e pelo Decreto Lei n 147 2009 de 24 de Junho passa a ter a ep grafe Aplica o no tempo 2 E aditado o cap tulo IV A com a ep grafe InlR s bases da concess o da concep o projecto constru o financiamento explo
170. refere o n 4 n o pode em qualquer circunst ncia ser superior ao que seria expect vel que viesse a ocorrer caso a Concession ria mantivesse a Concess o at ao final do prazo do Contrato de Concess o 7 Se ap s o decurso de 90 dias desde a notifica o prevista no n 1 ainda n o existir acordo relativamente ao apuramento do montante da indemniza o a que se referem os n meros anteriores qualquer das Partes pode recorrer ao Processo de Resolu o de Diferendos Base LXXVIII Sequestro 1 Em caso de incumprimento grave pela Conces sion ria das obriga es emergentes do Contrato de Con cess o o Concedente pode mediante sequestro tomar a seu cargo a realiza o de obras e o desenvolvimento das actividades integradas na Concess o ou a explora o dos servi os da Concess o 2 O sequestro pode ter lugar nomeadamente caso se verifique qualquer das seguintes situa es a Cessa o ou interrup o total ou parcial das obras ou da explora o dos servi os com consequ ncias graves b Defici ncias graves na organiza o e regular de senvolvimento das actividades objecto da Concess o ou no estado geral das instala es e equipamentos que comprometam a continuidade das obras a sua integri dade a seguran a de pessoas e bens ou a regularidade da explora o c Atrasos anormais na constru o das Auto Estradas que ponham em risco o cumprimento do prazo estabele cido para a sua ent
171. ri mento pontual e atempado de qualquer das obriga es emergentes das presentes bases e ou que possa consti tuir causa de sequestro da Concess o ou de resolu o do Contrato de Concess o nos termos previstos no ca p tulo XIV b Remeter lhe at ao dia 30 de Setembro de cada ano um relat rio auditado da sua situa o contabil stica com preendendo o balan o e a conta de explora o relativos ao semestre em causa c Remeter lhe at ao dia 31 de Maio de cada ano os documentos de presta o de contas relativos ao ano civil anterior incluindo relat rio de gest o balan o demons tra o de resultados e demonstra o de fluxos de caixa bem como a certifica o legal de contas e pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos d Dar lhe conhecimento imediato de toda e qualquer situa o que quer na fase de constru o quer na de explo ra o corresponda a acontecimentos que alterem substan cialmente o normal desenvolvimento dos trabalhos ou do regime da explora o bem como da verifica o de anoma Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 lias estruturais ou outras que sejam significativas relativas conserva o do Empreendimento Concessionado e Fornecer lhe por escrito e no menor prazo poss vel relat rio circunstanciado e fundamentado das situa es constantes na al nea anterior integrando eventualmente a contribui o de entidades exteriores Conce
172. ria apro vado pelo Concedente hh Estudo de Impacte Ambiental o documento que cont m nos termos exigidos por lei uma descri o sum ria do projecto informa o relativa aos estudos de base e situa o de refer ncia bem como a identifica o e a ava lia o dos impactes ambientais considerados relevantes quer na fase de constru o quer na fase de explora o e as medidas de gest o ambiental destinadas a prevenir a mi nimizar ou a compensar os impactes negativos esperados ii IGF a Inspec o Geral de Finan as jj InIR o Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P kk IPC o ndice de pre os no consumidor sem ha bita o para todo o territ rio nacional publicado pelo Instituto Nacional de Estat stica I P I IVA o imposto sobre o valor acrescentado mm Lan os as sec es vi rias em que se dividem as Auto Estradas 1596 207 nn Manual de Opera o e Manuten o o documento contendo um conjunto de regras relativas explora o e manuten o do Empreendimento Concessionado a elaborar pela Concession ria e a aprovar pelo Concedente nos termos da base LV 00 MAOT o Minist rio do Ambiente e do Ordena mento do Territ rio ou o Minist rio que em cada momento detenha as atribui es do Estado nas reas do ambiente e do ordenamento do territ rio pp MEF o Ministro de Estado e das Finan as ou o Ministro que em cada momento detenha as
173. ru o e explora o e conserva o da Concess o e os respectivos ter mos e condi es constam de anexo ao Contrato de Concess o 3 Nenhum projecto aprovado nem podem ter in cio quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento Concessionado sem que a Concession ria apresente ao Concedente comprovativo de que as ap lices de seguro aplic veis se encontram em vigor 4 O Concedente deve ser indicado como um dos co segurados nas ap lices de seguro devendo o cancela mento suspens o modifica o ou substitui o de quais quer ap lices ser previamente aprovados pelo Concedente 5 O Concedente pode proceder por conta da Concessio n ria ao pagamento directo dos pr mios dos seguros quando a Concession ria n o o fa a mediante recurso cau o CAP TULO XI Fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria Base LXX Fiscaliza o pelo Concedente 1 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es da Concession ria emergentes das presentes 1596 228 bases s o exercidos pelo MEF para os aspectos econ micos e financeiros e pelo MOPTC para os demais aspectos 2 As compet ncias do MOPTC s o exercidas pelo InIR e as do MEF s o exercidas pela IGF 3 A Concession ria faculta ao Concedente ou a qual quer outra entidade por este nomeada desde que devida mente credenciada livre acesso a todo o Empreendimento Concessionado bem como a todos os livros de ac
174. s de concess o continuem afectos execu o desses contratos Base LXXXIII 1 As Partes acordam que o Caso Base representa a equa o financeira com base na qual efectuada a repo si o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base seguinte 2 Sem preju zo do disposto na base XVIII A o Caso Base apenas pode ser alterado quando haja lugar nos ter mos da base seguinte reposi o do equil brio financeiro da Concess o e exclusivamente para reflectir a reposi o efectuada Base LXXXIV 1 Tendo em aten o a distribui o de riscos esti pulada no Contrato de Concess o a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos estabelecidos na presente base nos seguintes casos A NRO ADSENSE US DO TAN RS RR A b Ocorr ncia de casos de for a maior nos termos da base LXXVI excepto se em resultado dos mesmos se verificar a resolu o do Contrato de Concess o nos termos do n 7 da mesma base AE E DR DE UR POR SR PRE c TIR Accionista em termos anuais relativa ao total do seu investimento em capital presta es acess rias de capital suprimentos ou outros empr stimos subordinados por eles feitos Concession ria b Qualquer valor anual da TIR Accionista seja reduzida em mais de 0 01 pontos percentuais 6 Sempre que os R cios de Cobertura Anual do Ser vi o da D vida S nior e os R cios Anuais de Cobertura
175. s elementos obtidos s o mantidos sem quaisquer restri es disposi o da EP que tem livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo Base LXI Participa es s autoridades p blicas 1 A Concession ria respons vel pela vigil ncia do Empreendimento Concessionado 2 A Concession ria obriga se a participar s auto ridades p blicas competentes quaisquer actos ou factos ilegais ou il citos de que tenha conhecimento no mbito das actividades objecto da Concess o CAP TULO VIII Outros direitos do Concedente Base LXII Contratos do Projecto 1 Carecem de aprova o pr via do Concedente sob pena de nulidade a substitui o a modifica o ou a reso lu o dos Contratos do Projecto bem como a celebra o Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 pela Concession ria de quaisquer Contratos do Projecto n o existentes Data de Assinatura do Contrato de Con cess o 2 A aprova o do Concedente deve ser comunicada Concession ria no prazo de 30 dias teis a contar da data da recep o do respectivo pedido acompanhado de toda a documenta o que o deva instruir suspendendo se o referido prazo em virtude da apresenta o de pedidos de esclarecimento pelo Concedente 3 Decorrido o prazo previsto no n mero anterior a aprova o considera se tacitamente concedida 4 A Concession ria permanece respons vel perante o Conced
176. s legais e contratuais dessa caducidade n o assumindo o Concedente quaisquer res ponsabilidades nesta mat ria sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 2 A Concession ria obriga se a ceder gratuitamente ao Concedente a posi o contratual para si emergente dos contratos referidos no n mero anterior se o Concedente assim o exigir com uma anteced ncia m nima de 20 dias teis previamente ao Termo da Concess o 3 No caso de resgate da Concess o o Concedente as sume os direitos e obriga es emergentes dos contratos em vigor respeitantes explora o das reas de Servi o Base XLIII Entrada em funcionamento A entrada em funcionamento das Areas de Servi o deve ocorrer o mais tardar seis meses ap s a entrada em servi o do Lan o onde se integram Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 CAP TULO VII Explora o e conserva o das Auto Estradas Base XLIV Manuten o das Auto Estradas 1 A Concession ria obriga se a manter durante a vig ncia do Contrato de Concess o e a expensas suas as Auto Estradas e os demais bens que constituem o objecto da Concess o em funcionamento ininterrupto e permanente em bom estado de conserva o e em perfeitas condi es de utiliza o e de seguran a nos termos e condi es estabele cidos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis e no Contrato de Concess o realizando oportunamente as repara es as r
177. s pr prias da Concession ria a A remunera o anual pela disponibilidade prevista na base seguinte b A remunera o prevista no n 3 da base LXV C c Os rendimentos da explora o das Areas de Ser vi o d Quaisquer outros rendimentos obtidos no mbito da sua actividade designadamente os Custos Administrati vos a cobrar aos utentes pelas Cobran as Secund ria e 1596 224 Coerciva e a parte que lhe couber das coimas nos termos da lei Base LXV B Pagamentos por disponibilidade 1 A Concession ria recebe uma remunera o anual calculada nos termos da f rmula seguinte R Dis Ded gt Sin em que R Remunera o anual da Concession ria no ano t Dis Componente da remunera o anual relativa disponibilidade verificada no ano t calculada nos termos don 2 Ded Componente correspondente s dedu es a efec tuar em virtude da ocorr ncia de falhas de desempenho e de disponibilidade no ano t calculada nos termos do n 3 Sin Montante correspondente dedu o ou incre mento imposto em resultado da evolu o dos ndices de sinistralidade para o ano t calculada nos termos dos n 5 e seguintes 2 Como contrapartida pelo desenvolvimento das actividades previstas nos n 1 e 2 da base II a Concessio n ria recebe uma remunera o anual pela disponibilidade calculada nos termos da f rmula seguinte IPC Det py tdA 1 x Dis tdAi IPC
178. s quais o Concedente opte por n o proceder realiza o de um alargamento na data em que tal alargamento deva ocorrer nos termos do disposto na base XXXIII 9 No caso de o Termo da Concess o ocorrer em m s diverso do m s de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo dos pr mios e das multas aplic veis na propor o dos meses inteiros que decorram entre Janeiro e o Termo da Concess o 10 O Concedente procede ao pagamento da remu nera o anual pela forma e nas datas em seguida indica das a Para a componente de disponibilidade A i At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectuados pagamentos todos de igual montante cor respondentes na sua globalidade a 80 da remunera o anual prevista ii At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efectuado um pagamento de reconcilia o correspondente diferen a entre a remunera o devida relativa ao ano an terior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano b Para a componente de disponibilidade B o valor pre visto no n 2 da presente base liquidado semestralmente a 31 de Maio e a 30 de Novembro de cada ano de acordo com o regime estipulado no Contrato de Concess o 11 A determina o da parte respons vel pelo paga mento de reconcilia o previsto no n mero anterior feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de cert
179. ssion ria e de reconhecida compet ncia com indica o das cor respondentes medidas tomadas ou a implementar para a supera o daquelas situa es f Remeter lhe trimestralmente relat rio com informa o detalhada das estat sticas de tr fego elaboradas nos termos da base LX g Remeter lhe uma vers o revista do Caso Base se e quando este for alterado nos termos do Contrato de Con cess o devendo as projec es financeiras revistas ser ela boradas na forma das projec es contidas no Caso Base h Remeter lhe no prazo de tr s meses ap s o termo de cada semestre civil informa o relativa condi o financeira da Concession ria desde a entrada em vigor da Concess o at ao termo do semestre anterior bem como uma projec o da sua posi o entre esse per odo e o termo previsto da Concess o sendo esta informa o elaborada na forma e incluindo as projec es constantes do Caso Base i Remeter lhe no primeiro trimestre de cada ano um relat rio respeitante ao ano anterior no qual prestada informa o circunstanciada sobre os estudos e os traba lhos de constru o de conserva o e de explora o das Auto Estradas bem como sobre os n veis de servi o e os indicadores actividade relacionados com a sinistralidade e seguran a rodovi rias na Concess o cobrindo aspectos como os pontos de acumula o de acidentes e a identifi ca o das suas causas e a compara o com cong neres nacionais e i
180. ta de recep o pelo Concedente do competente parecer do MAOT 4 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte a aprova o dos projectos pelo MOPTC n o envolve res ponsabilidade para o Concedente nem exonera a Conces sion ria dos compromissos emergentes do Contrato de Concess o ou da responsabilidade que lhe advenha da imperfei o da concep o ou do funcionamento das obras excepto em caso de modifica es unilaterais impostas pelo Concedente e relativamente s quais a Concession ria te nha manifestado por escrito reservas quanto seguran a das mesmas 5 Tendo em considera o o facto de relativamente aos Lan os referidos no n 1 da base II n o haver ainda Corredor aprovado na Data de Assinatura do Contrato de Concess o a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV no caso de serem impostas modifica es substanciais do tra ado constante da Proposta ou do tra ado alternativo que a Concession ria apresente conjuntamente com o anterior para efeitos de aprecia o do Estudo de Impacte Ambiental 1596 193 O act ai Paso NAS o Bs DOSES a ST RSS 7 Se relativamente ao Lan o a que se refere a al nea b do n 1 da base II o tra ado aprovado pelo MOPTC se inserir no corredor norte e n o no corredor sul constante da Proposta aplicam se os mecanismos definidos no Con trato de Concess o Base XXXI Do TE DIS ais E GE T
181. tagem aos utentes atrav s de sistema de pa gamento posterior utiliza o do servi o portajado p s pagamento implicando o pagamento de um Custo Ad ministrativo s Concess o o conjunto de direitos e obriga es atribu do Concession ria por interm dio do Contrato de Concess o e demais regulamenta o aplic vel t Contrato de Concess o o contrato aprovado por resolu o do Conselho de Ministros celebrado entre o Concedente e a Concession ria tendo por objecto a con Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 cep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o das Auto Estradas u Contratos de Financiamento os contratos cele brados entre a Concession ria e os Bancos Financiadores tendo por objecto o financiamento das actividades inte gradas na Concess o e a presta o de cartas de cr dito ou de garantias relativas a esse financiamento incluindo o acordo entre credores e os instrumentos de garantia bem como os demais documentos e instrumentos que a esse financiamento respeitem v Contrato de Opera o e Manuten o o contrato celebrado entre a Concession ria e a Operadora tendo por objecto a opera o das Auto Estradas e a manuten o do Empreendimento Concessionado w Contrato de Projecto e Constru o o contrato celebrado entre a Concession ria e o ACE tendo por ob jecto a concep o o projecto e a constru o dos
182. tas listas de presen a e documentos anexos relativos Concession ria livros registos e documentos relativos s instala es e actividades objecto da Concess o incluindo as estat sticas e registos de gest o utilizados e presta sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados 4 Podem ser efectuados a pedido do Concedente de acordo com crit rio de razoabilidade e na presen a de representantes da Concession ria ensaios que permitam avaliar as condi es de funcionamento e caracter sticas das Auto Estradas e do equipamento sistemas e instala es s mesmas respeitantes correndo os respectivos custos por conta da Concession ria 5 As determina es do Concedente que venham a ser emitidas no mbito dos poderes de fiscaliza o in cluindo as relativas a eventuais suspens es dos trabalhos de constru o s o imediatamente aplic veis e vinculam a Concession ria sem preju zo da possibilidade de posterior recurso ao Processo de Resolu o de Diferendos 6 Os poderes de fiscaliza o do cumprimento das obriga es resultantes do Contrato de Concess o n o en volvem qualquer responsabilidade do Concedente pela execu o das obras de constru o em condi es de ope racionalidade e seguran a 7 Todas as imperfei es ou v cios de concep o execu o ou funcionamento das obras mencionadas no n mero anterior s o da exclusiva responsabilidade da Con cession ria
183. tral 1 O tribunal arbitral composto por tr s membros um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de co mum acordo pelos rbitros que as Partes tiverem desig nado 2 Parte que decida submeter determinado diferendo ao tribunal arbitral apresenta os seus fundamentos para a referida submiss o e designa de imediato o rbitro da sua nomea o no requerimento de constitui o do tribunal arbitral que dirija outra Parte atrav s de carta registada com aviso de recep o devendo esta no prazo de 20 dias teis a contar da recep o daquele requerimento designar o rbitro de sua nomea o e deduzir a sua defesa 3 Os rbitros designados nos termos do n mero an terior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 10 dias teis a contar da designa o do segundo rbitro do tribunal cabendo ao baston rio da Ordem dos Advogados que tamb m nomeia o representante da Parte que o n o tenha feito esta designa o caso a mesma n o ocorra dentro deste prazo 4 O tribunal arbitral considera se constitu do na data em que o terceiro rbitro aceitar a sua nomea o e o co municar a ambas as Partes 5 O tribunal arbitral pode ser assistido pelos peritos t cnicos e consultores que considere conveniente designar 6 O tribunal arbitral salvo acordo em contr rio das Partes julga segundo o direito constitu do e das suas de cis es n o cabe recurso 7 As decis es do tribunal arbit
184. tro h Desobedi ncia reiterada s determina es do Con cedente com preju zo para a execu o das obras ou da explora o e conserva o das Auto Estradas Duane As EIS Ad LR a TRAS DOSE qi A 3 Verificando se um dos casos de incumprimento referidos no n mero anterior ou qualquer outro que nos termos da presente base possa motivar a resolu o do Contrato de Concess o por parte do Concedente este no tifica a Concession ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou reparar as consequ ncias dos seus actos excepto tratando se de uma viola o n o san vel 4 Caso a Concession ria n o cumpra as suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias do incum primento havido nos termos determinados na notifica o referida no n mero anterior o Concedente pode resolver o Contrato de Concess o mediante comunica o enviada Concession ria com pr vio cumprimento do disposto no n mero seguinte Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 5 Caso o Concedente pretenda resolver o Contrato de Concess o nos termos do n mero anterior deve pre viamente notificar por escrito o Agente dos Bancos Fi nanciadores nos termos e para os efeitos do estabelecido no Contrato de Concess o 6 Sem preju zo do disposto no n mero anterior a comunica o da decis o de resolu o referida no n 4 produz efe
185. tro ou resolu o do Contrato de Concess o nos termos referidos nas bases LXXVIII e LXXIX o incumprimento imput vel Concession ria dos deveres e obriga es emergentes do Contrato de Con cess o ou das determina es do Concedente emitidas no mbito da lei ou do referido contrato origina a aplica o de multas contratuais pelo Concedente cujo montante varia entre um m nimo de 4 987 98 e um m ximo de 99 759 58 em fun o da gravidade das infrac es 2 Caso a infrac o consista em mora no cumprimento da data de entrada em servi o dos Lan os a construir fixada nos termos da base XXV as multas referidas no n mero anterior s o aplicadas por cada dia de atraso t m como limite global m ximo o montante de 4 987 978 98 e s o aplic veis nos termos seguintes a At ao montante de 14 963 94 por dia de atraso entre o primeiro e o trig simo dia de atraso inclusive Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 b At ao montante de 24 939 90 por dia de atraso entre o trig simo primeiro e o sexag simo dia de atraso inclusive c At ao montante de 49 879 79 por dia de atraso entre o sexag simo primeiro e o nonag simo dia de atraso inclusive d At ao montante de 62 349 74 por cada dia de atraso entre o nonag simo primeiro e o cent simo vig simo dia de atraso inclusive e At ao montante de 74 819 68 a partir do cent simo vig simo pri
186. tros afecta dos pela indisponibilidade e o n mero total de quil metros da concess o c g Coeficiente de gravidade da falha de disponibi lidade sendo para este efeito considerados dois graus de indisponibilidade i Indisponibilidade absoluta a que corresponde um coeficiente de valor 1 ii Indisponibilidade relativa a que corresponde um coeficiente de valor 0 5 c d Coeficiente de dura o da falha de disponibili dade sendo para este efeito considerados tr s graus de indisponibilidade i Indisponibilidade durante o per odo nocturno entre as 22h00 m e as 6h00m a que corresponde um coefi ciente de valor 0 3 ii Indisponibilidade durante o per odo diurno entre as 6h00 m e as 22h00m a que corresponde um coeficiente de valor 0 7 iii Indisponibilidade durante um dia a que corres ponde um coeficiente de valor 1 Di rio da Rep blica 1 s rie N 87 5 de Maio de 2010 16 Ocorrendo um alargamento de um Sublan o nos termos da base XXXIII devem ser revistos a O calend rio das grandes repara es desse Sublan o mantendo se os pressupostos de periodicidade para a sua realiza o b Os respectivos custos unit rios por quil metro de forma a ter em considera o o custo adicional decorrente do novo n mero de vias 17 Ocorrendo a situa o prevista no n mero anterior os pagamentos por disponibilidade s o ajustados de modo a fazer face aos ajustamentos d
187. u superior a cinco lugares e uma altura medida vertical do primeiro eixo do ve culo igual ou superior a 1 1 m e inferior a 1 3 m desde que n o apre sentem trac o s quatro rodas permanente ou inser vel pagam a tarifa de portagem relativa classe 1 quando os seus utilizadores a Sejam aderentes a um servi o electr nico de co bran a 3 Fa am prova perante a entidade gestora do res pectivo sistema electr nico de cobran a e mediante apre senta o de documento oficial emitido por essa entidade do preenchimento dos requisitos exigidos neste n mero 4 A rela o entre as tarifas de portagem das classes 4 e 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a 2 5 1596 196 5 A rela o entre as tarifas das classes 2 e 3 e a tarifa da classe 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a respectivamente 1 75 e a 2 25 Classe 1 EN14 Famalic o 0 045 km Famalic o Ceide 0 046 km Ceide Ave 0 050 km Ave Guimar es 0 054 km Base XLIX 1 As taxas de portagem para as diferentes classes de ve culos definidas nos termos da base anterior s o o produto da aplica o das tarifas de portagem ao compri mento efectivo de cada Sublan o ou conjunto de Sublan os acrescido de IVA taxa em vigor DR e Deca Leoa ES qn ND a Saga R EO agonia ara apl ra 3 O valor das taxas de portagem a cobrar arredondado para o m ltiplo de cinco c ntimos de
188. uil brio financeiro da Concess o nos termos da base LXXXIV no caso de serem impostas modifica es substanciais do tra ado constante da Proposta ou do tra ado alternativo que a Concession ria apresente conjuntamente com o anterior para efeitos de aprecia o do Estudo de Impacte Ambiental 6 Para efeitos do disposto no n mero anterior ape nas s o consideradas como modifica es substanciais do tra ado aquelas a Que se traduzam na imposi o da constru o de t neis n o considerados nos elementos integrantes da Pro posta ou no mencionado tra ado alternativo e ou b Das quais decorra a localiza o do tra ado aprovado no todo ou em parte fora do Corredor considerado na Proposta desde que em qualquer dos casos se verifique para a Concession ria um aumento de custos ou uma perda de receitas 7 Se relativamente ao Lan o a que se refere a al nea b do n 1 da base II o tra ado aprovado pelo MOPTC se inserir no corredor norte e n o no corredor sul constante da Proposta aplicam se os mecanismos definidos no Con trato de Concess o 1596 216 Base XXXI Execu o das obras 1 A execu o de qualquer obra em cumprimento das presentes bases s pode iniciar se depois de aprovado o respectivo projecto de execu o 2 Compete Concession ria elaborar e submeter apro va o do Concedente que se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada por escrito no prazo de
189. uso e pela disponibi lidade da rede rodovi ria nacional assente na cria o da contribui o de servi o rodovi rio como receita pr pria da EP Estradas de Portugal S A vi associa o de investimento privado ao desenvolvimento da rede rodo vi ria nacional traduzida no refor o das parcerias p blico privadas e na transfer ncia de riscos para os parceiros privados e vii refor o da seguran a rodovi ria Concretizando os objectivos definidos o Governo esta beleceu o quadro de regula o do sector com a cria o do Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P InIR I P e atribuiu EP Estradas de Portugal S A a concess o da rede rodovi ria nacional durante um per odo mais apro ximado vida til da infra estrutura Deu ainda concretiza o contribui o de servi o rodovi rio sem sobrecarregar os contribuintes e procedeu ao lan amento de um programa de empreendimentos rodovi rios j com a natureza de subconcess es da EP Estradas de Portugal S A Na conforma o do novo modelo assumiu particular import ncia a altera o do paradigma de relacionamento do Estado com o sector rodovi rio consubstanciada na atribui o EP Estradas de Portugal S A da concess o da rede rodovi ria nacional Com esta medida visou se designadamente assegurar a transpar ncia na determina o dos custos e das tarifas o controlo p blico do desempe nho e da efici ncia do concession
190. vistos no Contrato de Concess o e no Plano de Controlo de Qualidade Base XLV 1 Os Lan os referidos no n 2 da base II bem como os equipamentos e instala es a eles afectos transferem se para a Concession ria s 24 horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o tornando se a respectiva ex plora o e conserva o da responsabilidade exclusiva da Concession ria a partir desse momento e podendo a partir desta data iniciar se a cobran a de portagens nos termos das bases XLVIII e seguintes DE pad Ra a enaA SR A SER S A RD 3 No prazo de 30 dias a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o realizada conjuntamente por representantes do Concedente e da Concession ria em data a fixar pelo Concedente uma vistoria ad perpetuam rei memoriam da qual lavrado auto e que tem por objecto exclusivo o registo do estado de conserva o dos Lan os referidos no n 2 da base II e dos respectivos equipamentos e instala es DE ai AAA SA NAS Voa Uta NL T O SCENE GE OA oa im R 6 A Concession ria paga ao Concedente pela trans fer ncia dos Lan os referidos no n 2 da base II um mon tante global de 54 867 768 68 a liquidar na Data de Assinatura do Contrato de Concess o Base XLVIII 2 Os ve culos ligeiros de passageiros e mistos tal como definidos no C digo da Estrada com dois eixos peso bruto superior a 2300 kg e inferior ou igual a 3500 kg com lota o igual o

Bases da Concessão ()

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Bases da Concess&atilde;o ()

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Bases da Concessão ()